2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（五）附详解

PAGEPAGE612023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（五）附详解一、单选题1.下面关于分包的有关规定说法错误的是（）。A、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C、分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责答案：D解析：2005年建设工程法规真题第50题CD项：根据《建筑法》的规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。因此，D表述错误，C表述正确。AB项：根据《建筑法》的规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。因此，AB的表述表述正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案是D。2.强制招标与强制监理的工程项目绝大部分是相同的，但也有一些不同。根据《招标投标法》与《建筑法》的规定，下列工程项目中，应当进行监理但不一定必须招标的是()。A、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程B、建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程——成片开发建设的住宅小区C、项目总投资额在3000万元以上的供电设施工程——大中型公用事业D、项目总投资额在3000万元以上体育场馆项目——基础设施答案：B解析：照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。为此，《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：（1)国家重点建设工程；（2)大中型公用事业工程；（3)成片开发建设的住宅小区工程；（4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5)国家规定必须实行监理的其他工程。一、建设工程必须招标的范围《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。3.根据我国《合同法》的规定，无效合同自（）时起没有法律效力。A、谈判B、订立C、履行D、以欺诈、胁迫手段订立答案：B效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。综上所述，本题正确答案为B。4.关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A、可以转包检测业务B、具有独立的法人资格C、是中介机构D、分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质答案：A解析：2013年建设工程法规真题第21题本题考查的知识点是施工检测的见证取样和送检制度。A项：检测机构不得转包检测业务。检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。故A项错误，当选。BCD项：建设部《建设工程质量检测管理办法》规定，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构未取得相应的资质证书，不得承担本办法规定的质量检测业务。故BCD项正确，不当选。本题是选非题，综上所述，A项正确。5.某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。A、可以收取费用B、不能收取费用C、如需组织专家论证，可收取费用D、如需现场查验，可收取费用答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可。建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。综上所述，本题的正确答案为B。6.根据《民事诉讼法》的规定,下列不属于地域管辖的是()。A、一般地域管辖B、特殊地域管辖C、专属管辖D、指定管辖答案：D解析：地域管辖：一般地域管辖，特殊地域管辖，专属管辖。7.关于刑事责任,下列说法中正确的是()。A、工程重大安全事故罪是单位犯罪,不会对直接责任人进行刑罚B、重大劳动安全事故罪是只处罚直接负责的主管人员,不对其他责任人员进行刑罚C、串通投标行为属于《招标投标法》和《反不正当竞争法》中规定的经济责任,串通投标行为不构成犯罪D、刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法答案：D解析：事责任是法律责任中最强烈的一种，其承担方式主要是刑罚，也包括一些非刑罚的处罚方法。8.某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万元。A、15B、16C、17D、20答案：D解析：2007年建设工程法规真题第61题《仲裁法》规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。因此，丙为首席仲裁员。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。本题中，甲乙丙三人的意见不一致，故应按照首席仲裁员即丙的意见作出，应当赔偿20万元。综上所述，本题正确答案为D。9.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间为（）。A、9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月18日答案：C解析：2009年建设工程法规真题第2题本题考查的是合同的解除。根据《合同法》规定，当事人解除合同的，应当通知对方。合同自到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。在本案中，发包方于9月17日将解除合同的通知送达承包人，因此合同自17日起解除。因此C项正确。综上所述，本题的正确答案为C。10.我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在（）之前向上一级人民法院提起上诉。A、2012年5月15日B、2012年5月30日C、2012年4月15日D、2012年4月30日答案：C解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。11.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A、相邻权B、地役权C、土地出租权D、建设用地使用权答案：B解析：2011年建设工程法规真题第5题本题考查的是地役权的概念。地役权，是指为使用自己不动产的便利或者提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设定的用益物权。B项：本题中建设单位是为了使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料并支付一定的费用，属于地役权的一种情形。因此B项正确。A项：相邻权是指在相互毗邻的不动产的所有人或者使用人之间，任何一方为了合理行使其所有权或使用权，享有要求其他相邻方提供便利或是接受一定限制的权利。相邻权实质上是对所有权的限制和延伸。相邻权与地役权的主要区别是：（1）相邻权是法定的，地役权则需要当事人之间约定；（2）相邻权是无偿的，地役权则是有偿的。相邻权主要是对排水、用水、铺设管线等提供必要的便利。因此排除A项。C项：土地使用权出租不是单一的出租土地，而是出租人将土地使用权连同地上建筑物及其他附着物租赁给承租人使用、收益，承租人以支付租金为代价取得对土地及地上建筑物、其他附着物的使用及收益的权利。出租人和承租人的租赁关系由双方通过订立租赁合同确定。在本题中，建设单位仅是为了使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料，并不适用地上的建筑物及其他附着物，也并不是以收益为目的，因此C项错误。D项：建设用地使用权是指因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。本题中某建设单位并非是建造建筑物或者构筑物，而只是为了运输材料的便利开辟相邻企业的场地，不属于建设用地使用权。综上所述，本题正确答案为B项。12.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款，2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则该项款的诉讼时效（）。A、中止B、中断C、终止D、届满答案：B解析：《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。本题中，乙向甲提出支付请求，属于当事人一方提出要求的情形，导致诉讼时效中断。综上所述，本题正确答案为B。13.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。A、恶意投标罪B、串通投标罪C、重大责任事故罪D、玩忽职守罪答案：B解析：刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。.14.