2023年平阳县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析VIP

PAGEPAGE412023年平阳县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．强制性国家标准由()批准发布A、国家质量监督检验检疫总局B、国务院C、省级人民政府建设行政主管部门D、工程建设标准批准部门答案：B解析：强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布2．涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。A、30%B、50%C、75%D、80%答案：A解析：原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。3．2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。下列刑事责任罪，属于附加刑的是()。A、罚款B、罚金C、管制D、拘役答案：B解析：附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。4．关于施工许可证，下列表述正确的是()。A、颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可B、只要颁发了施工许可证就不会再被废止C、颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证D、领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设答案：A解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。5．施工现场建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承当责任的是()。A、施工总承包B、监理单位C、施工单位与建设单位连带D、所有参与单位连带答案：C解析：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。6．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A、期限性B、地域性C、专有性D、财产权和人身权的双重性答案：C解析：知识产权的专有性：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。7．建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程()。A、专项施工方案B、安全施工措施C、施工组织设计D、安全生产检查制度答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。8．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C9．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。A、申请办理开工延期B、重新办理开工报告的批准C、申请办理施工许可证注销D、核验开工报告批准答案：B解析：依据《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故B选项正确。10．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D、施工图深化文件是监理工作的主要依据答案：B解析：A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，监理工作的主要依据是：(1)法律、法规;(2)有关技术标准;(3)设计文件;(4)建设工程承包合同11．《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以()的罚款。A、工程合同价款2%以上4%以下B、50万元以上100万元以下C、5000元以上10000元以下D、工程合同价款0.5%以上1%以下答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。12．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。A、厂房B、可转让的专利权C、生产原材料D、公立幼儿园的教育设施答案：D解析：担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。13．某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。14．在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是()。A、任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B、在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C、在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D、乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证答案：A解析：《土地管理法》的规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。故A选项正确。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规划许可证。而对于乡村公益事业建设工程，须核发乡村建设规划许可证。15．建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。A、监督管理B、定期检验C、监督检查D、检验检查答案：C解析：建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。16．下列物权中不属于益物权的是()。A、地役权B、建设用地使用权C、土地承包经营权D、土地所有权答案：D解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。17．某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是()。A、张某在该企业连续工作满8年B、李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作C、王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理D、赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业答案：B解析：用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的;(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。18．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，，正确的是()。A、分包合同无效,则仲裁协议无效B、分包合同有效,则仲裁协议有效C、分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性答案：D解析：(4)仲裁协议的独立性：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。19．根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于建设工程质量检测机构的说法中，正确的是()。A、检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位B、检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的C、检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权D、质量检测试样应当在建设单位或监理单位监督下现场提取答案：D解析：《建设工程质量检测管理办法》规定：“检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系”。A选项所列“检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位”违反规定，可见A选项不符合题干要求。《建设工程质量检测管理办法》规定：“本办法规定的质量检测业务，由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同”。B选项所列“检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的”违反规定，可见B选项不符合题干要求。根据《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构按照与工程项目建设单位签订的书面合同从事质量检测业务;检测机构不得与行政机关等有隶属关系或者其他利害关系。C选项所列“检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权”违反相关规定，可见C选项不符合题干要求。《建设工程质量检测管理办法》规定：“质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，应当对试样的真实性负责”。可见D选项符合题干要求。是正确选项。考查对建设工程质量检测机构的相关规定20．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中，()不符合建设单位质量责任和义务规定。A、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理B、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D、建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预答案：D解析：三、限制不合理的干预行为《建筑法》规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。