建设工程法规与合同管理试题

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建设工程法规与合同管理试题目录：1、建设工程法规与合同管理试题2、建设法规与合同管理一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在下列经济法律关系主体中。（）是法人。A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队2.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。应当遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则。A.抵押B.担保C.质押D.定金。3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人B.被代理人C.第三人D.自己4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。A.委托B.法定C.指定D.再5.下列关于保证的说法不正确的是（）。A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。A.有效B.无效C.要约人未表示不接受有效D.要约人虽表示接受也无效9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于（）合同。A.有效B.无效C.既未成立也未生效D.虽未成立但已生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。A.无效B.变更C.有效D.终止12.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同规定2005年3月1日交货，但是在2005年1A.1200B.1100C.1000D.90013.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（）确定。A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.在不动产所在地履行14.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）。A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权15.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请求法院增加超过违约金部分损失16.下列关于合同争议解决方式之一的仲裁的说法不正确的是（）。A.这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议B.仲裁实行一裁终局原则C.仲裁机构是独立的组织，相互之间无隶属关系D.仲裁员必须由仲裁委员会指定17.仲裁应当（）进行。A.不开庭B.开庭但不一定公开C.公开开庭D.书面审理，当事人不出庭18.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为6家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）。A.仅允许排名前5名的投标人参加投标C.由排名第七的递补，维持6家投标人B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量D.重新进行资格预审19.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（）。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认20.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（）决定中标人。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门1.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A.未中标的投标人不退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还B.中标的投标人在中标的同时退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还2.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（）。A.自然人B.公民C.领导者D.组织3.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（）赔偿损失。A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理4.在下列各项中，符合代理特征的是（）。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D.代理行为的民事责任由代理人承担5.违约导致建设工程合同关系的变更是法律事实中的（）。A.违法行为B.合法行为C.自然事件D.社会事件6.FIDIC（（施工合同条件》要求，由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理7.下列可以构成一个有效的承诺是（）。A.承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺8.下列关于合同生效的时间说法不正确的是（）。A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效9.建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同是否无效。A.发包人确认B.工程师确认C.建设管理部门D.人民法院10.在下列合同中，（）合同是可撤销的合同。