网架工程合同范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档网架工程合同范本目录：1、网架工程合同范本2、零星工程合同范本合同编号:钢结构及屋面工程施工合同发包人：承包人：工程名称：

目录第一部分协议书第一条 工程概况 1第二条 承包方式及承包范围 1第三条 工程质量标准、验收标准及质量保修期 1第四条 合同工期 1第五条 合同价 2第六条 调价内容及调价方法 2第七条 付款时间、条件与付款方式 3第八条 现场移交标准 3第九条 施工配合和总包服务内容 3第十条 材料厂家、品牌 3第十一条 双方现场代表 4第十二条 其他约定 4第十三条 合同生效 4第十四条 合同附件 5第二部分专用条款第三部分通用条款钢结构及屋面工程施工合同第一部分协议书发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。工程概况一、工程名称：钢结构及屋面工程二、工程地点：三、工程内容：四、其他约定见专用条款第一条。承包方式及承包范围一、承包方式：承包人以总价包干的方式承包本工程。二、承包范围：三、其他约定见专用条款第二条。工程质量标准、验收标准及质量保修期一、二、其他约定见专用条款第三条及通用条款第9、12、13条。合同工期一、单项工程总工期如下：序号单项工程名称总工期（含制作、安装及验收）1234二、若场地分期分批移交，则分期分批下发开工令，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。三、四、其他约定见专用条款第四条及通用条款第14条。合同价一、合同总价：本工程合同总价为人民币：（￥元），合同包干总价组成详见附件1。二、各单项工程包干总价如下：1、2、3、4、……三、其他约定见专用条款第五条及通用条款第16条。调价内容及调价方法一、钢材基准期价格及施工期价格□以发布的（以下称“信息价格”）为准。□以“我的钢铁网（mysteel）”发布的（城市）市场建筑钢材价格行情（以下称“钢铁网价格”）为准。二、调价内容：。三、。四、如因发包人原因而导致工期延长，人工窝工费按元/工日计算,现场管理费按人工窝工费的%计取。具体计取办法详见专用条款第六条。五、其他详见专用条款第六条。付款时间、条件与付款方式一、预付款比例为各单项工程合同包干价的15%。二、第一次进度款比例为该单项工程合同包干价的25%。三、第二次进度款比例为该单项工程合同包干价的25%。四、其他约定见专用条款第七条及通用条款第17条。现场移交标准一、。二、详见专用条款第八条。施工配合和总包服务内容一、。二、详见专用条款第九条。材料厂家、品牌一、材料厂家要求：承包人使用的钢材（含网架杆件、钢板、檩条）必须为厂家生产。□承包人使用的螺栓球必须为厂家生产；承包人使用的高强螺栓必须为厂家生产。□承包人使用的防火涂料必须为厂家生产。二、材料进场前，承包人需提供材料的质量检测证明文件和生产厂家的相关资料报发包人审核，经发包人同意后方可使用。材料的实物样板经双方确认后封存，作为验收的标准。三、若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替，或者发包人在本条第一款中没有约定品牌的，则承包人必须事先报发包人审核批准。四、其他约定见专用条款第十条及通用条款。双方现场代表一、发包人授权为现场管理代表，身份证号码：，手机：，地址：，邮政编码：。二、承包人委派为项目经理，身份证号码：，手机：，地址：，邮政编码：。三、其他约定见专用条款第十一条。其他约定一、本合同“通用条款”中所称的“协议书”包含本协议书及专用条款。双方当事人在自愿、平等的基础上对本协议、第二部分“钢结构工程专用条款”及第三部分“通用条款”中的条款进行了协商。承包人对于第二部分“钢结构工程专用条款”及第三部分“通用条款”的修改意见，已经完整地包含在本协议书中。双方自愿遵守“钢结构工程专用条款”、“通用条款”未修改的部分及本协议书。二、发包人通讯地址:，邮政编码为：，传真号码：。承包人依本地址向发包人发送有关信函文件，发包人如变更上述地址应及时通知承包人，避免发生延误。承包人通讯地址：，邮政编码为：，传真号码：。发包人依本地址向承包人发送有关信函文件，因承包人所留地址有误或变更地址未通知发包人的责任由承包人承担，发包人向承包人所发送的信函文件等视为已送达承包人。三、工程竣工验收后，承包人须向发包人提供竣工资料一式份（含光盘）。