2023年沛县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE402023年沛县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A、学院自己承担责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承担质量保修责任D、学院和施工方共同承担责任答案：D解析：如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此双方都是有责任的。2．建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。3．申请人不服行政复议决定的，可以在收到行政复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。A、7B、15C、21D、30答案：B解析：申请人经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内诉讼。4．关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。A、组织制定本单位安全生产操作规程B、编制安全专项施工方案C、如实记录安全生产教育和培训情况D、建立健全本单位安全生产责任制答案：C解析：专职安全生产管理人的职责。5．关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的适用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额，CD错误。6．某建设单位向供货商订购某种由国家定价的特种材料，合同签订的价格为3000元/吨，约定于9月1日按时交货。但供货商到期后迟迟不交货，到9月15日，国家调整该类材料的价格为2850元/吨，到9月30日，国家又调整价格为3200元/吨，供货商于10月5日交货。为此双方的结算价格应按()进行结算。A、合同价3000元/吨B、第一次调整价格2850元/吨C、第二次调整价格3200元/吨D、第一次和第二次调整价格的平均值答案：A解析：支付价款的义务执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。7．施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款。A、1千元以上1万元以下B、5千元以上5万元以下C、1万元以上10万元以下D、5万元以上50万元以下答案：B解析：有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：(1)发现文物隐匿不报或者拒不上交的;(2)未按照规定移交拣选文物的。8．下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是()。A、上海市建筑市场管理条例B、建筑业企业资质管理规定C、工程建设项目施工招标投标办法D、建设工程安全生产许可证条例答案：D解析：《建设工程安全生产许可证条例》属于行政法规。BC项属于部门规章。A属于地方政府规章。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。9．下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是()。A、城市轨道交通专业承包不分等级资质B、专业承包序列二级资质C、专业承包序列不分等级资质D、不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质的专业承包答案：D解析：下列建筑业企业资质，由工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门许可：(1)施工总承包资质序列二级资质及铁路、通讯工程施工总承包三级资质;(2)专业承包资质序列一级资质(不含公路、水运、铁路、水利、民航专业承包一级资质及涉及多个专业的专业承包一级资质);(3)专业承包资质序列二级资质(不含铁路、民航方面的专业承包二级资质);铁路方面专业承包三级资质;特种工程专业承包资质。10．关于委托代理的说法，正确的是()。A、委托代理授权必须采用书面形式B、数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D、被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任答案：C解析：A错误，委托代理可以采用书面形式，也可以采用口头形式。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C正确，D错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。11．保证合同是()订立合同。A、债权人与债务人B、债务人与保证人C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人答案：C解析：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。12．某学院宿舍楼工程，因学员安置需要，在未经验收情况下就投入使用，使用2年后部分卫生间发生漏水情况，则对此承担质量责任的应当是()。A、设计单位B、居住学员C、建设单位D、施工单位答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。13．根据《劳动争议调整仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()年。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。14．根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。A、罚金B、没收财产C、拘役D、驱除出境答案：C解析：主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。15．某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。16．甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。A、张某的行为为无权代理，合同无效B、张某的行为为表见代理，合同无效C、张某的行为为委托代理，合同有效D、张某的行为为表见代理，合同有效答案：D解析：王某实质上无代理权，但是却有使第三人相信其有代理权的表征，因此构成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，签订的合同有效，因此C错误，正确答案为D。17．若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。A、有权进行修改B、可以按照规范施工C、应当及时提出意见和建议D、有权拒绝施工答案：C解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。18．建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A、建设用地规划许可证B、建设工程规划许可证C、建设工程施工许可证D、房屋销售许可证答案：C解析：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料19．下列合同中，不能实现留置权的合同是()。A、货物运输合同B、财产抵押合同C、物资保管合同D、构件加工承揽合同答案：B解析：《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。20．如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以()。A、申请仲裁委员会按照原生效的文书执行B、申请仲裁委员会按照仲裁协议强制执行C、申请人民法院按照和解协议书执行D、申请人民法院按照原生效法律文书强制执行答案：D解析：在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容计入笔录，由双方当事人签名或者盖章。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。21．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。22．甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时()。A、业主可要求乙监理单位赔偿损失B、乙监理公司不承担任何责任C、乙监理公司承担四分之一的损失D、业主与监理公司重新签订合同答案：A解析：有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。23．关于用能单位的法定义务，下列说法错误的是()。A、用能单位应当制定并实施节能计划和节能技术措施B、用能单位可以对能源消费实行包费制C、用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度D、用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训答案：B解析：任何单位不得对能源消费实行包费制。24．下列争议中，属于劳动争议的是()。A、企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B、公司的股东李某因股息分配与该公司发生的争议C、退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议答案：D解析：一、劳动争议的范围劳动争议的范围是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)法律、法规规定的其他劳动争议。25．下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。