法律法规题库

法律法规试题一、单向选择题（共170题，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）A．须经有关机关批准B．有技术负责人C．承担有限民事责任D．应当有自己的名称和组织机构答案：D【解析】本题考查的是法人应当具备的条件。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费，法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。A．交付B．合同成立C．合同生效D．车辆完登记答案：A【解析】本题考查的是动产物权的设立和转让，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。3.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）A．建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B．建设用地使用权的设立可以采取转让方式C．设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D．建设用地使用权期间届满的，自动续期答案：C【解析】本题专查的是与土地相关的物权。选项A，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所的农村土地；选项B，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式；选项D，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）A．建设单位B．设计单位C．施工企业D．监理单位答案：A【解析】本题考查的是建设工程债的常见种类。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人，对于支付工程款，则相反。5.关于商标专用权的说法，正确的是（）A．商标专用权是一种无形财产权B．转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C．注册商标的有效期为10年D．商标专用权的有效期自提出申请之日起计算答案：C【解析】商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。选项A错误。转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。选项B错误。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。选项C正确，选项D错误。6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（）担保。A．保证B．质押C．抵押D．留置答案：B【解析】按照《担保法》《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。选项B正确。7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）A．2018年5月10日B．2018年5月15日C．2018年7月20日D．2018年8月10日答案：C【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。本题7月20日建筑材料运至工地，故正确答案为C。8.下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）仲裁管辖B．级别管辖C．地域管辖D．移送管辖答案：A【解析】《民事诉讼法》规定的民事案件的管辖，包括级别管辖，地域管辖，移送管辖，指定管辖和管辖权转移。人民法院受理案件后，被告有权针对人民法院对案件是否有管辖权提出管辖权异议，这是当事人的一项诉讼权利。9.关于效力待定合同的说法，正确的是（）善意相对人对合同有追认权权利人有撤销的权利撤销应当向人民法院或仲裁机构申请限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认答案：D【解析】合同法规定，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效但纯属获利益的合同，或者与其年龄，智力，精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。10.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出市质量监督站市建设行政主管部门区质量监督站区建设行政主管部门答案：B【解析】对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。区建设行政主管部门的上级是市建设行政主管部门。11.某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。张某在该企业连练工作满8年王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业李某与该企业已经连线订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作答案：D【解析】有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者固有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者己订立无固定期限劳动合同。12.关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。是一种典型的提供劳务的合同应当是有偿合同委托事务只能是法律行为受托人不得转委托答案：A【解析】委托合同是一种典型的提供劳务的合同。选项A正确。委托合同可以是有偿合同，也可以是无偿合同。选项B错误。合同订立后，受托人在委托的权限内所实施的行为，等同于委托人自己的行为；委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。委托合同不同于民事代理，后者委托的只能是法律行为。选项C错误。经委托人同意，受托人可以转委托。选项D错误。13.建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A．1 B．3C．2D．6答案：B【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是（）。A．罚金 B．没收财产C．拘役D．驱除出境答案：C【解析】《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括（1）管制（2）拘役（3）有期徒刑（4）无期徒刑（5）死刑。附加刑包括（1）罚金（2）剥夺政治权利（3）没收财产；（4）驱逐出境。某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。A．行政纠纷 B．民事纠纷C．刑事纠紛D．程序纠纷答案：B【解析】建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。民事纠纷主要是因为违反了民事法律规范或者合同约定而引起的。民事纠纷可分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷、损害赔偿纠纷等；另一类是人身关系方面的民事纠纷，如名誉权纠纷、继承权纠纷等。本题为民事纠纷中的合同纠纷。在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（）按照年利率24%计息按中国人民银行同期同类贷款利率计息垫资不予返还利息不予支持答案：D【解析】当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。17.因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。建设单位 B．设计单位C．总承包单位D．分包单位答案：A【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。本题因设计优化造成停工，建设单位应该承担费用。18.某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算：6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）A．2月1日B．4月1日C．3月1日D．6月1日答案：C【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。建设单位虽然未组织验收，但3月1日接收了工程，应付款时间应为3月1日，选项C正确。19.关于可撤销合同撤销权的说法,正确的是（）A．因欺诈致使对方意思不真实,构成撒销事由B．可以使尚未成立的合同归于无效C．撤销权的行使应当以通知的方式作出D．当事人不得自行放弃撒销权答案：A【解析】所谓可撤销合同,是指因意思表示不真实,通过有撤销权的机构行使撤销权,使已经生效的意思表示归于无效的合同。可撤销合同的种类：因重大误解订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同。具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撒销权，撤销权消灭。无效的合同或者被撒销的合同自始没有法律约束力。20.关于履约保证金的说法，正确的是（）。履约保证金不得低于中标合同金额的10%中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不子赔偿招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交D．施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保答案：C【解析】《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项C正确。《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。选项A错误。