分包工程合同(15篇)

Word-54-分包工程合同(15篇)

分包工程合同1

发包人：

承包人：

xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等缘由，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本项目后续建设工程施工事项协商全都，订立本合同补充协议书。

一、工程概况

工程名称：xx小区后续分项工程

工程地点：xx小区

二、工程承包范围

承包范围：xx小区后续工程模板

三、合同工期

开工日期：XX年12月23日

四、付款方式

支付23680万元，承包方正常供应工程所需模板。

五、工程实施过程中，若工程量有增减变化，由承包方提出申请，监理和发包方确认后，报政府批准后实施，据实结算。

六、工程质量平安等要求按原合同执行

七、违约、索赔和争议

1、发包人担当的违约责任：发包人无正值理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺模板供应不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。

2、承包人担当的违约责任：

发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常供应模板的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。

八、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。

九、合同生效

合同订立时间：XX年1月28日

合同订立地点：

本合同双方商定签订后生效。

承包人：(签章)发包人：(签章)

身份证号：

银行卡号：

联系方式：

二○xx年一月二十八日

分包工程合同2

甲方：

乙方：

经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

一、工程名称：宜宾豆坝电厂全部废旧设备拆除;

二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;

三、工程承包范围：全厂全部物资(除电缆线外);

四、工程工期：进场后140天;

五、费用结算：

1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。

2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;

3、上车费按30元/吨计算;

4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。

六、技术要求：

1、乙方拆除应根据电厂及甲方的要求文明施工;

2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特别废铁除外。

七、甲、乙双方的权利和义务

甲方的权利和义务：

1、甲方向乙方供应住宿和水电费;

2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方担当。由于甲方缘由造成乙方不能顺当施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;

3、乙方进场前必需向甲方交纳保证金20万元;

4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;

5、乙方进场后，由甲方作技术指导。

乙方的权利和义务：

1、乙方进场前上班人员必需购买20万平安人身保险金;

2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;

3、乙方在拆除过程中必需要求按甲方拆除要求进行作业，如有特别缘由临时处理;

4、甲方如发觉乙方有偷盗行为，根据货物的价值200倍的惩罚;

5、进场人员必需有国家发放的操作证;

6、乙方按商定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;

7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。

八、平安责任

1、乙方在施工过程中所发生的一切平安事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。

2、发生平安事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行担当。

九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。

十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。

甲方：

乙方：

联系电话：

联系电话：

年月日

分包工程合同3

甲方：_________________

乙方：_________________

一、甲乙双方经协商，甲方兹向乙方租用工程机械，该工程机械价值人民币元，用于工程施工，使用期为个月以上，租用时间从年月日起，每台每月租金保底元整，不含任何税金。时间定为小时之内(按30天_____8小时/天计算)超过小时，每小时按人民币元计算。且当月超过时间，当月结清。特殊注明《如甲方需要配二位操作驾驶员，如工作时间达不到300小时，甲方付夜班驾驶员工资，每月元，如达到300小时两个驾驶员工资都乙方付，乙方不向甲方供应税收发票。

二、工作时间以机械时间表为准，以底表签字，每月到计算工作时间(注：_________________“机械进场时，机械底表时间小时”)

三、由甲方供应乙方机械燃油供应、驾驶员餐饮、住宿。其余如黄油、液压油、修理费等由乙方自行负责，同时在工作中，乙方必需听从甲方现场指挥支配，但在施工中有危害机械及驾驶员的平安时，乙方有权停止作业，另每月当中甲方应给乙方三天机械保养时间。

四、乙方机械进入工地后，甲方应负责机械平安、生产、不行估计人员及机械损害(如被工程车及其它工程机械损害损坏)，并甲方合法、租用乙方设备如当地人员干扰及扣留乙方设备，若乙方机械被偷或破坏，造成的损失一切由甲方全部负责。

五、付款方式：_________________在机械进场后，甲方先付元整给乙方做机械租赁劳务费用押金，机械劳务费每月底全额付清，押金到最终一个月扣除，如到期甲方拖欠或无法付清机械劳务费导致造成停工等，一切损失由甲方负责，且甲方应支付机械费及劳务费，乙方并有权调回机械，甲方无权干涉。

六、乙方机械进场时，甲方应支付进场拖车费。或不满个月，出场拖车费用应由甲方负责。

七、甲方应保证作业区内的平安，在施工中，如遇到场地内的土地征用费等相关手续及费用未付清而发生各种纠纷，水、电缆、光缆、线路等设施损坏，概由甲方负责，乙方不担当任何一切经济责任。

八、本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决提交贵阳市仲裁委员会仲裁。

九、此协议一式贰份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方代表：_________________乙方代表：_________________

身份证号：_________________身份证号：_________________

住址：_________________住址：_________________

联系电话：_________________联系电话：_________________

分包工程合同4

甲方(全称)：_______________(承包人)

乙方(全称)：_______________(分包人)

依照，《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于(以下简称为“建设方”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，甲、乙双方就分包工程施工事宜经协商达成全都，订立本合同，以便共同遵守。