四、五、其他约定见专用条款第十二条。合同生效一、本合同自双方签字盖章后生效。二、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。三、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。四、本合同文本一式肆份，发包人、承包人各执贰份，各份具同等法律效力。合同附件附件一、工程量清单表表1：钢结构及屋面工程包干总价汇总表表2：分部分项工程包干总价分析表表3：分部分项工程综合单价分析表附件二、钢结构屋面工作界面表附件三、民工权益保障承诺书附件四、项目组织架构表附件五、恒大地产集团工程签证、结算事项告知函附件六、施工图纸：《钢结构与屋面工程施工图纸》附件七：恒大地产集团举报渠道告知函发包人（盖章）:承包人（盖章）:签约代表：签约代表：电话：电话：签约日期：年月日签约日期：年月日附件一、工程量清单表表1：钢结构及屋面工程包干总价汇总表序号单项工程名称钢结构水平投影面积包干总价用钢量（t）备注(平方米)(元)1234567……总计总价合计：￥元（大写：）附件三民工权益保障承诺书致公司:本公司已与贵司签订《钢结构及屋面工程施工合同》，我司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：1、我司将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部门工作对接。2、我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项目的民工用工和管理工作，足额支付劳务分包单位的工程款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。3、我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除应附确认的形象进度资料之外，同时应附确认的民工权益保障合格资料），我司在合同履行过程中，将按贵司要求按时如实填报有关民工权益保障资料。如果我司违反承诺，则同意贵司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额，同时贵司有权收取我司欠薪款项30%的违约金。4、我司承诺在合同履行过程中发生任何争议、纠纷，均通过协商或者正常的法律途径解决。任何情况下，我司不得组织、策划、指挥、指使、默许承包人工人（含所雇人员）、供应商向有关部门投诉、控告、检举或聚集闹事、静坐、围攻等等，并应积极预防、阻止上述情况发生。5、一旦出现因我司原因严重拖欠民工工资，导致民工以聚集的方式讨要工资或报酬事件或向有关部门投诉、控告、检举或的，每发生一次，我司向贵司支付违约金10万元；如受到报纸、电视等媒体曝光或政府有关主管部门通报批评的，每发生一次，我司向贵司支付违约金30万元；同时我司同意由贵司直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除，且贵司有权直接减少我司的承包范围直至解除合同，我司无权向贵司提出任何补偿或赔偿要求。6、如上述3、4的情形同时存在的，我司须分别向贵司支付违约金。承诺人：（企业盖章）法定代表人：（法人委托人）承诺日期：年月日

附件四：项目组织架构表工程名称：钢结构及屋面工程承包单位：单位名称企业资质法人代表项目管理架构姓名职务身份证号码社保帐号执业资格联系电话主要施工技术质安人员清单工种姓名执业资格身份证号码社保帐号

附件五恒大地产集团工程签证、结算事项告知函本着“诚信、阳光、共赢”的合作方针，进一步维护合作伙伴的利益，稳固互惠共赢的良好局面，现就签证、结算有关事项告知如下：一、签证资料报审及投诉方式1、乙方向甲方工程部报送签证资料的同时，须将乙方联系人及联系方式、签证单（含编号）、与甲方工程部交接签收记录等资料传真或者电子扫描版报恒大地产集团开发建设监察中心签证管理办公室备案。2、签证办理时限：甲方在乙方提交签证资料后120小时内审批完成返回乙方或者签署审核意见返还乙方。3、甲方工作人员拒绝接收、审核签证资料的，或者未在规定时间内审批完毕，或未在规定时间内签署意见返还乙方的，乙方可向恒大地产集团开发建设监察中心签证管理办公室投诉。备案及投诉联系方式：24小时投诉热线电话传真邮箱：hdkj@evergrande。二、结算资料报审及投诉方式1、乙方将工程结算书直接报甲方预决算部、其他竣工资料报甲方工程部，同时将与预决算部及工程部的交接签收记录传真或者电子扫描版报恒大地产集团预决算审计部结算管理办公室。2、甲方工作人员拒绝接收、审核结算资料的，或者未在规定时间内审核、审计完毕，乙方可向恒大地产集团预结算审计部结算管理办公室投诉。报审及投诉联系方式：24小时投诉热线电话传真邮箱：hdys@evergrande。请乙方积极全面配合甲方工作，以便甲方更好地做好签证、结算工作。

