2023年监理工程师之水利工程目标控制押题练习试卷A卷附答案

2023年监理工程师之水利工程目标控制押题练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、承包人未通知监理机构到场检查，将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位【答案】B2、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于政府验收叙述不正确的是（）。A.阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持B.阶段验收、竣工验收由法人验收主持单位主持C.工程竣工验收前，应进行环境保护专项验收D.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行【答案】B3、对于开挖跨度大于（）m、开挖高度大于（）m的特大断面洞室，设计单位应在洞室开挖前进行技术交底。A.10、20B.50、20C.25、50D.5、10【答案】C4、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C5、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B6、下列关于永久工程的计量的描述中，错误的是()。A.永久工程的计量中包括工程变更的计量B.永久工程的计量包括中间计量和完工计量C.永久工程的计量采用中间计量方式对承包人进行阶段付款D.永久工程的计量中，大量的工作是完工计量【答案】D7、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A8、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程—分部工程—单位工程—工程项目B.分部工程—单元工程—单位工程—工程项目C.单位工程—单元工程—分部工程—工程项目D.工程项目—单位工程—分部工程—单元工程【答案】A9、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（）A.75%B.80%C.85%D.100%【答案】C10、土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于（）cm，机械铺料宜大于（）cm。A.15，20B.10，20C.15，30D.10，30【答案】D11、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D12、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】D13、关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（）。A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验【答案】C14、根据《水利工程施工监理规范》（SL288）下列情形中，监理机构可以签发暂停施工指示，并抄送发包人的是（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量和安全的暂停施工C.承包人未经许可进行主体工程施工时，改正这一行为需要的局部停工D.承包人发生了合同约定的违约行为，且未按照监理机构指示纠正其行为【答案】C15、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B16、在工程网络计划中，已知某项工作的最早开始时间为第4天，允许最迟在第12天完成，该工作的持续时间为5天，工作总时差为3天。则该工作的最迟开始时间为第（）天。A.4B.5C.3D.7【答案】D17、在单元工程质量评定时，若第一次被评为不合格，除非全部重新返工，否则只能评为（）。A.不合格B.基本合格C.基本优良D.合格【答案】D18、某土方工程的估算工程量为1400m3，单价为18元/m3，合同约定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，超过部分单价调整为17元/m3。当实际工程量为1700m3时，结算的工程款应为（）万元。A.2.890B.3.044C.3.030D.3.060【答案】B19、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C20、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A21、混凝土砂石料称量的允许偏差不得超过（）%。A.1B.2C.3D.4【答案】B22、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于（）其高差和与岸坡接合坡度均应符合设计要求。A.1:1.3B.1:1.5C.1:3D.1:5【答案】C23、抽样检验中出现的合格品错判将给（）带来损失。A.监理方B.检验者C.业主D.生产者【答案】D24、在进行工程外观质量评定时，检查．检测项目经工程外观质量评定组全面检查后抽检（），且各项不少于（）点。A.30%，5B.30%，10C.25%，5D.25%，10【答案】D25、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D26、既是承包人组织建设工程实施的重要文件，也是监理人进行进度控制的依据，还是处理有关合同问题重要依据的是（）。A.招标文件B.监理大纲C.合同进度计划D.施工组织设计【答案】C27、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。A.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差D.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差【答案】B28、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。A.项目法人B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B29、针对与价格昂贵，件数少的产品可以使用的是（）。A.一次抽样B.二次抽样C.多次抽样D.序贯抽样【答案】D30、在水利工程中根据需要编报专题进度报告的单位是（）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】A31、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），监理机构应提出暂停施工的建议，报发包人同意后签发暂停施工指示的情形是（）。A.工程继续施工将会对发包人利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.