当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。A、超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B、超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C、超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D、超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿答案：D解析：押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。15.（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A、合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B、发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C、承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D、承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同答案：C解析：P141-145承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;（2）合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;（3）已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）未按约定支付工程价款的;（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;（3）不履行合同约定的协助义务的。16.下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。A、取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B、申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C、注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D、因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册答案：B解析：请初始注册时应当具备一下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有《注册造价师管理规定》中规定不予注册的情形。17.根据《劳动合同法》,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是（）。A、在试用期间被证明不符合录用条件的B、严重违反用人单位规章制度C、患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的D、被依法追究刑事责任的答案：C解析：(四）用人单位不得解除劳动合同的规定1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；6)法律、行政法规规定的其他情形。18.建筑工程开工前，应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是()。A、监理单位B、施工单位C、建设单位D、代理单位答案：C解析：建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。19.根据《绿色施工导则》,临时设施的占用面积应按用地指标所需的()设计。A、最高面积B、最低面积C、平均面积D、基本面积答案：B解析：本题考察的是《绿色施工导则》对临时用地指标的考察，临时设施的占地面积按用地指标所需的最低面积设计，。20.赵某是某监理公司派出的监理人员，由于长期在施工单位工作，与施工单位的工作人员建立了良好的私人关系，在一次施工过程中，施工单位违规操作，赵某碍于面子没有及时纠正，结果施工质量出了问题给建设单位造成了巨大损失，为此建设单位要求监理公司予以赔偿，就此事你认为下列表述中错误的是()。A、工程监理单位接受建设单位委托，代表建设单位进行项目管理B、工程监理单位就是建设单位的代理人C、赵某是该建设项目的监理人员，赵某与施工单位串通，应负主要责任，建设单位应要求赵某予以赔偿，施工单位要承担连带责任D、赵某是监理公司派出的监理人员，工程监理单位应为其行为负责答案：B解析：考察知识点是工程监理单位相关的质量责任和义务。工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。B选项错误。《建筑法》规定，工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。在此案例中，监理单位派出的监理人员赵某由于自身原因，与施工单位串通，对施工单位的违规操作未及时予以制止和要求整改，造成建设单位的巨大损失，其应该承担主要责任，施工单位也要承担连带责任。21.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）。A、工地的塔吊倒塌造成临近的平房被砸塌B、某施工单位未按照合同约定工期竣工C、因台风导致工程损害D、某工程存在质量问题答案：A解析：A项：《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。所以A项承担的是侵权责任，当选。B项：未按照合同约定工期竣工，违反了合同的约定，应当承担的是违约责任。所以B项不选。C项：因台风导致工程损害，属于不可抗力造成的，不属于侵权责任。所以C项不选。D项：工程质量存在问题，属于违约，承担的是违约责任。所以D项不选。综上所述，本题正确答案为A。22.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。A、当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B、在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行C、争议评审制度是法定的争议解决方式D、采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组答案：B解析：P368-369如果当事人不接受评审组的建议或者裁决,仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议，故选项A错误。

在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行，故选项B正确。

争议评审是指在工程开始时或工程进行过程中当事人选择的独立于任何一方当事人的专家组成争议评审组，就当事人发生的争议及时提出解除问题的建议或者作出决定的争议解决方式，因此其不属于法定的，是双方约定的，故选项C错误。

发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后,协商成立争议评审组，故选项D错误。23.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）。A、不服行政机关作出的行政处分B、不服行政机关作出的行政处罚决定C、不服行政机关对民事纠纷作出的调解D、不服地方人民政府颁布的规章答案：B解析：2013年建设工程法规真题第39题本题考查的知识点是行政复议的范围。《行政复议法》第六条规定，有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；（三）对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）认为行政机关侵犯合法的经营自主权的；（六）认为行政机关变更或者废止农业承包合同，侵犯其合法权益的；（七）认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（八）认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；（九）申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利的法定职责，行政机关没有依法履行的；（十）申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费，行政机关没有依法发放的；（十一）认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。本题中，B项符合上述（一）的情形。综上所述，B项正确。24.许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。25.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）。A、应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B、既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C、只能向合同履行地的人民法院起诉D、必须重新确定受诉人民法院答案：C解析：2012年建设工程法规真题第43题本题主要考查建设工程纠纷的主要种类。