2023年监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载

2023年监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载单选题（共100题）1、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】B2、按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日B.承包人实际开工日至实际竣工日C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日D.承包人实际开工日至验收合格日【答案】A3、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】B4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。A.招标人发出中标通知书B.发承包双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知【答案】B5、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.投标截止时间之前B.开标现场C.开标完成后3内D.开标完成后10日内【答案】B6、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】C7、《合同法》规定，要约生效条件为()A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人【答案】D8、下列关于标底的说法正确的是（）。A.是招标文件的必备内容B.不等于工程的概（预）算C.等于合同价格D.在招标过程中应当保密【答案】B9、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】D10、膳食调查分析报告的格式不包括（）。A.题目B.前言C.数据库D.结语【答案】C11、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C12、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】B13、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C14、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B15、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。A.转移产权证B.抵押物登记C.当事人签字D.转移房屋占有【答案】B16、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】B17、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。A.承包商投标时能否合理预见B.承包商投标时能合理预见C.投标人投标时能否合理预见D.投标人投标时能合理预见【答案】A18、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理【答案】A19、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D20、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。A.评标时过分追求投标价的高低B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素【答案】A21、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D22、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.承包人【答案】A23、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B24、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A.由供货商承担供货的全部运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用C.由供货商承担货物转运增加的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】B25、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【答案】B26、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A27、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，()通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。A.监理人B.发包人C.总包单位D.设计单位【答案】A28、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。A.行为B.事件C.客观事实D.法律事实【答案】D29、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C30、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】D31、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【答案】A32、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。A.10%B.0.08%C.60%D.0.8%【答案】A33、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】D34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。A.发包人B.监理人C.发包人和承包人共同D.承包人【答案】D35、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A36、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C37、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】C38、关于质押的表述中，正确的是（）。A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物B.质权自双方约定达成一致意见时设立C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有D.能够用作质押的动产没有限制【答案】D39、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】B40、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销D.无效【答案】B41、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。A.监理人B.发包人C.勘察人D.设计人【答案】A42、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】B43、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是()。A.发包人未履行合同规定的义务B.不可抗力C.协调管理原因D.季节性大雨引起的停工【答案】D44、与邀请招标相比，公开招标的特点是()A.竞争程度低B.评标工作量小C.招标时间长D.费用低【答案】C45、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C46、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.公立学校不得作为保证人【答案】D47、膨胀蛭石的最高使用温度是()。A.600～700℃B.800～900℃C.1000～1100℃D.1200～1300℃【答案】C48、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A49、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【答案】B50、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求【答案】B51、下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。A.无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销【答案】B52、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A53、关于合同效力的说法，正确的是()A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】A54、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划【答案】C55、下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定B.勘察费用实行发包人签证制度C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中D.定金和预付款应专用于本工程的勘察【答案】C56、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B57、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织D.承包人的综合资质只设甲级【答案】D58、关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】A59、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）A.询价方式B.直接订购C.招标D.以上均不适用【答案】A60、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。A.3B.4C.2D.1【答案】A61、施工合同履约保证的金额一般是（）。A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】B62、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】D63、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。A.可以公开招标B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标【答案】B64、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】A65、以下属于分类资料的是（）。A.身高B.年龄C.贫穷富裕程度D.性别【答案】D66、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。A.2％B.3％C.4％D.5％【答案】A67、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C68、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D69、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止【答案】D70、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止【答案】C71、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。A.PDCAAS=AAS×n%B.PDCAAS=AAS×真消化率C.PDCAAS=AAS×表观消化率D.PDCAAS=AAS×氮吸收量【答案】B72、依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】C73、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%【答案】B74、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】B75、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表【答案】C76、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工【答案】A77、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】D78、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。A.由第三人承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由发包人和第三人承担连带责任D.由发包人和第三人承担按份责任【答案】B79、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件【答案】C80、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D81、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】C82、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。