A.造成对方人身伤害而免责的B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C.在订立时显失公平的D.违反法律强制规定的11.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为（）。A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元损失C.甲方赔偿乙方2万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失12.订立合同时，当事人在合同中对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地13.应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保14.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（）。A.单方宣布合同中止履行B.请求政府行政主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为15.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。A.需经对方同意B.无需经对方同意，但应通知对方C.无需经对方同意，也不必通知对方D.需经对方同意，且必须要办理公证16.在合同权利义务终止的原因中，（）是最主要和最常见的原因。A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消17.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同18.招标投标法规定，应由（）监督招标活动是否依法进行。A.招标人的董事会B.招标代理机构C.仲裁机构D.建设行政主管部门19.按照国家有关规定，项目总投资在（）万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。A.200B.1000C.2000D.300020.《招标投标法》规定的招标方式有（）。A.公开招标B.公开招标、邀请招标C.公开招标、邀请招标、议标D.邀请招标、议标二、多项选择题（共10题，每题3分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.8分）1.在安全施工方面，（）等应当由发包人承担。A.安全防护措施费用B.提出安全防护措施C.实施安全措施D.因承包人措施不力造成的事故责任E.因发包人原因导致的安全事故责任2.竣工结算中发包人应承担的违约责任有（）。A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内元正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任B.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款C.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程D.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿E.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿3.某供货合同约定有采购方自提货物，但供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后可以（）。A.拒绝提货B.将钢材发运回供货方C.暂不付款D.要求对方承担多交货部分在代为保管期内的保管费用E.不承担代为保管期内因保管不善导致的货物损失4.设备制造阶段的监理工作包括（）。A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开箱检验5.FIDIC施工合同条件规定，下列的（）文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。A.合同协议书B.中标意向书C.专用条件D.图纸E.资料表6.FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有（）。A.合同地位不同B.工程款支付的开支项目不同C.业主对指定分包商利益保护不同D.承包商对分包商违约承担责任范围不同E.选择分包商的权利不同7.FIDIC（（施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（）。A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决8.索赔按目的划分包括（）。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔9.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。A.批评教育B.公平合理C.自愿D.协商一致E.及时10.承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（）。A.所引用的合同条款内容B.政府公告资料C.施工进度计划D.施工现场记录E.承包商受到损害的照片21.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（）。A.向承包人发出必须提前竣工的指令B.与承包人协商并签订提前竣工协议C.负责修改施工进度计划D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验项目22.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡23.下列关于质量保修责任的说法正确的是（）。A.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修B.