2023年预算员考试题库

一﹒判断题(对的的在题后括号内打"对的",错的打"╳",每题1分,共10分)1﹒设计概算是由施工单位依据初步设计或扩大初步设计图纸等而编制的。(错误)2﹒国家审批项目建议书重要依据设计概算。(错误)3﹒每个建设项目当它的初步设计和概算文献未经批准时,也能列入基本建设年度计划。(错误)4﹒在编制建设工程概预算时,应一方面编制建设项目的总概算书。(错误)5﹒依据建设工程项目建设的顺序,建设工程概预算的内容为投资估算﹒设计概算﹒修正概算﹒施工图预算﹒施工预算﹒工程结算和竣工决算。(对的)6﹒所谓建设工程费用是指建设工程从开工到竣工验收交付使用整个过程中,所投入的所有费用的总和。(错误)7﹒通常来说,由投资估算和概算这两个经济文献所拟定的建设工程费用和由竣工决算所拟定的建设工程费用是一致的,没有区别。(错误)8﹒实行定额的目的是为了力求用最少的人力﹒物力和财力的消耗生产出符合质量标准的建筑产品,取得最佳经济效益。(对的)9﹒劳保费是指按照国家劳保条例规定应支付的公司退休﹒离休和1年以上病员的工资,以及按上述职工工资提取的职工福利基金。(错误)10﹒建筑公司的利润总额是由经营利润和法定利润组成的,其中经营利润是指建筑产品价格和预算成本的差额。(错误)11﹒当拟建工程项目的初步设计文献具有一定深度,基本上可以按初步设计的平﹒立﹒剖图纸计算出各分部工程项目的工程量时可采纳概算定额编制建设工程概算。(对的)12﹒建设工程概算指标是用建筑面积或体积为单位,以整个建筑物为依据的定额。(对的)13﹒用类似工程预算编制概算,受地区不同限制要进行调整。(错误)14﹒税金由国家统一规定,即它不因地区不同而在价值上产生差别。(错误)15﹒当建设工程概算造价﹒单方造价指标计算出来后,就可编制建设工程概算书,以供各单位有关部门使用。(对的)16﹒设计单位编制的设计概算文献,通过建设主管机关批准后就成为国家控制工程拨款或贷款的最高基本限额。(对的)17﹒工程间接费用随地区不同,其收取标准也不同。(对的)18﹒施工预算的编制方法通常有”实物法”和”实物金额法”两种,”实物金额法”是目前普遍采纳的一种方法。(错误)19﹒直接工程费由人工费﹒材料费﹒施工机械使用费三部分组成。(错误)20﹒工人工作时为恢复体力稍作休息的时间为非定额时间。(错误)21﹒供求因果增长费属于施工附加费。(错误)22﹒钻孔灌注桩钢筋笼工程量按施工净用量计算,并考虑钢筋的损耗率。(错误)23﹒现浇砼平板是指不带梁直接用柱支承的板。(错误)24﹒甲类工程是固定资产方向调节税税率为0%的投资项。(对的)25﹒报价最低的标底其评估价格也最低。(错误)26﹒天棚面层在同一标高或不在同一标高,均为一级天棚。(错误)27﹒大红﹒天蓝,﹒白色﹒浅湖等颜色在套用油漆定额时,套浅色定额。(对的)28﹒铝合金门窗工程量按框外围面积计算,无框门按扇外围面积计算。(错误)29﹒防腐卷材接缝﹒附加层﹒收头工程量按延长米计算。(错误)30﹒建筑物墙基防水﹒防潮层﹒外墙长度按中心线,内墙按净长计算工程量。(错误)31﹒按专业不同分类,建筑工程定额分为土建工程定额和铁路工程定额。(对的)32﹒供销部门的手续费应记入到材料预算价格中。(错误)33﹒金属结构中所用钢板,设计为多边形者,按矩形计算。其边长以设计尺寸中互相垂直的最大尺寸为准。(错误)34﹒预算定额和施工定额相比,施工定额综合的内容更多一些。(对的)35﹒施工定额按社会必要劳动量拟定定额水平。(错误)36﹒散水坡﹒防滑坡道,按图示尺寸以平方米计算。(对的)37﹒计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,应按施工规范规定拟定搭接长度计算。(错误)38﹒构造柱按全高乘以其断面面积以立方米计算工程量。(错误)39﹒混凝土和钢杆件组合的构件,混凝土部分按构件实体积以立方米计算,钢构件部分按吨计算,分别套用相应的定额项目。(对的)40﹒图书馆的书库按放书的层数计算建筑面积。(错误)41﹒平屋面的卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算。(错误)42﹒施工预算和施工图预算的编制依据是相同的。(错误)43﹒施工预算和施工图预算的编制依据是相同的。(错误)44﹒砖垛﹒三皮砖以上的腰线和挑檐等体积,并入墙身体积内计算。(对的)45﹒挑脚手架,按搭设长度和层数,以平方米计算。(错误)46﹒平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。(对的)47﹒凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。(对的)48﹒建筑物地面防水﹒防潮层,按主墙间净空面积计算,和墙面连接处高度在500MM内者按展开面积计算,并入平面工程量内；超过500MM时按立面防水层计算。(对的)49﹒铁皮排水按图示尺寸以水平投影面积计算。(错误)50﹒独立雨蓬按其顶盖水平投影面积的一半计算工程量。(对的)二﹒单项选择题(在每小题的备选答案中,选出一个对的的答案,并将对的答案的号码分别填在题干的括号内,多选﹒错选均不得分。每小题1分,共40分)[题库308题]1﹒不宜作为建筑物地基填土的是[C]。A﹒堆填时间较长的砂土B﹒经解决后的建筑垃圾C﹒经压实后的生活垃圾D﹒经解决后的通常工业废料2﹒关于地震烈度的说法,对的的是[D]。A﹒地震烈度是按一次地震所释放的能量大小来划分B﹒建筑场地烈度是指建筑场地内的最大地震烈度C﹒设计烈度需依据建筑物的规定适当调低D﹒基本烈度代表一个地区的最大地震烈度3﹒关于地下水对边坡稳定性影响的说法,对的的是[D]。A﹒地下水产生动水压力,增强了岩体的稳定性B﹒地下水增长了岩体质量,减小了边坡下滑力C﹒地下水产生浮托力,减轻岩体自重,增长边坡稳定D﹒地下水产生的静水压力,容易导致岩体崩塌4﹒依据有关设计规范规定,城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为[D]。A﹒15～25年B﹒25～50年C﹒50～12023D﹒12023以上5﹒地下水位较低的民用建筑采纳三合土基础的宽度应[B]。A﹒小于600mmB﹒600mm及以上C﹒小于300mmD﹒300mm及以上6﹒柔性基础的重要优点在于[C]。A﹒取材方便B﹒造价较低C﹒挖土深度小D﹒施工便捷7﹒关于砖墙墙体防潮层设立位置的说法,对的的是[C]。A﹒室内地面均为实铺时,外墙防潮层设在室内地坪处B﹒墙体两侧地坪不等高时,应在较低一侧的地坪处设立C﹒室内采纳架空木地板时,外墙防潮层设在室外地坪以上﹑地板木搁栅垫木之下D﹒钢筋混凝土基础的砖墙墙体不需设立水平和垂直防潮层8﹒坚硬耐磨﹑装饰效果好﹑造价偏高,通常合用于用水的房间和有腐蚀房间楼地面的装饰构造为[C]。A﹒水泥砂浆地面B﹒水磨石地面C﹒陶瓷板块地面D﹒人造石板地面9﹒关于道路工程填方路基的说法,对的的是[B]。A﹒砌石路基,为保证其整体性不宜设立变形缝B﹒护肩路基,其护肩的内外侧均应直立C﹒护脚路基,其护脚内外侧坡坡度宜为1:5D﹒用粗粒土作路基填料时,不同填料应混合填筑10﹒在地面自然横坡陡于1:5的斜坡上修筑半填半挖路堤时,其基底应开挖台阶,具体规定是[D]。A﹒台阶宽度不小于0﹒8mB﹒台阶宽度不大于1﹒0mC﹒台阶底应保持水平D﹒台阶底应设2%～4%的内倾坡11﹒通常公路,其路肩横坡应满足的规定是[D]。A﹒路肩横坡应小于路面横坡B﹒路肩横坡应采纳内倾横坡C﹒路肩横坡和路面横坡坡度应一致D﹒路肩横坡应大于路面横坡12﹒适宜于高速公路的路面基层是[D]。A﹒水泥稳定土基层B﹒石灰稳定土基层C﹒二灰工业废渣稳定土基层D﹒级配碎石基层13﹒为了便于排水,桥面铺装时通常设立纵横坡,其纵坡坡度应[D]。A﹒小于1﹒5%B﹒不大于3%C﹒在1﹒5%～3%之间D﹒大于3%14﹒关于桥面铺装泄水管设立的说法,对的的是[D]。A﹒桥面纵坡大于2%﹑桥长小于50m时,按12～15m间隔设立B﹒桥面纵坡小于2%﹑桥长小于50m时,不需设立C﹒桥面纵坡大于2%﹑桥长大于50m时,可不设立D﹒桥面纵坡小于2%,按6～8m间隔设立15﹒地下公路隧道的纵坡坡度通常应[B]。A﹒小于0﹒3%B﹒在0﹒3%～3%之间C﹒大于3%D﹒在3%～5%之间16﹒按照设计规定,地下停车场在车道位置的梁下有效高度应不低于[B]。A﹒2﹒1mB﹒2﹒3mC﹒3﹒5mD﹒5﹒5m17﹒预应力钢筋混凝土不宜选用的钢筋牌号是[A]。A﹒HPB235B﹒HRB335C﹒HRB400D﹒HRB50018﹒下面水泥品种中,不适宜用于大体积混凝土工程的是[A]。A﹒普通硅酸盐水泥B﹒矿渣硅酸盐水泥C﹒火山灰质硅酸盐水泥D﹒粉煤灰硅酸盐水泥19﹒铝酸盐水泥适宜用于[D]。A﹒大体积混凝土B﹒和硅酸盐水泥混合使用的混凝土C﹒用于蒸汽养护的混凝土D﹒低温地区施工的混凝土20﹒关于混凝土立方体抗压强度的说法,对的的是[B]。