版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第7页共7页买卖合同纠纷协议书范本甲方:_____,_____,_____族,_____年_____月_____日生,_____人,住_____,身份证号码_____,联系电话_____。委托代理人:_____;乙方:_____,_____,_____族,_____年_____月_____日生,_____人,住_____,身份证号码_____,联系电话_____。委托代理人:_____;_____诉_____买卖合同纠纷一案,由_____人民法院受理,案号:(_____)_____初字第_____号,原定于_____年_____月_____日开庭。现经委托代理人努力协调,经双方协商,达成以下庭前和解协议:一、甲乙双方一致同意解除双方于_____年_____月_____日签订的房屋买卖合同。二、甲方将先前收取乙方的购房预付款人民币_____元(大写:_____)退还给乙方;甲方:_____委托代理人:_____乙方:_____委托代理人:__________年_____月_____日附:1、甲乙双方身份证复印件各一份;2、二代理人接受委托的委托协议书复印件各一份。买卖合同纠纷协议书范本(二)特别注意:律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容,而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称合法的恐吓信。函号:_____致_____有限公司:_____律师事务所依法接受_____(下称业主)的委托,指派_____律师作为其委托代理人。就贵公司与上述业主之间的商品房买卖合同纠纷一事致函与贵公司。风险提示:律师函在对事实部分进行叙述时不需要像法律意见书那样详备,只需要根据委托人提供的材料,简明扼要地将事实与双方争议的焦点总结出来即可。律师函更多承担的是宣示功能而非分析功能,只是打前站用的,后面还有一系列组合动作,不宜详述,言多必失。根据业主们提供的相关证据材料,贵公司与上述业主签订了一份《_____楼宇认购书》。该《认购书》约定,上述业主自愿认购中国_____市_____《_____楼宇》(注册名:_____商住中心)的物业,并同意按银行按揭付款的方式向贵公司支付购楼款。该《认购书》签订的_____日内,按照该《认购书》的约定,上述业主已将缴楼款存入_____有限公司在_____支行的账号,并与贵公司签署了《商品房买卖合同》、与银行签订了《个人住房抵押贷款合同》办理完银行按揭手续。《商品房买卖合同》约定贵公司应当在_____年_____月_____日(或_____年_____月_____日)前,将符合交付条件的商品房交付给买受人(业主)使用。逾期超过_____日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受解除合同通知到达之日起_____日内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。风险提示:出具律师函一方的好处就是可以组织对你的委托人有利的事实。如果事实对你的委托人有利,那就强调事实;如果法律对你的委托人有利,那就强调法律;如果情理对你的委托人有理,那就强调情理,总之不管优势是什么,都要在你的律师函中对它们予以强调和渲染。在强调有利事实的同时,要最小化不利事实。你的目的就是要尽可能让对方相信你的委托人是没有弱点的。我们认为,贵公司与上述业主之间是合法有效的商品房买卖合同关系。《商品房买卖合同》签订后,贵公司理应在该合同的交楼期限内(即于_____年_____月_____日(或_____年_____月_____日)之前)将符合交付条件的物业交付给业主们使用。现如今贵公司逾期交楼的时间已超过了60天,依据贵公司与业主的《商品房买卖合同》的相关约定,业主依法有权解除该《商品房买卖合同》,同时有权要求贵公司退还已付款和支付违约金。风险提示:律师意见由需要送达对象做什么及不这样做的后果两部分组成。这部分就是合法恐吓部分。要求其在规定期限内完成规定事项,否则承担不利后果。注意在用词的时候一定要为双方和解留下空间。现上述业主经过慎重考虑,决定解除与贵公司之间的《商品房买卖合同》。在贵公司接到本函后,贵公司与各业主之间的《商品房买卖合同》立即解除。同时,希望贵公司在接到本函后的30天内,根据《商品房买卖合同》的约定退还已付款和支付违约金给各位业主。逾期我们将采取必要的法律手段来解决此事。到时,贵公司将因诉讼程序而可能带来被查封、扣押、冻结财产的不利后果,并将承担巨额的诉讼费用。有任何问题,不吝联系。