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当24小时内到达事故现场抢修C.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修D.涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施E.质量保修完成后，由发包人组织验收24.大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定（）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.结算方式及期限D.提出质量异议的时间E.水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准25.FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括（）。A.规范B.图纸C.资料表D.投标保函E.中标函26.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法正确的有（）。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的28天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.工程接收证书中不包括确认工程达到竣工的具体日期27.依据FIDIC~施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括（）。A.修改进度计划B.控制使用暂列金额C.批准工程分包并审查分包商资质D.发布变更指令E.审查承包商索赔要求28.依据FIDIC{土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求29.工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。A.中标意向书B.经工程师认可的施工进度计划C.工程师发布的各种书面指令D.招标时的标前会议记录E.各类财务凭证30.依据FIDIC{施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.业主提前占用工程E.非承包商原因检验导致施工延误三、问答题（共20分，每题4分。）1.自然人2.法人2.自愿原则3.诚实信用原则4.后履行抗辩权5.诉讼5.保证：6.抵押：7.质押：8.留置：9.定金：7.平等原则8.公平原则9.不安抗辩权10.仲裁11.接收证书：12.限制行为能力的人：13.履约证书：14.暂定金额：15.订金四、问答题1.合同公证与鉴证的相同点与区别2.债权人可以留置的合同限于什么合同？3.什么事“三同时”制度？4.我国城市规划的方针是什么？5.可以通过合同约定的担保方式？为什么？6.合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照什么确定履行方式？我国建设工程的保修期限是如何规定的？7.简述合同履行的原则。8．什么是同时履行抗辩权？其适用条件有哪些？9．什么是先履行抗辩权？其适用条件有哪些？10.什么是不安抗辩权？其使用条件有哪些？11．什么是先诉抗辩权？3.建设工程施工合同文件的组成?12.正确的质量保修责任是什么？13.FIDIC施工合同条件规定工程师的职权范围14.什么是违约责任？承担违约责任的形式的有哪些？15.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照FIDIC施工合同条件的规定，承包商如何解决？。16.索赔按目的划分包括哪些并说明？精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档《建设法规与合同管理》课程学习指导资料编写蒋明建适用专业：土木工程管理适用层次：专升本四川大学网络教育学院二00四年三月《建设法规与合同管理》课程学习指导资料编写：蒋明建审稿（）审批（主管教学负责人签字）：本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求，参照现行采用教材《建设法规》(朱宏亮主编，武汉工业大学出版社，2000年)以及课程学习光盘，并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写，适用于土木工程管理专业专科（专科升本科）学生。第一部分课程的学习目的及总体要求一、课程的学习目的本课程是建设工程管理专业法律平台课程中的一门基础课程。本课程的目的是通过本课程的教学使学生掌握建设法律、法规基本知识，培养学生的工程建设法律意识，使学生具备运用所学建设法律、法规基本知识解决工程建设中相关法律问题的基本能力。同时对合同有一定认识，熟悉与合同相关的法律知识，理解和掌握工程建设领域涉及的合同种类及其法律特征、法律性质和主要内容，具备在工程建设实践中依法签订合同、审查合同和正确履行合同的基本能力。二、课程的总体要求为了使土木工程管理专业的学生，懂得建筑工程方面的法律法规知识而开设《建筑法规与合同管理》课，要求学生掌握建筑方面相关的法律法规知识，包括城市规划法、建筑业法规、招标投标法、房地产管理法等，使学生具备建筑方面的法律知识和素质。了解合同法产生和我国合同法立法状况以及特点；系统掌握合同法的基本概念、基本知识和基本理论、基本原则的内容，以及我国合同法的基本内容。能够运用基础理论分析问题和解决问题；在理解的基础上准确掌握合同法基本概念和含义、基本知识、基础理论以及法条的运用第二部分课程学习的基本要求及重点难点内容分析第一章建设法规概论1.本章学习要求了解建设法规的概念及调整对象；熟悉建设法律体系；掌握建设法规体系的构成要素和建设法规的立法原则及实施。(1)应熟悉的内容熟悉建设法律体系。(2)应掌握的内容掌握建设法规体系的构成要素和建设法规的立法原则及实施。(3)应熟练掌握的内容建设法规体系的构成要素和建设法规的实施。2.本章重点难点分析建设法规体系的构成：建设法规体系是由很多不同层次的法规组成.它的结构形式一般有宝塔型和梯型两种，我国采用的是梯型结构。