CD项：根据《民事诉讼法》第23条的规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”当事人在合同中约定由被告住所地法院管辖，属于协议管辖。所以C正确，D错误。AB项：根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第7条规定：“当事人的仲裁协议约定可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。”施工合同约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”，该仲裁条款无效，当事人不能申请仲裁，因此AB错误。综上所述，本题正确答案为C。26.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。2016A、设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B、自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C、全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D、县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围答案：D解析：本题考查的是文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。27.在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A、受益人B、保险人C、被保险人D、投保人答案：D解析：本题考核点为保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。28.关于工程建设标准的说法，正确的是（）。（2016）A、国家标准和行业标准均是强制性标准B、工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C、公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D、国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次答案：B解析：政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，分别是强制性国家标准和推荐性国家标准、推荐性行业标准、推荐性地方标准，所以选项A错误；工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，选项B正确；国家标准公布后，行业标准即行废止，选项C错误；国家标准复审一般在国家标准实施后5年进行1次，所以选项D错误。7-288。29.下列关于地役权的表述中，正确的是（）。A、地役权可以单独转让B、地役权自合同签订时设立C、地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D、当事人可以采用口头形式订立地役权合同答案：C解析：C项：地役权是指为使用自己不动产的便利或者提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。因此，地役权是基于当事人的约定，故C项正确。A项：根据《物权法》第164条的规定，地役权不得单独转让。土地承包经营权、建设用地使用权等转让的，地役权一并转让，但合同另有约定的除外。因此，A项错误。B项：根据《物权法》的规定，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。因此，B项错误。D项：根据《物权法》规定，设立地役权，当事人应当采用书面形式订立地役权合同。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为C。30.根据《绿色施工导则》的规定，在下列施工作业阶段中，要求作业区目测扬尘高度小于1.5m的是()阶段。A、土方作业B、结构施工C、设备安装D、装饰装修答案：A解析：2.土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。31.根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A、投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B、投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C、评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明答案：A解析：标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明，应当书面通知该投标人。投标人的澄清说明，应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。32.关于设计单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A、应当向施工企业提供地下管线资料B、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C、应当进行安全施工技术交底D、对安全技术措施进行审查答案：B解析：A是建设单位安全生产责任，C是施工单位的安全生产责任，D是监理单位的安全生产责任。33.甲、乙因水利工程的质量问题纠纷诉讼至人民法院，甲若申请工程质量鉴定，申请时间应是()。A、一审法院判决前B、二审法院开庭前C、举证期限内D、一审法院庭审辩论期间答案：C解析：在对建设工程领域诸如工程质量、造价等方面的纠纷进行处理的过程中，针对有关专业的问题，由法院或者仲裁机构委托具有相应资格的专业鉴定机构进行鉴定，并出具相应鉴定结论，是法院或者仲裁机构据以查明案件事实、进行裁判的重要手段之一。因此，鉴定意见作为我国民事证据的一种，在建设工程纠纷的处理过程中，具有特殊的重要性。当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。34.甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备2台，价格100万元。甲收取乙的货款后，将交付设备的义务转让给了丙。根据《合同法》，此种转让应当()。A、经乙方同意B、经丙方同意C、通知乙方D、公告答案：A解析：《合同法》规定，债务人将合同的义务或者部分转移给第三人的，应当经过债权人同意。本题中，乙为债权人。35.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。（2013）A、乙供应商因无过错，无需返还B、乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C、施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D、甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项答案：B解析：建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债；材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。乙供应商与甲供应商之间无债的关系，所以有权拒绝甲供应商的给付请求。36.乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签约施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是().（2013）A、应以备案合同作为结算工程价款的依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议作为结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约答案：A解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”因此，招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。37.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A、7B、10C、15D、3答案：C解析：2010年建设工程法规真题第54题本题主要考查施工现场环境噪声污染的防治。根据《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。综上所述，本题正确答案为C。38.建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过()个月。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。39.在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人()。A、不能增加保险费B、不可以解除合同C、不能转让保险合同D、可增加保险费或解除合同答案：D解析：合同的有限期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。