《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》还规定，引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。选项D错误。《招标投标法》还规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。选项C错误。关于和解的说法，正确的是（）和解达成的协议不具有法律效力和解达成的协议不具有强制执行力和解协议必须采用书面形式达成和解后，当事人不得再行起诉答案：B【解析】和解达成的协议不具有强制执行效力，如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人不可以请求人民法院强制履行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。选项AD错误，选项B正确和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。选项C错误。注：以上题目为2019年二级建造师试题22.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系答案：B【解析】建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系。23.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会答案：A【解析】本题考查的是法的形式和效力层级。行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决。24.关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理答案：C【解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为，A错误，C正确；表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而且受的损失，B错误；如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。D错误。25.建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记答案：D【解析】设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。关于不动产物权的说法，正确的是（）。A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效答案：C【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记，A正确，C错误；动产物权以占有和交付为公示手段。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人，B错误；物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力，D错误。27.下列人员中,可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。A.知名法学家B.基层法律服务工作者C.当事人的亲属D.建设行政主管部门推荐的公民答案：B【解析】《民事诉讼法》规定，当事人、法定代理人可以委托1-2人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。28.下列情形中,产生合同之债的是（）。A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙答案：B【解析】施工合同的订立,会在施工单位与建设单位之间产生债;材料设备买卖合同的订立,会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。A选项属于违法行为，B选项是合同之债，C选项是侵权之债，D选项中施工企业与甲属于合同之债，与乙属于不当得利之债。29.关于行政机关实施行政强制执行的说法,正确的是（）。A.执行标的灭失的,中止执行B.执行可能造成难以弥补损失的,终结执行C.一律不得在夜间或法定定节假日实施行政执行D.执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销的,应当恢复原状或者退还财物答案：D【解析】执行标的灭失的,终结执行，A错误；执行可能造成难以弥补损失的,中止执行,B错误；行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强带执行。但是，情况紧急的除外。C错误；在执行中或者执行完毕后,据执行的行政决定被撤媒销、变更，或者执行错误的,应当恢复原状或者退还财物;不能恢复原状或者退还财物的依法给予赔偿，D正确。30.建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定的计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准答案：D【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。31.某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由()承担连带责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业答案：A【解析】建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。注：以上题目为2019年一级建造师试题32.根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业摔落损伤的答案：A【环球网校解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，(来源环球网校)由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。33.根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案：B【环球网校解析】A错误，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，转让行为无效。B正确，《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。C错误，《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。D错误，《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。34.施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A【环球网校解析】在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。35.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据答案：D【环球网校解析】《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。36.根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的答案：D【环球网校解析】执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。37.某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任答案：D【环球网校解析】承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。38.关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务答案：B【环球网校解析】A错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。(来源:环球网校)B正确，D错误，《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。以上为2018年二建真题某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告，7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分別为（）。A.6月15日、7月10日B.7月10日、7月18日C.6月15日、7月18日D.7月18日、7月10日答案：A【解析】本题考查的是施工承包合同文件。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。以下2018年二建233网校模拟题40.下列关于建设工程承包制度的说法，正确的是（）。总承包分为工程总承包和施工总承包共同承包应按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程施工分包只限于劳务分包工程总承包单位应同时为业主方提供工程项目管理服务答案：A【解析】建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度。总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。A选项正确。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。B选项错误。建设工程施工分包分为专业工程分包与劳务作业分包。C选项错误。项目管理单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位，也可以是其他工程施工、设计或者监理单位，但项目管理单位不得与工程总承包企业具有厉害关系。D选项错误。以下为2018年一建真题41.关于法的效力层级的说法,正确的是()。A、当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章C、特殊情况下,法律、法规可以违背宪法D、行政法规的法律地位仅次于宪法答案：B【解析】本题考核“法的效力层级”。(一)宪法至上。宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。宪法作为根本法和母法，还是其他立法活动的最高法律依据。任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。因此，选项C错误。(二)上位法优于下位法。在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。因此，选项B正确，选项D错误。(三)特别法优于一般法。特别法优于一般法，是指公法权力主体在实施公权力行为中，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定。《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。因此，选项A错误。(四)新法优于旧法；(五)需要由有关机关裁决适用的特殊情况。42.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。A、土地承包经营权B、地役权C、土地使用权D、土地所有权答案：B【解析】本题考核“地役权”。地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上来说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。本题目中甲享有的权力是地役权。43.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。A、建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B、建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C、惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D、在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系答案：D【解析】考核“建设法律、行政法规与民法商法的关系”。建设民事商事法律关系有以下特点:第一，建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系。民法商法调整一定的财产关系和人身关系，赋予当事人以民事商事权利和民事商事义务。在民事商事法律关系产生以后，民事商事法律规范所确定的抽象的民事商事权利和民事商事义务便落实为约束当事人行为的具体的民事商事权利和民事商事义务。第二，建设民事商事关系是平等主体之间的关系。民法商法调整平等主体之间的财产关系和人身关系，这就决定了参加民事商事关系的主体地位平等，相互独立、互不隶属。同时，由于主体地位平等，决定了其权利义务一般也是对等的。任何一方在享受权利的同时，也要承担相应的义务。因此，选项A错误。第三，建设民事商事关系主要是财产关系。民法商法以财产关系为其主要调整对象。因此，民事商事关系也主要表现为财产关系。民事商事关系虽然也有人身关系，但在数量上较少。因此，选项B错误。第四，建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性。民法商法调整对象的平等性和财产性，也表现在民事商事关系的保障手段上，即民事商事责任以财产补偿为主要内容，惩罚和非财产性责任不是主要的民事商事责任形式。在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。合同关系就是一种民事商事关系。因此选项C错误，选项D正确。44、下列法人中,属于特别法人的是()。A、基金会法人B、事业单位法人C、社会团体法人D、机关法人答案：D【解析】考核“法人的分类”。法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。选项ABC均为非营利法人，正确答案为D.45、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()A、建设单位B、建设行政主管部门C、工程质量监督站D、施工企业答案：A【解析】考核“竣工验收的主体和法定条件”。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。选项A正确。46、下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()A、警告B、吊销许可证C、责令停产停业D、停止侵害答案：D【解析】考核“民事责任的承担方式”。《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害；(2)排除妨碍；(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行；(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、恢复名誉；(11)赔礼道歉。选项ABC均为行政责任的承担方式，选项D正确。47、下列法律文书中不具有强制执行效力的是()A、由仲裁机构作出的仲裁调解书B、经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C、由国家行政机关作出的调解书D、由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书答案：C【解析】考核“调解的规定”。行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议不具有强制约束力。选项C属于行政调解，不具有强制执行效力。选项A属于仲裁调解，具有强制执行效力；选项B属于人民调解，经司法确认后具有强制执行效力；选项D属于法院调解，具有强制执行效力。48、甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()A、买卖合同有效,房屋所有权不发生变动B、买卖合同无效,房屋所有权不发生变动C、买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人D、买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动答案：A【解析】考核“不动产物权的设立、变更、转让、消灭”。物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。本题买卖合同自合同成立时生效，因房屋产权变更未登记，也未实际交付，故房屋所有权不发生变动。正确答案为A。49、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜间施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债的发生根据是()A、侵权B、不当得利C、无因管理D、合同答案：A【解析】考核“建设工程债的发生根据”。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。50、甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。A、未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料B、没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付C、因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任D、乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料答案：A【解析】考核“承揽合同当事人的权利义务”。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。选项A正确。定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。选项B错误。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，在通知定作人后，因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，定作人应当赔偿损失。选项C错误。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供的材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。选项D错误。51、李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。A、2033年8月16日B、2030年5月12日C、2023年8月16日D、2020年5月12日答案：D【解析】考核“专利权”。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。正确答案为D。52、关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是（）。A、诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销B、诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序C、执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复D、仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔答案：A【解析】考核“和解的类型”。诉讼前的和解成立后，当事人所争执的权利即归确定，所抛弃的权利随即消失，当事人不得任意反悔要求撤销。选项A正确。诉讼阶段的和解没有法律效力。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束全部或部分诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。选项B错误。《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。选项C错误。仲裁中达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后又反悔的，可以根据原仲裁协议重新申请仲裁。