一、分包工程概况

分包工程名称：__________

分包工程地点：__________

分包工程承包范围：__________

二、分包合同价款

金额：_____大写：_____

小写：该合同金额包括但不限于该弱电工程包工、包料、包平安、包文明施工、包验收、包正常使用、包各种税费、包各种竣工资料的移交等。。

三、合同工期

开工日期：本分包工程暂定于_____年_____月_____日进场，详细开工日期以正式的开工令为准;

竣工日期：本分包工程定_____年_____月_____日竣工，详细以开工日期顺延_____天。

合同工期总日历天数暂定为：_____天，详细天数以建设方、甲方的书面要求为准。

四、工期质量标准

本分包工程质量标准甲乙双方商定为：应符合国家、行业及地方有关验收标准，达到合格。

五、组成分包合同的文件包括

1、本合同协议书;

2、中标通知书;

3、弱电工程招标文件;

3、乙方的报价书;

4、除总包合同工程价款、付款及结算方式之外的与该部分弱电工程相关的总包合同文件条款;

5、本合同专用条款;

6、本合同通用条款;

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

8、合同履行过程中，甲方和乙方协商全都的其它书面文件。

六、本协议书有关词语的含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。

七、乙方向甲方承诺，根据合同商定的工期和质量标准，完成本协议书第一条商定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内担当保修责任。

八、甲方向乙方承诺，根据合同商定的期限和方式，支付本协议书其次条商定的合同价款(以下简称“分包合同价“)，以及其它应当支付的款项。

九、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的全部义务，并与甲方担当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：__________

甲方和乙方商定自双方签字盖章并送_____备案后本合同生效。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

分包工程合同5

发包方：(简称甲方)

承包方：(简称乙方)

经甲、乙双方友好协议，达成如下协议

一、承包内容：

1.分包形式：包清工

2.分包项目：单价

(1)木工：综合单价为24元/㎡(按接触面积结算)。

以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。

3.分包内容：

(1)木工工作内容：

整个建筑物木工的全部工作内容;

①模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。模板钢筋的清理、归堆、模板的清理上油。弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。钢板止水带的制作、安装。

4.工机具：包括修理

乙方所用工具及机械(除井架外)均由乙方自理，包括修理、保养、管理。

5.工期：按甲方要求，最终保证总进度方案。

二、工程质量：

本工程泥工项目质量必需达到一次性验收合格。

甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按图纸或技术变更联系单细心操作，施工中乙方需听从甲方现场指挥。因乙方缘由造成质量不符合要求的必需返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。在当月工程结算时扣除。

三、付款方法：

1.工程款按先做后付原则。

2.甲方按当月实际完成的工作量的量的，剩余等工程完工三个月内一次性付清。

四、奖罚措施：

1.本工程实行质量保证金制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，质量保证金1万元被罚没。甲方有权清退乙方。

2、本工程实行平安生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方平安生产、文明施工要求，平安生产、文明施工，甲方有权清退乙方。

3、.乙方在施工期间必需执行项目部关于质量、平安、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。

五、平安、文明生产：

1.乙方在施工期间应严格遵守平安操作规程及平安生产六大纪律十项平安技术措施，执行公司及当地平安生产管理部门的有关规定，切实作到平安生产。施工期间发生的各类事故由责任方负责。

2.乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度，听从项目部创文明标化工地的支配。杜绝野蛮施工，违章作业，做好施工现场的落手清工作。做好工完场清。材料按甲方要求定位放整齐。如有发觉乙方未将材料准时回收，发觉一次，罚1000元。

3、若乙方不配齐劳保用品，不按规定偑戴平安帽等，每发生一次按每人每次扣罚50元。

六、其他：

1.乙方负责人70%时间必需在施工现场。乙方必需配备各工种的翻样人员。

2.乙方施工期间所招用的人员必需三证齐全，并准时办理好各种证件，费用由乙方负担，因证件不全，所造成的一切后果均由乙方负责，不得非法招用未成年工，发觉一次罚款500元。

3.乙方施工期间要遵守当地公安部门的有关政策法令，发觉打架、偷窃、赌博从严处理，每发生一次罚款1000元。

4.乙方承诺合同条款中的全部条件，如有违约一切后果由乙方自负，甲方有权终止合同，余款将被甲方罚没作为甲方损失。

5.合同未尽事宜双方友好协商解决。

本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。双方盖章签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包工程合同6

甲方：

乙方：(姓名，住宅地，身份证号码，联系方式请写清晰)

依据国家以及地方关于建设工程项目的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利义务，确保工程的质量、平安和进度，经甲乙双方充分协商，签订本协议：

一、工程项目名称：

二、工程地点：

三、工程范围：

四、工程造价：本工程总造价为。

五、工程工期：

1、本工程项目暂定于年____月____日竣工，工期共计____日历天。

2、开工日期如有变化，乙方需取得甲方的书面同意，工期相应调整。

3、在施工期间，由于非乙方过错造成的工期延误，乙方必需在事故发生后三天内向甲方提出书面顺延工期的申请，经甲方核实认可后向乙方发出同意延期的书面通知，工期方可顺延。如因乙方缘由延误工期，建设单位的工期罚款由乙方负责，在结算款中扣除;如属甲方缘由由甲方负责。