40.施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿答案：D解析：2011年建设工程法规真题第10题本题考查的是表见代理。表见代理是指行为人虽为无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。根据《合同法》的规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。表见代理的构成要件是：以被代理人名义进行活动；无权代理人与相对人之间的民事行为具备成立、生效的要件；相对人有理由相信无权代理人有代理权，相对人主观上善意。在本案中，张某持有保险公司的印章，足以使施工企业相信其是保险公司的代理人具有代理权。因此应当由保险公司支付保险金，对于张某的责任则由保险公司进行追偿。综上所述，本题正确答案为D。41.根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。（2013）A、企业B、政府C、社会D、行业答案：B解析：国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。1242.某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是()。A、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效B、甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效C、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效D、甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效答案：B解析：本题考核的是工程分包。工程分包是允许的，但必须依法进行。分包单位将其承包的建设工程再分包的属于违法分包，因此乙和丙的合同无效。43.施工单位应当对管理人员和作业人员()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A、每半年至少一次B、每季度至少一次C、每年至少一次D、每两年至少一次答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。44.关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。A、安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B、施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C、建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收D、建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明答案：D解析：实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。《建筑起重机械安全监督管理规定》进一步规定，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。因此,建设主管部门无需参加验收。45.某施工分包合同约定分包单位承担全部安全生产事故责任,分包工程施工中,发生了安全生产事故,则该事故责任应（）。A、按照合同约定由分包单位自行承担B、总承包单位承担全部责任C、总承包单位负主要责任,分包单位承担次要责任D、总承包单位和分包单位承担连带责任答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。46.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()。（2012）A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D、垫资违反相关规定，应予以没收答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠紛案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准髙于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持47.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。2016A、施工企业B、建设单位C、使用单位D、建设单位和施工企业协商确定答案：A解析：本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水工程的最低保修期限为5年，所以协商的结果是不符合要求的。而第4年出现屋面渗漏，工程维修责任应该是施工单位。48.城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡A、1.5mB、2.5mC、3.5mD、0.5m答案：B解析：城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。施工工地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。49.建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A、原告住所地B、合同签订地C、施工行为地D、被告住所地答案：C解析：2010年建设工程法规真题第63题本题主要考查地域管辖。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。综上所述，本题正确答案为C。50..建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（）。A、将承包的工程转包或违法分包B、不履行保修义务或拖延履行保修义务C、按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员，未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的D、在尚未完工的建筑物内设置员工集体宿舍答案：C解析：A承揽业务不良行为，B质量不良行为，D安全不良行为。51.某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是()。A、施工方只能按照约定支付1200万元违约金B、合同约定的违约责任不符合公平原则C、施工方可以违约金数额过高为由主张无效D、施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效答案：B解析：本题考察的是：赔偿损失的范围。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分髙于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少；订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得欺诈，不得假借订立合同恶意进行磋商；（2)根据公平原则确定风险的合理分配；（3)根据公平原则确定违约责任。因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。本题中约定的违约责任不符合公平原则。52.王某的父亲患重病住院急需用钱，朋友刘某听闻情况后表示愿意借给王某5万元，但要求王某一年后须加倍偿还，否则王某需以其房产代为偿债，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同（）。A、因显失公平而无效B、因乘人之危而可撤销C、因乘人之危而无效D、因显失公平而可撤销答案：B解析：《合同法》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的；(2)在订立合同时显失公平的；(3)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请民法院或者仲裁机构变更或者撤销。53.下列保险中，属于强制性保险的是（）。A、意外伤害保险B、建筑工程一切险C、安装工程一切险D、工伤保险答案：D解析：2013年建设工程法规真题第46题本题考查的知识点是劳动者的社会保险与福利。AD项：职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。此外，建筑法还规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。故D项正确，A项错误。B项：建设工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。属于意外伤害保险，只是鼓励参与保险不强制。故B项错误。C项：安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种安装工程的险种。属于意外伤害保险，故C项错误。综上所述，D项正确。54.甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是()。