版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页商品房买卖合同合集5篇商品房买卖合同篇1
甲方(托付人):
乙方(受托人):北京某某房地产经纪有限公司
依据国家法律、法规和本市政府部门有关规定,甲、乙双方在同等、自愿和协商一样的基础上,就甲方托付乙方,乙方接受甲方托付从事房屋购买代理事项达成一样,订立本合同。
第一条托付事项
甲方托付乙方代理购买于市区房产,建筑面积平方米,权属性质,原商品房销售契约编号。
其次条托付代理期限
乙方自本合同订立后的次日起个工作日完成全部代理事项,如因甲方缘由耽搁,工作日相应顺延。
第三条房产价格及付款时间、付款方式
1.该房产购买价格为人民币(大写)元整,此价格为净房款,购买该房产甲方应交的其它相关费用详见附件一。
2.付款日期、付款方式:
第四条甲乙双方相互供应下列相应证件
甲方供应:夫妻双方身份证、户口本、婚姻证明、人名章。
乙方供应:经纪机构资质证书、营业执照复印件。
第五条甲方义务
1.甲方应刚好供应该房屋办理产权过户手续过程中所须要的相关证件及材料的原件和复印件,并保证在办理过户交易手续时按时到场。
2.若甲方申请银行按揭贷款,需刚好向乙方供应贷款所需资料。
3.照本合同中约定的付款方式刚好间按时交付房款。
4.乙方通知甲方签订房屋买卖合同,甲方应于接到通知之日起三个工作日内到指定地点签订,办理该房屋产权属变更。
第六条乙方义务
1.乙方确保代理事项真实合法。
2.确保卖方根据本合同约定按期过户,进行房屋交接。
3.不得违反国家法律法规的相关规定,或与他人恶意串通,损害甲方利益。
4.如需变更为甲方代理服务事项、要求和标准,须经甲方同意。
第七条其他事项约定
1.签署成交协议后,钱款交接地点为乙方指定地点,否则后果自负。
2.本合同履行期间,甲、乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件,均为本协议不行分割的一部分,具有同等法律效力。
3.该房屋办完过户手续,甲方收到房屋后,本合同自行终止。
第八条违约责任
1.甲、乙双方履行本合同期间,如因不行抗力、国家法律、法规、政策等缘由,该房不能办理权属变更,双方均不担当违约责任。
2.本合同履行期间,如违反本合同第五、六条各项约定之一的,应支付对方该房约定出售价格的5%的违约金作为赔偿。
3.如因卖方原产权证办理不胜利,导致本合同无法正常履行,乙方全部返还甲方所交款项,双方免责,合同解除。
第九条合同争议的解决方法
本合同如发生争议,由双方当事人协商解决,如协商不成,依法向出售房产所在地的人民法院起诉。
第十条合同生效日期
本合同经甲方签字和乙方盖章后即生效,合同文本一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第十一条补充条款
甲方:乙方:某某房地产经纪有限公司
现在住址:地址:
身份证号码:房地产经纪机构资质证书编号:
第号
托付代理人:经办人:
联系电话:联系电话:
签约日期:
商品房买卖合同篇2
合同编号:
合同双方当事人:
出卖人:
注册地址:
营业执照注册号:
企业资质证书号:
法定代表人:____________________联系电话:
邮政编码:
托付代理人:____________________地址:
邮政编码:______________________联系电话:
托付代理机构:
注册地址:
营业执照注册号:
法定代表人:____________________联系电话:
邮政编码:
买受人:
姓名:___________国籍:
地址:
邮政编码:______________________联系电话:
姓名:_________国籍:
地址:
邮政编码:______________________电话:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条项目建设依据
出卖人以__________方式取得位于___________、编号为_________的地块的土地运用权。为_____________。
该地块土地面积为__________________,规划用途为土地运用年限自____年___月___日至____年____月___日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,_________。建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为________________。
其次条商品房销售依据
买受人购买的商品房为。预售商品房批准机关为_________________,商品房预售许可证号为
第三条买受人所购商品房的基本状况
买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:
第____________________号房。
该商品房的用途为_______,属_____结构,层高为____,建筑层数地上____层,地下____层。
该商品房阳台是。
该商品房建筑面积共____平方米,其中,套内建筑面积___平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
第四条计价方式与价款
由于商品房的用途为一般住宅、经济适用房、公寓及其他高档住宅等居住类房屋,出卖人与买受人约定按下述第1种方式计算该商品房价款;商品房的用途为非住宅的,出卖人与买受人约定按下述第___种方式计算该商品房价款:
1.按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___币)每平方米______元,总金额(币)____千___百___拾___万___千____百___拾__元整。
2.按建筑面积计算,该商品房单价为(____币)每平方米______元,总金额(币)____千____百___拾___万___千___百___拾___元整。
3.按套(单元)计算,该商品房总价款为(___币)___千___百___拾___万___千___百___拾___元整。
4.