A﹒一组试件抗压强度的最低值B﹒一组试件抗压强度的算术平均值C﹒一组试件不低于95%保证率的强度记录值D﹒一组试件抗压强度的最高值21﹒下面可以反映混凝土和易性指标的是[A]。A﹒保水性B﹒抗渗性C﹒抗冻性D﹒充盈性22﹒下面影响混凝土和易性因素中,最为敏感的因素是[D]。A﹒砂率B﹒温度C﹒集料D﹒水泥浆23﹒混凝土外加剂中,引气剂的重要作用在于[D]。A﹒调节混凝土凝结时间B﹒提高混凝土初期强度C﹒缩短混凝土终凝时间D﹒提高混凝土的抗冻性24﹒关于防水混凝土施工参数的说法,对的的是[B]。A﹒水泥用量不得超过320kg/m³B﹒砂率宜为35%～40%C﹒水灰比不得小于0﹒55D﹒干表观密度小于2023kg/m³25﹒下面材料中,重要用作室内装饰的材料是[B]。A﹒花岗石B﹒陶瓷锦砖C﹒瓷质砖D﹒合成石面板26﹒关于对建筑涂料基本规定的说法,对的的是[A]。A﹒外墙﹑地面﹑内墙涂料均规定耐水性好B﹒外墙涂料规定色彩细腻﹑耐碱性好C﹒内墙涂料规定抗冲击性好D﹒地面涂料规定耐候性好27﹒APP改性沥青防水卷材,其突出的优点是[C]。A﹒用于寒冷地区铺贴B﹒适宜于结构变形频繁部位防水C﹒适宜于强烈太阳辐射部位防水D﹒可用热熔法施工28﹒游泳池工程优先选用的不定型密封材料是[B]。A﹒聚氯乙烯接缝膏B﹒聚氨酯密封膏C﹒丙烯酸类密封膏D﹒沥青嵌缝油膏29﹒某大型基坑,施工场地标高为±0﹒000m,基坑底面标高为-6﹒600m,地下水位标高为-2﹒500m,土的渗透系数为60m/D,则应选用的降水方法是[C]。A﹒一级轻型井点B﹒喷射井点C﹒管井井点D﹒深井井点30﹒采纳推土机并列推土时,并列台数不宜超过[C]。A﹒2台B﹒3台C﹒4台D﹒5台31﹒在钢筋混凝土预制桩打桩施工中,仅合用于软弱土层的接桩方法是[A]。A﹒硫磺胶泥锚接B﹒焊接连接C﹒法兰连接D﹒机械连接32﹒关于钢筋混凝土构造柱的说法,对的的是[D]。A﹒应按先浇柱后砌墙的施工顺序进行B﹒构造柱和墙体连接处应砌马牙槎,从每层柱脚开始,先进后退C﹒沿墙高每500mm设2Φ6拉结钢筋,每边进一步墙内不宜小于500mmD﹒构造柱混凝土可分段浇筑,每段高度不宜大于2m33﹒重要用于浇筑平板式楼板或带边梁楼板的工具式模板为[B]。A﹒大模板B﹒台模C﹒隧道模板D﹒永久式模板34﹒关于先张法预应力钢筋放张的说法,错误的是[A]。A﹒宜缓慢放松锚固装置,使各根预应力筋依次放松,以免构件开裂B﹒放张的方法可用放张横梁来实现C﹒横梁可用千斤顶或预先设立在横梁支点处的砂箱或楔块来放张D﹒预应力筋应采纳砂轮锯或切割机切断,不得采纳电弧切割35﹒在单层工业厂房结构吊装中,如安装支座表面高度为15﹒0m[从停机面算起],绑扎点至所吊构件底面距离0﹒8m,索具高度为3﹒0m,则起重机起重高度至少为[D]。A﹒18﹒2mB﹒18﹒5mC﹒18﹒8mD﹒19﹒1m36﹒关于通常抹灰的说法,对的的是[C]。A﹒抹灰应分层进行,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为5～7mmB﹒当抹灰总厚度大于25mm时,应采用加强对策C﹒底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度D﹒用石灰砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层37﹒跨径100m以下的桥梁施工时,为满足桥梁上下部结构平行作业和施工精度规定,优先选用的方法是[B]。A﹒悬臂浇注法B﹒悬臂拼装法C﹒转体法D﹒支架现浇法38﹒下面设备中,专门用来开挖竖井或斜井的大型钻具是[C]。A﹒全断面掘进机B﹒独臂钻机C﹒天井钻机D﹒TBM设备39﹒关于项目管理规划大纲特点的说法,错误的是[D]。A﹒战略性B﹒全局性C﹒宏观性D﹒可操作性40﹒关于项目管理规划大纲作用的说法,错误的是[D]。A﹒作为全过程项目管理的方向和大纲B﹒作为编制投标文献的依据C﹒作为中标后签订协议的依据D﹒作为项目经理指导项目实行的依据41﹒工程项目的招标文献及发包人对招标期间有关问题的解释资料不应作为[A]编制项目管理规划大纲的重要依据。A﹒建设单位B﹒监理单位C﹒总包单位D﹒施工单位42﹒项目管理实行规划的编制程序中,关键性环节是[C]。A﹒了解相关方规定B﹒分析项目条件和环境C﹒组织编制D﹒履行报批手续43﹒施工组织总设计的编制时间是[B]。A﹒在投标前由公司有关职能部门编制B﹒在初步设计或扩大初步设计批准后C﹒在施工图设计完毕后D﹒在单位工程施工组织设计完毕后44﹒在施工组织总设计的施工布置中,应统筹安排各类项目施工,通常情况下不予优先考虑的项目是[D]。A﹒按工艺规定,需先期投入生产的项目B﹒工程量大,施工难度大的项目C﹒供工程使用的生活设施类项目D﹒工程量小,周期较短,不急于使用的辅助项目45﹒关于施工总平面图设计中加工厂布置规定的说法,对的的是[C]。A﹒金属结构﹑锻压﹑电焊和机修等车间应分散布置B﹒当运送条件较好时,混凝土搅拌站宜分散布置C﹒工业建筑工地的砂浆搅拌站,可以分散设立在使用点附近D﹒各种加工厂应和相应的仓库或材料分布在不同区域46﹒单位工程施工平面图的设计工作包含如下环节:①计算技术经济指标；②拟定起重机的位置；③布置水电管线；④拟定搅拌站﹑仓库﹑加工厂的位置；⑤布置临时设施；⑥布置运送道路。对的的工作程序是[B]。A﹒②—⑥—④—⑤—③—①B﹒②—④—⑥—⑤—③—①C﹒②—④—⑥—③—⑤—①D﹒②—④—⑤—⑥—③—①47﹒下面计量单位中,既适合工程量清单项目又适合基础定额项目的是[D]。A﹒100mB﹒基本物理计量单位C﹒100m³D﹒自然计量单位48﹒关于计算工程量程序统筹图的说法,对的的是[B]。A﹒和”三线一面”有共性关系的分部分项工程量用”册”或图示尺寸计算B﹒统筹图重要由主次程序线﹑基数﹑分部分项工程量计算式及计算单位组成C﹒重要程序线是指分部分项项目上连续计算的线D﹒次要程序线是指在”线”﹑”面”基数上连续计算项目的线49﹒在建筑面积计算中,有效面积包含[C]。A﹒使用面积和结构面积B﹒居住面积和结构面积C﹒使用面积和辅助面积D﹒居住面积和辅助面积50﹒依据【建筑工程建筑面积计算规范】,建筑面积计算对的的是[A]。A﹒单层建筑物应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算B﹒单层建筑高度2﹒10m以上者计算全面积,2﹒10m及以下计算1/2面积C﹒设计运用的坡屋顶,净高局限性2﹒10m不计算面积D﹒坡屋顶内净高在1﹒20~2﹒20m部位应计算1/2面积51﹒依据【建筑工程建筑面积计算规范】,某无永久性顶盖的室外楼梯,建筑物自然层为5层,楼梯水平投影面积为6㎡,则该室外楼梯的建筑面积为[A]。A﹒12㎡B﹒15㎡C﹒18㎡D﹒24㎡52﹒依据【建筑工程建筑面积计算规范】,关于建筑面积计算的说法,错误的是[D]。A﹒室内楼梯间的建筑面积按自然层计算B﹒附墙烟囱按建筑物的自然层计算C﹒跃层建筑,其共用的室内楼梯按自然层计算D﹒上下两错层户室共用的室内楼梯应选下一层的自然层计算53﹒依据【建设工程工程量清单计价规范】,土石方工程中,建筑物场地厚度在士30cm以内的,平整场地工程量应[B]。A﹒按建筑物自然层面积计算B﹒按建筑物首层面积计算C﹒按建筑有效面积计算D﹒按设计图示厚度计算54﹒依据【建设工程工程量清单计价规范】,下面工程量计算的说法,对的的是[B]。A﹒混凝土桩只能按根数计算B﹒喷粉桩按设计图示尺寸以桩长[包含桩尖]计算C﹒地下连续墙按长度计算D﹒锚杆支护按支护土体体积计算55﹒依据【建设工程工程量清单计价规范】,关于实心砖墙高度计算的说法,对的的是[D]。A﹒有屋架且室内外均有天棚者,外墙高度算至屋架下弦底另加100mmB﹒有屋架且无天棚者,外墙高度算至屋架下弦底另加200mmC﹒无屋架者,内墙高度算至天棚底另加300mmD﹒女儿墙高度从屋面板上表面算至混凝土压顶下表面56﹒依据【建设工程工程量清单计价规范】,关于金属结构工程工程量计算的说法,错误的是[B]。A﹒不扣除孔眼﹑切边﹑切肢的质量,焊条﹑铆钉﹑螺栓等质量不另增长B﹒钢管柱上牛腿的质量不增长C﹒压型钢板墙板,按设计图示尺寸以铺挂面积计算D﹒金属网按设计图示尺寸以面积计算57﹒依据【建设工程工程量清单计价规范】,关于屋面及防水工程工程量计算的说法,对的的是[C]。A﹒瓦屋面﹑型材屋面按设计图示尺寸以水平投影面积计算B﹒屋面涂膜防水中,女儿墙的弯起部分不增长面积C﹒屋面排水管按设计图示尺寸以长度计算D﹒变形缝防水﹑防潮按面积计算58﹒依据【建设工程工程量清单计价规范】,关于楼梯梯面装饰工程量计算的说法,对的的是[D]。A﹒按设计图示尺寸以楼梯[不含楼梯井]水平投影面积计算B﹒按设计图示尺寸以楼梯梯段斜面积计算C﹒楼梯和楼地面连接时,算至梯口梁外侧边沿D﹒无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm59﹒依据【建设工程工程量清单计价规范】,关于装饰装修工程量计算的说法,对的的是[C]。