六、工程进度要求：

七、材料设备供应：

八、技术资料供应：由负责向乙方供应水施工图等技术资料。

九、临时设施供应方式：

十、甲方委派同志为驻工地代表，乙方委派同志为驻工地代表，负责联系、处理工程施工过程中消失的问题。

十一、工程款支付

十二、平安责任

1、乙方进场后，必需严格遵守甲方的规章制度和平安纪律。对其务工人员必需进行遵章守纪和平安教育。

2、乙方必需确保全部施工人员持有效证件上岗，特别工种作业人员，必需经培训合格方可上岗。

3、乙方在施工中必需实行切实有效的平安防范措施，确保生产平安，杜绝事故发生。

4、乙方务工人员在施工中发生的平安事故，责任由乙方自行担当，如因此导致甲方担当连带经济赔偿责任的，甲方有权在乙方的工程款中予以扣除。

5、乙方务工人员违反甲方的规章制度和平安纪律，甲方可依据其规章制度和纪律，对乙方赐予肯定的经济惩罚，情节严峻者，直至追究法律责任。

十三、工程质量、工程验收、工程检修

1、工程质量应符合设计和国家规范，要求达到标准。

2、工程竣工后15天内，乙方应将工程验收所需资料整理齐全交甲方。对于验收不合格的，由乙方负责返工整改。返工整改后经复验仍不合格的，甲方有权要求乙方在规定的期限内再次整改或者解除本协议。由于工程验收不合格进行返工整改的工期延误损失由乙方自行担当，甲方不担当责任。

3、工程完工经各方面质量检查验收合格后，乙方供应结算资料，甲方帮助办理结算。

4、工程保修

本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期为修期内，因施工造成的质量缺陷乙方应无条件准时保修，费用由乙方担当。

十四、工程结算：

1、本工程计价按并以审核后的施工图预算和决算为依据。

2、本工程施工过程中，如有设计变更，应依据设计部门的设计变更通知书调整总造价。

3、乙方供应完整的结算资料，甲方帮助办理结算。

4、乙方按本工程总造价的向甲方上交管理费和税费等费用，甲方在支付给乙方的进度款中予以扣除。

十五、质量保证金

1、本合同签订之日起日内，乙方应向甲方交付元质量保证金。保证金在工程竣工验收合格后____日内无息退还。

2、施工期间未经允许不得向甲方要工钱和不听指挥的一旦发觉作清场处理。

3、工程质量通过甲方验收合格为准、方可结算工资。

4、质量保证其为________年、义务修补。

十六、违约责任

1、本合同从签订之日起，双方必需全面覆行合同所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2、乙方违反本协议任何规定的行为均视为违约，除本协议规定已有惩罚措施以外，将依据违约状况担当元违约金，并赔偿由此给甲方所造成的损失(该损失包括但不限于甲方为实现自己的权利而支出的交通费、差旅费、通信费、律师费等);

十七、未尽事宜，双方协商解决，并签订补充合同。

十八、争议解决：甲乙双方因履行本合同发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，按下列第种方式解决。

依法向人民法院提起诉讼。

十九、其他

本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

分包工程合同7

发包单位：______________________________(以下称甲方)

承包单位：______________________________(以下称乙方)

经甲乙双方协商，甲方同意将_____________________工程项日，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《合同法》和《劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必需共同遵守执行。

第一条、工程名称

其次条、工程地点

第三条、承包范围

全部施工中的水.电.消防及防雷系统包工包料的施工。

第四条、承包内容

1.室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统，部分预埋件。详细施工做法和内容按甲方供应的施工图纸及说明和修改通知施工。

2.材料的场内运输。

3.全部工程的临电、临水全由乙方负责安装，甲方不负责出零杂工、所用材料。

第五条、承包方式

1、包工主材及主材配件、包油漆、包帮助材料、包机械、包工具、包质量、包平安、包工期、包单价的形式进行承包。

2、包施工工具、施工电牌、电线、平安帽、水鞋、雨衣。

第六条、承包价格

1、依据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为____元。

2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。

3、付款的审批程序按甲方规定。

第七条、付款方式

1、每月结算一次，并按完成工程量的60%支付进度款，工程竣工验收后付35%，剩余5%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。

2、乙方收到款后，每月必需付清工人工资，并向甲方供应工资发放表。

第八条、保证金

签订合同之日向甲方支付20万元保证金，依据第一次拨款逐步给乙方退还保证金。

第九条、工期

l、按甲方的施工进度方案完成。

2、甲方需赶工期时，乙方应无条件服从，不得以任何理由拒绝拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施丁，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。

分包工程合同8

承包单位（甲方）：

法定代表人（负责人）：

分包单位（乙方）:

法定代表人（负责人）：

根据《_____》《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲方将_____________工程的全部项目的施工任务交由乙方完成，经协商全都签订本合同。