A、甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议B、甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼C、甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼D、甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼答案：C解析：本题考察的是行政复议。行政复议的结论作出后，即具有法律效力。只要法律未规定复议决定为终局裁决的，当事人对复议决定不服的，仍可以按《行政诉讼法》的规定，向人民法院提请诉讼。55.当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是（）。A、买卖合同B、赠与合同C、租赁合同D、借款合同答案：D解析：D项：借款合同是指借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。因此，D项正确。A项：买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。故A项错误。B项：赠与合同是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。因此，B项错误。C项：租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。故C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。56.债权人转让权利的，应当通知（）。A、债务人B、债权人C、第三人D、债权人和债务人答案：A解析：2005年建设工程法规真题第13题根据《中华人民共和国合同法》第80条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。综上所述，本题正确答案是A。57.（2020年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A、建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收B、建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C、对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D、建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料答案：A解析：P318-321县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。58.关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。2016A、人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B、人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C、举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D、当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳答案：C解析：本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院在案件审理前的准备阶段确定当事人的举证期限；选项B，第一审普通程序案件不得少于15日；选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。59.《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。A、15B、5C、10D、7答案：A解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。60.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，为劳动者购买工伤保险的主体是（）A、劳务派遣单位B、用工单位C、当地人民政府D、劳动者答案：A解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣里涉及两个合同，一个是劳务派遣单位与被派遣的劳动者订立的劳动合同，一个是劳务派遣单位与用工单位之间签订的劳务派遣协议。61.根据《节约能源法》,关于能源消费方式的说法正确的是（）。A、政府部门应当对能源消费实行包费制B、用能单位应当对能源消费实行包费制C、政府部门应当建立能源利用状况分析制度D、用能单位应当建立能源利用状况分析制度答案：D解析：用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。。62.甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的()行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。A、制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B、未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C、向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标识D、向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市场销售“晶陶意”品牌瓷砖答案：C解析：商标法》规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(1)未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的；(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；(4)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；(5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。63.下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（）A、施工企业项目经理部要独立承担民事责任B、施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格C、对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部D、企业法人的法定代表人，其职务行为代表企业法人答案：A解析：项目经理部不是法人，行为的法律后果由企业法人承担。64.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。A、情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B、处中标项目金额5％以上10％以下的罚款C、对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款D、情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照答案：D解析：2004年建设工程法规真题第67题根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。综上所述，本题正确答案是D。65.关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。2014A、尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记B、文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C、历史文化名城的保护办法由国务院制定D、在历史文化名城范围内可以进行采石活动答案：C解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。A尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。文物保护单位应当建设控制地带。《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。66.关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有()。A、自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告B、违法行为记录的公告期限为6个月至3年C、行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定D、行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月答案：C解析：《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。67.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定在2018年5月20日作出，施工单位5月25日收到。