A、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的B、将承包的工程转包或违法分包的C、未按照节能设计进行施工的D、允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程答案：D解析：《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》规定，资质不良行为认定标准包括：①未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;②以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;③允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;④未在规定期限内办理资质变更手续的;⑤涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的;⑥按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。选项A、B情形是承揽业务不良;选项D情形是质量不良。26．招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额()罚款。A、3‰~5‰B、5‰~10‰C、5‰~15‰D、10‰~15‰答案：B解析：招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。27．建筑业企业资质证书有效期为()年。A、8B、5C、3D、2答案：B解析：资质证书有效期为5年。28．甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务。则此债务的发生根据是()。A、合同B、无因管理C、不当得利D、侵权行为答案：D解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。入施工现场的施工噪声，也可能产生侵权之债。29．民事诉讼的证据不包括()。A、书证B、物证C、视听资料D、科学试验答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。30．对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对裸露地面进行覆盖，超过一定时间的，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为()A、15天B、1个月C、3个月D、6个月答案：C解析：暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。31．某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。32．负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。A、12小时B、36小时C、24小时D、48小时答案：C解析：负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前24小时通知生产经营单位。33．甲建设单位委托乙勘察单位对其工程建设条件进行勘察工作，乙单位经勘察向其提供了有一定问题的勘察资料，甲单位将该资料提供给丙设计公司进行设计，后丁施工企业根据上述勘察资料和设计方案进行了施工建设，但由于严重的建筑质量问题未能通过竣工验收，对于该工程的建设质量问题应当由()负责。A、乙单位B、甲单位C、丙公司D、丁企业答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，勘察单位提供的地质、水文、测量等勘察成果必须真实、准确，否则该工程在后期工程中因为勘察单位提供的资料不准确而发生了质量问题的，勘察单位必须承担质量责任。34．建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A、15dB(A)B、20dB(A)C、25dB(A)D、30dB(A)答案：A解析：按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。35．当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议。A、原审B、负责执行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。36．根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可以同时担任两个项目项目负责人的情形是()。A、两个项目的发包人是同一单位B、因发包人原因导致停工超过3个月C、建造师同时具有两个专业的执业资格D、合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算答案：D解析：建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。37．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。A、仲裁委员会决定B、合同履行地中级人民法院裁定C、被告所在地中级人民法院裁定D、仲裁委员会所在地中级人民法院裁定答案：D解析：当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;38．二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是()。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期都为3年。39．暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A、1个月B、3个月C、2个月D、6个月答案：B解析：暂时不能开工的建设用地，超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。40．当代中国法的渊源是主要以()为核心的各种制定法。A、刑法B、宪法C、民法D、行政法答案：B解析：宪法是我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律形式。41．投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在()之前进行。A、招标中止B、投标有效期满C、提交投标保证金D、投标截止日答案：D解析：(二)投标文件的修改与撤回《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。42．某施工单位向已经在本单位工作3年8个月的李先生发出了裁员通知，经双方协商一致解除了劳动合同。按照劳动合同法的规定，该施工单位应当向李先生支付相当于()月工资标准的经济补偿金。A、1B、2C、3D、4答案：D解析：《劳动合同法》规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。根据上述法律规定，该施工单位应当向李先生支付相当于4个月工资的补偿金。可见，只有D选项符合题千要求，是正确选项;其他A、B、C选项都不符合题干要求。考查劳动合同解除后的经济补偿标准43．按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是()。A、《建设工程质量管理条例》B、《北京市招标投标条例》C、《招标投标法》D、《工程建设项目施工招标投标办法》答案：A解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。44．根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A、60%B、75%C、80%D、90%答案：C解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。45．下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。A、涉及国家安全、国家秘密的项目B、使用各级财政预算资金的项目C、使用企业事业单位自有资金的项目D、使用上市公司资金的项目答案：B解析：各级财政预算资金的项目属于使用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。46．根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。A、工程竣工验收合格B、颁发施工许可证C、工程缺陷责任期届满D、工程法定最低保修期届满答案：A解析：设计单位的质量责任和义务。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见47．下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。A、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼D、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁答案：D解析：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(1)请求仲裁的意思表示。(2)仲裁事项。(3)选定的仲裁委员会。选定的委员会，是指仲裁协议中约定的仲裁委员会的名称应该明确。48．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A、30%B、25%C、50%D、80%答案：B解析：施工单位负责人施工现场带班制度要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。49．建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于()。A、书证B、物证C、证人证言D、鉴定意见答案：A解析：根据新修订的《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。其中，书证是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。50．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()。