我国建设法规体系由五个层次组成:建设法律,建设行政法规,建设部门规章,地方性建设法规,地方建设规章.其中，建设法律的法律效力最高，层次越往下的法规的法律效力越低。法律效力低的建设法规不得与比其法律效力高的建设法规相抵触，否则，其相应规定将被视为无效。3.本章典型例题分析[例1-1]构成我国建设法规体系的顶层有：A.城市规划法B.市政公用事业法C.村镇建设法D.建筑法E.城市房地产管理法F.城市规划法实施条例解析：我国建设法规体系采用了梯型结构形式;由城市规划法、市政公用事业法、村镇建设法、风景名胜区法、工程勘察设计法、建筑法、城市房地产管理法、住宅法等关于专项业务的法律构成我国建设法规体系的顶层，并由城市规划法实施条例等38部行政法规对这些法律加以细化和补充。（答案ABCDE）4.本章作业我国与工程建设相关的法律都有哪些？第二章工程建设程序法规1.本章学习要求本章重点是把握我国土地使用制度的三大块内容，即征用、出让和划拨。(1)应熟悉的内容熟悉工程项目建设程序；熟悉可行性研究及项目后评价制度。熟悉土地管理法律制度，土地利用与保护的有关规定。(2)应掌握的内容掌握国家建设用地取得与使用的程序及违反《土地管理法》的法律责任。(3)应熟练掌握的内容农地征用的政策规定，土地使用权出让的概念及政策规定；土地使用权划拨的范围及划拨土地的管理。土地使用权划拨的含义，农地征用补偿的范围和标准，闲置土地的处理。把握我国土地使用制度的三大块内容，即征用、出让和划拨。2.本章重点难点分析农地征用的政策规定，土地使用权出让的概念及政策规定；土地使用权划拨的范围及划拨土地的管理。土地使用权划拨的含义，农地征补偿的范围和标准，闲置土地的处理。3.本章典型例题分析[例2—1]建设征用(C)须由国务院批准。A.基本农田以外20公顷的耕地B．60公顷的草原C．5公顷的基本农田D.60公顷的荒地解析：根据《土地管理法》，征用下列土地的，由国务院批准：基本农田，基本农田以外的耕地超过35公顷的，其他土地超过70公顷的。[例2—2]我国《土地管理法》规定，征用土地的补偿费，按被征用土地的(B)给予补偿。A.用途B．原用途C．原用途及附加D．被征用前3年平均年产值解析：根据我国《土地管理法》规定，征用土地的，按照被征用土地的原用途给予补偿。[例2-3]根据《土地管理法》规定，属于农用地的有(ABCD)。A未耕作的耕地B．林地C．草地D.农田水利用地E．水利设施用地解析：农用地是指直接用于农业生产的土地，包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等，交通水利设施用地属于建设用地。4.本章作业1.按照我国《土地管理法》规定，征用耕地的土地补偿费为该耕地被征用前()。A.5年平均年产值的6～10倍B．5年平均年产值的4～6倍C．3年平均年产值的6～10倍D．3年平均年产值的4—6倍2.按土地管理法规定，因建设需要征用耕地的安置补助费，最高不得超过()。A被征用前5年平均年产值的4--6倍B．被征用前5年平均年产值的10倍C.被征用前3年平均年产值的12倍D.被征用前3年平均年产值的15倍3.．豪华住宅，私立学校，商场用地的土地使用权出让的法定最高年限，由低至高的顺序为()。A.商场、豪华住宅、私立学校B.豪华住宅、商场、私立学校。C.私立学校、商场、豪华住宅D.商场、私立学校、豪华住宅。4.以出让方式取得土地使用权的某栋住宅用地已使用了10年．按照国家规定，该住宅剩余土地使用年限最高为()年。A.40B.50C.60D.70第三章工程建设执业资格法规1.本章学习要求掌握《建筑法》工程建设执业资格制度的概念，熟悉工程建设从业单位资质管理的单位划分,资质等级划分，熟悉工程建设专业技术人员及关键岗位执业资格管理的具体内容。(1)应熟悉的内容熟悉工程建设从业单位资质管理的单位划分，资质等级划分，熟悉工程建设专业技术人员及关键岗位执业资格管理的具体内容。(2)应掌握的内容掌握工程建设执业资格制度的概念。(3)应熟练掌握的内容《建筑法》工程建设执业资格制度，注册建筑师和注册结构工程资格考试制度，注册监理工程师资格考试制度。建筑施工企业的资质管理和项目经理管理制度。2.本章重点难点分析注册建筑师制度；注册结构工程师制度；注册监理工程师制度；建筑施工企业的资质管理和项目经理管理制度。3.本章典型例题分析{例3-1}监理企业的资质根据其人员素质、专业技能、管理水平、资金数量及实际业绩分为（B）A.二级B．三级C．四级D．五级4.本章作业1.工程设计资质可以分为()。A．工程设计综合资质B．工程设计劳务资质C．工程设计专项资质D．工程设计专业资质E．工程设计行业资质2．根据我国《建筑法》规定，建筑项目应当在领取施工许可证后的()内开工。A．1个月B．3个月C．6个月D．12个月3．按照我国《建筑法》规定，建筑工程实行施工许可证制度。办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到申请后的()内，应对符合条件的申请者颁发施工许可证。A．15日B．30日C．2个月D．3个月判断正确或错误1．不同资质等级的同一专业单位实行联合共同承包建筑工程的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。()第四章城市规划法律制度1.本章学习要求掌握城市规划的基本概念和内容；熟悉城市规划的编制与审批程序；掌握城市规划实施的法律规定。房地产法律制度：了解房地产立法概况、熟悉房地产开发用地管理制度、了解房屋拆迁的补偿及房地产交易的有关法律规定。(1)应熟悉的内容熟悉城市规划的编制与审批程序；熟悉房地产开发用地管理制度；(2)应掌握的内容掌握城市规划实施的法律规定。(3)应熟练掌握的内容控制性详细规划的控制体系，熟悉城市总体规划、城市分区规划、城市详细规划、城市用地分类；城市规划实施的法律规定。2.本章重点难点分析控制性详细规划(掌握)1．控制性详细规划的主要任务以城市总体规划或分区规划为依据，详细规定建设用地的各项控制性指标和其他规划管理要求，强化城市规划的控制功能，并指导修建性详细规划的编制。2．控制性详细规划的主要内容确定用地面积和用地界线；(2)规定各块土地使用、建筑容量、建筑形态、交通、．