第一条、建设工程概况

1、总体工程名称：

2、分包工程名称：

3、工程地点：

4、分包工程范围：

5、承包形式：

6、工程期限：

方案开工日期：________年___月___日，方案竣工日期：________年___月___日，合同总工期为_____日。

7、质量标准：

（1）?工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必需达到质量评定等级。

（2）标准规范：除本工程总（分）包合同另有商定外，本合同适用标准规范如下：

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

其次条、本合同条款符合总承包合同的要求

第三条、双方的责任、权利与义务

1、甲方的责任、权利与义务

（1）负责帮助乙方对项目的施工组织与管理工作；

（2）对乙方担当施工任务的质量、平安、进度状况的监督、检查；

（3）督促乙方确保主合同责任的全面履行；

（4）制订生产、技术、质量、平安、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙

方按有关规定执行；

（5）制定施工进度总方案，并负责支配乙方实施；

（6）向乙方供应施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；

（7）负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的`技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；

（8）负责本工程的全面质量平安管理，批准有关质量平安措施及方案，检查监督乙方施工中的质量平安工作；

（9）按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方缘由造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议；

（10）依据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。

（11）甲方要准时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的。

（12）承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理_____。发包人已经办理的_____视为承包人办理的_____。

2、乙方的责任、权利与义务

（1）乙方应全面了解总（分）合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）；

（2）对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资质的娴熟工人投入工作；严格根据甲方供应的图纸、图套、验收规范等施工，严格遵守平安生产制度，保证施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定；自行担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款；

（3）未经甲方允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；

（4）乙方应依据甲方的施工组织设计总进度方案的要求，按时提交每月的施工方案，有阶段期要求的提交阶段期方案以及相关的劳动力支配方案，经甲方批准后严格实施。

（5）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管和操作人员的有效证件、持证上岗状况；

（6）按时提交有关报表、完整的原始技术资料，协作甲方办理交工验收；

（7）乙方须保证甲方交付后的工地条件良好，妥当保管、合理使用甲方供应的机具、周转材料及其他设施，同时做好工地周边建筑群、地下管线和已完工部分的成品爱护工作；

（8）乙方必需为进入本工地的全部职工办理意外损害等各类_____，其费用自理。乙方自行投保的范围(内容)为：按相关规定办理。

（9）乙方要准时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，不得擅自更换，应提前通知甲方，并保证更换的代表是具有相应资质的。

（10）分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害_____，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理_____，支付_____费用。

第四条、承包价款的确定、支付与结算

1、本工程价款按下列两种方式确定:（?）

（1）本工程为招标工程，合同价款为_________元（大写：_____________元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在建设单位要求的状况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。

（2）本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款(暂估价)为_________元（大写：_______________元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在建设单位要求的状况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但_____结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。

2、价格调整的因素

（1）工程遇到下列状况乙方应在________日内，将调整缘由、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后________天内不确认也不提出修改看法，视为已经同意该项调整。

（2）_____有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）招标工程甲方或建设单位同意工程量增减或设计变更。

第五条、工程质量与检查验收

1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准；

2、乙方必需严格根据施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。

3、工程质量按建设单位方规定要求合格率100%

4、乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方缘由造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方担当。

5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，乙方不担当损失，整改费用由甲方支付。

6、由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工，而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。

第六条、材料、机械设备供应与管理

1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不得铺张。因乙方缘由造成铺张，甲方有权对铺张所造成的损失按规定对乙方进行惩罚；

2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的干净。

3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。

4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。

5、乙方领用材料必需与使用材料、剩余材料及废材料相符，消失材料不符状况，按材料丢失处理。

第七条、平安生产与文明施工

1、甲方对乙方担当的本协议工程应进行平安交底，提出明确的平安要求并进行监督检查。

2、乙方必需仔细贯彻执行国家和地方有关平安施工的规章制度，严格遵守甲方发布的平安操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方担当全部责任和损失，甲方不担当任何责任。

3、乙方应协作土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。

4、乙方全部特别工种工人具备相应的资质，不得支配无资质人员从事非本专业工作。

第八条、工期延误

1、因不行抗力大事或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应马上通知甲方，并实行措施尽力削减损失。不行抗力大事结束_____小时内，双方就损失状况和工期延期进行协商，形成书面协议。

2、因建设单位或甲方提出变更方案或设计、未能按商定供应图纸、未按商定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等建设单位或甲方缘由造成工期延误。

3、因建设单位提出变更方案或设计、未能按商定供应图纸、未供应施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等建设单位缘由造成工期延误。由于建设单位缘由造成窝工,乙方要乐观协作甲方，预备相应索赔资料向建设单位索赔，索赔费用安排双方另行协商。

4、一周内非甲、乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过_____小时。

第九条、保密

1、在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方全部，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

2、未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣扬。

3、未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。

4、对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

5、本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。

第十条、工程转包与再分包

乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。

第十一条、合同的担保

1、__________自愿为乙方履行本合同全部义务（包括违约金、罚款）向甲方供应不行撤销的连带责任担保。本合同被解除或提前终止或无效，________仍应依担保商定连续担当担保或返还财产、赔偿损失等责任。