选项D错误。53、在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是（）。A、招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的C、履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保答案：B【解析】考核“中标的法定要求”。《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项A错误。《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。选项C错误。《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》还规定，引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。选项D错误。正确答案为选项B。54、关于仲裁审理的说法,正确的是（）。A、仲裁审理,必须开庭审理作出裁决B、涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理C、申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决D、被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求答案：D【解析】考核“仲裁的开庭和裁决”。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。选项A错误。为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。选项B错误。仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请;如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决;如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。选项C错误，选项D正确。55、根据《建没工程质量管理条例》,下列情形中,属于违法分包的是（）。A、施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B、分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C、总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D、施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的答案：B【解析】《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。选项AD属于转包，选项C的表述不能认定为违法分包，施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外，属于违法分包。正确答案为B。56、2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()A、乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B、甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C、甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任D、乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力答案：D【解析】《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。本题，10月25日,甲接到乙转让债权的通知，因此选项D正确。57、关于仲裁庭组成的说法,正确的是（）。A、首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B、当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C、当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定D、仲裁庭应当由3名仲裁员组成答案：C【解析】仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。（一)合议仲裁庭：根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。(二)独任仲裁庭：根据仲裁规则的规定或者当事人约定一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。但是，当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。正确答案为C。58、关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。A、仲裁协议独立存在,不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B、口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C、仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D、当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定答案：A【解析】仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。选项A正确。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。选项B错误。有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。选项C错误。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。选项D错误。59、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人义务的说法正确的是()。A、甲向乙承担交付塔吊的义务B、丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C、甲承担塔吊租赁期间的维修义务D、乙向甲履行交付租金的义务答案：D【解析】出租人的主要义务是向出卖人支付价金、保证承租人对租赁物占有和使用、协助承租人索赔和尊重承租人选择权。出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保。选项AB错误。承租人的主要义务是支付租金、妥善保管和使用租赁物、租赁期限届满返还租赁物。选项C错误，选项D正确。60、某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()A、2017年9月21日B、2017年11月21日C、2018年5月2日D、2017年11月2日答案：D【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。本题2017年9月1日工程通过竣工验收，且施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内结清所有工程款。应该按照该约定，利息从2017年11月2日起算。61、关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。A、当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B、人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出C、人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管害权的人民法院D、对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉答案：A【解析】管辖权异议是指当事人向受诉法院提出的该法院对案件无管辖权的主张。《民事诉讼法》规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院;异议不成立的，裁定驳回。选项B错误，选项C不是判决，应为裁定。对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉。选项D错误。正确答案为选项A。62、对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是（）取得所有权的方式之一。A、建设单位B、施工总承包方C、建设工程方D、国家答案：D【解析】《物权法》规定，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。因此，房屋征收是物权变动的一种特殊情形，是国家取得房屋所有权的一种方式。63、根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()A、用工单位申请,劳务派遣单位协助B、被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C、劳务派遣单位申请,用工单位协助D、被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助答案：C【解析】《劳务派遣暂行规定》进一步规定，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位所当协助工伤认定的核实工作。64、关于缺陷责任期确定的说法,正确的是（）。A、施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C、某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期答案：B【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。选项A错误。