配套设施及其他控制要求；(3)确定各级支路的红线位置，控制点坐标和标高；(4)确定工程管线的走向、管径和工程设施的用地界线；(5)制定相应的土地使用及建筑管理规定。3.控制性详细规划的控制体系，见表4-1控制性详细规划的控制体系表4-1控制体系指标属性备注用地控制用地性质规定性的地块控制指标用地面积建筑密度规定性的地块控制指标通常以上限控环境容量控制容积率规定性的地块控制指标按需制定上限和下限绿地率规定性的地块控制指标、通常以下限控制人口容量指导性的地块控制指标通常以上限控制建筑形态控制建筑控制高度规定性的地块控制指标建筑红线后退距离规定性的地块控制指标通常以下限控制交通控制内容交通出入口方位规定性的地块控制指标停车泊位规定性的地块控制指标通常以下限控制城市设计控制建筑、形式、体量、色彩、风格要求指导性的地块控制指标配套设施体系生活服务设施，市政公用设施规定性的配套控制指标3．本章典型例题分析[例4-1]下列有关城市规划区表述正确的是(DE)。A.城市规划区的土地均为国有土地B.城市规划区范围内用地必须遵守(城市房地产管理法)C.城市规划区就是城市市区D.城市规划区包括城市市区，近郊区及城市行政区域内因城市建设和发展需要进行规划控制的区域E.城市规划区的具体范围由城市人民政府在编制城市总体规划中划定[例4-2]判断正确或错误1．一般而言，城市总体规划的期限为20年，近期建设规划的期限为3年。(×)4.本章作业．1．()年通过的《中华人民共和国规划法》，标志着我国城市规划走上了法制轨道。A．1984B．1985C．1986D．19872.编制城市规划，一般分总体规划和()两个阶段。A．分区规划B．详细规划C．区域规划D．专业规划3．关于城市规划审批说法正确的是()。A．直辖市的城市总体规划由直辖市人民政府报国务院审批B．省和自治区所在城市的总体规划，由当地政府报国务院审批C．县人民政府所在地城镇总体规划，报国务院审批D．城市分区规划经当地城市规划主管部门审核后，报城市人民委员会审批4．省和自治区人民政府所在地城市、城市人口在100万以上的城市及国务院指定的其他城市的总体规划，报()。A．所在地市人民政府审批B．所在地市人民政府审批，报省级人民政府备案C．报省、自治区人民政府审批D．报省、自治区人民政府同意，报国务院审批工程发包与承包1.本章学习要求掌握《建筑法》《招标投标法》建筑工程招标与投标的法律规定。（1）应熟悉的内容建设工程发包与承包的两种方式：招标投标和直接发包（2）应掌握的内容强制招标的工程建设项目范围，可以不进行招标的项目范围（3）应熟练掌握的内容工程建设招标的范围和规模标准2.本章重点难点分析工程建设项目招标规模《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；④单项合同估算价低于第①②③项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。3．本章典型例题分析[例5-1]我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括(AB)。A.公开招标B．邀请招标D．地区内招标E．行业内招标4.本章作业．1.招标投标的最终目的是签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表述是()。A.招标是要约，投标是承诺B．招标是要约邀请，投标是要约C投标是要约邀请，中标通知是要约D招标是要约，中标通知是承诺2．在我国境内进行的大型基础施工工程建设项目，可以不进行招标的环节是()。A.可行性研究B．勘察设计C．施工D．监理第六章工程勘察设计法规1.本章学习要求了解《建筑法》工程建设标准的概念及工程建设标准化的意义；熟悉工程建设标准的种类；掌握工程建设标准的制定与实施的有关规定。应熟悉的内容熟悉工程建设标准的种类掌握的内容掌握工程建设标准的制定与实施的有关规定。应熟练掌握的内容掌握工程建设标准的制定与实施的有关规定。2.本章重点难点分析勘察设计应严格遵守以下规定：（1）.禁止将勘察设计由没有勘察设计证书的人承担。（2）.禁止个人承担勘察设计任务。（3）.严禁无证挂靠登记勘察设计合同。（4）.禁止私拉乱雇外单位人员乱拉勘察设计任务。（5）.未经批准禁止转包直接委托给其他单位进行设计。（6）.禁止将勘察设计任务转包和直接委托给其他人设计。（7）.勘察设计任务中禁止采用不正当手段乱压价。第七章工程建设监理法规1.本章学习要求掌握《建筑法》监理工程师权利与义务的规定。(1)应熟悉的内容建设监理管理制度：建设监理是对建设前期的工程咨询，建设实施阶段的招标投标、勘察设计、施工验收，直至建设后期的运转保修在内的各个阶段的管理与监督。我国目前的监理是项目实施阶段的监理。（2）应掌握的内容．建设监理委托合同的形式主要有：①正式合同；②信件式合同；③委托通知单；④标准合同(FIDIC合同)。(3)应熟练掌握的内容监理的基本方法是控制；基本工作是“三控”、“两管”、“一协调”，建设工程监理范围。2.本章重点难点分析建设工程监理单位的质量责任和义务；(1)工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。(2)工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建设材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务。(3)工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。(4)工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。(5)监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。3．本章典型例题分析案例【背景】某工程结构厂房．在杯形基础施工过程中，材料已送样，由于工期较紧，施工单位负责人未经监理许可指令施工，待已浇筑15个杯形基础之后。发现水泥实验报告中某些项目质量不合格，如果15个杯形基础返工重做，工期延误12天，经济损失达0.81万元。【问题】1．监理工程师如何处理该问题？2.对该部分质量如何验收？3．监理工程师对进场原材料、半成品或购配件如何控制质量？