《建设工程质量管理条例》规定，要限制建设单位对承包单位不合理的干预行为，而并非限制干预行为。21．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A、申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B、未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C、只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D、施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发答案：A解析：A正确。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。B错误。未取得安全生产许可证从事施工活动，根据行为所产生的法律后果，承担相应的法律责任。C错误。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。D错误。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。22．法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括()。A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围B、仲裁裁决所依据的证据是伪造的C、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为D、有仲裁协议答案：D解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。23．关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A、纪念建筑物属于国家所有B、近现代代表性建筑属于国家所有C、石刻属于国家所有D、古文化遗址属于国家所有答案：D解析：古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物?除国家另有规定的以外，属于国家所有。24．某建设单位一幢职工宿舍楼工程完工后尚未进行竣工验收，该建设单位便擅自安排职工入住。不久，该宿舍楼地基基础出现局部下沉。应对此工程质量问题承担相应民事责任的主体是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、勘察单位答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。25．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理答案：B解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。26．下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。A、取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B、申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C、注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D、因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册答案：B解析：申请初始注册和延续注册申请初始注册时应当具备以下条件：受聘于一个相关单位;A取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，且没有参加继续教育学习的，其资格证书将失效。C注册建增加执业专业的，需要办理增项注册D取得建造师资格证书的人员只能在一家单位注册。27．某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，该事故的等级属于()。A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故答案：C解析：国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失确定事故等级。其中，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数。因此，造成10人重伤的事故属于较大事故。28．关于招标方式的说法，正确的是()。A、公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C、省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标答案：C解析：A错误，公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标;B错误，邀请招标是以投标邀请书的形式邀请3个以上特定的法人或其他组织投标;C选项，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。D选项国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。29．关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A、应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B、经依法登记，发生效力C、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D、不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理答案：D解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。30．在建设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A、招标代理B、劳务分包C、水电分包D、工程主体分包答案：D解析：《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承办单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。31．取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格答案：B解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人以及从事施工管理相关活动的专业技术人员。32．我国《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请()。A、劳动争议调解委员会强制执行B、劳动争议仲裁委员会强制执行C、人民法院强制执行D、劳动行政部门强制执行答案：C解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。33．按照《行政处罚法》的规定，()可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规答案：B解析：行政法规可以设定除限制公民人身自由，冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。34．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A35．用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的，情节严重的，提请()决定责令停产整顿。A、国务院B、省、自治区、直辖市人民政府C、市级以上人民政府D、县级以上人民政府答案：D解析：用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的，由劳动行政部门或者有关部门责令改正，可以处以罚款;情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿;对事故隐患不采取措施，致使发生重大事故，造成劳动者生命和财产损失的，对责任人员比照刑法第187条的规定追究刑事责任。36．职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据《工伤保险条例》规定，应由()承担举证责任。A、工伤职工B、用人单位C、社会保险行政部门D、第三方机构答案：B解析：《工伤保险条例》第十九条职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。37．调解包括法院调解与诉讼外调解，诉讼外调解不包括()。A、行政调解B、民间调解C、仲裁调解D、自行调解答案：D解析：在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。38．下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。A、在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B、因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C、特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D、建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报答案：D解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。39．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。40．某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按()。A、过失致人死亡罪B、交通肇事罪C、重大责任事故罪D、意外伤害罪答案：C解析：《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成重大责任事故罪。41．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。