2、保证人_______在本合同项下的保证范围包括乙方因本合同及乙方承包的每一个工程项下的与履行施工合同有关的一切债务（包括但不限于：拖欠的税款；拖欠的人工工资；拖欠的材料∕设备款；拖欠的施工机械∕模板、钢管租赁费；工程质量不合格造成的经济损失、违约金及赔偿金；工期违约的违约金及赔偿金；工程质量、平安事故造成的经济损失、违约金及赔偿金；工伤赔偿金等）、甲方为乙方垫付的款项、违约责任及甲方为实现债权与担保权利而发生的相关费用（包括但不限于诉讼费／_____费、_____、鉴定费、差旅费等）。

3、_________保证期间自签订本合同起至乙方承包的工程全部竣工、保修金收清后满两年时止（质量平安终身责任）。

第十二条、合同解除

1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；

（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度方案同期期限_____%的；

（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不准时处理影响工程进度或受害人向甲方主见权利的；

（4）拖欠材料、人工费用不准时处理，致使相关人员向甲方主见权利的。

2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的，乙方有权解除合同。

3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。

第十三条、违约责任

第十四条、争议解决

1、本合同在履行过程中假如产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，可以调解或者和解，调解不成或者和解不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住宅地的人民法院提起诉讼。

2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予帮助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方担当。

3、发生争议后，除非消失下列状况，双方应连续履行合同，保持分包工程施工连续，爱护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）_____机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第十三条、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。

第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方（盖章）：

住宅：

代表人：

联系方式：

________年___月___日

乙方（盖章）：

住宅：

代表人：

联系方式：

________年___月___日

分包工程合同9

兹有承包小红帽幼儿园教学楼装修工程的外墙改造饰墙漆部分的工程。

工程质量要求：

一、工程只包外墙体改造涂刷墙漆工费，不包材料费;

二、包工范围：按教学楼外墙效果图纸施工装饰的墙体、施工完毕，应清理洁净墙体上全部门窗，施工垃圾并搬运下楼统一堆放。

三、包工单价：元/㎡（按实际墙面部分计算，扣除门窗的面积。）

四、施工人员由：承包方调配和平安监督，施工期间必需佩戴平安帽和做好防护措施以免发生意外，如有意外责任事故应由承包方完全负责。

五、付款方式：进场施工3天后付部分生活费，余下的工程款待工程完工验收合格后3天内付清。

六、承包方在装修施工中途，不得以任何理由向工程方提出转变包工单价或提出终止包工协议，否则按违约处理，不赐予结算工程款。

七、本协议书一式两份，双方各执一份，双方签字马上生效。

甲方（公章）：___________________________乙方（公章）：___________________________

法定代表人（签字）：___________________________法定代表人（签字）：___________________________

___________________________年____________月____________日___________________________年____________月____________日

分包工程合同10

1.定义

1.1在合同中下列词语，除上下文另有说明外，具有本款所给予的含义：

（1）发包人：协议书中指明的将工程项目托付给承包人完成的当事人。

（2）承包人：协议书中指明的接受发包人托付并完成工程项目的当事人。

（3）协议书：发包人与承包人结合工程实际，经协商全都后，对通用条款所做的详细化、补充或修改。

（4）规范：与合同履行相关的政府强制性标准、规范，以及发包人和承包人在合同中商定适用的其它标准、规范和技术规程。

（5）图纸：根据协议书的商定，发包人负责设计时向承包人供应的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料，以及由承包人负责设计时向发包人供应的全部图纸、设计说明、计算书、操作和修理手册以及类似性质的其它技术资料。

（6）工程师：由发包人指定并依据其授权履行合同管理职责的人员。

（7）工程：发包人与承包人在协议书中商定的，发包人托付承包人完成的全部施工内容之总称。

（8）区段：发包人与承包人在协议书中商定节点工期或商定先行验收、移交的工程任何特定部分。

（9）验收：对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价，以判定承包人履行合同义务是否符合合同商定标准。

（10）竣工：承包人履行完毕合同商定全部义务（质量保修义务除外）并阅历收合格。

（11）完工：承包人完成协议书特殊商定的任何区段的施工并阅历收合格。

（12）开工日期：发包人与承包人在协议书中商定的，承包人开头履行合同义务的肯定或相对日期，协议书中商定由工程师签发开工令确定开工时间的，则为工程师签发开工令上指定的日期。

（13）竣工日期：发包人与承包人在协议书中商定的，承包人应将工程竣工的肯定或相对日期。

（14）完工日期：发包人与承包人在协议书中商定的，承包人应将协议书特殊商定的区段完工的肯定或相对日期。

（15）节点工期：协议书特殊商定的区段，从其开工日期起至该区段完工日期止的时间。

（16）现场：由发包人供应的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所。

（17）进场：承包人为履行合同义务而将人员、机械、材料组织进入现场。

（18）材料：将构成工程组成部分的，承包人在工程施工过程中所采纳的一切设备、制品、构（配）件、成品、半成品、建筑原料等各种主辅材料。

（19）发包人代供代扣代付材料：协议书中商定的由承包人托付发包人负责供应并托付发包人在工程款中扣除材料（成品、半成品）、设备款直接支付给供应商的材料（成品、半成品）及设备。