承包人发生合同约定的违约行为D.施工单位未按审查通过的施工组织设计组织施工【答案】B32、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B33、水利工程质量缺陷责任期一般从（）开始。A.合同工程完工验收B.工程移交C.单位工程验收D.工程交接【答案】A34、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A35、（）是在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常考核工程质量的基本单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】D36、水利工程施工分析进度状况，对存在的问题提出建议与意见，编写进度报告的单位是（）。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位【答案】B37、以下关于有负荷调试必须具备条件的说法，错误的是（）。A.无负荷调试中发现的各类质量问题部分已解决完毕B.工程的全部辅助生产系统满足调试需要并畅通无阻C.生产操作人员配备齐全，辅助材料准备妥当D.对生产的处理量、产量、产品品种及其质量等是否达到设计要求，进行全面检验和评价【答案】A38、某项目建设期3年，建设期内每年初贷款200万元，年利率为10%，若在运营期第3年末到第5年末等额偿还200万元，则在运营期第7年末全部偿还贷款本利和时尚需偿还（）万元。A.489.22B.538.87C.759.98D.618.31【答案】D39、投资实际值与计划值比较所得到的差额叫作（）。A.绝对偏差B.相对偏差C.局部偏差D.累计偏差【答案】A40、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C41、下列关于计量工作方式说法正确的是（）A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量【答案】A42、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C43、《水利工程设计概（估）算编制规定》，材料运杂费指材料从指定（）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场【答案】B44、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％【答案】C45、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门【答案】A46、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B47、由承包人在监理人的监督下进行计量，其特点不包括（）。A.可以减轻监理人中间计量的管理B.节约监理人员的人力支出C.计量工作全部由承包人进行，监理人只负责抽测、监督D.计量容易失控【答案】A48、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D49、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C50、喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A.30%B.50%C.60%D.85%【答案】D51、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D52、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】B53、水利工程施工进度计划中承包人向分包人签订分包合同属于承包人在实施过程中的（）工作。A.层层计划交底B.掌握现场情况C.明确权、责、利D.预测干扰因素【答案】C54、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。A.一B.二C.三D.四【答案】C55、在机电及金属结构设备安装中，（）要做好安装过程的质量监督与控制，对安装过程中的每一个工序、单元、分部工程和单位工程进行质量检查验收。A.建设单位B.监理单位C.安装单位D.供货单位【答案】B56、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】B57、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C58、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B59、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D60、工期优化．资源优化和工期一费用优化属于（）的内容。A.进度计划优化B.控制计划优化C.网络计划优化D.管理计划优化【答案】C61、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B62、由多个相互关联的不同深度的进度计划组成的计划系统，不包括（）。A.施工总进度计划B.建设工程总施工进度计划C.建设工程子系统施工进度计划D.子系统的单项工程施工进度计划【答案】A63、不属于巡视检查要点的是（）。A.检查原材料B.检查施工人员C.检查专业工程D.检查外来出入人员【答案】D64、利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A.支付税金后的利润B.支付税金前且支付利息后的利润C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润【答案】C65、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C66、承包人未通知监理机构到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A67、保证大坝具有足够的抗地震能力、防火等级为工程产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D68、进度控制是一个（）的管理过程。A.动态B.静态C.封闭D.开放【答案】A69、工程施工时混凝土出现轻微蜂窝麻面，但是后续抹灰时可以修补，该质量事故可以（）。A.返工重做B.修补C.不做处理D.加固补强【答案】C70、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。A.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】C71、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】D72、投标人在（）前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。