2022年监理工程师之土木建筑目标控制每日一练试卷B卷含答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制每日一练试卷B卷含答案单选题（共100题）1、总监理工程师应组织（）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。A.专业监理工程师B.建设单位C.施工单位D.总监理工程师代表【答案】A2、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。A.贷款期限在1月以内的贷款B.贷款期限在3月以内的贷款C.贷款期限在6月以内的贷款D.贷款期限在1年以内的贷款【答案】D3、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()A.具有强制性质B.提供了详细的质量控制细节C.属于保密文件D.涉及的内容只针对顾客【答案】A4、某施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用，应计入（）费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【答案】C5、工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（）。A.α≤5%，β≤5%B.α≤5%，β≤10%C.α≤10%，β≤5%D.α≤10%，β≤10%【答案】A6、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A7、工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。A.组织B.搭接C.工艺D.平行【答案】A8、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求及相关法律法规的规定对工程勘察活动进行管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B9、（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A10、施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】C11、用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A12、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B13、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水施工工期D.流水强度【答案】D14、国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。A.LODB.LCDC.LD.LED【答案】A15、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降【答案】C16、关于注册建筑师执业，以下哪项论述是不正确的？()A.注册建筑师一经注册，便可以以个人名义执业B.一级注册建筑师执业范围不受建筑规模和工程复杂程度的限制，但要符合所加入建筑设计单位资质等级及其业务范围C.注册建筑师执行业务，由建筑设计单位统一接受委托，并统一收费D.注册建筑师的执业范围包括建筑物调查及鉴定【答案】A17、（2017年真题）计算索赔费用最常用的方法是（）。A.总费用法B.实际费用法C.修正的总费用法D.单价法【答案】B18、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】D19、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】D20、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B21、在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（）。A.确定各专业工程施工方案及工作面交接条件B.划分施工段并确定流水施工方式C.确定施工顺序及各项资源配置D.确定进度报表格式及统计分析方法【答案】D22、地面垫层最小厚度不应小于60mm的是：()A.砂石垫层B.碎石垫层C.炉渣垫层D.水泥混凝土垫层【答案】D23、某分项工程招标工程量清单为1000m＜sup>3＜/sup>。施工中由于涉及变更调整为1200m＜sup>3＜/sup>。该分项工程招标控制价单价为300元/m＜sup>3＜/sup>。投标报价单价为360元/m＜sup>3＜/sup>。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C24、某新建项目装配车间的土建工程概算100万元，给水排水和电气照明工程概算15万元，设计费10万元，装配生产设备及安装工程概算100万元，联合试运转费概算5万元，则该装配车间单项工程综合概算为（）万元。A.215B.220C.225D.230【答案】A25、（2019年真题）在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【答案】C26、根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无A.工期、成本和利润B.工期、成本，不能索赔利润C.成本、利润，不能索赔工期D.工期，不能索赔成本和利润【答案】B27、甲偶然翻动造纸厂内的碎纸堆时，发现纸堆下面有碎币（后查证属报废的货币碎片），拿回家后将货币碎片粘贴成残币10元、50元、100元若干张，合计5000余元，并以该钱被老鼠咬破为由将粘贴的残币带到某银行兑换。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.甲仅成立伪造货币罪B.甲仅成立变造货币罪C.甲成立伪造货币罪与诈骗罪想象竞合D.甲成立伪造货币罪与诈骗罪数罪并罚【答案】C28、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是()A.工程设计单位B.工程投标单位C.工程招标单位D.工程造价管理部门【答案】C29、ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是()。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C30、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.2天和3个B.4天和9个C.4天和3个D.2天和9个【答案】D31、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A32、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()A.临时停水、停电B.合同签订时遗漏条款或表达失当C.未考虑设计.在施工中实现的可能性D.施工设备不配套、选型失当【答案】B33、（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C34、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B35、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A36、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()A.抗碱性封闭底漆B.界面剂C.建筑胶水D.浅色涂料【答案】A37、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】B38、在工程建设中自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.坚持质量标准C.质量第一D.坚持预防为主【答案】C39、在下列什么情况下，用人单位不得解除劳动合同？A.某私企员工赵某因工负伤而丧失劳动能力B.