第五条面积确认及面积差异处理
依据当事人选择的计价方式,本条规定以(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第___种方式进行处理:
1.双方自行约定:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________。
2.依据本合同第四条按套内建筑面积计价的约定,双方同意按以下原则处理:
(1)套内建筑面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)套内建筑面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按___利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记套内建筑面积大于合同约定套内建筑面积时,套内建筑面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记套内建筑面积小于合同约定套内建筑面积时,套内建筑面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
套内建筑面积误差比=产权登记套内建筑面积-合同约定套内建筑面积/合同约定套内建筑面积×101%
因设计变更造成面积差异.双方不解除合同的,应当签订补充协议。
3.依据本合同第四条按建筑面积计价的约定,双方同意按以下原则处理:
(1)建筑面积、套内建筑面积误差比肯定值均在3%以内(含3%)的,依据产权登记建筑面积结算房价款;
(2)建筑面积、套内建筑面积误差比肯定值其中有一项超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按____利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记建筑面积大于合同约定建筑面积时,建筑面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记建筑面积小于合同约定建筑面积时,建筑面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
面积误差比=产权登记面积-合同约定面积/合同约定面积×101%
因设计变更造成面积差异,双方不解除合同,应不签订补充协议。
第六条付款方式及期限
买受人按下列第___种方式按期付款:
1.一次性付款_________________________________________________。
2.分期付款___________________________________________________。
3.其他方式___________________________________________________。
第七条买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第___种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期在___日之内,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之___的违约金,合同接着履行;
(2)逾期超过___日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的___%向出卖人支付违约金。买受人情愿接着履行合同的,经出卖人同意,合同接着履行,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2.____________________________________________________________。
第八条交付期限
出卖人应当在____年___月___日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第1种、第2种和第___种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人运用:
1.该商品房取得建筑工程竣工验收备案表。
2.该商品房取得面积实测技术报告书。
3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付运用批准文件。
5.____________________________________________________________。
但如遇下列特别缘由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1.遭受不行抗力,且出卖人在发生之日起___日内告知买受人的;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________。
第九条出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第八条规定的特别状况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用,按下列第__种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过____日,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之___的违约金,合同接着履行;
(2)逾期超过___日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起__天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的___%向买受人支付违约金。买受人要求接着履行合同的,合同接着履行,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之___(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
2.____________________________________________________________。
第十条规划、设计变更的约定
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或运用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:
(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;
(2)___________________________________________________________;
(3)___________________________________________________________;
(4)___________________________________________________________;
(5)___________________________________________________________;
(6)___________________________________________________________;
(7)___________________________________________________________。
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起___天内将买受人已付款退还给买受人,并按___利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。
第十一条交接
商品房达到交付运用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需供应《住宅质量保证书》和《住宅运用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人担当。
由于买受人缘由,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:_________________________________________。
第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。___________________________________________。