附件六：施工图纸附件七：恒大地产集团举报渠道告知函为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，敬请各单位在与恒大地产集团各单位、部门业务交往工作中，将我方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司监察部门进行举报。具体举报渠道告知如下：举报电话及联系人13798197799潘先生举报传真报电子邮箱：hddc110＠163举报受理部门：恒大地产集团监察室受理部门地址：广州市广州大道中928号5楼恒大地产集团监察室（邮政编码：510000）我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。欢迎举报！！！恒大地产集团监察室钢结构工程专用条款(2012年版)

目录第一条 工程概况 1第二条 承包方式及承包范围 1第三条 工程质量标准、验收标准及质量保修期 1第四条 合同工期 2第五条 合同价 2第六条 调价内容及调价方法 3第七条 付款时间、条件与付款方式 6第八条 现场移交标准 6第九条 施工配合和总包服务内容 7第十条 材料厂家、品牌 8第十一条 双方现场代表 8第十二条 其他约定 9专用条款工程概况工作内容：承包人负责按发包人确认的设计图、施工图、补充图、相关设计变更图纸及变更通知等资料承揽钢结构及屋面工程。承包方式及承包范围承包方式：包工、包料、包机械、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金等包干总价的形式承包本项目。承包范围：包括但不限于钢结构及屋面板材料的供应（附产品检验报告、合格证书、产品说明书）、制作、防火防腐处理、运输至现场、卸货、保管、场内二次运输、安全设施、安装、钢屋面与混凝土交接部位的防水、防漏、防冷桥、防结露施工等、垃圾清理至发包人指定堆放地点、工程及材料所须的各种检验试验及检测（不包括应由甲方委托第三方检测机构进行的无损探伤检测）、验收合格、提供竣工验收资料、工程保修等内容。实际施工内容以协议书附件《钢结构屋面工作界面表》为准。工程质量标准、验收标准及质量保修期一、承包人按发包人提供的施工图纸、设计变更、图纸会审记录、设计文件及国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规、规定要求组织施工。前述要求不一致的，按最高要求执行。二、承包人必须确保本工程按发包人要求的时间通过政府相关部门的验收。三、本工程质量必须全部合格。施工过程中如存在质量问题，承包人须按发包人的要求限期整改，直至达到验收规范的质量要求，并承担所有整改费用及工期延误责任。四、本合同工程结构使用年限必须达到设计要求，防水、防火、防腐、防冷桥、防结露等保修期按照设计要求。设计无要求的，按国家、地方现行最新有效的相关规范、规程、标准执行。国家、地方相关规范标准冲突时，按最高标准要求执行。合同工期一、开工日期：具体开工日期以发包人下发的开工令为准，若场地分期分批移交，则分期分批下发开工令，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。二、总工期包括各单项工程材料配件采购、场外加工制作、运输至现场、钢构件及屋面板等的现场拼装、安装、竣工验收合格及将所有设备退场的时间。三、节点工期要求：发包人可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，承包人应无条件的按发包人现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。若承包人未能达到发包人的进度要求，发包人有权解除合同，承包人无条件退场。四、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温等天气在内。合同价一、本合同为总价包干合同，除第六条的情形可在结算时调整包干总价外，其他任何情形均不得调整包干总价。