职工王某因偷窃自行车1辆而被公安机关给予行政处罚C.职工徐某因与他人同居而怀孕D.职工陈某被派往境外逾期未归【答案】A40、何单位在竣工验收后几个月内，应当向城市规划行政主管部门报送竣工资料？()A.建设单位，3个月B.建设单位，6个月C.施工单位，3个月D.施工单位，6个月【答案】B41、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工【答案】A42、某进口设备，装运港船上交货价(FOB)为50万美元，到岸价(CIF)为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币()。A.43.680B.48.048C.44.554D.49.009【答案】D43、根据概率数理统计，计点值数据服从（）。A.正态分布B.二项分布C.线性分布D.泊松分布【答案】D44、对价值工程对象进行价值分析时，成本指数是指评价对象的（）A.目标成本在总目标成本中所占的比率B.目标成本与现实成本的比值C.现实成本在全部成本中所占的比率D.现实成本与目标成本的比值【答案】C45、（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限【答案】C46、流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（）。A.非节奏流水B.固定节拍流水C.加快成倍节拍流水D.一般成倍节拍流水【答案】A47、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】A48、施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】A49、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.新材料的试验费C.建设单位委托检测机构进行检验的费用D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】A50、与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本结构D.无需第三方担保【答案】C51、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A52、施工现场发生工程质量事故后，（）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理单位技术负责人【答案】A53、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人【答案】C54、某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.4720.00B.4677.48C.5184.77D.5279.90【答案】C55、关于《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较，下列说法不正确的是（）。A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向B.ISO9000来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动C.ISO9000主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程D.ISO9000是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标【答案】C56、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的内容和程序表述不正确的是（）。A.各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况B.验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况C.城市轨道交通建设工程自竣工验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月D.审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见【答案】C57、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A58、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.修正的概算指标法C.概算指标法D.预算单价法【答案】B59、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B60、发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.跟踪检查【答案】D61、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（）起计算。A.通过竣工验收之日B.颁发工程接收证书之日C.实际竣工日期D.竣工验收合格之日【答案】D62、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.资产负债率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B63、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.确定后续工作及总工期的限制条件B.加工处理实际进度数据C.分析进度偏差产生的原因D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B64、关于最终结清的阐述中，正确的是（）。A.质量保修期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议解决方式处理【答案】C65、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C66、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304【答案】C67、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的()A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D68、国家计量规范规定不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。A.∑（措施项目工程量×综合单价）B.∑（计算基数×相应费率）C.∑（直接工程费×相应费率）D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】B69、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。A.单位生产能力估算法B.指标估算法C.生产能力指数法D.比例估算法【答案】B70、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A71、下列费用中，属于规费的是()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】C72、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A73、施工单位提出的工程变更，经各方同意签字后，由（）组织实施。A.项目经理B.建设单位C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D74、对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得()签署的商务记录，为索赔提供依据。A.供货方及采购人员B.供货方及项目经理C.供货方及监理人员D.