A﹒石材墙面按图示尺寸面积计算B﹒墙面装饰抹灰工程量应扣除踢脚线所占面积C﹒干挂石材钢骨架按设计图示尺寸以质量计算D﹒装饰板墙面按设计图示面积计算,不扣除门窗洞口所占面积60﹒依据【建设工程工程量清单计价规范】,按面积计算油漆﹑涂料工程量的是[A]。A﹒栏杆刷涂料B﹒线条刷涂料C﹒木扶手油漆D﹒金属面油漆61﹒依据世界银行对工程项目总建设成本的规定,下面费用应计入项目间接建设成本的是[C]。A﹒临时公共设施及场地的维持费B﹒建设保险和债券费C﹒开工试车费D﹒土地征购费62﹒关于设备及工器具购置费用,下面说法中对的的是[C]。A﹒它是由设备购置费和工具﹑器具及生活家具购置费组成B﹒它是固定资产投资中的悲观部分C﹒在工业建设中,它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D﹒在民用建设中,它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高63﹒已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费﹑加工费﹑辅助材料费﹑专用工具费﹑废品损失费共20万元,外购配套件费3万元,非标准设备设计费1万元,包装费率1%,利润率为8%,若其他费用不考虑,则该设备的原价为[B]。A﹒25﹒82万元B﹒25﹒85万元C﹒26﹒09万元D﹒29﹒09万元64﹒依据中国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下面有关费用表述中错误的是[B]。A﹒人工费是指支付给直接从事建筑安装施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B﹒材料费中的材料单价由材料原价﹑材料运杂费﹑材料损花费﹑采购及保管费四项组成C﹒材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D﹒施工机具使用费包含仪器仪表使用费65﹒关于建筑安装工程费用中的规费,下面说法中对的的是[B]。A﹒规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B﹒规费包含工程排污费和住房公积金C﹒投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D﹒社会保险费中包含建筑安装工程一切险的投保费用66﹒下面关于建筑安装工程税金的计算公式中,对的的是[C]。A﹒应纳营业税额=税前造价错误综合税率B﹒城市维护建设税应纳税额=计税营业额错误合用税率C﹒教育费附加应纳税额=应纳营业税税额错误3%D﹒地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额错误本地规定的税率67﹒关于建设用地的取得及使用年限,下面说法中对的的是[A]。A﹒获取建设用地使用权的方法可以是租赁或转让B﹒通过协议出让获取土地使用权的方法分为投标﹑竞拍﹑挂牌三种C﹒城市公益事业用地不得以划拨方法取得D﹒将土地使用权无偿交付给使用者的,其土地使用年限最高为70年68﹒关于征地补偿费用,下面表述中对的的是[A]。A﹒地上附着物补偿应依据协调征地方案前地上附着物的实际情况拟定B﹒土地补偿费和安顿补贴费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C﹒征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D﹒征收耕地占用税时,对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地69﹒某项目共需要贷款资金900万元,建设期为3年,按年度均衡筹资,第一年贷款为300万元,次年贷款为400万元,建设期内只计利息但不支付,年利率为10%,则第2年的建设期利息应为[B]万元。A﹒50﹒0B﹒51﹒5C﹒71﹒5D﹒86﹒6570﹒预备费包含基本预备费和价差预备费,其中价差预备费的计算应是[D]。A﹒以编制年份的静态投资额为基数,采纳单利方法B﹒以编制年份的静态投资额为基数,采纳复利方法C﹒以估算年份价格水平的投资额为基数,采纳单利方法D﹒以估算年份价格水平的投资额为基数,采纳复利方法71﹒下面关于工程计价的说法中,对的的是[C]。A﹒工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B﹒建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量错误相应单价C﹒工程计价包含工程单价的拟定和总价的计算D﹒工程计价中的工程单价仅指综合单价72﹒作为工程定额体系的重要组成部分,预算定额是[B]。A﹒完毕一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工﹑材料和机械台班数量标准B﹒完毕一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工﹑材料﹑施工机械台班数量及其费用标准C﹒完毕单位合格扩大分项工程所需消耗的人工﹑材料和施工机械台班数量及费用标准D﹒完毕一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准73﹒编制工程量清单出现计算规范附录中未包含的清单项目时,编制人应作补充,下面有关编制补充项目的说法中对的的是[C]。A﹒补充项目编码应由B和三位阿拉伯数字组成B﹒补充项目应报县级工程造价管理机构备案C﹒补充项目的工作内容应予以明确D﹒补充项目编码应顺序编制,起始序号由编制人依据需要自主拟定74﹒在工程量清单中,最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是[A]。A﹒项目特点B﹒项目编码C﹒项目名称D﹒项目计量单位75﹒招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能拟定价格的材料﹑工程设备单价及专业工程金额是[B]。A﹒暂列金额B﹒暂估价C﹒总承包服务费D﹒价差预备费76﹒下面对于测时法的特点描述中,对的的是[D]。A﹒测时法既合用于测定反复的循环工作时间,也合用于测定非循环工作时间B﹒选择测时法比接续测时法准确﹑完善,但观测技术也较之复杂C﹒当所测定的各工序的延续时间比较短时,接续测时法较选择测时法方便D﹒测时法的观测次数应当依据误差理论和经验数据相结合的方法来拟定77﹒在对材料消耗过程测定和观测的基础上,通过完毕产品数量和材料消耗量的计算而拟定各种材料消耗定额的方法是[B]。A﹒实验室实验法B﹒现场技术测定法C﹒现场记录法D﹒理论计算法78﹒正常施工条件下,完毕单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0﹒90kg,已知该材料的损耗率为7﹒20%,则其总消耗量为[B]kg。A﹒13﹒50B﹒13﹒40C﹒12﹒50D﹒11﹒6079﹒依据国家相关法律﹑法规和政策规定,因停工学习﹑执行国家或社会义务等因素,按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的[D]。A﹒基本工资B﹒奖金C﹒津贴补贴D﹒特殊情况下支付的工资80﹒对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是[C]。A﹒云母B﹒长石C﹒石英D﹒方解石81﹒某施工机械设备司机2人,若年制度工作日为254天,年工作台班为250台班,人工日工资单价为80元,则该施工机械的台班人工费为[D]元/台班。A﹒78﹒72B﹒81﹒28C﹒157﹒44D﹒162﹒5682﹒完毕某单位分部分项工程需要基本用工4﹒2工日,超运距用工0﹒3工日,辅助用工1工日,人工幅度差系数为10%,则该单位分部分项工程预算定额人工消耗量为[D]工日。A﹒5﹒92B﹒5﹒95C﹒6﹒02D﹒6﹒0583﹒某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s,每次循环平均挖土量为0﹒5m³,机械正常运用系数为0﹒8,机械幅度差系数为25%,按8小时工作制考虑,挖土方预算定额的机械台班消耗量为[A]台班/1000m³。A﹒5﹒43B﹒7﹒2C﹒8D﹒8﹒6884﹒工程造价信息分类应从系统工程的角度出发,放在具体的应用环境中考虑,综合项目的实行环境和信息技术工具,这体现了工程造价信息分类的[A]原则。A﹒综合实用性B﹒稳定性C﹒兼容性D﹒可扩展性85﹒最能体现信息动态性变化特点,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息重要包含[B]。