A.出售招标文件截止时间B.施工准备时间C.投标截止时间D.工程决算时间【答案】C73、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D74、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D75、最常见的工程质量事故处理方案是（）。A.大修处理B.不作处理C.返工处理D.修补处理【答案】D76、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D77、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A78、监理机构的检查和检验，不免除（）按合同约定应负的责任。A.承包人B.分包人C.发包人D.供货商【答案】A79、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D80、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A81、某项目建设期2年，各年初投资额分别为300万元、400万元，年利率为10%，则该项目建成后的总投资是（）。A.700万元B.803万元C.800万元D.806万元【答案】B82、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】B83、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】B84、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C85、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C86、在单代号网络计划中，H工作的紧后工作有I工作和J工作，工作I的总时差为3天，工作J的总时差为4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.6B.8C.10D.11【答案】C87、缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B88、某建设项目静态投资为6000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.746.18D.229.22【答案】C89、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A90、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D91、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于法人验收叙述不正确的是（）。A.法人验收由项目法人主持B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加【答案】B92、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B93、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C94、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D95、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素的风险C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双方协商确定新的单价并调整总价D.总价合同对承包人来说没有风险【答案】A96、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。A.共同设计B.全员参与C.共同决策D.全员投资【答案】B97、某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。已知：（A/F，8％，10）=0.069，（A/P，8％，10）=0.149，（P/F，8%，10）=2.159A.324B.447C.507D.648【答案】B98、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B99、利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A.支付税金后的利润B.支付税金前且支付利息后的利润C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润【答案】C100、在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差值叫做（）。A.进度偏差B.局部偏差C.投资偏差D.绝对偏差【答案】C多选题（共50题）1、下列各项费用中，属于企业管理费的有（）。A.为职工缴纳的住房公积金B.职工离退休一次性路费C.女工哺乳期间的工资D.劳动保护费E.保险费【答案】BD2、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC3、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD4、下列关于承包人项目经理及人员要求说法正确的是（）。A.承包人更换项目经理应征得发包人同意，更换前7d通知监理和发包人B.监理要求撤换项目经理时，承包人可以和监理协商处理C.承包人项目经理短期离开施工场地，应征得监理机构同意，委派代表代其行使职权D.承包人为履行合同发出一切函件，均应有项目经理签字E.项目经理可以授权其下属行使职权，但应事先将人员姓名和授权范围通知监理机构【答案】C5、下列关于自首、立功的说法，错误的一项是：A.单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代犯罪事实的，认定为单位犯罪的自首B.甲向国家工作人员李某行贿后，主动投案，向检察机关交代了自己的行贿事实与李某受贿的事实，甲的行为同时成立自首与立功，应认定其中最有利于甲的情节C.乙因受贿被羁押，羁押期间，主动交代因受贿而滥用职权的事实，对乙可以认定为自首D.丙是海关的缉毒警察，因受贿被羁押。羁押期间，丙将自己查办犯罪职务活动中掌握的他人犯罪线索予以检举揭发的，不认定为立功【答案】C6、某市民政局以某慈善基金会擅自改变捐赠财产用途为由给予该基金会负责人刘某15万元罚款。刘某向市政府申请复议。市政府将罚款额改为5万元。刘某仍不服向法院起诉。该法院安排助理审判员丁某一人审理。下列说法不成立的是：A.本案可以调解B.本案由丁某一人审理，应经本案当事人同意C.本案一审对象是5万元罚款D.