A、制定施工现场的消防安全制度B、向有关部门报审消防设计图纸C、制定灭火和应急疏散预案D、设置消防安全标志答案：B解析：《中华人民共和国消防法》规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责(1)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、制定灭火和应急疏散预案。(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效，(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测;(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火分区、防火间距符合消防技术标准(5)组织防火检查，及时消除火灾隐患，(6)组织进行有针对性的消防演练(7)法律法规规定的其他消防安全职责。二、多选题1．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A、建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B、施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C、由此延误的工期由施工单位承担违约责任D、只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺答案：ABD解析：本题考查合同的变更、《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”。本题中建设单位要求采用新的施工工艺的行为，属施工合同内容变更。《民法典》第258条规定：“定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”。可见A选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第285条规定：“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用”。承包人有权依据合同及法律规定提出索赔。可见B选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人可见造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。本题中是发包人要求变更施工工艺导致工期拖延，应当由发包人承担工期延误责任。可见C选项不符合题干要求。工程质量标准按照级别可以分为国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。当事人可以在合同中约定采用的标准，但采用的标准不得低于强制性国家标准。可见，D选项符合题干要求，是正确选项。法律关系构成要素可以分为主体、客体和内容。2．我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括()。A、公开原则B、公平原则C、平等原则D、自愿原则答案：BCD解析：建设工程合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。3．施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有()行为，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、未编制拆装方案.制订安全施工措施的B、未由专业技术人员现场监督的C、要求施工单位压缩合同约定工期的D、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的答案：ABD解析：本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项C属于建设单位违法行为的法律责任。4．根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。A、长期性B、替代性C、关键性D、辅助性答案：BD解析：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。5．根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有()。A、招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人B、评标委员会成员对其评审意见承担个人责任C、履约保证金不得超过中标合同金额的10%D、国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人答案：BCD解析：选项B，超纲，《招标投标法》第四十四条，评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人;招标人不可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。6．根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业建设项目专职安全生产管理人员的主要职责有()。A、组织本单位安全生产教育和培训B、发现重大安全隐患，向企业安全生产管理机构报告C、组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案D、对作业人员违规行为予以纠正或查处答案：BD解析：A是生产经营单位的主要负责人的职责生产经营单位的安全生产管理人员应对安全生产状况进行经常性的检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时和处理，检查及处理情况应当如实记录在案。还规定，施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。7．根据《消防法》的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。A、消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B、擅自拆除消防设施C、不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D、遮挡消火栓答案：ABD解析：单位违反《消防法》规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款:(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。8．下列二级建造师受聘和注册的情形中，属于“挂证”的有()。A、属于军队自主择业人员，受聘并注册在丙施工企业B、在丁施工企业工作，受聘并注册在丁施工企业C、在某事业单位工作，受聘并注册在甲施工企业D、在某监理单位工作，受聘并注册在乙施工企业答案：CD解析：对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为"挂证"行为：(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的(4)属于军队自主择业人员的(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。9．某建筑公司的一处施工项目，地处东北，为了赶工期，在冬季户外零度以下期间连续施工3个个月，期间采取了相应的防冻措施。对户外人员也提供棉衣等物资，尤其对在户外工作3个月无一天休息的塔吊操作人员女同志小张，增发了奖金3000元，并且建筑公司号召公司所有女工学习小张这种不怕吃苦的精神。对此下列表述正确的是()。A、建筑公司的行为违反了《劳动法》中关于女职工特殊保护的规定B、建筑公司零度以下继续施工违反了《劳动法》C、劳动部门应当对建筑公司处以罚款D、劳动部门不应当对建筑公司处以罚款答案：AC解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。用人单位违反本规定，侵害女职工合法权益，侵害其合法权益的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款。10．依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。A、被监理工程的施工承包单位B、建筑材料供应单位C、设备供应单位D、建设单位答案：ABC解析：《建筑法》以及《建设工程质量管理条例》规定，建设工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。11．下列可以作为著作权主体的有()。A、国家B、股份有限公司C、事业单位D、个人独资企业答案：ABCD解析：著作权的主体是指从事文学、艺术、科学等领域装作出作品的作者及其他享有著作权的公民、法人或者其他组织。在特定情况下，国家也可以成为著作权的主体。12．物权的种类包括()A、所有权B、占有C、不当得利D、担保物权答案：AD解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权。13．原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括()。A、原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款B、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织C、有明确的被告D、有具体的诉讼请求和事实根据答案：BCD解析：提起行政诉讼应当符合下列条件：1、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;2、有明确的被告;3、有具体的诉讼请求和事实根据;4、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。14．超越资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A、责令停止违法行为，处以罚款B、责令停业整顿，降低资质等级C、情节严重的，吊销资质证书D、有违法所得的，予以没收答案：ABCD解析：《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。15．法律体系中关于法的效力层级，下列表