A﹒工程造价指数﹑在建工程信息和已竣工程信息B﹒价格信息﹑工程造价指数和已竣工程信息C﹒人工价格信息﹑材料价格信息及在建工程信息D﹒价格信息﹑工程造价指数及刚开工的工程信息86﹒关于项目决策和工程造价的关系,下面说法中对的的是[B]。A﹒工程造价的对的性是项目决策合理性的前提B﹒项目决策的内容是决定工程造价的基础C﹒投资估算的深度影响项目决策的精确度D﹒投资决策阶段对工程造价的影响限度不大87﹒对于技术密集型建设项目,选择建设地区应遵循的原则是[A]。A﹒选择在大中型发达城市B﹒靠近原料产地C﹒靠近产地消费地D﹒靠近电[能]源地88﹒可行性研究阶段投资估算的精确度的规定为:误差控制在±[B]%以内。A﹒5B﹒10C﹒15D﹒2089﹒某地拟于2023年新建一年产60万吨产品的生产线,该地区2023年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2023年至2023年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为[D]万元。A﹒6000B﹒6300C﹒6600D﹒661590﹒下面建筑设计影响工程造价的选项中,属于影响工业建筑但通常不影响民用建筑的因素是[C]。A﹒建筑物平面形状B﹒项目利益相关者C﹒柱网布置D﹒风险因素91﹒在建设项目各阶段的工程造价中,一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是[B]。A﹒投资估算B﹒设计概算C﹒施工图预算D﹒竣工结算92﹒单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类,下面属于单位设备及安装工程概算的是[B]。A﹒通风﹑空调工程概算B﹒工器具及生产家具购置费概算C﹒电气﹑照明工程概算D﹒弱电工程概算93﹒当初步设计深度较深,有具体的设备清单时,最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是[A]。A﹒预算单价法B﹒扩大单价法C﹒设备价值比例法D﹒综合吨位指标法94﹒关于建设工程预算,符合组合和分解层次关系的是[C]。A﹒单位工程预算﹑单项工程综合预算﹑类似工程预算B﹒单位工程预算﹑类似工程预算﹑建设项目总预算C﹒单位工程预算﹑单项工程综合预算﹑建设项目总预算D﹒单位工程综合预算﹑类似工程预算﹑建设项目总预算95﹒采纳实物量法编制施工图预算时,在按人工﹑材料﹑机械台班的市场价计算人﹑材﹑机费用之后,下一个环节是[B]。A﹒进行工料分析B﹒计算管理费﹑利润等费用C﹒计算工程量D﹒编制编制说明96﹒未达成固定资产标准的工器具购置费的计算基数通常为[C]。A﹒工程建设其他费B﹒建筑安装工程费C﹒设备购置费D﹒设备及安装工程费97﹒建设工程预算编制中的总预算由[D]组成。A﹒综合预算和工程建设其他费﹑预备费B﹒预备费﹑建设期利息及铺底流动资金C﹒综合预算和工程建设其他费﹑铺底流动资金D﹒综合预算和工程建设其他费﹑预备费﹑建设期利息及铺底流动资金98﹒在招标投标过程中,载明招标文献获取方法的应是[A]。A﹒招标公告B﹒资格预审公告C﹒招标文献D﹒投标文献99﹒下面内容中,属于招标工程量清单编制依据的是[B]。A﹒分部分项工程清单B﹒拟定的招标文献C﹒招标控制价D﹒潜在投标人的潜质及能力100﹒编制钢筋工程量清单时,适应采纳暂估量加签证解决的钢筋是[A]。A﹒支撑双层钢筋用的”铁马”B﹒伸出构件的锚固钢筋C﹒设计注明的搭接钢筋D﹒规范规定的搭接钢筋101﹒招标工程量清单应依据常规施工方案编制,拟定常规施工方案时[A]。A﹒应对重要项目进行估算,如土石方﹑混凝土B﹒需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C﹒不需计算人﹑材﹑机资源消耗量D﹒不需考虑节假日和气候对工期的影响102﹒对于其他项目中的计日工,投标人对的的报价方法是[C]。A﹒按政策规定标准估算报价B﹒按招标文献提供的金额报价C﹒自主报价D﹒待签证时报价103﹒关于招标控制价及其编制,下面说法中对的的是[D]。A﹒招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B﹒当重新公布招标控制价时,原投标截止期不变C﹒经复核认为招标控制价误差大于±3%时,投标人应责成招标人改正D﹒投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的,应在招标控制价公布后5日内提出投诉104﹒施工投标报价的重要工作有:①复核工程量②研究招标文献③拟定基础标价④编制投标文献,其对的的工作流程是[D]。A﹒①②③④B﹒②③①④C﹒①②④③D﹒②①③④105﹒投标人为使报价具有竞争力,下面有关生产要素询价的做法中,对的的是[B]。A﹒在通过资格预审前进行询价B﹒尽量向征询公司进行询价C﹒不管何时何地尽量使用自有机械D﹒劳务市场招募零散工有助于管理106﹒关于工程量清单方法招标工程协议价格风险及风险分担,下面说法中对的的是[A]。A﹒当出现的风险内容及幅度在招标文献规定的范围内时,综合单价不变B﹒市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时,承包人只承担5%以内的价格风险C﹒人工费变化发生的风险所有由发包人承担D﹒承包人管理费的风险通常由发承包双方共同承担107﹒下面情形中,不属于投标人串通投标的是[C]。A﹒投标人A和B的项目经理为同一人B﹒投标人C和D的投标文献互相错装C﹒投标人E和F在同一时刻提前递交投标文献D﹒投标人G和H作为暗标的技术标由同一人编制108﹒招标文献未进行资格预审,评审委员会按规定对投标人安全生产许可证的有效性进行的评审属于[B]。A﹒形式评审B﹒资格评审C﹒响应性评审D﹒商务评审109﹒投标文献应实质上响应招标文献的所有条款,无显著差异和保存。下面情形中,属于无显著差异和保存的是[B]。A﹒对招标人的权利导致实质性限制而未影响投标人的义务B﹒对投标人的权利导致实质性限制而未影响招标人的义务C﹒纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D﹒纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利110﹒采纳经评审的最低投标价法评标时,下面说法中对的的是[D]。A﹒经评审的最低投标价法通常采纳百分制B﹒具有通用技术的招标项目不宜采纳经评审的最低投标价法C﹒当出现经评审的投标价相等且报价也相等时,中标人由招标监管机构拟定D﹒采纳经评审的最低投标价法工作结束时,应拟定”价格比较一览表”提交招标人111﹒管理者不直接和承包人签订协议,但委托监督承包人履行协议的工程总承包方法是[D]。A﹒EPC总承包B﹒交钥匙总承包C﹒设计—采购总承包D﹒工程项目管理总承包112﹒关于世界银行贷款项目的投标资格审查,下面说法中对的的是[A]。A﹒凡采购大而复杂的工程宜采纳资格预审B﹒资格定审有助于缩小投标人的范围C﹒资格预审的标准应严于资格定审D﹒资格定审的标准应严于资格预审113﹒为了合理划分发承包双方的协议风险,施工协议中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程,通常以[A]前的第28天作为基准日。A﹒投标截止时间B﹒招标截止日C﹒中标告知书发出D﹒协议签订114﹒关于招标工程量清单缺项﹑漏项的解决,下面说法中对的的是[B]。A﹒工程量清单缺项﹑漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B﹒分部分项工程量清单漏项导致新增工程量的,应按变更事件的有关方法调整协议价款C﹒分部分项工程量清单缺项引起对策项目发生变化的,应按和分部分项工程相同的方法进行调整。D﹒招标工程量清单中对策项目缺项,投标人在投标时未予以填报的,协议实行期间不予增长115﹒施工协议履行期间,关于计日工费用的解决,下面说法中对的的是[A]。A﹒已标价工程量清单中无某项计日工单价时,应按工程变更有关规定商定计日工单价B﹒承包人告知发包人以计日工方法实行的零星工作,双方应按计日工方法予以结算C﹒现场签证的计日工数量和招标工程量清单中所列不同时,应按工程变更有关规定进行价款调整。D﹒施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付116﹒下面在施工协议履行期间由不可抗力导致的损失中,应由承包人承担的是[B]。A﹒因工程损害导致的第三方人员伤亡B﹒因工程损害导致的承包人人员伤亡C﹒工程设备的损害D﹒应监理人规定承包人照管工程的费用117﹒某工程协议价格为5000万元,计划工期是200天,施工期间因非承包人因素导致工期延误10天,若同期该公司承揽的所有工程协议总价为2﹒5亿元,计划总部管理费为1250万元,则承包人可以索赔的总部管理费为[C]万元。