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。选项B正确。选项C错误。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。选项D错误。65、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。A、30B40C60D70答案：C【解析】《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。本题定金比例15%，符合规定，乙在规定期限内不履行合同时，应双倍返还甲方。正确答案为C。66、分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。A、建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿B、建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C、其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿D、其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿答案：C【解析】总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，即分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿;进行赔偿的一方，有权依据分包含同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。正确答案为C。注明：以上为2018年一级建造师真题67.任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同，体现出合同法的（）。A、平等原则B、诚实信用原则C、自愿原则D、公平原则答案：A【解析】合同的平等原则包括三方面的内容：(1)合同当事人的法律地位一律平等；(2)合同中的权利义务对等；(3)合同当事人必须就合同条款充分协商，在互利互惠基础上取得一致，合同方能成立。任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。68.关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（  ）。A、第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B、基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C、简易程序应当在立案之日起6个月内审结D、简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长答案：B【解析】选项A错误：普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。选项C错误：适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。选项D错误：适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。69.关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是（  ）。A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B、承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D、罚款是民事责任的承担方式之一答案：B【解析】当建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产。执行返还财产的方式是折价返还，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照"折价返还"的规则支付工程价款。主要是两种方式:一是参照无效合同中的约定价款;二是按当地市场价、定额量据实结算。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；(5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。罚款是行政处罚之一。70.关于工程再分包的说法,正确的是（  ）。A、专业分包单位可将其承包的专业工程再分包B、专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包C、劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包D、专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人答案：B【解析】《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。71.关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是（  ）。A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B、承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D、罚款是民事责任的承担方式之一答案：B【解析】当建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产。执行返还财产的方式是折价返还，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照"折价返还"的规则支付工程价款。主要是两种方式:一是参照无效合同中的约定价款;二是按当地市场价、定额量据实结算。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。罚款是行政处罚之一。72.关于民事纠纷和解的说法去,正确的是（  ）。A、当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结B、和解协议具有强制执行力C、和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D、和解只能发生在诉讼或仲裁程序中答案：C【解析】和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。73.在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（  ）A、法律形式B、法律部门C、法律规章D、法律制度答案：B【解析】部门法又称法律部门，是根据一定标准、原则所指定的同类法律规范的总称。74.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求（  ）。A、丙先行代为清偿B、甲和丙按比例支付C、甲先行支付D、甲和丙协商支付答案：C【解析】当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。所以甲应先行支付，当甲不能履行债务时，由丙承担保证责任。75.关于租赁合同特征的说法，正确的是()。A、租赁期限超过20年的租赁合同无效B、租赁合同没有约定时承租人可以转租C、租赁合同应当采取书面形式D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力答案：D【解析】租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。A选项错。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效，第三人对租赁物造成损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。结合解析理解，转租的成立是需经出租人同意的，B选项错。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。C选项错。故本题正确答案为D选项。76.任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同，体现出合同法的（）。A、平等原则B、诚实信用原则C、自愿原则D、公平原则答案：A【解析】合同的平等原则包括三方面的内容：(1)合同当事人的法律地位一律平等；(2)合同中的权利义务对等；(3)合同当事人必须就合同条款充分协商，在互利互惠基础上取得一致，合同方能成立。任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。77、甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元。A、30B、40C、60D、200答案：C【解析】收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。本题甲方向乙方支付30万元定金，未超过合同标的额的20%，故乙应返还30万元*2=60万元。78、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该()。A、合同无效，不予支持B、工程合格，予以支持C、资质合格，予以支持D、已经付出，部分支持答案：B【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。79、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。A、相邻权B、地役权C、土地出租权D、建设用地使用权答案：B【解析】地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。80、下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是()。