供货方及商检人员【答案】D75、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B76、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.企业管理费.利润B.人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.规费C.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.规费.利润.税金D.材料费.工程设备费.施工机具使用费.规费.税金.企业管理费【答案】A77、施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质()。A.分为一、二级B.分为一、二级和临时级C.分为一、二、三级D.不分级【答案】D78、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B79、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格采用()。A.计划进度日期B.实际进度日期C.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者D.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者【答案】D80、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.进行工程计量D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】A81、某新建项目建设期2年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B82、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位直接工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是：()A.①→②→③→④B.①→③→②→④C.①→③→④→②D.②→①→③→④【答案】B83、工程网络计划的工期优化通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D84、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。A.基本原理和原则不同B.基本理念和思维方式不同C.关注点和目标不同D.使用方法（工具）不同【答案】C85、如果在搭接网络计划中出现EFj>（EFi+FTFi，j）的情况下，说明（）。A.工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi，jB.工作i和工作j之间不存在时间间隔LAGi，jC.相邻两项工作之间不存在搭接关系D.相邻两项工作之间存在两种时距【答案】A86、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A87、设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经()审查同A.监理工程师B.建设单位C.设计单位D.供货单位【答案】A88、根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】A89、监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（）。A.编制物资供应招标文件B.确定物资供应分包方式及分包合同清单C.审核物资供应计划D.办理物资运输及进出口许可证【答案】C90、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】B91、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()A.编制施工阶段投资控制工作流程B.制定施工方案并对其进行分析论证C.审核竣工结算D.防止和处理施工索赔【答案】A92、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向()申报。A.建设单位现场代表B.项目技术负责人C.监理工程师D.项目经理【答案】C93、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C94、项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。A.与建设单位代表协商B.监理员现场计量C.质量监理人员检查验收D.与承包单位协商【答案】C95、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】A96、根据租赁所体现的经济实质不同，租赁分为经营性租赁和（）。A.非经营性租赁B.融资性租赁C.短期租赁D.长期租赁【答案】B97、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是()A.编制进度控制工作细则B.分析进度控制目标风险C.建立进度协调会议制度D.定期收集实际进度数据【答案】C98、（）表明流水施工的速度和节奏性。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.施工过程【答案】A99、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.建设单位项目负责人C.施工单位项目经理D.专业监理工程师【答案】A100、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.招标控制价【答案】B多选题（共50题）1、物资供应计划的编制依据是()。A.储备方式B.需求计划C.场地条件D.储备计划E.货源资料【答案】BD2、政府投资项目概算批准后，允许调整概算的情形有（）。A.原设计范围内，提高建设标准引起的费用增加B.超出原设计范围的重大变更C.建设单位提出设计变更引起的费用增加D.设计文件重大差错引起的工程费用增加E.超出涨价预备费的国家重大政策性调整【答案】B3、某省某市律师协会在查处律师赵某违反职业道德行为的过程中，发现赵某在一刑事诉讼中指使当事人行贿，应当给予停止执业的处罚。下列说法正确的是、()A.律师协会可以直接给予赵某停止执业的处罚B.律师协会应当提交给市司法局处理C.律师协会应当提交给省司法厅处理D.律师协会应当会同有关司法行政机关一起给予赵某停止执业的处罚【答案】B4、在工程质量验收时，检验批的验收项目中，主控项目是指对()起决定性作用的检验项目。A.使用价值B.工程安全C.环境保护D.公共利益E.质量评价【答案】BCD5、下列哪些案件应当由人民检察院立案侦查?A.厚仁集团王某作为企业高管涉嫌职务侵占罪B.李某涉嫌非法拘禁罪C.孙某系甲省乙市海关科长，与走私集团通谋，利用职权走私国家禁止出口的文物，情节特别严重D.向某隐瞒境外存款案【答案】D6、金属板材屋面檐口挑出墙面的长度不应小于（）。A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm【答案】D7、进口设备的交货方式有()A.内陆交货B.目的地交货C.场地交货D.装运港交货E.海上交货【答案】ABD8、钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是（）。A.不同厂家分批检查B.毎批随机抽取2个成型钢筋C.每批检查40tD.每批检查20tE.不同类型分批检查【答案】BC9、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是（）。A.总体平均值B.样本中位数C.标准偏差D.期望值E.极差【答案】C10、单位工程质量验收合格的规定，包括（）A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等检验资料应完整D.观感质量应符合要求E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范【答案】ABCD11、网络计划的工期优化过程中，压缩关键工作的持续时间应优先选择（）的关键工作。A.有充足备用资源B.