本案可由市民政局所在地基层法院管辖【答案】D7、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD8、下列关于闸门安装说法正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】ACD9、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC10、某国远洋货轮“亚历山大"号满载货物从S港起航,途中遇飓风，货轮触礁货物损失惨重。货主向其投保的保险公司发出委付通知。在此情况下，依《海商法》的有关规定，该保险公司可以选择的处理方法是、（)A.必须接受委付B.由保险公司决定是接受委付达是拒绝接受委付C.先接受委付,然后撤回D.接受委付，不得撤回【答案】BD11、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】BCD12、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】ABCD13、根据宪法和法律，全国人大有权罢免下列选项中的哪一职务的人员？（）A.最高人民法院副院长B.国务院秘书长C.最高人民检察院副检察长D.省人大常委会主任【答案】B14、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC15、水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC16、水利工程竣工验收委员会由（）的代表和专家组成。A.竣工验收主持单位B.地方人民政府和部门C.建设单位D.质量监督机构E.工程运行管理单位【答案】ABD17、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D18、以下关于缺陷责任期承包人质量责任的说法，正确的有（）。A.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任B.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因D.经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用E.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复【答案】ABD19、工程验收的意义包括（）。A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量B.检查工程投资控制和资金落实情况C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】ACD20、检察院审查起诉冯某（17岁）故意伤害戴某（16岁）案时，依法作出附条件不起诉的决定，检察院的下列哪种行为是合法的：A.检察院在作出附条件不起诉的决定以前，不仅应当听取公安机关、戴某、冯某的法定代理人、辩护人的意见，而且还应当听取戴某法定代理人、诉讼代理人的意见B.如果冯某在押，检察院作出附条件不起诉决定后，应当释放冯某C.戴某不服检察院附条件不起诉决定的，可以直接向法院起诉D.对附条件不起诉的冯某进行监督考察的主体是社区矫正机构【答案】A21、下列哪一或哪些选项认为法律必须建立在道德基础上，两者不可分离，强调“法的正义性”和“合目的性”优先，法律的权威和效力来自于法律之外；人们在现实生活中对那些“不法的法律"、“恶法”有温和抵抗的权利，至少人们能够根据自己的理性判断来选择自己的行为,可以不按照恶法去从事那些反人类、反人道的“非法”行为？（）A.自然法学B.实证主义法学C.马克思主义法学D.社会法学【答案】A22、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD23、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C24、施工单位的质量检验是施工单位内部进行的质量检验，包括从原材料进货直至交工的全过程中的全部质量检验工作，它是（）质量控制、监督检验的基础，是质量把关的关键。A.设计单位B.项目法人C.承包人D.监理单位E.政府第三方【答案】BD25、依相关司法解释，下列选项中属于集中管辖的案件有哪几项？()A.在中越边境的中国公民李某与越南公民阮某的贸易合同纠纷B.中国甲公司与美国乙公司之间的知识产权案件C.申请撤销、承认与强制执行国际仲裁裁决的案件或申请承认和强制执行外国法院民商事判决、裁定的案件D.中国甲公司与法国乙公司关于信用证的纠纷案件【答案】CD26、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】BCD27、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC28、工程设备安装完毕后，要参与和组织的调试有（）。A.单体调试B.双体调试C.联体无负荷调试D.联体有负荷调试E.全系统调试【答案】ACD29、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（）。A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】BCD30、2011年5月和10月中国甲公司与意大利乙公司分别签订了两份合同，由甲公司向乙公司出售一批食品。合同订立后，甲公司即分别发运了第一批货物的全部及第二批合同项下的部分货物。货物发运后，乙公司以资金周转困难为由，要求变更付款条件为汇付。甲公司表示同意，而乙公司在收货后却借故不支付应付货款。甲公司为避免损失的扩大，在未通知对方的情况下，未发运第二批项下的其他的货物。乙公司于是起诉甲公司违约，并提出索赔。依《联合国国际货物销售合同公约》，下列表述正确的是哪些？（）A.乙公司可以中止支付第二批未交付货物的货款B.乙公司未支付第一批货物的货款属于违约行为C.甲公司经通知乙公司后方可停止发货D.乙公司在任何情况下均必须支付两份合同的全部货款【答案】ABC31、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.双代号网络计划中持续时间最长的线路B.双代号时标网络计划中无波形线的线路为关键线路C.单代号网络计划中总时差为零的线路D.双代号网络计划中无虚箭线的线路为关键线路E.在工程网络计划中，关键线路上工作的总时差等于计划工期与计算工期之差【答案】AB32、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】ABC33、荀子提出、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”关于这句话，下列说法不正确的是哪一选项？（）A.这句话反映出中国古代道德与法律界限的模糊B.这句话反映出中国封建社会礼的地位要高于法C.荀子认为法律必须以道德为基础D.这句话反映出以法为主、以德为辅的思想【答案】D34、堤防工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】AB35、钢结构制作时，有效重量不扣减