4．工程质量事故成因的基本因素主要有哪些方面？【参考答案】监理工程师对水泥报告中某些项目质量不合格的处理：首先监理工程师下达该部分《工程暂停令》，要求采取必要的措施，经法定检测单位鉴定。如果施工质量达到设计要求，或经原设计单位核算；仍能满足结构安全和使用功能；可不做处理。如果鉴定达不到设计要求经原设计单位核算，满足不了结构安全和使用功能要创、监理工程师应组织事故调查，组织相关单位研究，并责成相关单位完成处理方案，并予以审核签认。监理工程师要求施工单位对工程质量事故进行处理，监理工程师旁站监督，处理、检查。验收、鉴定，签发《工程复工令》。4.本章作业1．监理企业的资质根据其人员素质、专业技能、管理水平、资金数量及实际业绩分为()。A．二级B．三级C.四级D．五级[案例背景]某建筑工程项目为框架结构，主体结构正在施工。在现浇钢筋混凝土柱的施工过程中，监理工程师对24根柱子的检查中发现有6根柱子拆模后存在轻度蜂窝、麻面现象，有13根柱子混凝土强度严重不足及表面蜂窝、麻面的质量问题，有5根柱子存在局部露筋，蜂窝、麻面较严重。【问题】1．监理工程师对拆模后轻度、蜂窝、麻面的6根柱子的质量存在问题如何处理？2．监理工程师对13根柱子强度严重不足及蜂窝、麻面的质量问题应如何处理？3．监理工程师对5根柱子存在局部露筋，蜂窝、麻面较严重应如何处理？4．对该质量问题处理基本要求？5．简述施工阶段隐蔽验收的主要项目和内容？6．隐蔽工程监理工程师如何验收？【参考答案】见光盘案例分析第八-九章建筑工程质量与安全法规本章学习要求掌握《建筑法》建筑工程质量与安全的规定（1）应熟悉的内容建设单位的质量责任与义务（2）应掌握的内容施工单位的质量责任与义务（3）应熟练掌握的内容房屋建筑工程质量保修期限和房屋建筑工程质量保修责任2.本章重点难点分析建设工程质量保修办法和房屋建筑工程质量保修期限和质量保修责任。3.本章典型例题分析[例1]质量保修书中规定的在正常使用条件下，最低保修期限为2年的有(C)。A.屋面防水工程B．供热与供冷系统、C．电气管线D.地基基础工程4.本章作业．1.房屋建筑工程质量保修，是指对房屋建筑工程竣工验收后出现的质量缺陷，予以修复。()第十章建设工程合同管理法规1.本章学习要求（一）合同概述了解合同法律制度的立法状况；熟悉合同法律关系及合同的基本类型；掌握合同的概念。（二）合同的订立了解合同订立的基本原则；熟悉合同的形式；掌握要约与承诺的有效要件和合同应具备的主要条款。（三）合同的效力了解合同效力的基本概念；熟悉可撤销合同、效力待定合同的法律规定；掌握有效合同的成立要件及无效合同的认定与处理。（四）合同的履行了解合同履行的概念和合同履行的原则；熟悉合同履行的要求；掌握合同中约定不明条款的履行及合同履行中的抗辩权、代位权、撤销权。合同的担保了解合同担保的概念；熟悉质押、留置、定金担保的规定；掌握保证、抵押担保的规定及担保的后果。（六）合同转让、变更与解除了解合同转让、变更与解除的概念；熟悉合同转让、变更与解除的形式与程序；掌握合同转让、变更与解除的条件及法律后果。（七）违约责任（七）了解违约责任的概念；熟悉违约责任构成条件；掌握承担违约责任的形式及免责规定。（八）合同争议的防范及处理了解合同争议处理的概念；熟悉合同争议的防范措施；熟悉合同的监督与管理；掌握仲裁与诉讼的程序。（九）工程合同概述了解工程合同的概念及法律特征；熟悉工程合同的种类。（十）工程建设施工合同了解工程建设施工合同的概念及特征；熟悉工程建设施工合同的管理内容；掌握工程建设施工合同示范文本的主要内容及施工合同索赔的基本要求。（十一）FIDIC合同条件了解FIDIC合同条件的框架体系；熟悉FIDIC合同条件的基本内容。3、本章典型例题分析选择填空：1.甲公司（供方）与乙公司（需方）于1999年11月2日签订了一份计算机购销合同。在合同履行一部分后，乙公司于1999年12月5日发现甲公司尚未注册登记、领取营业执照，于是在1999年12月25日向法院提起诉讼，法院于2000年3月4日作出判决，确认该合同为无效合同。根据我国合同法的规定，该合同从（A）起没有法律效力。A.1999年11月2日B.1999年12月5日C.2000年3月4日2.根据有关法律规定，下列工程项目中，（BCD）必须采用招投标的方式订立合同。A.投资在2千万元人民币以上的项目B.全部或部分使用国有投资的项目C.使用外国政府援助资金的项目D.关系社会公共利益、公众安全的项目4.本章作业．见光盘第一次作业；第二次作业；第三次作业；第四次作业。第一次作业；第二次作业；第三次作业；第四次作业【参考答案】此答案仅供参考,如发现错误请来信提出以便纠正.第一次作业一、填空：1、民事权利义务的关系；2、1999年3月15日，1999年10月1日；3、自然人，法人，其他组织；3、物、行为，智力成果；5、事件，行为；二、选择填空：1、BC2、ABC3、C三、判断正误：1、×合同法律关系主体包括三种类型，法人和组织是正确，自然人先产生权利能力后有行为能力，但可以同时消灭。2、√3、×3题错误原因是：实践合同是指除合同当事人意思表示一致达成协议外，还须交付标的物才能成立的合同，而勘察设计的合同是只要当事人意思表示一致，就合同的主要条款达成协议而成立，属诺成合同。四、简答：1、答：法律关系是由法律规范所调整并确认形成的当事人之间以权利和义务为内容的一种特殊的社会关系。法律关系与其他社会关系的区别在于它的特殊性：其一是这种关系必须是通过法律调整而形成的。若没有由法律规范调整的就构不成法律关系。（当事人之间的权力义务是否通过法律调整）。其二，这种关系有法定的权力和义务，其当事人之间是以法律规范确认的权利和义务为纽带而联系在一起。而其他的则不是法律关系。①分析该社会关系中当事人具体的权力和义务②查找相关的法律法规③对照比较得出结论。2、答：建筑施工企业的民事权利能力和民事行为能力由《建筑法》确定。《建筑法》第13条规定，建筑施工企业按照其拥有的注册资本，专业技术人员，技术装备和已经完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。经营范围+资质等级确定、营业执照+资质等级证书来体现。四级建筑施工企业不可以承建10层、20米跨度的建筑物。因为它必须在资质许可的范围内从事建筑活动，而它的承包工程范围是8层以下18米跨度以下的建筑物。