对质量影响较大C.所需增加费用最少D.持续时间最长E.紧后工作最少【答案】AC12、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要进行划分，下列属于检验批划分依据的有（）。A.工程量B.施工工序C.施工段D.施工特点E.变形缝【答案】AC13、对已发生的工程质量缺陷，项目监理机构应进行的处理程序包括（）。A.发生工程质量缺陷，工程监理单位安排监理人员进行检查和记录，并签发监理通知单，责成施工单位进行修复处理B.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案C.围绕原点对现场各种现象和特征进行分析D.工程监理单位审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见E.对处理记录整理归档【答案】ABD14、项目监理机构进行施工质量控制的依据包括（）。A.施工合同B.质量合格文件C.施工过程中设计单位出具的工程变更设计D.工程项目施工质量验收标准E.有关质量管理方面的法律法规【答案】ACD15、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人仅能索赔增加的成本和延误的工期，不能索赔利润的情形有（）。A.不能预见的物质条件B.工程变更C.暂停施工D.因工程师数据差错造成放线错误E.增加额外试验【答案】AC16、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.双代号网络计划中两端节点均为关键节点B.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最小C.单代号网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线E.双代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小【答案】C17、检验批质量验收的合格标准包括（）。A.一般项目的质量经抽样检验合格B.主控项目的质量经抽样检验均应合格C.具有完整的操作依据.质量检查记录D.工程使用的材料.构配件和设备的全数检验均合格E.观感质量符合要求【答案】ABC18、根据对人大代表的监督和罢免原则，选民和原选举单位有权对人大代表实行监督，对违法乱纪或者严重失职的人大代表，经过一定程序可以将其罢免。下列有关论述正确的为、()A.对乡级人大代表，原选区选民50人以上联名，可以向县级人大常委会提出罢免要求B.地（市）级人民代表大会举行会议时，主席团或者1/10以上人大代表联名，可以提出对由该级人民代表大会选出的上一级人大代表的罢免案C.在人民代表大会闭会期间，县级人大常委会主任会议或者常委会1/3以上组成人员联名，可以向常委会提出对由该级人民代表大会选出的上一级人大代表的罢免案D.罢免人大代表，须经其所在选区过半数的选民通过【答案】B19、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括（）。A.不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包B.不得因赶工而任意压缩合理工期C.不得对专用设备指定供应商D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准E.不得采购未经鉴定的建筑材料【答案】ABD20、下列选项中，应计入与项目建设有关的其他费用的有（）。A.建设成本上升费B.专项评价费C.勘察设计费D.建筑工程一切险E.现场管理费【答案】BCD21、编制施工总进度计划的工作内容有()A.确定施工作业场地范围B.计算工程量C.确定各单位工程的施工期限D.计算劳动量和机械台班数E.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】BC22、大理石不能用于建筑外装饰的主要原因是易受到室外哪项因素的破坏？（）A.风B.雨C.沙尘D.阳光【答案】B23、下列关于建设单位质量责任的表述中，正确的有（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合理工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案E.实行监理的建设工程，可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理【答案】ABC24、项目资本金可以用货币出资，也可以用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.非专利技术D.企业商誉E.土地使用权【答案】ABC25、分包工程开工前，专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，审查时应注意（）。A.分包合同内容是否全面B.施工单位报送的资料是否完整、真实、有效C.类似工程业绩的证明文件是否相符D.拟分包工程的内容和范围是否合法E.拟承担分包工程内容与资质等级是否相符【答案】D26、建筑工程检验批质量验收中，主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.节能B.安全C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】ABC27、司法机关的内涵和外延因为政治体制的不同，而在各国并不相同，下列关于我国司法机关的理解正确的是、()A.我国的司法机关仅仅指法律适用机关——人民法院B.按照我国的宪法和法律的规定我国司法机关是指人民法院和人民检察院C.我国的司法机关包括担任侦查职能的公安机关、国家安全机关，以及审判机关和检察机关D.仲裁机构具有一定的司法性或准司法性，也应列入司法机关的范围【答案】B28、建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工段的流水节拍相等D.专业工作队数等于施工过程数E.施工段之间没有空闲时间【答案】BD29、监理单位向建设单位提交的质量事故处理报告中应包括的内容有（）。A.质量事故的工程部位B.事故发生的原因C.事故的责任人及其责任D.事故处理的过程E.事故处理的结果【答案】ABD30、关于公证代理，下列说法不正确的是、()A.张大妈要申请办理遗嘱公证，她因为腿脚不灵活不方便出门，所以就委托她的小儿子代理办理B.高华股份有限公司要申请办理股份持有公证，应当由该公司的董事长代表公司去办理C.老李想办理关于债权债务关系的公证，但是因为山路塌方，他不能到市里的公证处去，于是打电话给公证员小魏，小魏答应代理老李在自己所在的公证处申办公证D.高先生常年居住在香港，欲委托其代理人宋先生申办财产处分公证，高先生的委托书应当经过当地公证人公证或者司法部指定的机构、人员证明【答案】ABC31、属于2015版ISO9000族标准中的核心标准的是（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO10001E.ISO10002【答案】ABC32、在分部工程质量验收中，（）应参加主体结构、节能分部工程的验收。A.设计单位项目负责人B.施工单位技术负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位质量负责人E.总监理工程师【答案】ABD33、监理工程师审查承包单位施工组织设计时，应着重审查其是否()A.按规定程序编审B.充分分析了施工条件C.有利于施工成本降低D.采用了先进适用的技术方案E.有健全的质量保证措施【答案】ABD34、监理工程师对勘察设计单位的资质进行核查时，应重点核查其()。A.营业执照的有效期B.近期承揽任务的情况C.盈利状况D.资质证书的类别、等级和适用范围E.融资能力【答案】ABD35、下列关于施工单位现场安全管理工作正确的有（）。A.应在施工现场显著位置公告危大工程名称.施工时间和施工部位B.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应向作业人员进行方案交底C.应严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自