A﹒7﹒5B﹒10C﹒12﹒5D﹒15118﹒工程在施工协议履行期间发生共同延误事件,对的的解决方法是[D]。A﹒按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失B﹒发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿C﹒承包人是初始延误者,承包人只能得到工期补偿,但得不到费用补偿D﹒客观因素导致的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难得到费用补偿119﹒施工协议履行期间,下面不属于工程计量范围的是[D]。A﹒工程变更修改的工程量清单内容B﹒协议文献中规定的各种费用支付项目C﹒暂列金额中的专业工程D﹒擅自超过施工图纸施工的工程120﹒国外建筑工程造价构成中,反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前,工程各个重要组成部分的人工﹑材料和设备等位置价格增长部分的是[B]。A﹒直接建设成本B﹒建设成本上升费C﹒不可预见准备金D﹒未明确项目准备金121﹒某工程采购一台国产非标准设备,制造厂生产该设备的材料费﹑加工费和辅助材料费合计20万元,专用工具费率为2%,废品损失率为8%,利润率为10%,增值税率为17%。假设不在发生其它费用,则该设备的销项增值税为[D]。A﹒4﹒08B﹒4﹒09C﹒4﹒11D﹒4﹒12122﹒下面费用项目中,属于工器具及生产家具购置费计算内容的是[A]。A﹒未达成固定资产标准的设备购置费B﹒达成固定资产标准的设备购置费C﹒引进设备时备品备件的测绘费D﹒引进设备的专利使用费123﹒施工过程中用于现场工人的防暑降温费,属于安全文明施工对策费中的[B]。A﹒环境保护B﹒文明施工C﹒安全施工D﹒临时设施124﹒某施工公司承建某市区一住宅楼工程,工程不含税造价为2023万元,本地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为[D]万元。A﹒65﹒60B﹒67﹒00C﹒68﹒20D﹒69﹒60125﹒在国外建筑安装工程费用构成中,承包商投标报价时不计入和分摊进单价,而需单独列项的是[A]。A﹒临时设施费B﹒总部管理费C﹒利润D﹒税金126﹒下面费用项目中,属于工程建设其他费中研究实验费的是[D]。A﹒新产品试制费B﹒水文地质勘察费C﹒特殊设备安全监督检查费D﹒委托专业机构验证设计参数而发生的验证费127﹒下面费用项目中,计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是[D]。A﹒专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B﹒在生产期支付的商标权费C﹒国内设计资料费D﹒国外设计资料费128﹒在中国建设项目投资构成中,超规超限设备运送增长的费用属于[B]。A﹒设备及工器具购置费B﹒基本预备费C﹒工程建设其他费D﹒建筑安装工程费129﹒依据中国现行建设项目投资构成,下面费用项目中属于建设期利息包含内容的是[C]。A﹒建设单位建设期后发生的利息B﹒施工单位建设期长期贷款利息C﹒国内代理机构收取的贷款管理费D﹒国外贷款机构收取的转贷费130﹒下面关于工程加价的说法中,对的的是[C]。A﹒工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B﹒建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量错误相应单价C﹒工程计价包含工程单价的拟定和总价的计算D﹒工程及家中的工程单价仅指综合单价131﹒下面工程计价的标准和依据中,合用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是[B]。A﹒工程量清单计价规范B﹒工程定额C﹒工程量清单计量规范D﹒工程承包协议文献132﹒关于工程量清单编制中的项目特殊描述,下面说法中对的的是[B]。A﹒对策项目无需描述项目特点B﹒应按计量规范附录中规定的项目特点,结合技术规范﹑标准图集加以描述C﹒对完毕清单项目也许发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D﹒图纸中已有的工程规格﹑型号﹑材质等可不描述133﹒对策项目清单编制中,下面合用于以”项”为单位计价的对策项目费是[A]。A﹒已竣工程及设备保护费B﹒超高施工增长费C﹒大型机械设备进出场及安拆费D﹒施工排水﹑降水费134﹒招标工程清单编制时,在总承包服务费计价表中,应由招标人填写的内容是[A]。A﹒服务内容B﹒项目价值C﹒费率D﹒金额135﹒下面工人工作时间消耗中,属于有效工作时间的是[D]。A﹒因混凝土养护引起的停工时间B﹒偶尔停工[停水﹑停电]增长的时间C﹒产品质量不合格返工的工作时间D﹒准备施工工具花费的时间136﹒已知㎡砖墙的勾缝时间为8min,则没㎡一砖半厚墙所需的勾缝时间为[B]min。A﹒12﹒00B﹒21﹒92C﹒22﹒22D﹒33﹒33137﹒通过计时观测,完毕某工程的基本工时为6h/㎡,辅助工作时间为工序作业时间的8%。规范时间占工作时间的15%,则完毕该工程的时间定额是[D]工日/㎡。A﹒0﹒93B﹒0﹒94C﹒0﹒95D﹒0﹒96138﹒下面费用项目中,应计入进口材料运杂费中的是[C]。A﹒国际运费B﹒国际运送保险费C﹒到岸后外阜中转运送费D﹒进口环节税费139﹒某施工机械原值为50000元,耐用总台班为2023台班,一次大修费为3000元,大修周期为4,台班经常修理费系数为20%,每台班发生的其他费用合计为30元台班,忽略残值和资金时间价值,则该机械的台班单价为[A]A﹒60﹒40B﹒62﹒20C﹒65﹒40D﹒67﹒20140﹒关于预算定额人工﹑材料﹑机械台班消耗量的计算和确认,下面说法中对的的是[C]。A﹒人工消耗中包含超过预算定额取定运距后的超运距工B﹒材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C﹒各种胶结﹑涂料等材料的配合比用料,按换算法计算D﹒按小组产量计算机械台班产量时,机械幅度差系数取10%141﹒关于概算指标的编制,下面说法中对的的是[D]。A﹒概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B﹒综合概算指标的准确性高于单项概算指标C﹒单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D﹒构筑物的概算指标以预算书拟定的价值为准,不必进行建筑面积换算142﹒下面工程项目总投资构成项中,应计入单项工程投资估算指标中的是[A]。A﹒生产家具购置费B﹒基本预备费C﹒涨价预备费D﹒铺底流动资金143﹒表白某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动成都的指数属于[B]。A﹒综合指数B﹒环比指数C﹒定基指数D﹒平均数指数144﹒投资估算的编制方法中,以拟建项目的主体工程费为基数,以其他工程费和主体工程费的比例为系数,估算拟建项目静态投资的方法是[C]。A﹒单位生产能力估算法B﹒生产能力指数法C﹒系数估算法D﹒比例估算法145﹒关于生产技术方案的选择,下面说法中对的的是[B]。A﹒应结合市场需求拟定建设规模B﹒生产方法应拟采纳的原材料相适应C﹒工艺流程宜具有刚性安排D﹒应选择最先进的生产方法146﹒某地2023年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查,某生产相同产品的已建成项目,年产量为10万吨,建设投资为12023万元。若生产能力指数为0﹒9,综合调整系数为1﹒15,则该拟建项目的建设投资是[C]万元。A﹒28047B﹒36578C﹒37093D﹒37260147﹒采纳分项具体估算法估算项目流动资金时,流动资产的对的构成是[D]A﹒应付账款+预付账款+存货+年其他费用B﹒应付账款+应收账款+存货+-钞票C﹒应收账款+存货+-预收账款+钞票D﹒预付账款+钞票+应收账款+存货148﹒工业项目总平面设计中,影响工程造价的重要因素包含[A]。A﹒现场条件﹑占地面积﹑功能分区﹑运送方法B﹒现场条件﹑产品方案﹑运送方法﹑柱网布置C﹒占地面积﹑功能分区﹑空间组合﹑建筑材料D﹒功能分区﹑空间组合﹑设备选型﹑厂址方案149﹒关于多层民用住宅工程造价和其影响因素的关系,下面说法中对的的是[C]。