五、案例分析：1、答：其法律事实为：A建材厂与B建筑公司于1996年9月28日签订合同的行为2、答：其合同法律关系的三要素为（1）主体：A建材厂和B建筑公司两个法人单位（2）客体：瓷砖（3）内容：①A建材厂所享有的权力：要求B建筑公司在收货后15天内付清货款108000。②A建材厂的义务为：瓷砖质量，包装和运输方式；符合约定将3600件每件30元总金额为108000元的瓷砖于1996年10月20日前送至B建筑工地，并接受B公司验收。③B建筑公司所享有的权力：按照合同所约定的瓷砖质量、包装和运输方式要求A建材厂将3600件，每件30元总金额为108000元的瓷砖于1996年10月20日前送至自建筑工地，并按规定的验收方式对其进行验收。④B建筑公司所承担的义务：在收瓷砖后15天内向A建材厂付清货款108000元。第二次作业一、填空1、意思表示 2、发出要约3、同意要约 4、合同二、判断并简述理由1、×因为要约生效时起对要约人产生法律约束力，而受要约方作出承诺时起，双方才都均被法律约束。2、×因为在订立合同时，法律、行政法规规定采用书面形式的，要采用书面形式，不能完全由当事人决定。3．√三、选择填空1、A（承诺不得撤销） 2、B、D 3、B四、草拟要约和要约邀请各一份要约：╳╳食品公司：我厂库存优质牛肉干5吨，你方是否愿意以20元/斤的价格购买，数量不限，请在收到此函后五天内予以答复。某肉食加工厂2003.9.21要约邀请：“我厂现存优质牛肉干5吨，如贵公司有意购买，请速派人来我厂批发，本函已发往A、B、C三厂，欲购从速”某肉食加工厂2003.9.21五、案例分析答：法院的观点是正确的。①从案情介绍上看，双方口头达成意向中，涉及“每面镜子价格100元”，而非如徐某所称“价格是百元左右”。当事人徐某违反了无合同义务。②合同的成立意味着当事人的意思表示已经达成了一致；而案例中，该合同必要条款意思表示不一致。③对于徐某对口头合同内容的更改应视为实质性更改，则徐某所发出已构成一份新要约。④而韩某对徐某所作出的更改或要约，并未作出以明示方式表示的承诺，其不作为应视为没有承诺。⑤综上所述，双方的合同未成立。第三次作业一、填空1、订立合同 2、公开；邀请3、动产；权利 4、1年内5、保证、抵押、质押、留置、定金二、判断：1、×一方以欺诈。胁迫的手段订立的合同，若损害国家利益为无效合同，若损害一方当事人利益为可撤销的合同2、√3、√4、√保证合同的主体应是债权人与保证人5、√两者都要向债权人承担保证责任，不同的是连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权。三、选择：A（无效合同从订立日起无效）2、B、C（还有运输，建设工程合同）3、ACD 4、ACD 5、BCD四、简答：1、答：“建设工程施工招标程序”符合合同法对合同订立程序的规定。因为合同的订立程序必须包括资信审查、协商恰谈、合同成立和生效三个部分。而建设工程施工招标程序中的项目报建、审查建设项目和建设单位资质，招标申请，资格预审文件、招标文件编制与送制，分别对合同两个主体经营范围、资质等级等审查，确定当事人的主体资格。而招标单位刊登资审通行、招标通告相当于发出要约邀请，而投标单位前来竟标，相当于向招标单位发出要约，招标单位经过评标后确定中标单位，发出中标通知书，此通知书相当于是承诺。之后招标单位和中标单位应当自中标通知书发出之日30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。这些程序完全符合合同法所规定的合同订立程序的。2．答：无效合同是指合同虽然已经成立但是因为欠缺生效的要件而自始就不具有法律约束力的合同。可变更合同是指合同虽已成立，但由于存在着法定的可变更的因素，经一方当事人的请求，法院或仲裁机构确认后予以变更的合同。可撤销的合同是指合同虽已成立，但由于存在着法定可撤销的因素，经一方的当事人的请求，法院或仲裁机构确认后予以撤销的合同。为了防止上述合同的产生，在签订合同时应注意在事先对合同主体双方进行严格的资信审查，并查询相关法律法规，看是否存在导致合同无效，可变更和可撤销的因素。五、案例分析：1．本案中的合同为无效合同，因为材料上明确指出“经法院查明，贸易公司因自有资金仅14万元，少于国家规定注册资金的最低数额，未核准登记”也就是说，该贸易公司并没有营业执照，也即不具备民事权力能力和民事行为能力。贸易公司并不具备订阅合同的主体资格，所以应为无效合同。2．蓖麻纤维厂的主张不应得到支持。因为由上题已分析出蓖麻纤维长与贸易公司之间签定的合同无效。而蓖麻纤维厂要求的“贸易公司除支付因逾期不交货的违约金和预付款的利息外，还应继续履行合同”的主张是以有效合同为基础的。如果此合同为有效合同，则根据《合同法》第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。那么它的要求是应予支持的。然而对于无效合同讲，它从订立日起就是无效的，因而谈不上违约。3．据合同法规定，此合同因一方当事人贸易公司并不具有营业执照，即民事权力能力和民事行为能力，其不具有合同的主体资格，因而此合同判为无效合同。贸易公司需将蓖麻纤维厂所付的货款140000元退还，而蓖麻纤维厂也应将贸易公司所交的120担三等二级蓖麻（每担140元）退还于贸易公司。第四次作业一、简答：1．据我国《合同法》126条规定，涉外建设工程合同产生争议后，当事人可以选择本国，他国，第三国法律。因此这类合同产生争议后，应按约定条款来决定法律适用。若合同当事人没有选择处理合同争议所适用的法律，则适用与合同有最密切的联系的国家的法律。即工程所在地国家法律；在建设工程中采购设备的涉外成套设备供应合同，就适用与设备安装，运转地的国家法律等。2．根据诉讼时效的有关规定，企业在自身的经济权利受到侵害时应注意及时主张自己的权益。根据法律规定的条款在诉讼时效期间内及时向法院起诉或行使自己的权利。在证据不足以起诉时，可以做出主观行为使诉讼时效中断，不断延长诉讼时效，以找足证据。二、撰写争议解决条款；本合同若发生争议，则所涉及的一切争议，双方应及时协商解决，也可由标的所在地相关行政主管部门调解。协商或调解不成时，双方同意提交成都仲裁委员会进行仲裁。三、案例分析据我国《民法通则》135条规定：除法律另有规定的以外，诉讼时效期间为两年。