2022年一级造价师之建设工程造价管理历年试题

2022年一级造价师之建设工程造价管理历年试题单选题（共100题）1、下列关于PPP的说法正确的是（）。A.广义上的PPP泛指公共部门与私营部门为提供公共产品或服务而建立的长期合作关系B.广义上的PPP泛指政府在项目公司中占股份来加强对项目的控制C.PPP模式适用于风险小、价格稳定的基础设施项目D.财政部门（或政府和社会资本合作中心）组织编制PPP项目实施方案【答案】A2、某工程的估算费用是1500元，该工作到目前实际上用了1350元，而工作只完成了全部的2/3，费用偏差、进度偏差是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前【答案】B3、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。A.正常生产年份总成本费用B.项目累计净现金流量C.年度等值费用D.运营期费用现值【答案】C4、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120米，实际单价8000元/米；计划工程量100米，计划单价7500元/米，则该工程在月底的费用偏差为（）。A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元【答案】A5、矩阵制组织机构可分为强矩阵制组织形式中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式的依据是（）A.集权与分权的结合B.项目经理的权限C.矩阵制组织机构的稳定型性D.职能部门经理的作用【答案】B6、采用增量投资内部收益率（ΔIRR）法比选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。A.ΔIRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案B.ΔIRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案C.无论ΔIRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额小的方案D.无论ΔIRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额大的方案【答案】B7、利率的高低首先取决于（）。A.金融市场借贷资本供求状况B.借贷资本的期限C.通货膨胀率D.社会平均利润率的高低【答案】D8、对格式条款有两种以上解释的，下列说法正确的是（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】D9、基准收益率的确定，一般以()为基础A.资金成本和机会成本B.行业的平均收益率C.目标利润D.行业的最低收益率【答案】B10、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案的时间是()A.建设工程开工之日起15日内B.合同签订之日起30日内C.开工报告批准之日起15日内D.中标通知书下发之日起30日内【答案】C11、项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低【答案】A12、某项目的施工合同成本为1000万元，项目实际施工成本为950万元，项目竣工结算成本为940万元，则项目施工成本降低率为（）。A.5.00％B.5.26％C.6.00％D.6.38％【答案】A13、（2018年真题）针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要研究对象。A.成本和数量占比均高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高【答案】B14、某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1．5元，估计股利年增长率为10％，筹资费用率为股票市价的8%；发行500万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。A.12.88%B.12.38%C.12.79%D.12.98%【答案】A15、（2019年真题）对于已确定的日供水量的城市供水项目，进行工程成本评价应采用（）。A.费用效率法B.固定费用法C.固定效率法D.权衡分析法【答案】C16、关于投资方案经济效果评价的说法正确的是（）。A.偿债能力分析用于测算投资方案偿还借款的能力B.同一投资方案可以不进行不确定评价C.静态评价方法适用于对长期投资项目进行评价D.财务生存能力分析用于判断投资方案能否盈利【答案】A17、下列关于基准收益率的说明，正确的是（）。A.基准收益率是单位资金成本和单位投资机会成本之和B.基准收益率是投资者以动态的观点所确定的，可接受的投资方案平均水平的收益水平C.风险越大，要求的基准收益率应越高D.基准收益率由国家有关部门统一测定【答案】C18、在项目融资程序中，需要在融资结构设计阶段进行的工作是（）。A.起草融资法律文件B.评价项目风险因素C.控制与管理项目风险D.选择项目融资方式【答案】B19、在经济费用与效益货币化过程中，用于估算其经济价值的价格叫作（）。A.机会成本B.影子价格C.影子工资D.影子汇率【答案】B20、根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权不包括（）。A.提出项目开工报告B.组织项目后评价C.审核、上报项目初步设计和概算文件D.负责按时偿还债务【答案】B21、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A.成本核算→成本分析→成本考核B.成本分析→成本考核→成本核算C.成本考核→成本核算→成本分析D.成本分析→成本核算→成本考核【答案】A22、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。A.①②③B.②①③C.③①②D.③②①【答案】B23、限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现（）的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和设计方案最优化C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化【答案】D24、根据《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内没有行使撤销权，合同撤销权消灭。A.1B.2C.3D.4【答案】A25、根据价格法的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务不包括（）。A.自然垄断经营的商品B.国家级贫困地区的各类农用商品C.资源稀缺的少数商品D.与人民生活关系重大的极少数商品【答案】B26、某建设单位2018年3月5日申请办理施工许可证，施工许可证载明的时间是同年5月7日，6月10日办证机关电话通知前来领证，6月17日建设单位领了施工许可证，建设单位应当自（）起3个月内开工。