A﹒层数增长,单位造价减少B﹒层高增长,单位造价减少C﹒建筑物周长系数越低,造价越低D﹒宽度增长,单位造价上升150﹒按照国家有关规定,作为年度固定资产投资计划﹑计划投资总额及构成数额的编制和拟定依据的是[B]A﹒经批准的投资估算B﹒经批准的设计概算C﹒经批准的施工图预算D﹒经批准的工程决算151﹒某拟建工程初步设计已达成必要的深度,可以据此计算出扩大分项工程的工程量,则能较为谁确地编制拟建工程概算的方法是[C]。A﹒概算指标法B﹒类似工程预算法C﹒概算定额法D﹒综合吨位指标法152﹒关于建设项目总概算的编制,下面说法中对的的是[B]。A﹒项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B﹒对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算C﹒重要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋﹑水泥等重要材料各自的总消耗量D﹒总概算编制说明应装订于总概算文献最后153﹒关于施工图预算的作用,下面说法中对的的是[A]。A﹒施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B﹒施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据C﹒施工图预算是业主方进行施工图预算和施工预算”两算”对比的依据B﹒施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据154﹒关于施工图预算文献的组成,下面说法中错误的是[D]。A﹒当建设项目有多个单项工程时,应采纳三级预算编制形式B﹒三级预算编制形式的施工图预算文献包含综合预算表﹑单位工程预算表和附件等C﹒当建设项目仅有一个单项工程时,应采纳二级预算编制形式D﹒二级预算编制形式的施工图预算文献包含综合预算表和单位工程预算表两个重要报表155﹒定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法,关于这两种方法的编制环节和特点,下面说法中对的的是[B]。A﹒定额单价法在计算得到分项工程工程量后,先套用消耗量,在进行工料分析B﹒实物量法在计算得到分项工程工程量后,先套用消耗量定额,在进行工料分析C﹒定额单价法反映市场价格水平D﹒实物量法编制速度快,但调价计算繁琐156﹒采纳定额单价发编制施工图预算时,下面做法对的的是[A]。A﹒若分项工程重要材料品种和预算单价规定材料不一致,需要按实际使用材料价格换算预算单价B﹒因施工工艺条件和预算单价的不一致而致工人﹑机械的数量增长,只调价不调量C﹒因施工工艺条件和预算单价的不一致而致工人﹑机械的数量减少,既调价也调量D﹒对于定额项目计价中未包含的主材费用,应按造价管理机构公布的造价信息价补充进定额基价157﹒关于招标文献的编制,下面说法中错误的是[D]。A﹒当未进行资格预审时招标文献应包含招标公告B﹒应规定重新招标和不再招标的条件C﹒招标控制价应在招标时[或在招标文献中]一并公布D﹒投标人须知前附表和投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准158﹒关于招标文献的澄清,下面说法中错误的是[B]。A﹒投标人应以信函﹑电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B﹒招标文献的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C﹒澄清发出的时间距投标截止日局限性15天的应推迟投标截止时间D﹒投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间,也可以是绝对时间159.编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时,项目特点可以不描述的是[A]。A﹒梁的标高B﹒混凝土的强度等级C﹒门[窗]框外围尺寸或洞口尺寸D﹒油漆[涂料]的品种160﹒关于标底和招标控制价的编制,下面说法中对的的是[B]。A﹒招标人不得自行决定是否编制标底B﹒招标人不得规定最低投标限价C﹒编制标底时必须同时设有最高投标限价D﹒招标人不编制标底时应规定最低投标限价161﹒关于招标控制价,下面说法中对的的是[D]。A﹒招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B﹒利润可按建筑施工公司平均利润率计算C﹒招标控制价超过批准概算10%时,应报原概算审批部门审核D﹒经复查的招标控制价和原招标控制价误差±3%的应责成招标人改正162﹒招标控制价综合单价的组价包含如下工作:①依据政策规定或造价信息拟定工料机单价；②依据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④依据费率和利率计算出组价定额项目的合价口则对的的工作顺序是[D]。A﹒①④②③B﹒①③②④C﹒②①③④D﹒②①④③163﹒关于投标保证金,下面说法中对的的是[D]。A﹒投标保证金的数额不得少于投标总价的2%B﹒招标人应当在签订协议后的30日内退尚未中标人的投标保证金C﹒投标人拒绝延长投标有效期的,投标人无权收回其投标保证金D﹒投标保证金的有效期应和投标有效期相同164﹒下面情形中,属于投标人互相串通投标的是[D]。A﹒不同投标人的投标报价呈现规律性差异B﹒不同投标人的投标文献由同一单位或个人编制C﹒不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜D﹒投标人之间约定中标人165﹒关于规费的计算,下面说法对的的是[C]。A﹒规费虽具有强制性,但依据其组成又可以细分为可竟争性的费用和不可竟争性的费用B﹒规费由社会保险费和工程排污费组成C﹒社会保险费由养老保险费﹑失业保险费﹑医疗保险费﹑生育保险费﹑工伤保险费组成D﹒规费由意外伤害保险费﹑住房公积金﹑工程排污费组成166﹒关于经评审的最低投标价法的合用范围,下面说法中对的的是[C]。A﹒合用于资格后审而不合用于资格预审的项目B﹒使用和依法必须招标的项目而不合用于通常项目C﹒合用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术﹑性能没有特殊规定的项目D﹒合用于凡不宜采纳综合评估法评审的项目167﹒关于协议价款和协议类型,下面说法对的的是[D。A﹒招标文献和投标文献不一致的地方,以招标文献为准B﹒中标人应当自中标告知书收到之日起30天内和招标人订立书面协议C﹒工期特别近﹑技术特别复杂的项目应采纳总价协议D﹒实行工程量清单计价的工程,应采纳单价协议168﹒工程总承包的投标文献中应包含的内容是[D]。A﹒地下管线资料﹑气象和水文观测资料B﹒定位放线的基准点和基准标高C﹒经审批的规划许可证D﹒承包人建议书169﹒工程总承包项目通常比较复杂,其投标有效期通常为[C]天。A﹒60B﹒90C﹒120D﹒150170﹒关于国际工程招标,下面说法中对的的是[D]。A﹒投交标书的方法须加以限制,如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B﹒开标时若标书未附投标保证金则拒绝启动C﹒开标时允许投标人提问但不允许录音D﹒采纳”两个信封制度”的,技术上不符合规定的标书则第二个信封不再启动171﹒对于实行招标的建设工程,因法律法规政策变化引起协议价款调整的,调价基准日期通常为[A]。A﹒施工协议签订前的第28天B﹒提交投标文献的截止时间钱的第28天C﹒施工协议签订前的第56天D﹒提交投标文献截止时间前的第56天172﹒由于发包人因素导致工期延误的,对于计划进度日期后续施工的工程,在使用价格调整公式时,现行价格指数应采纳[D]。A﹒计划进度日期的价格指数B﹒实际进度日期的价格指数C﹒A和B中较低者D﹒A和B中较高者173﹒关于共同延误的解决原则,下面说法中对的的是[C]。A﹒初始延误者负重要责任,并发延误者负次要责任B﹒初始延误者属发包人因素的,承包人可得工期补偿,但无经济补偿C﹒初始延误者属客观因素的,承包人可得工期补偿,但很难得到费用补偿D﹒初始延误者属发包人因素的,承包人可获得工期和费用补偿,但无利润补偿174﹒依据规定,因工程量偏差引起的可以调整对策项目费的前提是[B]。A﹒协议工程量偏差超过15%B﹒协议工程量偏差超过15%,且引起对策项目相应变化C﹒对策项目工程量超过10%D﹒对策项目工程量超过10%,且引起施工方案发生变化175﹒因不可抗力早产的损失,应由承包人承担的情形是[C]。A﹒因工程损害导致第三方财产损失B﹒运至施工场地用于施工的材料的损害C﹒承包人的停工损失D﹒工程所需清理费用176﹒某施工现场有塔吊1台,由施工公司租得,台班单价5000元/台班,租赁费为2023元/台班,人工工资为80元/工日,窝工补贴25元/工日,以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%。