本例中的合同是一份普通的买卖合同，因而它的诉讼时效期间应为普通时效期间2年，又据法律规定诉讼时效期间的起算是从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日开始计算。即从履行期限届满日或实际发现时间算起。本案中合同约定2000年6~8月为交货期限，9月1日买方付款。6-8月卖方履行合同，而买方却违约拖欠款。卖方在9月1日没有收到货款，所以其诉讼时效期间应从2000年9月2日算起，即其诉讼时效为2000.9.2---2002.9.1。在2000年12月30日卖方发函催款，并告诫买方：如再拖欠货款将起诉至法院的行为，是主张自己要求买方付款的权利。根据我国《民法通则》规定：因一定事由的发生阻碍时效的进行，致使以前经过的时效期间统归无效，即诉讼时效中断，从诉讼时效期间重新计算。其事由包括提起诉讼，当事人一方提出权利主张或另一同意履行义务。因此本案中原来的2000.9.2~2002.9.1的诉讼时效在2000年12月30日中断，其诉讼时效应重新计算为：2000年12月31日至2002年12月30日。第三部分综合练习题一、判断正误(每小题1分，共10分。正确的在题后括号内划√错误的划ⅹ)1某建设项目的建设工期不足一年，则申领施工许可证时要求其到位资金原则上不得少于工程合同价的50％。()2．一般而言，城市总体规划的期限为20年，近期建设规划的期限为3年。()3．不同资质等级的同一专业单位实行联合共同承包建筑工程的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。()4．合同法律关系主体的民事权利能力和民事行为能力同时产生，同时消灭。（）5.合同变更后，原合同自始不生效力，已经履行的债务因合同的变更亦要失去法律效力。()二、单项选择题(每小题1分，共10分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，请将正确答案的序号填在括号内）1．豪华住宅，私立学校，商场用地的土地使用权出让的法定最高年限，由低至高的顺序为()。A.商场、豪华住宅、私立学校B.豪华住宅、商场、私立学校。C.私立学校、商场、豪华住宅D.商场、私立学校、豪华住宅。2.以出让方式取得土地使用权的某栋住宅用地已使用了10年．按照国家规定，该住宅剩余土地使用年限最高为()年。A.40B.50C.60D.703．根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期（）。A．以一次为限，且不得超过三个月B．以两次为限，每次不超过三个月C．次数不限，每次不超过三个月D．次数不限，总期限不超过三个月4．建设工程发生质量事故时，有关单位应当在()h内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A．12B．24C．48D．一周5．由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称：()。A．DIFIC合同B．DIFIC合同条件C．DIFIC合同条款D．FIDIC合同E．FIDIC合同条件F．FIDIC合同条款6．房屋建筑工程保修期一般从()之日起算。A．项目竣工B．住宅交付使用C．项目完工D.买卖双方签订预售合同E．购买方取得房地产权证书F．工程竣工验收合格三、多项选择题（每小题1分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二个以上的正确答案，并将其序号填在括号内。多选、少选、错选均不得分）1享有撤销权的当事人不能以自己单方的行为来撤销合同，只能向()主张撤销该合同。A．法院B．仲裁机关C.工商管理机关D．有关主管机关E．合同的审批机关2我国合同履行制度的具体表现有()。A．合同履行的保全制度B．合同履行的规则C．合同履行的终止D．合同履行中的抗辩E．合同履行的标的3.下列建设工程必须实行监理的是()。A.三峡水利工程B.农民个人出资自建住宅C.利用亚州银行贷歇工程D.利用法国政府援助资金的工程E.民营企业家投资开发建设的住宅小区工程4下列建设用地的土地使用权可以采用行政划拨方式取得的有()。A.豪华住宅用地B.非国家重点扶持的交通项目用地C．军事用地D.经济适用住房建设用地E.城市基础设施用地四、名词解释（每小题3分，共12分）1．合同2．承诺五、简答题(每小题6分，共18分)1．简述区分有偿合同与无偿合同的法律意义。2．根据我国《合同法》的有关规定，哪些债权不得让与?六、论述题(20分)试论我国合同法规定合同履行规则的主要内容。七、案例分析题(每小题10分，共20分)【背景材料】某工程中甲乙双方按照GF－91－0201示范文本签订了施工合同。合同价为2600万元人民币，合同工期600天。在合同中，业主与施工单位双方同意：“每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚”。工程施工到100天时，监理工程师经材料复试发现甲方所供的部分钢材不合格，造成乙方停工待料19天；以后，在工程进行到150天时，因甲方变更设计了又造成部分工程停工16天。工程最终工期为620天。【问题】1．乙方在第一次停工后10天，向监理方提出索赔要求，“索赔停工损失的人工费、机械闲置费等6.8万元；第二次停工后12天乙方提出因停工损失索赔7万元。两次索赔乙方均提交了有关文件作为证据，监理工程师应如何处理？2．工程竣工结算时，乙方提出工期索赔35天。同时，乙方认为工期实际提前了15天，要求甲方奖励7.8万元。甲方认为乙方当时未进行工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明乙方默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚乙方10.4万元。你认为监理工程师应如何处理？【参考答案】判断正误(每小题1分，共10分。正确的在题后括号内划√错误的划ⅹ)1√2×3√4×5×二、单项选择题(每小题1分，共10分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，请将正确答案的序号填在括号内)1