A.2018年3月5日B.2018年5月7日C.2018年6月10日D.2018年6月17日【答案】D27、（2020年真题）工程造价咨询企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价咨询企业执业印章，除了工程企业名称外还应包含的内容是（）。A.资质等级颁证机关B.专业类别证书编号C.专业类别颁证机关D.资质等级证书编号【答案】D28、不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目【答案】B29、（2018年考题）根据《民法典》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予追认。A.1B.2C.3D.6【答案】A30、以下对采用总分包模式特点的表述，正确的是（）A.有利于缩短建设工期B.对总承包商而言，风险较小C.不利于控制工程造价D.有利于控制工程进度【答案】A31、某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（）天。A.16B.17C.18D.19【答案】C32、利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（）次。A.3B.4C.7D.12【答案】B33、某企业向银行借入一笔资金，年利率12％，一年计息4次，则半年的有效利率为()。A.12.55％B.6.09％C.6％D.12％【答案】B34、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）内，将应支付款支付给承包人。A.30B.25C.14D.10【答案】C35、工程项目多方案比选均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。下列属于技术方案比选的现代方法的是（）。A.总费用现值比较法B.经验判断法C.方案评分法D.目标规划法【答案】D36、与BOT相比，TOT方式的特点说法不正确的是（）。A.TOT是通过已建成项目为新项目进行融资，而BOT是为筹建中的项目进行融资B.TOT避开了风险，只涉及转让经营权，不存在产权、股权问题C.从东道国政府的角度看，TOT不能缓解中央和地方财政的支出压力D.TOT方式既可回避建设中超支、停建或建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益【答案】C37、下列各项收入中，属于企业的免征税收入的是（）A.转让财产的收入B.接受捐赠的收入C.国债利息收入D.提供劳务的收入【答案】C38、限额设计的实施是建设工程造价目标的（）过程。A.目标制定和目标分解B.动态反馈和管理过程C.目标推进和成果评价D.静态反馈和管理过程【答案】B39、（2020年真题）某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法》及其实施条例，中标人提交履约保证金不能超过（）万元。A.130B.650C.975D.1300【答案】B40、某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。A.6.03%B.6.05%C.6.14%D.6.17%【答案】C41、（2017年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是（）。A.投资收益率B.净现值率C.投资回收期D.内部收益率【答案】D42、根据《招标投标法》下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A.依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止时间止，最短不得少于15日B.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任C.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函D.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3【答案】D43、（2017年真题）美国建筑师学会（AIA）合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。A.C系列B.D系列C.F系列D.G系列【答案】C44、按工程进度编制资金使用计划包括：①编制工程施工进度计划；②计算单位时间的资金支出目标；③计算规定时间内的累计资金支出额；④绘制资金使用时间进度计划的S曲线。这些工作的正确顺序是（）。A.①②③④B.②①③④C.①③②④D.②③①④【答案】A45、对于灾后恢复工程项目，应选择的合同类型是（）。A.单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.单价总价混合合同【答案】B46、对于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.0%B.12%C.15%D.20%【答案】C47、估算工业项目外购原材料和燃料动力费时，相应的采购价格应按()计算。A.出厂价格B.入库价格C.评估价格D.影子价格【答案】B48、建设工程采用平行承包模式的特点是（）A.有利于缩短建设工期B.不利于控制工程质量C.业主组织管理简单D.工程造价控制难度小【答案】A49、进行工程项目财务分析时，营业收入应包括（）。A.提供服务获得的收入B.与收益相关的政府补助C.与资产相关的政府补助D.可得到的增值税返还【答案】A50、某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，最早开始时间分别为12和13。工作M的最早开始时间为8，持续时间为3，则工作M的自由时差为（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A51、在政府采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当提交履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B52、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中，长期贷的期限为()年以上。A.1B.2C.3D.4【答案】C53、（2018年真题）PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率【答案】C54、利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。A.不能全面反映资本的周转速度B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】B55、根据我国现行规定，土地增值税实行（）。A.四级超率累进税率B.差别比例税率C.五级超率累进税率D.定额税率【答案】A56、某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新进行检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生的工期拖延的处理方法正确的是（）。