第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第___种方式处理:
1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2.____________________________________________________________。
3.____________________________________________________________。
第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常运用干脆关联的下列基础设施司公共配套建筑按以下日期达到运用条件:
1.____________________________________________________________;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________;
4.____________________________________________________________;
5.____________________________________________________________。
假如在规定日期内未达到运用条件,双方同意按以下方式处理:
1.____________________________________________________________;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________。
第十五条关于产权登记的约定
出卖人应当在商品房交付运用后___日内,将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第___项处理:
1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起__日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的__%赔偿买受人损失。
2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的___%向买受人支付违约金。
3.____________________________________________________________。
第十六条保修责任
买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付运用之日起,根据《住宅质量保证书》承诺的内容担当相应的保修责任。
买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人缘由造成的损坏,出卖人不担当责任,但可帮助修理,修理费用由购买人担当。_____________________________。
第十七条双方可以就下列事项约定:
1.该商品房所在楼宇的屋面运用权_______________________________;
2.该商品房所在楼宇的外墙面运用权______________________________;
3.该商品房所在楼宇的命名权____________________________________;
4.该商品房所在小区的命名权____________________________________;
5.____________________________________________________________;
6.____________________________________________________________。
第十八条买受人的房屋仅作___运用,买受人运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。
出卖人不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。____________________。
第十九条前期物业服务
本物业由出卖人依法选聘的物业管理企业供应前期物业管理服务,服务内容及质量等见附件四;前期物业管理期间,物业服务收费价格为___/月平方米(建筑面积),由物业管理企业按年(半年、季)收取。价格构成包括物业区域内保洁费、公共秩序维护费、共用部位共用设施设备日常维护费、绿化养护费、综合管理费、
出卖人负责监督物业管理企业根据前期物业服务合同的约定供应物业服务。
其次十条物业服务的内容和本物业业主临时公约
买受人已具体阅读本合同附件四有关物业服务的全部内容和本物业业主临时公约,买受人同意由出卖人依法选聘物业管理企业供应前期物业服务,同意根据本合同第十九条约定的价格和方式交纳物业服务费用;并同意遵守业主临时公约。
其次十一条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第__种方式解决:
1.提交_______仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
其次十二条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件五)。
其次十三条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
其次十四条本合同连同附件共___页,一式___份,具有同等法律效力,合同持有状况如下:
出卖人___份,买受人___份,___份,____份。
其次十五条本合同自双方签订之日起生效。
其次十六条商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向________申请登记备案。
出卖人(签章):__________买受人(签章):
:__________:
:__________:
(签章)(签章)
___________年_____月____日________年_____月_____日
签于______________________签于
商品房买卖合同篇3
为正确、刚好审理商品房买卖合同纠纷案件,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的说明》(以下简称《说明》)已经公布并实施。其中规定了商品房买卖中的惩处性赔偿原则,这一规定对规范房产市场,爱护购房者的切身利益起到了肯定的主动作用。但是这引发了商品房在适用《说明》的同时是否适用《消费者权益爱护法》(以下简称《消法》)的问题上众说纷纭,本文仅就对商品房买卖合同纠纷中是否适用《消法》谈谈自己的一些拙见。
《说明》中关于惩处性赔偿条款的规定如下:
第八条具有下列情形之一,导致商品房买卖合同目的不能实现的,无法取得房屋的买受人可以恳求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以恳求出卖人担当不超过已付购房款一倍的赔偿责任:
(一)商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;
(二)商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人。
第九条出卖人订立商品房买卖合同时,具有下列情形之一,导致合同无效或者被撤销、解除的,买受人可以恳求返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以恳求出卖人担当不超过已付购房款一倍的赔偿责任:
(一)有意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者供应虚假商品房预售许可证明;
(二)有意隐瞒所售房屋已经抵押的事实;
(三)有意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。
其中购房者在购房过程中出现以上的5种状况时除了可以要求开发商返还已付购房款及利息,可以要求由此造成的损害赔偿,之后还可以主见不超过已付购房款一倍的惩处性的赔偿。也就是说假如发生了以上的5种状况时购房者可以要回的款项的最高额为已付购房款加上相当于已付购房款的惩处性赔偿金再加上已付购房款的利息及造成的损失,即双倍的已付购房款、利息还有损害赔偿金。这样一来,《说明》规定的特定的状况的赔偿金额可能超出《消法》规定的因欺诈而应赐予的双陪赔偿。
这样就产生了一个问题:在商品房买卖合同纠纷当中除了《说明》规定的几种欺诈以外的欺诈是否适用《消法》的双倍赔偿?