11月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则下列说法正确的是（）。A、施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B、施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C、施工单位只能向法院起诉D、施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉答案：C解析：公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。行政复议时效的起算时间为“知道或应当知道该具体行政行为”，即5月25日起。11月1日时，已经过了60天，超过行政复议申请期间，但仍在行政诉讼时效期间6个月内，可以直接提起行政诉讼，因此选C。68.（2019年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）A、主要负责人，部门负责人和项目负责人B、主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员C、部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员D、主要负责人，项目负责人和从业人员答案：B解析：P223《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格。69.《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是()。A、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B、文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C、因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意答案：D解析：本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。70.某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后()日内作出批复。A、15B、20C、30D、45答案：A解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。案例事故属于一般事故等级。多选题1.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）。A、没有仲裁协议的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E、仲裁所依据的证据是伪造的答案：ABDE解析：2011年建设工程法规真题第76题本题考查的是申请撤销仲裁裁决的法定事由。根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：（1）没有仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。A项：属于（1）；B项：属于（2）；D项：属于（3）；E项：属于（4）。C项：选项中的表述是“当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的”，法条的规定是需要对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的，因此，C项错误。综上所述，本题的正确答案为ABDE。2.（2019年真题）地域管辖是以法院与（）之间的隶属关系和关联关系来确定。A、当事人B、诉讼争议金额C、标的物D、法律事实E、案件影响力答案：ACD解析：P334-337地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。地域管辖实际上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关联关系来确定的。3.监理单位在实施工程监理的过程中,发现安全事故隐患,其能够采取的措施包括()。A、罚款B、要求施工单位整改C、要求施工单位暂停施工D、要求施工单位停业整顿E、向有关主管部门门报告答案：BCE解析：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。4.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。（2015）A、楼梯口B、配电箱C、塔吊D、基坑底部E、施工现场入口处答案：ABCE解析：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。35.下列属于民事诉讼执行根据的有（）。A、法院制作的发生法律效力的民事判决B、公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书C、国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定D、人民调解员作出的人民调解E、双方当事人在诉讼中进行的和解答案：ABC解析：执行根据：①法院制作的发生法律效力的民事判决、裁定以及生效的调解书；②法院制作的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决、裁定书；③仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、仲裁调解书；④公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书；⑤先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；⑥我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定；⑦法院依督促程序发布的支付令。6.下列事件中，可以提起行政复议的是（）。A、作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B、李某的建造师执业资格证书被单位扣押C、劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D、城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E、质检总站对不合格建材采取扣押措施答案：ADE解析：根据《行政复议法》的规定，有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；（三）对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）认为行政机关侵犯合法的经营自主权的；（六）认为行政机关变更或者废止农业承包合同，侵犯其合法权益的；（七）认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（八）认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；（九）申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利的法定职责，行政机关没有依法履行的；（十）申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费，行政机关没有依法发放的；（十一）认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。本题中，ADE项属于（一）；B项单位无权扣押李某的注册建造师证，属于民事纠纷，可提起民事诉讼；C项属于劳动纠纷，可以依照《劳动合同法》解决。综上所述，本题的正确答案为ADE。7.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。A、该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B、《建设工程质量管理条例》C、《建筑法》D、该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E、《工程建设标准强制性条文》答案：ABCE解析：本题考察的知识点：工程监理的依据。(1)有关法律法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。8.民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。2018真题A、交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B、争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C、即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D、其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E、合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地答案：AD解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；选项C，即时结清的合同，交易行为地为合同履行地；选项E，合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。