A.费用和工期均有发包人承担B.费用和工期均由承包人承担C.费用由承包人承担，工期由发包人承担D.费用由工程师承担，工期由发包人承担【答案】B57、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果C.能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选【答案】A58、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.通风工程与空调工程B.砖砌体工程C.玻璃幕墙工程D.裱糊与软包工程【答案】A59、下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优组合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制【答案】A60、下列方法中，既可用于价值工程对象选择，又可用于确定功能重要性系数的是（）。A.因素分析法B.重点选择法C.专家检查法D.强制确定法【答案】D61、修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。A.预提、折旧或摊销B.预提或摊销C.折旧或摊销D.折旧或预提【答案】B62、下列选项中，属于资格预审阶段招标人工作的是（）。A.编制标底B.组成投标小组C.填报资格预审材料D.分析资格预审材料【答案】D63、（2019年真题）根据《价格法》地方定价商品应经（）审定后公布。A.地方人民政府价格主管部门B.地方人民政府C.国务院价格主管部门D.国务院【答案】C64、技术方案经济效果评价中，关于增值税的说法，错误的有（）。A.增值税是价外税，纳税人缴税，最终由消费者承担B.增值税关系到纳税人的经营成本和经营利润C.销项税额应向买方收取D.进项税额为纳税人购进货物或者接受应税劳务，支付或负担的增值税额【答案】B65、某企业于第1、2年年初各向银行借款100万及150万，年利率6%，半年计算一次利息，从第3年末开始每半年还（）万元能在第六年末还完。A.35.71B.39.98C.44.92D.51.66【答案】C66、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D.由评标委员会按废标处理【答案】A67、某项目期初投资额为2000万元，从第一年末开始每年净收益480万元。若基准收益率为10%，并已知（P/A，10%，5）=3.7908和（P/A，10%，6）=4.3553，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。A.4.17和5.33B.4.17和5.67C.4.83和5.33D.4.83和5.67【答案】B68、根据《招标投标法》及其实施条例的相关规定，行政监督部门应当自收到投诉之日起（）个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起（）个工作日内作出书面处理决定。A.5；20B.3；30C.5；30D.3；20【答案】B69、在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。A.成本计划B.成本控制C.成本核算D.成本分析【答案】B70、（2019年考题）价值工程应用中对产品进行分析的核心是（）。A.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析【答案】D71、（2017年真题）与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。A.融资成本较高B.股东拥有公司控制权C.股息不固定D.股利可在税前扣除【答案】A72、按工程进度编制施工阶段资金使用计划,首要进行的工作是（）A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.绘制资金使用时间进度计划S曲线D.计算规定时间内累计资金支出额【答案】B73、项目边界条件是项目合同的核心内容，主要包括（）边界。A.融资条件、交易条件、履约保障和调整衔接B.权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接C.权利义务、融资条件、履约保障和调整衔接D.权利义务、融资条件、交易条件和调整衔接【答案】B74、（2013年考题）下列流水施工多数中，均属于时间参数的是（）。A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和流水节拍【答案】A75、下列偿债能力指标中，说法正确的是（）。A.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强B.资产负债率是指投资方案各期末固定资产总额与负债总额的比率C.偿债备付率能够在一定程度上反映资本周转速度D.偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括息税前利润加折旧和摊销【答案】D76、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案【答案】D77、某投资方欲投资20000万元，4个可选投资项目所需投资分别为5000万元、6000万元、8000万元、12000万元，投资方希望至少投资2个项目，则可供选择的组合方案共有（）个。A.5B.6C.7D.8【答案】C78、（2018年真题）下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。A.工期一成本同步分析法B.价值工程法C.挣值分析法D.因素分析法【答案】C79、根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应由（）组织审核。A.建设单位技术部门B.项目监理机构C.安全监督机构D.施工单位技术部门【答案】D80、根据《施工合同法律解释一》规定，承包人资质低于招标要求的资质，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，正确的处理方式为（）。A.不予支持B.应予支持C.双方协商解决D.折价支付工程价款【答案】B81、进行工程寿命中期成本分析时，应将（）列入维持费。A.研发费B.设计费C.试运转费D.运行费【答案】D82、（2021年真题）选定对象应用价值工程的最终目标是（）。A.提高功能B.降低成本C.提高价值D.降低能耗【答案】C83、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】A84、（2014年考题）关于利息备付率的说法，正确的是（）A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越低C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强【答案】A85、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定【答案】C86、（2018年考题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本B.