（20）技术资料：协议书中商定的，为保障设备的正常运作与有效维护，承包人应伴同设备一起供应的使用说明、维护手册、技术参数、线路图及其它相关资料。

（21）服务：协议书中商定由承包人所担当的设备安装、调试、质量保修及供应技术救济、培训等义务。

（22）样板：由发包人和承包人共同确认的材料、施工方法及施工效果的验收标准。

（23）竣工验收资料：法律法规规定或发包人与承包人商定的，工程竣工后，承包人负责整理与提交的竣工图、施工技术档案、施工管理资料、材料试验与检测报告、工程结算书等工程施工相关文件资料。包括但不限于：工程竣工验收申请、工程竣工验收记录、开工令、施工组织设计、施工小结、单位工程施工质量技术交底卡、隐藏工程验收记录、工程材料/构配件/设备报审表、检验批质量验收记录表、竣工图。

（24）合同价：发包人与承包人在协议书中商定的，承包人履行合同义务，发包人所应支付的款项。

2.合同文件及解释挨次

2.1除协议书另有商定外，组成合同的文件及其优先解释挨次如下：

（1）发包人与承包人签订的相关《补充协议》；

（2）《合同协议书》；

（3）《合同通用条款》；

（4）图纸；

（5）规范、标准；

（6）招标文件；

（7）投标文件或工程报价单。

3.合同的变更与解除

3.1除法律法规明确规定可单方变更合同及3.4款规定状况外，对合同的任何其它变更，除非清晰地以书面形式并由各方签字盖章，否则不发生合同变更之效力。

3.2在合同履行过程中消失下述状况之一时，发包人与承包人均有权解除合同：

（1）因国家法律法规的修改，导致合同的连续履行违法的；

（2）因政府征收、规划调整，导致合同无法连续履行的；

（3）因消失不行抗力，导致合同无法连续履行的；

（4）符合法律规定的其它解除合同条件的。

3.3在合同履行过程中，合同一方申请或被申请破产的，合同对方有权解除合同。

3.4合同履行过程中消失以下状况的，发包人有权直接削减承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：

（1）超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，承包人仍未进场的；

（2）承包人虽已进场，但承包人未按协议书商定或工程师指定时间开头实际施工，并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开头实际施工的；

（3）承包人实际施工进度，与协议书商定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度方案相比，延迟10天以上，且承包人没有实行切实可行赶工措施的；

（4）承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的；

（5）在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内开头整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的；

（6）对工程师或政府主管部门提出的平安文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的；

（7）承包人未经发包人同意擅自分包、转包的；

（8）承包人伪造、虚报企业资质的；

（9）承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的；

（10）有证据证明承包人组织民工向发包人聚众闹事等影响到发包人正常工作的；

（11）协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。

3.5发包人不按合同商定支付工程款（进度款）超过30天，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当违约责任。连续停止施工超过30天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

3.6一方依据3.2、3.3、3.4、3.5款商定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第27条的商定处理。

3.7合同解除后，承包人应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按发包人的要求将承包人的全部临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。

3.8合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。

3.9除3.2、3.3、3.4、3.5款状况外，发包人与承包人任何一方欲解除合同时，均须事先与对方协商达成全都。

4.合同转让与分包

4.1未经双方协商全都，发包人与承包人均不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

4.2除非合同另有规定，承包人未经发包人的同意，不得将合同商定工程的任何部分分包给第三人，用于本工程的主要设备（如塔吊）或主要材料（如钢筋、混凝土、砌体）必需要承包人直接选购，不得由第三方选购，否则发包人视为承包人违规分包。

4.3发包人任何有关分包的同意，不免除承包人依据合同应担负的责任或应尽的义务，承包人对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

4.4承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如承包人选择的分包商不具备相应资质的，发包人有权撤销承包人的分包打算。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失，承包人应负全额赔偿责任。

4.5当分包商就其所承包部分工程的施工质量向承包人保证的质量保修责任期限超过发包人与承包人之间合同规定的质量保修期限时，承包人应在与发包人合同规定的质量保修期结束后，将其对分包商的该项权利无偿转让给发包人。

5.工程师的权力

5.1工程师既可为发包人托付的独立监理公司人员也可为发包人之员工，详细人员名单与分工由现场管理代表在协议书或向承包人出具的授权书中明确。现场管理代表可随时单方对前述授权进行变更或解除，此种变更或解除自通知到达承包人后即时生效。