关于是否适用的问题,有两种不同的观点:
1.适用。《说明》规定的状况与《消法》的规定并不冲突,在符合《说明》规定的详细情形时,无论适用《说明》还是《消法》都可以。
2.不适用。消法制定时,所针对的是一般商品市场严峻存在的假冒伪劣和缺斤短两的社会问题,所设想的适用范围的确不包括商品房在内。同时制定的《产品质量法》明文规定不包括建筑物,可作参考。再就是从目前的实践来看,大多法院也不认为商品房交易适用《消法》第四十九条规定,主要缘由是,商品房买卖合同金额巨大,动则数十万、上百万,判决双倍赔偿会导致双方利害关系失衡。综上,此种观点认为,商品房交易过程中开发商应担当的赔偿责任是合同约定的赔偿责任或赔偿实际损失的责任,而不是《消法》所规定的双倍赔偿责任。
以上两种观点本人认为都过于肯定。我们要依据详细状况区分对待,分别适用。
首先,我认为能适用:
1.从立法本意上来说,《说明》规定的赔偿额度,根据上面的分析,最高额度可能超出已付购房款的双倍。说明规定的这几种欺诈行为是属于商品房买卖纠纷之中最严峻、最恶劣的几种。也就是说,这几种最恶劣的状况可以适用《说明》规定的最高双倍以上的惩处性赔偿,那么,除了《说明》规定的几种严峻的欺诈状况之外的欺诈行为,应当是适用《消法》的双倍赔偿。当然,实践中,很难适用最高的双倍以上的惩处性赔偿,但法律规定的应然状态与法律适用的实然状态的差别,跟立法本意无关。
2.从法律的体系上来说,《消法》既然没有明确规定其调整范围不适用于商品房,那么就是适用。《说明》同样没有规定假如与《消法》冲突时的适用规则,其实,原来就不冲突。立法者在立法时,因为要维护法律的统一性、权威性、严密性,会在立法时尽量的消退法律冲突,尽量不要留下立法的空白。所以说《说明》和《消法》都是适用的。
3.《说明》在商品房合同买卖纠纷中加入了因欺诈而导致的惩处性的措施,目的是在遏制开发商在商品房买卖中利用优势欺诈购房者,从而导致的巨大的事实不公。那么我们可以推论:在商品房的买卖中,一般的欺诈适用惩处性赔偿符合立法本意,只是一个度的问题。也就是说,可以适用惩处性赔偿,1倍、1.5倍、2倍等,但不能超出《说明》规定适用于特定的五种欺诈的惩处性赔偿的范围。
其次,我认为要有限制性的分别适用。
也就是说在商品房买卖合同纠纷当中状况千差万别,一味的去适用双倍赔偿或不适用双倍赔偿都可能在详细案件当中导致不公允的现象发生。我们要依据详细状况区分对待,分别适用。
1.假如在商品房买卖合同纠纷中一刀切,全部不适用双倍赔偿,就只是《说明》规定的几种状况最高可以适用双培以上的惩处性赔偿,而在商品房合同纠纷中的其他欺诈行为就只能是返还款项,支付违约金,或赔偿实际的损失。那么假如其他的欺诈行为的确没有《说明》规定的开发商的主观恶意强,但实际造成的损害结果相当大(不肯定达到已付购房款的一倍),()这事实上性质的恶劣程度不亚于《说明》规定的那几种状况,即已经达到了《说明》实行惩处性赔偿责任的制定意图,那么我们就应当适用双倍赔偿;假如造成的损失不是很大,那么就只是按实际的损失来陪。至于损失达到已付购房款的多大比例才适用《消法》的双倍赔偿,要综合多方因素,多种状况,比如已付购房款的肯定额、欺诈隐瞒的时间长短、造成损失类型的多少等。
2.假如在商品房买卖合同纠纷中,一般的欺诈行为全部不适用《消法》的'上双倍赔偿,则很难在不同的欺诈状况下(包括商品房买卖合同纠纷中的一般欺诈和《说明》规定的严峻的几种欺诈)保证赔付比例的公允。这样会导致一种倾向:开发商因为《说明》规定的严峻欺诈在实践中都不行能导致双倍的惩处性赔偿,那么会怂恿他们的一般性欺诈行为;假如一般性的欺诈能有条件的适用《消法》的双倍赔偿,那么严峻的欺诈行为在实践中可能用到了双倍的赔偿甚至于更高的双倍赔偿加利息、损害赔偿的几率大增。这样才会起到抑制开发商这种欺诈行为的作用。
总之,商品房买卖合同纠纷既要适用《消法》,又要有限度的分状况适用,以期能尽量的发挥《消法》和《说明》的效用,切实抑制开发商的欺诈行为,从而爱护购房者的利益。
商品房买卖合同篇4
-环保验收条款维持原状;
-消防验收标准修改为“公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格看法书》或备案凭证”;
-删除《建设工程质量监督报告》。
本报讯(记者蒋悦飞通讯员穗房宣)本报昨日文章《广州买楼网签近期接近于0》报道新版商品房合同可能存在的问题,得到广州市房管局的关注和认可。昨日广州市房管局召开新闻发布会,公布7月6日以来的3天时间,“阳光家缘”网上正式签约14份。新版商品房买卖合同涉及的交楼三条,环保验收条款维持原状,消防验收标准修改为“公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格看法书》或备案凭证”,删除《建设工程质量监督报告》。
“与20xx版商品房买卖合同的交房条件相比,20xx版商品房买卖合同最大的特点之一就是严格了开发商的交房条件。”广州市房管局新闻发言人黄文波表示,欢迎社会各界多提珍贵看法。
关于个别媒体反映开发商提出交房时取得商品房的《建设工程质量监督报告》、《建设工程消防验收合格看法书》和《环保验收合格证》有困难的问题,黄文波一一作出说明。