42．关于违约责任的说法，正确的是()。A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定;可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。43．某投标人对招标项目的评标结果有异议，应当依法先向规定的受理人提出异议。该受理人应当是()。A、评标委员会B、招标人C、行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。44．某工程项目施工合同于2009年6月5日签订，该工程的开工报告于2009年6月15日批准，工程于2009年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、2009年6月15日B、2009年6月30日C、2009年7月10日D、2009年7月15日答案：B解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。45．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，()年以内不予注册。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：该题考查了注册执业人员应承担的法律责任。造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。46．依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列关于标底与投标限价的说法，正确的是()。A、国有资金投资的建筑工程，必须设有招标标底B、国有资金投资的建筑工程招标，应当设有最高投标限价C、非国有资金投资的建筑工程招标可设有最低投标限价D、设有最高投标限价，应当在招标时保密答案：B解析：招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，所以D错误。国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价。非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底47．仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向()申请执行。A、人民法院B、仲裁委员会C、人民检察院D、当地人民政府答案：A解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。48．关于施工合同特征的说法，错误的是()。A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同时有偿合同答案：C解析：施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳务服务。此题选用排除法，根据施工合同的内容可以确定施工合同属双务合同、要式合同和有偿合同，故此题答案为C。49．关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的适用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额，CD错误。50．涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A、其他设计单位B、监理单位C、具有相应资质等级的设计单位D、装修施工企业答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;二、多选题1．某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括()。A、监理工程师B、路人C、钢筋工D、待入住人答案：AC解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。2．下列属于承担民事责任的方式是()。A、赔偿损失B、返还财产C、支付利息D、支付违约金答案：ABD解析：本题考核的是承担民事责任的方式。根据《民法通则》第134条规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。3．施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有()行为，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、未编制拆装方案.制订安全施工措施的B、未由专业技术人员现场监督的C、要求施工单位压缩合同约定工期的D、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的答案：ABD解析：本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项C属于建设单位违法行为的法律责任。4．根据我国《担保法》的规定，担保的形式有()。A、保证B、抵押C、质押D、证明答案：ABC解析：担保形式为保证、抵押、质押、留置、定金。5．民事诉讼与调解、仲裁这些非诉讼解决纠纷的方式相比，具有的特征包括()。A、公权性B、强制性C、自愿性D、独立性答案：AB解析：民事诉讼的基本特点。民事诉讼有如下特征：(一)公权性(二)程序性(三)强制性。6．关于证据保全，下列说法正确的是()。A、当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据B、人民法院接受证据保全申请后，必须在48小时内作出裁定C、当事人申请证据保全，不必提供担保D、申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全答案：AB解析：在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。7．根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B、不同投标人的投标文件相互混装C、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D、中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的答案：ABC解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，影响中标结果的，中标无效;投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效;投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。8．应当先履行合同义务的一方当事人有确切证据证明对方()，有权行使不安抗辩权。A、经营状况严重恶化B、法定代表人被追究刑事责任C、丧失商业信誉D、企业负有较大债务答案：AC解析：考查可以不安抗辩权的情形、根据《民法典》第68条规定，“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。”掌握不安抗辩权制度，其在保护履行义务在先的当事人，但不是无条件的，而是以该当事人的债权实现受到存在于对方当事人的现实威胁为条件。由此，A、C项正确。B、D选项不属于可以行使不安抗辩权的情形。9．在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。A、在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B、经追认的越权代理行为C、代理人不履行职责而给被代理人造成损害的D、代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人答案：ACD解析：A选项属于代理人与第三人共同向被代理人承担责任的情形;D选项代理人的转委托行为不成立，因此也应当向被代理人承担责任。B选项错误，代理行为经追认为有权代理，不需向被代理人承担责任;C选项，代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。代理人和相对人串通，损害被代理人的利益，由代理人和相对人负连带责任。10．《招标投标法实施条例》规定。下列属于投标人相互串通投标的情形有()。A、投标人之间约定中标人B、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C、属于同一集团的组织成员的投标人按照该集团要求协同投标D、招标人在开标前开启投标文件并将信息泄露给其他投标人答案：ABC解析：《招标投标法实施条例》规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;投标人之间约定中标人;投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。11．供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的有()。A、建立进货验收制度B、在产品的标识上覆盖其他畅销品牌标识C、对使用功能有瑕疵的产品在销售前做说明D、为扩大销售，对外虚假宣传自己销售的产品曾荣获部优称号答案：AC解析：考查销售者的产品质量责任和义务需要掌握销售者所承担的产品质量责任和相关的义务。《产品质量法》规定了销售者所应承担的积极义务和消极义务(即禁止性义务)。积极义务包括：进货检验的义务，即销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识;保持产品质量的义务;确保标识规范的义务，此义务与生产者承担的责任是一样的。消极义务包括：销售者不得伪造产地、冒用他人的厂名、厂址;销售者销售产品，不得以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品。本题问“供应商的哪些行为符合《产品质量法》”，可以采用排除的方法，B项违法了确保标识规范的义务，D项属于虚假宣传自己产品的行为。其他各项供应商的行为均不违法律的强制性规定，也未损坏他人的合法权益，符合《产品质量法》的规定。12．根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A、裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B、依据伪造的证据作