5.2发包人与承包人全都同意，除合同中另有规定外，在合同履行过程中，工程师享有下述权力：

（1）组织设计交底、图纸会审；

（2）巡察和监管现场；

（3）订正承包人的错误施工方法；

（4）判定检验报批及分部、分项工程施工质量；

（5）隐藏验收；

（6）各区段完工后的施工质量验收；

（7）指令承包人在限定的时间内，对被判定为质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改；

（8）指令承包人对现场施工平安隐患等进行整改；

（9）指令承包人在限定的时间内，提交合同履行相关方案与方案；

（10）指令承包人制定或执行相关的赶工措施；

（11）验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用；

（12）指令承包人在规定期限内，将不合格材料、设备予以更换；

（13）组织召开合同履行相关会议并指定承包人参与人员；

（14）指令承包人向在现场的其他承包人供应施工协作条件；

（15）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。

5.3除5.2款中所明确的权力外，工程师还可行使为保证合同正常履行而必定隐含的权力。但是，工程师就下述事项所做出的打算或签署之看法，如未经发包人现场管理代表的书面认可，对发包人不发生效力：

（1）签发开工令、停工令与复工令；

（2）审核与批准承包人提交的施工组织设计（方案）、施工进度方案等；

（3）工程进度与结算付款审核；

（4）指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组；

（5）竣工验收；

（6）免除、减轻承包人的任何合同义务；

分包工程合同11

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依据《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商全都，订立协议如下：

一、承包方式：包人工、包质量、包平安。

二、承包范围：C、B栋1～3层的电路铺设各户至各楼层的主线、电箱内各器件组装、各通道照明、消防应急灯专线及插座、部份功能性专线及插座，室内开关插座、灯具、电器安装(不含空调)，暗线、暗盒开槽装盒、线后水泥砂浆抹平(不能高出墙面)，当班自产垃圾清扫至楼下统一放置

三、工程质量：1、主线槽安装统一水平，吊钩设置匀称美观，电箱内按统一标准角度组装，电箱内线头留置长度约80厘米为宜不得铺张；2、各室内线槽尽量顺阴角垂直走向，线槽用枪订固定时，槽内订必需付脚，不允许有垂直订头外露；3、室内线盒严格按各标准统一各自高度，功能相同的必需同一高度，底盒安装必需坚固水平；4暗线预埋用pvC管套至与线盒连接位；5、各开关插座底盒必需暗装；5、各线头留置不得铺张，严禁工人私自将线头带走；6、严格按色装线，黄红绿为火线、兰色为零线、黄绿相间为接地线。

四、结算方式：

1、按外墙内边丈量面积：30元/㎡；阁楼不另计面积。

五、付款方式：

本工程以实际发生工日数据为依据，按每日30元/人生活费，每10天支付一次，每月支付工程进度款至50%，工程完工质检合格，支付工程款的75%；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的90%。验收合格后100天后付清。付工程款时乙方提交每位工人的身份证复印件由工人按指模签名确认。

六、甲方责任：

1、供应全部民工的身份证复印件。

2、乙方必需自备施工工具，负责作业层面的卫生，施工中不得铺张和损失材料，爱护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。

3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定，听从甲方管理和指挥，不得打架、闹事，处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

4、乙方应按平安规范技术规范组织施工，确保施工平安，由于乙方施工平安措施不力等缘由，造成平安事故，其责任及相关费用全部由乙方担当。

5、乙方确保人身平安和饮食平安，发生责任事故，其责任及相关费用全部由乙方担当。

七、工程质量的商定：

1、因乙方施工缘由导致工程未达到优良标准，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方担当。

2、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当。

3、工地纪律商定：不得打架，上班时间不准喝酒，不得随地大小便。留意爱护别人劳动成果。当班自产垃圾当班必需清理，当班领用材料(电线、开关、插座、灯具)下班必需交回，其次天上班重新领用，严格按色号装线，一经发觉罚款500元每次。全部材料由包工头亲自领取，如在施工中所领用材料与实际使用的数量不符时，包工头必需赔偿损失开关插座按20元每个，漏电爱护器按80元每个，单极开关按20元每个。全部罚款及赔偿款直接从工资内扣除。

4、文明施工商定；严格掌握操音，早上8点半之前、中午12点至下午1点半不得使用电锤等操音大的设备。不得扰民，无关人员不得带入工地。设有内部食堂，由工头统一报歺，收费10元每歺，从工程款中扣除。也可选择叫外卖。

5、防火商定：烟头必需就地捏灭，不得动用明火。

6、防工伤事故商定：禁止违章操作，如工人自我感觉危急应马上停止施工并向项目部汇报，否则一切平安事故由乙方担当。

八、有关工期的商定：

1、因乙方缘由造成的延误，工期不顺延。因乙方缘由延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方1000元的工期违约金。违约金不超过结算价款的10%。合同生效后10天内暗装线盒及需走地的暗线安装完毕，走道布线、20天内安装完毕，其他60天内全面完工，如甲方缘由，工期顺延。

九、其它条款：

1、承包人向发包方承诺照合同商定进行施工、竣工，并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

2、因乙方的施工未达到商定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及削减其工作量，或者终止合同。

3、若发包方与承包方看法发生分歧，经协商不能达成全都时，通过仲裁解决。

4、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付全部工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消退。

发包人：承包人：

日期：日期：

分包工程合同12

甲方乙方依据《经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺当、优质、平安、高效地完成本工程，本着公平、自愿、互利、互惠原则，经双方协商全都，签订本合同。