在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程规定重新检查且检查结果合格,配合用工10工日,塔吊1台班,为此,施工公司可向业主索赔的费用为[D]元。A﹒2250B﹒2925C﹒5800D﹒7540177﹒在用起扣点计算法扣回预付款时,起扣点计算公式为,则式中N是指[C]。A﹒工程预付款总额B﹒工程协议总额C﹒重要材料及构件所占比重D﹒累计完毕工程金额178﹒发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的[D]天内。A﹒7B﹒14C﹒21D﹒28179﹒依据【建设工程价款结算暂行办法】,在具有施工条件的前提下,发包人支付预付款的期限应是[A]。A﹒不迟于约定的开工日期前的7天内B﹒不迟于约定的开工日期后的7天内C﹒不迟于约定的开工日期前的14天内D﹒不迟于约定的开工日期后的14天内180﹒关于工程计量的方法,下面说法对的的是[B]。A﹒按照协议文献中规定的工程量予以计量B﹒不符合协议文献规定的工程不予计量C﹒单价协议工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D﹒总价协议各项目的工程量是予以计量的最终工程量181﹒依据最高人民法院有关司法解释,下面不予支持的诉讼请求是[A]。A﹒垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息B﹒施工协议无效,但工程竣工验收合格,承包人请求协议约定支付工程价款C﹒施工协议无效,已宪工程质量合格,承包人请求协议约定支付工程价款D﹒施工协议无效,已竣工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用182﹒依据【建设项目工程总承包协议示范文本GF-2023-0216】,下面属于施工变更的是[B]。A﹒对配套工程系统的工艺调整B﹒发包人规定增长的附加实验C﹒对区域内基准控制点的调整D﹒对实行赶工指令所作的调整183﹒依据【建设项目工程总承包协议示范文本GF-2023-0216】,下面说法对的的是[D]。A﹒预付款支付的时间和额度在通用条款中约定B﹒预付款抵扣完后,承包人应及时向发包人退还预付款保函C﹒发包人延误付款20天以上经催告仍不付款的,承包人即可停工D﹒协议解除发包人有权规定承包人支付尚未扣完的预付款184﹒国际工程中,当承包商提交书面结清单后的一定期限内,由工程师向业主发出的证书是[B]。A﹒期中支付证书B﹒最终支付证书C﹒履约证书D﹒工程接受证书185﹒下面资料中,不属于竣工验收报告附有文献的是[A]。A﹒工程竣工验收备案表B﹒施工许可证C﹒施工图设计文献审查意见D﹒施工单位签署的工程质量保修书186﹒完整的竣工决算所包含的内容是[A]。A﹒竣工财务决算说明书﹑竣工财务决算报表﹑工程竣工图﹑工程竣工造价对比分析B﹒竣工财务决算报表﹑竣工决算﹑工程竣工图﹑工程竣工造价对比分析C﹒竣工财务决算说明书﹑竣工决算﹑竣工验收报告﹑工程竣工造价对比分析D﹒竣工财务决算报表﹑工程竣工图﹑工程竣工造价对比分析187﹒编制大中型建设项目竣工财务决算报表时,下面属于资金占用的项目是[C]。A﹒待冲基建支出B﹒应付款C﹒预付及应收款D﹒来交款188﹒关于质量保证金的使用及返还,下面说法对的的是[A]。A﹒不实行国库集中支付的政府投资项目,保证金可以预留在财政部门B﹒采纳工程质量保证担保的,发包人仍可预留%的保证金C﹒非承包人责任的缺陷,承包人仍有缺陷修复的义务D﹒缺陷责任期终止后的28天内,发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人189﹒建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须[D]。A﹒分布组合B﹒分层组合C﹒多次计算D﹒单独计算190﹒生产性建设项目总投资由[C]两部分组成。A﹒建筑工程投资和安装工程投资B﹒建安工程投资和设备工器具投资C﹒固定资产投资和流动资产投资D﹒建安工程投资和工程建设其他投资191﹒下面工作中,属于工程项目策划阶段造价管理内容的是[A]。A﹒投资方案经济评价B﹒编制工程量清单C﹒审核工程概算D﹒拟定投标报价192﹒依据【注册造价工程师管理办法】,注册造价工程师执业刚满1年变更注册单位,则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为[C]年。A﹒1B﹒2C﹒3D﹒4193﹒依据【注册造价工程师管理办法】,对于已取得造价工程师注册证书人员,发现有[B]的情形,应撤消其注册。A﹒受到刑事处罚B﹒以不合法手段获准注册C﹒死亡或丧失民事行为能力D﹒已和聘用单位解除协议且未被其他单位聘用194﹒依据【工程造价征询公司管理办法】,已取得乙级工程造价征询公司资质证书满[A]年的公司,方可申请甲级资质。A﹒3B﹒4C﹒5D﹒6195﹒订立协议的当事人依照有关法律对协议内容进行协商并达成一致意见时的协议状态称为[B]。A﹒协议订立B﹒协议成立C﹒协议生效D﹒协议有效196﹒关于协议争议仲裁的说法,对的的是[C]。A﹒仲裁是诉讼的前置程序B﹒仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C﹒仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D﹒仲裁协议的效力须由人民法院裁定197﹒依据【建筑法】,在建的建筑工程因故终止中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起[A]个月内,向发证机关报告。A﹒1B﹒2C﹒3D﹒6198﹒依据【建设工程质量管理条例】,在正常使用条件下,设备安装工程的最低保修期限是[B]年。A﹒1B﹒2C﹒3D﹒4199﹒依据【建设工程安全生产管理条例】,下面工程中,需要编制专项施工方案组织专家进行论证,审查的是[D]。A﹒爆破工程B﹒起重吊装工程C﹒脚手架工程D﹒高大模板工程200﹒依据【招标投标法实行条例】,投标人撤回已提交的投标文献,应当在[A]前,书面告知招标人。A﹒投标截止时间B﹒评标委员会开始评标C﹒评标委员会结束评标D﹒招标人发出中标告知书201﹒下面工程中,属于分部工程的是[C]。A﹒既有工厂的车间扩建工程B﹒工业车间的设备安装工程C﹒房屋建筑的装饰装修工程D﹒基础工程中的土方开挖工程202﹒依据【国务院关于投资体制改革的决定】,对于采纳货款贴息方法的政府投资项目,政府需要审批[D]。A﹒项目建议书B﹒可行性研究报告C﹒工程概算D﹒资金申请报告203﹒关于CM承包模式的说法,对的的是[A]。A﹒CM协议采纳成本加酬金的计价方法B﹒分包协议由CM单位和分包单位签订C﹒总包和分包之间的差价归CM单位D﹒订立CM协议时需要一次拟定施工协议总价204﹒某施工组织机构如下图所示,该组织机构属于[B]组织形式。A﹒总承包单位技术负责人B﹒施工项目负责人C﹒总承包单位法定代表人D﹒施工项目技术负责人205﹒依据【建筑施工组织设计规范】,施工组织总设计应由[B]主持编制。A﹒总承包单位技术负责人B﹒施工项目负责人C﹒总承包单位法定代表人D﹒施工项目技术负责人206﹒下面控制对策中,属于工程项目目的被动控制对策的是[D]。A﹒制定实行计划时,考虑影响目的实现和计划实行的不利因素B﹒说明和揭示影响目的实现和计划实行的潜在风险因素C﹒制定必要的备用方案,以应对也许出现的影响目的实现的情况D﹒跟踪目的实行情况,发现目的偏离时及时采用纠偏对策207﹒下面流水施工参数中,属于空间参数的是[C。A﹒施工过程和流水强度B﹒工作面和流水步距C﹒施工段和工作面D﹒流水强度和流水段208﹒某工程划分为3个施工过程﹑4个施工段组织固定节拍流水施工,流水节拍为5天,累计间歇时间为2天,累计提前插入时间为3天,该工程流水施工工期为[A]天。A﹒29B﹒30C﹒34D﹒35209﹒某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时,工作D的自由时差和总时差分别是[D]。A﹒2和2B﹒1和2C﹒0和2D﹒0和1210﹒划工期和计算工期相等的双代号网络计划中,某工作的开始节点和完毕节点均为关键节点时,说明该工作[C]。A﹒一定是关键工作B﹒总时差为零C﹒总时差等于自由时差D﹒自由时差为零211﹒单代号网络计划中,关键线路是指[D]的线路。A﹒由关键工作组成B﹒相邻两项工作之间时距均为零C﹒由关键节点组成D﹒相邻两项工作之间时间间隔均为零212﹒工程项目风险管理中,风险辨认的重要成果是[B]。A﹒风险概率分析B﹒风险清单C﹒风险等级划分D﹒风险后果213﹒某公司借款1000万元,期限2年,年利率8%,按年复利计息,到期一次性还本付息,则第2年应计的利息为[D]万元。