关于环保验收问题:黄文波表示,“交房前,商品房须取得环保部门看法是肯定要严格执行的”。
关于排水许可证:依据水务部门看法,在交房时取得排水许可证是可以办到的。同时,20xx版商品房买卖合同第十五条列明的资料中并非必需要《环保验收合格证》,而是“环保部门出具的认可文件或准许运用文件”。对于个别项目办理《环保验收合格证》确有困难的,持环保部门认可文件或准许运用文件也可视为符合交房条件。
关于消防验收问题:20xx版商品房买卖合同将第十五条中的(四)公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格看法书》修改为(四)公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格看法书》或备案凭证。
商品房买卖合同篇5
出卖人(以下简称甲方)_____________________
法定代表人:_________________________________联系电话:___________________________________
注册地址:___________________________________邮政编码:___________________________________
营业执照号码:_______________________________开户行:_____________________________________
帐号:_______________________________________
托付代理人(房地产经纪机构)_______________
法定代表人:_________________________________联系电话:___________________________________
注册地址:___________________________________邮政编码:___________________________________
营业执照号码:_______________________________房地产经纪机构资格证书编号:_________________
开户行:_____________________________________帐号:_______________________________________
买受人(以下简称乙方)_____________________
国籍/法定代表人:____________________________身份证(护照)/营业执照号码:________________
地址:_______________________________________邮政编码:___________________________________
联系电话:___________________________________托付代理人:________________________________
国籍/法定代表人:____________________________身份证(护照)/营业执照号码:________________
地址:_______________________________________
邮政编码:___________________________________联系电话:___________________________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《天津市商品房管理条例》、《天津市房屋权属登记条例》等有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循同等、自愿、公允、诚恳信用、遵守法律的原则,经协商一样,达成如下条款:
第一条商品房状况
该商品房销售许可证号:____________________________
商品房座落:_______区、县_______路、道、街______________.设计用途_______,建筑结构_______,建筑层数为_______层。建筑面积
_______平方米,其中:套内建筑面积_______平方米,公共部位分摊建筑面积_______平方米。
商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等状况见附件二。
商品房土地来源为:_______.以出让方式取得土地运用权的,土地运用年限为_______年,自_______年_______月_____日至______年_______月_______日止。
其次条商品房价款
商品房销售按建筑面积计算,每平方米价格为_______元(币种:_______),价款为___________________元(币种:_______),计_____________________(大写)
第三条商品房交付及交付日期
商品房竣工,阅历收合格后,方可交付;未阅历收或验收不合格的,不得交付。