价值C.功能D.寿命【答案】C87、某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为8000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的偿债备付率为（）。A.0.84B.1.125C.1.33D.1.5【答案】A88、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短【答案】B89、（2018年真题）采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC（或SPV），SPC（或SPV）的性质是（）。A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构【答案】C90、下列对于中标单位的确定说法错误的是（）。A.招标单位应确定排名第一的中标候选人为中标单位B.排名第一的中标候选人放弃中标则重新评标C.招标单位也可授权评标委员会直接确定中标单位D.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同可确定排名第二的中标候选人为中标单位【答案】B91、下列有关造价工程师职业资格考试的表述，错误的是（）。A.参加全部科目考试的人员，须在连续四个考试年度内通过B.造价工程师职业资格证书，由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省、自治区、直辖市范围内有效D.一般的一级造价工程师职业资格考试每年举行一次考试【答案】C92、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地【答案】A93、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，在经济上是不可行B.当方案的NPV＜0时，在经济上是可行C.当方案的NPV＜1时，在经济上是可行D.当方案的NPV=0时，在经济上是可行【答案】D94、（2013年考题）代理型CM合同由建设单位与分包单位直接签订，一般采用（）的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP加酬金D.简单的成本加酬金【答案】D95、下列项目策划内容中，属于项目实施过程中策划内容的是（）。A.工程项目的定义B.项目建设规模策划C.项目合同结构策划D.总体融资方案策划【答案】C96、根据《关于印发＜政府和社会资本合作模式操作指南（试行）>的通知》，PPP项目采购方式应由（）选择。A.政府于社会资本协商B.财政部门C.项目实施机构D.项目实施公司【答案】C97、应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数()。A.大于0B.等于1C.大于1D.小于1【答案】B98、甲公司2018年发生了如下两笔业务：购买某建筑材料共计300万，迟延付款120天；购买某建筑设备，价值500万，迟延付款200天。根据《标准材料（设备）采购招标文件》（2017年版），甲公司应支付的违约金为（）。A.28.8B.187.5C.216.3D.78.8【答案】D99、在比较筹资方式选择筹资方案时，用于比较各种筹资方式资金成本的高低资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本【答案】A100、计算增值税销项税额时,简易计税方法的税前造价指的是（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费(不含增值税可抵扣进项税额)B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费(包含增值税可抵扣进项税额)C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费(不含增值税可抵扣进项税额)D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、消费税【答案】B多选题（共50题）1、工程项目多方案比选的内容有（）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案E.工艺方案【答案】ABC2、（2019年）下列行为中,属于招标人与投标人串通的有（）A.招标人明示投标人压低投标报价B.招标人授意投标人修改投标文件C.招标人向投标人公布招标控制价D.招标人向投标人透漏招标标底E.招标人组织投标人进行现场踏勘【答案】ABD3、根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决其投标的情形包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标文件中有含义不明确的内容E.投标文件中有计算错误【答案】ABC4、美国工程新闻记录(ENR)发布的工程造价指数由()个体指数组成。A.构件钢材B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械【答案】ABCD5、采用单指标法评价设计方案时，可采用的评价方法有（）A.重点抽查法B.综合费用法C.价值工程法D.分类整理法E.全寿命期费用法【答案】BC6、反映投资方案盈利能力的动态评价指标有（）。A.总投资收益率B.内部收益率C.净现值率D.利息备付率E.偿债备付率【答案】BC7、（2020年真题）既有法人筹措项目资本金的内部资金来源有（）。A.企业资产变现B.企业产权转让C.企业发行债务D.企业增资扩股E.企业发行股票【答案】AB8、（2021年真题）施工总进度计划是施工组织总设计的主要组成部分，编制施工总进度计划的主要工作有（）。A.确定总体施工准备条件B.计算工程量C.确定各单位工程和施工期限D.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系E.确定主要施工方法【答案】BCD9、关于公司资本结构的说法，正确的有()。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【答案】AB10、根据《合同法》，下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.超越代理权限范围订立的合同E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】D11、根据《政府采购法实施条例》，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的情形是指（）。A.就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息B.对供应商采取不同的资格审查或者评审标准C.对供应商采取不同的采购方式D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商E.