律师事务所:_____律师:_____联系方式:_____年_____月_____日买卖合同纠纷协议书范本(三)特别注意:律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容,而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称“合法的恐吓信”。函号:_____致_____有限公司:_____律师事务所依法接受_____(下称业主)的委托,指派_____律师作为其委托代理人。就贵公司与上述业主之间的商品房买卖合同纠纷一事致函与贵公司。根据业主们提供的相关证据材料,贵公司与上述业主签订了一份《_____楼宇认购书》。该《认购书》约定,上述业主自愿认购中国_____市_____《_____楼宇》(注册名:_____商住中心)的物业,并同意按银行按揭付款的方式向贵公司支付购楼款。该《认购书》签订的____日内,按照该《认购书》的约定,上述业主已将缴楼款存入_____有限公司在交通银行_____支行的账号,并与贵公司签署了《商品房买卖合同》、与银行签订了《个人住房抵押贷款合同》办理完银行按揭手续。《商品房买卖合同》约定“贵公司应当在_____年_____月_____日(或_____年_____月_____日)前,将符合交付条件的商品房交付给买受人(业主)使用。逾期超过60日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受解除合同通知到达之日起____日内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。”我们认为,贵公司与上述业主之间是合法有效的商品房买卖合同关系。《商品房买卖合同》签订后,贵公司理应在该合同的交楼期限内(即于_____年_____月_____日(或_____年_____月_____日)之前)将符合交付条件的物业交付给业主们使用。现如今贵公司逾期交楼的时间已超过了60天,依据贵公司与业主的《商品房买卖合同》的相关约定,业主依法有权解除该《商品房买卖合同》,同时有权要求贵公司退还已付款和支付违约金。现上述业主经过慎重考虑,决定解除与贵公司之间的《商品房买卖合同》。在贵公司接到本函后,贵公司与各业主之间的《商品房买卖合同》立即解除。同时,希望贵公司在接到本函后的30天内,根据《商品房买卖合同》的约定退还已付款和支付违约金给各位业主。逾期我们将采取必要的法律手段来解决此事。到时,贵公司将因诉讼程序而可能带来被查封、扣押、冻结财产的不利后果,并将承担巨额的诉讼费用。有任何问题,不吝联系。律师事务所:_____律师:_____联系方式:__________年_____月_____日买卖合同纠纷协议书范本(四)反诉人(本诉被告):_____有限公司法定代表人:_____。联系电话:_____被反诉人(本诉原告):_____有限公司。法定代表人:_____。住所:_____。联系电话:_____反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。反诉请求1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共_____元;2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担事实和理由_____年_____月_____日,反诉人与被反诉人的法人委托代表_____市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至_____年_____月_____日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。_____年_____月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度城市供水供电工程合作合同
- 松土机市场发展现状调查及供需格局分析预测报告
- 2024年度危险品运输行业标准制定合同
- 2024年专利许可使用合同
- 自行车支架市场发展预测和趋势分析
- 2024年度危险废物运输合同
- 漱口水市场发展预测和趋势分析
- 2024年度版权质押合同:某出版公司与金融机构之间的合作
- 2024年度橙子文化传媒合同:品牌故事宣传与活动策划
- 2024年度商务咨询管理合同
- 淋巴细胞亚群细胞检测临床应用讲座呼吸科课件
- 四川省宝兴县县城地质灾害调查评价报告
- 创伤性血气胸急救和护理课件课件
- 曼昆《经济学原理》(微观经济学分册)第8版 全部答案
- 一次性纸杯生产建设项目可行性研究报告(共31页)
- 祖国的灿烂文化PPT通用课件
- 浙江大华可视对讲系统介绍
- 松下smt贴片机离线编程软件pt200中文进修手册
- 收货确认回执单.docx
- 设备及管道拆除施工方案完整
- 机电一体化大专毕业论文完整版
评论
0/150
提交评论