甲方于_______年_______月_______日前,将符合上述条件的商品房交付乙方运用。如遇不行抗力,不能履行合同的,按下列第____种方式处理:
1.变更合同。
2.解除合同。
3._____________________
第四条乙方付款形式及付款时间
双方约定,乙方按下列第_______种形式付款:
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.其他方式。
第五条甲方逾期交付商品房的处理
除遇不行抗力外,甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房,逾期在_______日内的,乙方有权向甲方追究已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的,乙方有权根据下列第_______种约定,追究甲方违约责任:
1.合同接着履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按商品房价款的_______‰。向乙方支付违约金。
解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息,利息自
2.同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按商品房价款的_______‰。向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时,甲方还应担当赔偿责任。
3._________________________________________________
第六条乙方逾期付款的处理
乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,逾期在_______日内的,甲方有权追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的,甲方有权根据下列第_______种约定,追究乙方违约责任:
1.合同接着履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定的应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按商品房价款的_______‰。向甲方支付违约金。
2.解除合同。乙方应每日按商品房价款的_______‰。向甲方支付违约金。
3._________________________________________________
第七条商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理
商品房建筑面积以房屋全部权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售建筑面积差异不超过±3%(包括±3%)的,每平方米价格保持不变,商品房价款按商品房建筑面积与销售建筑面积的差异多退少补。面积差异超过±3%的,双方约定如下:
第八条商品房质量及保修责任
甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三),未达到国家规定标准和承诺的,甲方应担当责任。
在乙方正常运用状况下,甲方应根据《天津市商品住宅质量保证书》的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的,甲方不担当责任。
第九条商品房配套设施运行的约定
下列配套设施运行日期约定如下:
1.上水:_______________________________________________________________
2.下水:_______________________________________________________________
3.供电:______________________________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 上海个人租房合同-高尔夫球场
- 临床试验设计的试验合作
- 临终护理记录单
- 产品设计图纸保管制度
- TEG在眼科手术中的临床应用
- 乳酸监测在生物统计学中的应用
- 护理不良事件的定义及分类
- 工程地质勘察和报告编制操作规程
- 工业设计工作流程及标准教程
- 钢琴培训规章制度
- 教学《电力电子技术》(第2版)南余荣
- 国开电大软件工程形考作业3参考答案
- 白酒的酿造工艺课件
- 2022配电网对分布式光伏的接纳能力分析
- 小学数学一年级下册第4单元《100以内数的认识》教材分析 教研探究 谈《100以内数的认识》的教学策略
- 学科学习与跨学科学习
- 通用电子嘉宾礼薄
- 仓库保管工国家职业标准
- 创业机会的认知与开发
- AE200H型号变频器用户手册
- 智能交通系统中交通事故预防与安全预警
评论
0/150
提交评论