采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品【答案】ABD12、（2019年真题）工程网络计划优化是指（）的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少【答案】ABC13、近年来，我国工程造价管理呈现出（）的发展趋势。A.国际化B.信息化C.专业化D.简约化E.集成化【答案】ABC14、固定节拍流水施工的特点有（）。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距均相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】ABC15、（2015年真题）实行法人责任制的建设项目，项目总经理的职权有（）。A.负责筹措建设资金B.负责提出项目竣工验收申请报告C.组织编制项目初步设计文件D.组织工程设计招标工作E.组织生产准备工作和培训有关人员【答案】CD16、（2015年考题）关于合同形式的说法，正确的有（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.电子数据交换不能直接作为书面合同C.合同有书面和口头两种形式D.电话不是合同的书面形式E.书面形式限制了当事人对合同内容的协商【答案】AD17、根据我国《价格法》规定，应当建立听证会制度，以便在制定价格时征求消费者、经营者和有关方面意见的情形有（）。A.关系到群众切身利益的公用事业价格B.关系到群众切身利益的基本农产品价格C.关系到群众切身利益的自然垄断经营的产品价格D.关系到群众切身利益的重要的工业原材料价格E.关系到群众切身利益的公益性服务价格【答案】AC18、对产品部件对产品部件进行价值分析，就是使每个部件的价值系数（或价值指数）尽可能趋近于1，根据此标准，就明确了改进的方向、目标和具体范围。价值工程对象的改进范围包括（）。A.F/C值低的功能区域B.成本改善期望值大的功能区域C.复杂的功能区域D.F/C值大的功能区域E.简单的功能区域【答案】ABC19、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目组织策划B.工程项目定位策划C.工程项目目标策划D.工程项目融资策划E.工程项目功能策划【答案】ACD20、采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（）。A.均受外部参数的影响B.均考虑资金的时间价值C.均反映项目投资中单位投资的盈利能力D.均能反映投资回收过程的收益程度E.均能全面考虑整个计算期内经济状况【答案】B21、（2018年考题）根据《民法典》下列合同中,属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同。C.在订立合同时显失公平的合同D.超越代理权限范围订立的合同。E.限制民事行为能力人订立的合同。【答案】D22、（2019年考题）与BOT融资方式相比,ABS融资方式的优点有（）。A.便于引入先进技术B.融资成本低C.适用范围广D.融资风险与项目未来收入无关E.风险分散度高【答案】BC23、(2012年)根据《价格法》，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的()。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【答案】ABD24、根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则（）。A.无论价格升降，均按新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行C.无论价格升降，均按原价格执行D.遇价格上涨时，按照原价格执行E.价格下降时，按照新价格执行【答案】D25、（2015年真题）下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（）。A.保险期限应在施工合同规定的工程竣工之日二十四时止B.工程提前竣工的，保险责任自行终止C.工程因故延长工期的，保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过三年E.保险期内工程停工的，保险人应当承担保险责任【答案】AB26、投资方案经济效果评价的主要内容有()。A.财务生存能力分析B.盈利能力分析C.营运能力分析D.偿债能力分析E.抗风险能力分析【答案】ABD27、(2018年)工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额【答案】ACD28、合同内容由当事人约定，下列属于合同内容的有（）。A.当事人的名称B.标的C.合同签订地D.质量E.履行的期限【答案】ABD29、根据招标投标法实施条例，下列情形可以进行邀请招标的有（）。A.技术复杂、有特殊要求受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.需要向原中标人采购工程、货物或者服务的D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供E.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择【答案】A30、投资项目经济评价的主要内容有（）。A.生存能力分析B.盈利能力分析C.营运能力评价D.偿债能力分析E.抗风险能力评价【答案】ABD31、工程网络计划优化是指（）的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少【答案】ABC32、采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时，选择最佳方案的准则有（）。A.增量投资收益率大于基准投资收益率时投资额大的方案B.增量内部收益率大于基准收益率时投资额大的方案C.增量投资回收期小于基准投资回收期时投资额大的方案D.净现值非负且其值为最大的方案E.净年值非负且其值为最大的方案【答案】BD33、下列关于CM承包模式的说法，正确的有（）。A.CM承包模式下采用快速路径法施工B.CM单位直接与分包单位签订分包合同C.CM合同采用成本加酬金的计价方式D.CM单位与分包单位之间的合同价是保密的E.CM单位不赚取总包与分包之间的差价【答案】AC34、（2014年真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位承揽工程的说法，正确的有（）。A.施工单位应在资质等级许可的范围内承揽工程B.施工单位不得以其他施工单位的名义承揽工程C.施工单位可允许个人以本单位的名义承揽工程D.施工单位不得转包所承揽的工程E.施工单位不得分包所承揽的工程【答案】ABD35、某工程9月份施工数据为：已完工程计划费用为1500万元，已完工程实际费用为1800万元，拟完工程计划费用为1600万元，下列说法正确的有（）。A.费用偏差为300万元B.费用偏差为-300万元C.进度偏差为-100万元D.进度偏差为100万元E.费用超支，进度拖后【答案】BC36、项目盈