9.根据《建筑法》规定,下列说法正确的有()。A、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,责令改正,处以罚款B、超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收C、未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收D、以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任E、总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位按相应过错承担相应责任答案：ABCD解析：建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。故A正确。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。故C正确《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。故B正确10.关于招标程序,下列选项中正确的有()A、招标人终止招标的,应当及时发布公告,或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B、依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成C、投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人可以日后作出答复D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件E、投标人对开标有异议的,应当在开标之后提出,招标人必须立即作出答复答案：ABD解析：招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。11.下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有()。A、建立、健全安全生产责任制B、有保证本单位安全生产条件所需资金投入C、有保障工程质量和安全的具体措施D、管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训E、已经取得建设工程规划许可证答案：ABD解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投人；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产營理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格(7)依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合关安全生产法律、法规、标准和规程要求。12.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。A、实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人B、施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业C、要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D、要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗E、在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除答案：BCD解析：2009年建设工程法规真题第76题本题考查的是施工单位的消防安全职责和应采取的消防安全措施。BD项：根据《消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。因此，BD项正确。C项：根据《消防法》规定，消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。因此，C项正确。A项：消防法的原则是：建立消防安全责任制，确定消防安全责任人。故A项错误。E项：根据《建筑安全生产管理条例》规定，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。故E项错误。综上所述，本题的正确答案为BCD。13.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（）。A、继续履行B、采取补救措施C、赔偿损失D、支付违约金E、定金答案：ABC解析：ABC项：根据《合同法》的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。因此，合同当事人违反合同义务，法定违约责任主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失。因此，ABC项正确。DE项：根据《合同法》的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法；当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。由此可知，违约金和定金是当事人约定的违约责任的承担方式，不属于法定的方式。故DE项错误。综上所述，本题的正确答案为ABC。14.关于地役权,下列表述正确的是（??）。2017真题A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同B、地役权合同应包括解决争议的方法C、地役权自地役权合同签订时设立D、地役权自地役权合同生效时设立E、未经登记,不得对抗善意第三人答案：ABDE解析：第一章第4节建设工程物权制度15.民事纠纷的特点包括（）。A、民事纠纷具有可处分性B、民事纠纷具有一定的裁量性C、民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D、民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议E、民事纠纷主体之间的法律地位平等答案：ADE解析：民事纠纷的特点有三：（1）民事纠纷主体之间的法律地位平等；（2）民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议；（3）民事纠纷的可处分性。这主要针对有关财产关系的民事纠纷，而有关人身关系的民事纠纷多不具有处分性。综上所述。本题正确答案为ADE。16.以下关于民事纠纷的特点说法正确的有（）。A、民事纠纷主体之间的法律地位可以不平等B、民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议C、发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议是民事纠纷D、民事纠纷主要包括合同纠纷和侵权纠纷E、施工单位在施工中未采取相应防范措施造成他人损害属于民事纠纷答案：BCDE解析：民事纠纷通常有三个特点：1）民事纠纷主体之间的法律地位平等；2）民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议；3)民事纠纷的可处分性。在建设工程领域，较为普和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷。选项E，属于民事纠纷里面额侵权纠纷。17.根据规定，下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有()。A、五方责任主体是指建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理等五方参与单位B、五方责任主体项目负责人只包括参与房屋建筑工程的项目负责人，不包括参与市政基础设施工程项目负责人C、各方项目负责人需经过本单位法定代表人的书面授权确认D、项目负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承担责任E、工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度答案：ACE解析：本题考察的是五方责任人。2014年8月住房和城乡建设部发布的《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位项目负责人。工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。18.关于施工合同的义务下列说法正确的是()。A、施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人E、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人答案：ADE解析：当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系。施工合同订立，会在施工单位和建设单位之间产生债。施工合同的义