A、劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过2个月B、3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月C、同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期D、劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限答案：A【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。81、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是()。A、企业法人的分支机构B、银行C、政府机关D、省中心医院答案：B【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人；③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证，银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的保证行为，有权拒绝。82.当事人在仲裁后达成和解协议的，正确的理解是()。A、可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书B、可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书C、可以请求仲裁庭根据和解协议作出调解书D、不可以撤回仲裁申请答案：A【解析】《仲裁法》规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请又反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。83、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定李某为建筑设计师，李某完成了设计方案并交付建设单位使用，则李某享有的权利是()。A、使用权B、著作权C、署名权D、所有权答案：C【解析】对于此类职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或其他组织可以给予作者奖励。84、执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力，强制义务人履行()所确定的义务的程序。A、文书B、生效的法律文书C、法院的判决书D、生效的仲裁裁决书答案：B【解析】执行程序，是指人民法院的执行机构依照法定的程序，对发生法律效力并具有给付内容的法律文书，以国家强制力为后盾，依法采取强制措施，迫使具有给付义务的当事人履行其给付义务的行为。85、下列选项中，不能提起行政复议的行为是()。A、冻结某建筑公司的银行账号B、限制某项目经理的人身自由C、某市建设行政主管部门对内部工作人员予以警告处分D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准答案：C【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：①不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；②不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。86、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止B、自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止D、自工程开工之日起至竣工验收合格止答案：D【解析】建设工程意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止。87、某设计单位委托王律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则王律师在诉讼中有权实施的行为是()。A、提起反诉B、提出和解C、提出管辖权异议D、部分变更诉讼请求答案：C【解析】根据最高人民法院的司法解释，在授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。而提出管辖权异议则是诉讼代理人的基本权利，无须特别授权。88、某工程分包单位因施工质量问题导致建设单位经济损失，建设单位要求总承包单位全部赔偿，总承包单位不得以分包单位的过错为由拒绝赔付，这是因为()。A、总承包单位应该负总责B、总承包单位与建设单位是合同关系C、分包单位对总承包合同没有责任D、总承包单位与分包单位是连带责任答案：D【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。89、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20％的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法错误的是()。A、小张取得该房屋的所有权B、小王必须收回房屋并向小李交付C、小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D、小李与小王签订的合同有效答案：B【解析】根据《物权法》的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。题中小王虽然与小李签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，小李并没有获得房屋所有权；而小王、小张之间则进行了登记，小张取得了房屋所有权，小王无权收回房屋，只能向小李承担违约责任。90、下列不属于承包人主要义务的是（）。A、不得转包和违法分包工程B、及时验收工程C、自行完成建设工程主体结构施工D、建设工程质量不符合约定的无偿修理答案：B【解析】本题考核的是承包人的主要义务。承包人的主要义务包括：(1)不得转包和违法分包工程；(2)自行完成建设工程主体结构施工；(3)接受发包人有关检查；(4)交付竣工验收合格的建设工程；(5)建设工程质量不符合约定的无偿修理。91、关于《合同法》中的自愿原则，下列表述错误的是()。A、合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定B、当事人与谁订合同自愿C、当事人订不订合同自愿D、当事人选择由哪一级法院管辖合同纠纷自愿答案：D【解析】《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。因此，当事人可以根据情况选择由哪家法院管辖，但前提是不能违反级别管辖和专属管辖。92、《仲裁法》的调整范围仅限于（）。A、行政争议仲裁B、农业承包合同纠纷仲裁C、民商事仲裁D、劳动争议仲裁答案：C【解析】本题考核的是《仲裁法》的调整范围。根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。93、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是()。A、因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B、因原告起诉，诉讼时效中止C、因被告应诉，诉讼时效中止D、因证人要求，诉讼时效中止答案：A【解析】根据《民法总则》的规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。选项B、C、D属于诉讼时效中断的事由。94、甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则()。A、甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备B、甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备C、乙公司是否购买这批设备尚在考虑中D、乙公司可以拒绝购买这批设备答案：B【解析】试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。95、由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。A、移送二审法院裁决B、按撤诉处理C、按缺席判决D、进入再审程序答案：B【解析】原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。96、关于视听资料的说法，正确的是()。A、侵害他人隐私的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据B、安装窃听器获得的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据C、存有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据D、未经当事人同意私自录制的视听资料不能作为证据答案：C【解析】根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，存有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的依据。对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，只要不是以侵害他人合法权益(如侵害隐私)或者违反法律禁止性规定的方法(如窃听)取得的，仍可以作为认定案件事实的依据。97、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。A、定金B、质押C、抵押D、留置答案：C【解析】根据《担保法》《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。98、由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌。该行为构成()。A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、重大质量安全事故罪答案：C【解析】工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。99、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的买卖合同因()。A、胁迫而无效B、胁迫而可撤销C、显失公平而无效D、欺诈而可撤销答案：B【解析】《合同法》规定，下