A﹒40﹒0B﹒80﹒0C﹒83﹒2D﹒86﹒4214﹒在资金时间价值的作用下,下面钞票流量图[单位:万元]中,有也许和第2期期末800万元钞票流入等值的是[A]。A﹒AB﹒BC﹒CD﹒D215﹒某项两年期借款,年名义利率12%,按季度计息,则每季度的有效利率为[A]。A﹒3﹒00%B﹒3﹒03%C﹒3﹒14%D﹒3﹒17%216﹒投资方案财务生产能力分析,是指分析和测算投资方案的[C]。A﹒各期营业收入,判断营业收入能否偿还成本费用B﹒市场竞争能力,判断项目能否连续发展C﹒各期钞票流量,判断投资方案能否连续运营D﹒预期利润水平,判断能否吸引项目投资者217﹒某投资方案计算期钞票流量表见下表,该投资方案的静态投资回收期为[B]年。A﹒2﹒143B﹒3﹒125C﹒3﹒143D﹒4﹒125218﹒投资方案资产负债率是指投资方案各期末[C]的比率。A﹒长期负债和长期资产B﹒长期负债和固定资产总额C﹒负债总额和资产总额D﹒固定资产总额和负债总额219﹒某投资方案设计年生产能力为50万件,年固定成本为300万元,单位产品可变成本为90元/件,单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时,用销售单价表达的盈亏平衡点是[D]元/件。A﹒90B﹒96C﹒98D﹒104220﹒应用价值工程时,应选择[B]的零部件作为改善对象。A﹒结构复杂B﹒价值较低C﹒功能较弱D﹒成本较高221﹒通过应用价值工程优化设计,使某房屋建筑主体结构工程达成了缩小结构构件几何尺寸,增长使用面积,减少单方造价的效果。该提高价值的途径是[D]。A﹒功能不变的情况下减少成本B﹒成本略有提高的同时大幅提高功能C﹒成本不变的条件下提高功能D﹒提高功能的同时减少成本222﹒采纳ABC分析法拟定价值工程对象,是指将[B]的零部件或工序作为研究对象。A﹒功能评分值高B成本比重大C﹒价值系数低D﹒生产工艺复杂223﹒某产品甲,乙,丙,丁4个部件的功能重要性系数分别为0﹒25,0﹒30,0﹒38,0﹒07,现实成本分别为200元,220元,350元,30元。按照价值工程原理,应优先改善的部件是[D]。A﹒甲B﹒乙C﹒丙D﹒丁224﹒关于工程寿命周期社会成本的说法,对的的是[B]。A﹒社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B﹒工程建设引起大规模移民是一种社会成本C﹒社会成本重要发生在工程项目运营期D﹒社会成本只在项目财务评价中考虑225﹒固定资产投资项目实行资本金制度,以工业产权,非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的[A]。A﹒20%B﹒25%C﹒30%D﹒35%226﹒下面资金筹措渠道和方法中,新设项目法人可用来筹措项目资本金的是[D]。A﹒发行债券B﹒信贷融资C﹒融资租赁D﹒合资合作227﹒在公司融资和项目融资中,所占比重最大的债务融资方法时[B]。A﹒发行股票B﹒信贷融资C﹒发行债券D﹒融资租赁228﹒项目资金结构应有合理安排,假如项目资本金所占比例过大,会导致[A]。A﹒财务杠杆作用下滑B﹒信贷融资难度增长C﹒负债融资难度增长D﹒市场风险承受力减少229﹒某公司发行票面额为3000万元的优先股股票,筹资费率为3%,股息年利率为15%,则其资金成本率为[D]。A﹒10﹒31%B﹒12﹒37%C﹒14﹒12%D﹒15﹒46%230﹒和传统贷款方法相比,项目融资的特点是[B]。A﹒贷款人有完全追索权B﹒风险种类多C﹒对投资人资信规定高D﹒融资成本低231﹒依据项目融资程序,评价项目风险因素应在[D]阶段进行。A﹒投资决策分析B﹒融资评判C﹒融资决策分析D﹒融资结构设计232﹒采纳BOT融资方法时,关于民营部门融资责任和项目控制权的说法,对的的是[C]。A﹒融资责任小,项目控制权小B﹒融资责任小,项目控制权大C﹒融资责任大,项目控制权大D﹒融资责任大,项目控制权小233﹒和BOT融资方法相比,TOT融资方法的特点是[A]。A﹒信用保证结构简朴B﹒项目产权结构易于拟定C﹒不需要设立具有特许权的专门机构D﹒项目招标程序大为简化234﹒土地增值税实行的税率是[D]。A﹒差别比例税率B﹒三级超率累进税率C﹒固定比例税率D﹒四节超率累进税率235﹒建筑工程一切险中,安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的[B]。A﹒10%B﹒20%C﹒30%D﹒50%236﹒依据【关于工伤保险费率问题的告知】,建筑业作为风险较大行业,工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的[D]左右。A﹒0﹒5%B﹒1﹒0%C﹒1﹒5%D﹒2﹒0%237﹒工程项目构思策划需要完毕的工作内容是[C]。A﹒论证项目目的及其互相关系B﹒比选项目融资方案C﹒描述项目系统的总体功能D﹒拟定项目实行组织238﹒和工程项目财务分析不同,工程项目经济分析的重要标准和参数是[B]。A﹒净利润和财务净现值B﹒净收益和经济净现值C﹒净利润和社会折现率D﹒市场利率和经济净现值239﹒经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析,关于融资前分析和融资后分析的说法中,对的的是[C]。A﹒融资前分析应以静态分析为准,动态分析为辅B﹒融资后分析只进行动态分析,不考虑静态分析C﹒融资前分析应以动态分析为主,静态分析为辅D﹒融资后分析只进行静态分析,不考虑动态分析240﹒进行工程项目经济评价,应遵循[B]权衡的基本原则。A﹒费用和效益B﹒收益和风险C﹒静态和动态D﹒效率和公平241﹒采纳分组计算审查法审查施工图预算的特点是[A]。A﹒可加快审查进度,单审查精度较差B﹒审查质量高,但审查时间较长C﹒应用范围广,但审查工作量大D﹒审查效果好,但应用范围有局限性242﹒下面协议计价方法中,建设单位最容易控制造价的是[D]。A﹒成本加浮动酬金协议B﹒单价协议C﹒成本加比例酬金协议D﹒总价协议243﹒依据【标准施工招标文献】,下面协议文献的内容不一致时,或专用协议条款另有约定书,应以[B]为准。A﹒投标函B﹒中标告知书C﹒专用协议条款D﹒通用协议条款244﹒实际工程量和记录工程量也许有较大出入时,建设单位应采纳的协议计价方法是[A]。A﹒单价协议B﹒成本加固定酬金协议C﹒总结协议D﹒成本加浮动酬金协议245﹒依据【建设项目工程总承包协议[示范文本]】,发包人经查收到承包人递交的每月付款申请报告之日起的[B]以内审查并支付。A﹒30B﹒25C﹒15D﹒10246﹒为核算施工成本,施工项目经理部应建立和健全以[A]为对象的成本核算财务体系。A﹒单位工程B﹒单项工程C﹒分部工程D﹒分项工程247﹒下面施工成本管理方法中,可用于施工成本分析的是[B]。A﹒技术进步法B﹒因素分析法C﹒定率估算法D﹒挣值分析法248﹒依据【建设工程价款结算暂行办法】,对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报告,建设单位的审查时限是[C]天。A﹒30B﹒45C﹒60D﹒90249﹒褶皱构造是[A]。A﹒岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造B﹒岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造C﹒岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造D﹒岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造250﹒不受气候影响的地下水是[C]。A﹒包气带水B﹒潜水C﹒承压水D﹒裂隙水251﹒提高深层淤泥质土的承载力可采用[D]。A﹒固结灌浆B﹒喷混凝土湖面C﹒打土钉D﹒振冲置换252﹒对不能在上部刷方减重的滑坡体,为了防止滑坡常用的对策是[B]。A﹒在滑坡体上方筑挡土墙B﹒在滑坡体坡脚筑抗滑桩C﹒在滑坡体上部筑抗滑桩D﹒在滑坡体坡脚挖截水沟253﹒当隧道顶部围堰中有缓倾夹泥结构面存在时,要特别警惕[D]。A﹒碎块崩落B﹒碎块坍塌C﹒墙体滑塌D﹒岩体塌方254﹒对地下隧道的选线应特别注意避免[C]。A﹒穿过岩层裂缝B﹒穿过软弱夹层C﹒平行靠近断层破碎带D﹒交叉靠近断层破碎带255﹒热解决车间属于[D]。A﹒动力车间B﹒其他建筑C﹒生产辅助用房D﹒生产厂房256﹒关于刚性基础说法对的的是[B]。A﹒基础大放脚应超过基础材料刚性角范围B﹒基础大放脚和基础材料刚性角一致C﹒基础宽度应超过基础材料刚性角范围D﹒基础深度应超过基础材料刚性角范围257﹒单扇门的宽度通常不超过[B]。A﹒900mmB﹒1000mmC﹒1100mmD﹒1200mm258﹒平瓦屋面下,