一、工程名称：

xxxx

二、工程地点：

三、承包范围及内容：

现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的全部土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。

四、承包的范围及所涉及事项：

施工中乙方必需听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖挨次开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若由于乱开乱挖而影响基坑平安性的，甲方有权马上终止合同，并不支付任何费用，情节严峻造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，全部出土车进出场地乙方均须仔细冲洗，因土方施工而造成的道路污染必需准时清理，若由此而造成的城管罚款等行政惩罚均由乙方担当。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥，必要时协作井点排水。

五、工程量及单价确认

土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认后方可进行开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。所挖土方必需阅历收一次通过。若因乙方缘由造成的返工由乙方负责。单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方元/m3泥浆元/m3场内短驳/m3回填/m3

六、周边关系的协调

乙方进场后，必需协作甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。

七、付款方式

完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。

八、平安生产要求

乙方必需严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身缘由违章施工造成的平安事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发觉特别状况或平安防护措施不符合平安规定的应准时汇报甲方平安员，否则发生平安事故一切由乙方担当。

九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。

本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包工程合同13

合同编号：_____________

甲方：___________________乙方：___________________

法定代表人：_____________法定代表人：_____________

联系电话：_______________联系电话：_______________

为加强施工现场平安管理，爱护职工的人身平安、健康和国家财产，保障施工现场的顺当进行，依据《劳动法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工平安生产达成如下协议：

第一条分包基本状况

1.工程概况

工程名称：_________________________

工程地点：_________________________

分包内容(范围)：_________________

2.工期

工程项目施工期限：______年______月______日至______年______月______日

其次条双方应共同遵守《平安生产许可证条例》、《建设工程平安管理条例》、《平安生产法》《劳动法》等一系列有关平安生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59—99《建筑平安施工检查标准》等一系列标准规程。

第三条甲方的平安责任、权利和义务

1.双方分包合同中商定由甲方供应的平安防护设施，必需完整齐全，并且符合平安要求。

2.甲方对乙方施工平安负有监督、指导和检查的责任。

3.甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场平安教育。

4.甲方对乙方支配生产任务，须有书面的平安技术交底，并办理交底双方签字手续。

5.甲方应联合乙方对作业人员进行常常性平安教育，保证从业人员具备必要的平安生产学问。

6.甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发觉乙方有使用不合格的机械设备时有权实行下发整改通知单、没收或经济惩罚等措施。

7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整改;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济惩罚的权利。

8.甲方有权对平安素养差、不听从平安生产指挥的施工人员实行经济惩罚或限期退场的权利。

9.甲方有权要求平安管理职责落实不到位、存在重大平安隐患或发生四级平安事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。

第四条乙方的平安责任、权利和义务

1.乙方要严格听从甲方关于平安生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关平安生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。

2.乙方应在施工前向甲方供应《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权托付书》、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的企业平安资格证明资料。

3.乙方应明确本单位各级人员的平安生产责任，同时配齐专职或兼职平安员(50人以上设专职平安员至少1人，50人以下设兼职平安员至少1人)，仔细履行各级人员的平安生产职责。

4.乙方必需为特种作业人员进行入场平安教育和专业学问培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。

5.乙方应依据工程特点，合理支配身体素养、技术水平、平安意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。

6.乙方必需为施工人员供应符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员根据使用规章佩戴、使用。

7.乙方应对进场员工进行入场平安教育，并要有教育记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、存底。

8.乙方在支配工人生产任务的同时，必需要有书面的平安技术交底，并办理交底双方签字手续。

9.乙方要组织施工班组乐观开展班组周平安活动和班前平安活动，加强平安教育，提高职工平安意识和劳动爱护技能，保证全部员工具备必要的平安生产学问。

10.乙方不得私自破坏甲方供应的各类平安防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必需经甲方项目部平安员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。

11.乙方应严格根据施工现场临时用电平安技术规程(JGJ46-20xx)要求正确用电。

12.乙方必需严格根据甲方指定的电源正确使用，且应严格根据三相五线制(TN-S)的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级爱护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

13.乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应根据有关规定做好职工的劳动爱护工作，同时做好季节性的平安防护工作。

14.对甲方人员违章指挥或者可能危及人身平安、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。

15.乙方施工作业人员有变动的，须准时进行新工人入场教育，并将教育和人员名单报甲方备案。

第五条法律条款

《建设工程平安管理条例》其次十四条规定，分包单位应当听从总承包单位的平安生产管理，分包单位不听从管理导致生产平安事故的，由分包单位担当主要责任。

第六条争议

1.本合同适用有关法律，受法律管辖。

2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方商定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：

(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第七条本协议在双方签字盖章后生效。

第八条本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

第九条乙方平安管理网络体系(必需照实填写完整)：

1.平安管理网络图：

2.人员配备状况：

3.专(兼)职平安员名单：

甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)________________

授权代理人(签字)：_______授权代理人(签字)：________

住址：_____________________住址：______________________

联系电话：_________________联系电话：__________________

开户