A.发包人要求违法B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因指示的暂停施工【答案】B83、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】B84、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C85、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D86、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。A.10B.25C.20D.35【答案】D87、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米【答案】B88、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法正确的是（）。A.承包商签订的分包合同不对业主公开B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.业主承担工程实际总费用超过GMP的部分【答案】C89、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】D90、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D91、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。A.1B.14C.28D.56【答案】C92、不可用于抵押的财产是（）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地所有权D.正在使用的交通工具【答案】C93、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D94、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C95、根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是（）。A.业绩要求B.联合体协议书C.交货期D.投标人名称【答案】C96、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。A.提交工程师决定B.提交争端裁决委员会决定C.诉讼D.仲裁【答案】D97、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C98、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料【答案】A99、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担【答案】D100、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D多选题（共50题）1、以下有关风险型CM承包方式的说法中，正确的是（）。A.一般采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金B.CM承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D.CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金E.CM承包是指施工总承包商承包后对分包的管理【答案】ABCD2、下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。A.开工日期以开工通知发出的日期为准B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期【答案】ABC3、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A.澄清发给所有投标人B.澄清不说明问题的来源C.对于规定时间后提出的澄清请求不予回复D.投标预备会后拒绝向所有投标人发送澄清E.澄清发出的时间距投标截止日期不足15天的，延长投标截止日期【答案】ABC4、关于缺陷责任期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期自申请竣工之日起计算B.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，监理人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书C.结清单生效即表明合同终止D.发包人应在最终结清证书后28天内，将应支付款支付给承包人E.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长【答案】BC5、关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。A.当事人意思表示一致时合同成立B.材料交付时合同成立C.是单务合同D.是买卖合同E.是无偿合同【答案】AD6、下列关于工程竣工日期的说法中，正确的是（）。A.竣工验收合格，但当事人对实际竣工日期有争议，以竣工验收合格日为竣工日期B.竣工验收基本合格，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为竣工日期C.竣工验收不合格，重新验收合格后，以重新提交竣工验收申请报告日为竣工日期D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期E.承包人提交竣工验收报告前，发包人擅自使用，施工合同对此未作约定时，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期【答案】ACD7、下列关于合同附件格式，说法正确的有()。A.合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函B.合同协议书中包括了签约合同价C.预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效D.履约保函担保方式采用无条件担保E.预付款担保采用有条件担保【答案】ABCD8、（2014年真题）根据《担保法》，不得抵押的财产有（）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.宅基地的土地使用权D.原材料E.公立学校的教育设施【答案】C9、按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为()A.工程师颁发接收证书之日B.实际通过竣工检验之日C.接收证书中确认的工程竣工之日D.工程实际移交之日E.业主提前占用工程之日【答案】C10、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】ACD11、在设计施工总承包模式下，承包人建议书的内容包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.承包人设备方案的说明C.分包方案D.对发包人要求中的错误说明E.工作界区说明【答案】ABCD12、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD13、工程设计招标文件的内容包括（）。A.设计文件编制依据B.国家有关行政主管部门对规划方面的要求C.技术经济指标要求D.整体布局要求E.结构形式方面的要求【答案】ABC14、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.承包人修订进度计划B.发包人应提供的条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD15、标准施工合同中，可以给承包人顺延合同工期的情形有（）。A.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性B.未按合同约定及时支付预付款、进度款C.施工中遇到不利的气候条件D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人指示承包人暂停施工E.为了环境保护的需要，按照政府文件要求暂停施工【答案】ABD16、资格审查方法正文包括（）。A.审查组织B.审查标准C.审查方法D.审查程序E.审查结果【答案】BCD17、下列有关隐蔽工程与重新检验的表述，正确的有()。A.承包人自检后书面通知监理人验收B.监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若监理人已经在验收合格记录上签字，监理人只能在有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担【答案】ABC18、对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主提前占用工程【答案】ACD19、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位()。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利【答案】AD20、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】AC21、下列情况中，()的合同属于效力待定合同。A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立【答案】AD22、材料设备采购招标中，以下说法正确的是（）。A.材料设备招标的基本单位是标包B.标包划分得越细越好C.投标人只能投一个标包，不能同时投多个标包D.标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应E.标包划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力【答案】AD23、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】AD24、非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。A.社会团体B.社团法人C.合伙企业D.个人独资企业E.事业单位【答案】CD25、工程勘察资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分包资质E.工程勘察劳务资质【答案】AC26、对于发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的()。A.发生B.变更C.消灭D.转移E.冻结【答案】ABC27、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期【答案】AD28、(2016年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括承包人利润B.签约合同价即为中标价C.签约合同价包含暂列金额、暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明【答案】BC29、下列关于缺陷责任期的说法不正确的是（）。A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由承包人承担D.由监理人向承包人签发缺陷责任期终止证书E.缺陷责任期满后14天内签发缺陷责任期终止证书【答案】ABC30、下列资格审查方法的描述错误的是（）。A.分为合格制和有限数量制两种B.投标人数多会降低成本C.投标人数少会增加竞争性D.鼓励招标人采用合格制E.招标人可依据情况自由选择审查方式【答案】BC31、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式【答案】AB32、建设工程设计合同示范文本分为两个版本，其中，建设工程设计合同（一）[GF-2000-0209]是适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）A.发包人应提供的有关资料和文件B.委托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任【答案】AB33、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。A.勘察费用实行发包人签证制度B.发包人要求勘察人进行专家咨询的费用包含在合同价格中C.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人D.由于不可抗力解除合同时，定金不予退还E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人【答案】AD34、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有（）。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.现场人员工伤保险D.现场人员人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD35、履行合同的担保方式包括（）。A.保证B.留置C.抵押D.定金E.违约金【答案】ABCD36、根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有()A.出质人只能是债务人B.存款单可以