合同包干总价包括但不限于本工程合同范围内所有项目的制作安装过程所需的人工费、材料费（包括连接紧固件、材料场内外运输费、场内二次及多次搬运费、采保费、卸车费及损耗费等）、机械费（包括机械进退场及安拆费等）、防火处理费、钢屋面与混凝土交接部位防水防漏处理费、防锈防腐处理费、工程及材料所须的各种检验试验及检测（不包括应由甲方委托第三方检测机构进行的无损探伤检测）、现场现有脚手架无法使用或现场无法提供脚手架的情况下发生的搭设脚手架工料费用、垂直运输费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括冬雨季及异常气候施工措施费)、安全文明施工措施费、临时设施费、垃圾清运到发包人指定地点堆放所产生的费用、管理费、利润、税金、保险、施工风险费、施工期间内材料价格变化风险费、政府政策性调价风险费及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。由承包人原因造成工期延误而增加的合同工期外脚手架和垂直运输机械使用费由承包人承担。二、合同包干总价应视为承包人已按发包人提供的本合同协议书附件图纸认真核算工程项目及工程量进行报价，即使合同工程量清单有漏项或不准确，均不得以此调整合同包干总价及包干单价。三、施工配合费：在主体承包单位提供了有效的施工配合工作前提下由发包人直接支付给主体承包单位。调价内容及调价方法一、钢材的基准期价格及施工期价格1、以信息价格为依据的调价方法：①基准期价格：以发包人发出的中标通知书当期的信息价格为计算基础；若当期无信息价格的，则以此前最近一期信息价格为计算基础。按实际使用不同规格的钢材信息价格的加权平均价作为基准期价格。②施工期价格：以该施工段（批次）工程实际开工日期当期的信息价格为计算基础，按实际使用不同规格的钢材信息价格的加权平均价作为施工期价格；实际开工日期当期无信息价格的，则综合单价不因钢材市场价格波动而作调整。2、以“我的钢铁网（mysteel）价格”（以下简称“钢铁网价格”）为依据的调价方法：（1）“钢铁网价格”：①按实际使用不同规格的钢材取其加权平均价；②同规格钢材有多个厂家的价格，则取其平均价；③一天内多次发布，则以最后一次为准。（2）基准期价格及施工期价格：①基准期价格：以发包人发出的中标通知书当天的钢铁网价格作为基准期价格，若当天因恰遇周六、周日、休市日、节假日无钢铁网价格的，则以此前最近一个交易日的钢铁网价格作为基准期价格。②施工期价格：以该施工段（批次）工程实际开工日期当天的钢铁网价格作为施工期价格，若当天因恰遇周六、周日、休市日、节假日无钢铁网价格的，则以此前最近一个交易日的钢铁网价格作为施工期价格。二、调价内容及调价方法1、调价内容允许按照本条内容调整价格的材料品种有：网架杆件、螺栓球、钢檩条及协议书中另行规定的钢材，其他一律不予调整。若信息价或“我的钢铁网（mysteel）”无公布价格的，则螺栓球按照无缝钢管各型号平均价格进行调整，网架杆件按照焊接钢管各型号平均价格进行调整。其他另行约定见协议书第六条。2、调价方法：（1）由于非承包人的原因导致该单位工程实际开工日期比发包人发出的中标通知书日期超出一个月的，且该施工段（批次）因可调价材料造成的包干总价比按基准期价格计算的包干总价的涨幅或跌幅大于3%（不含3%）的，则包干总价可作调整，总价差额应另外计取税金。若实际开工日期在发包人发出中标通知书日期后的一个月内（含一个月），无论总价差额如何变化，包干总价均不予调整；材料价格涨跌幅小于3%（含3%），无论任何时间，包干总价均不予调整。总价差额计算方法如下：原合同总价为A,调整后的总价为B，所选材料价格的价差为C可调价材料价格的价差C=∑可调价各品种材料用量×（可调价各品种材料施工期价格-可调价各品种材料基准期价格）若总价差C>0,且|C|>合同总价×3%则调整后的总价B=C×(1+税率)-A×3%+A若总价差C<0,且|C|>合同总价×3%则调整后的总价B=C×(1+税率)+A×3%+A（2）由于承包人的原因导致该施工段（批次）实际开工日期比开工令上载明的开工日期延误超出15天：①若可调价各品种材料的施工期价格比基准期价格上涨，包干总价不调整；②若可调价各品种材料的施工期价格比基准期价格下跌，包干总价可作调整，调整部分的总价差额应另外计取税金。则调整后的总价＝原合同总价-[∑价格下跌类可调价各品种材料用量×（可调价各品种材料基准期价格-可调价各品种材料施工期价格）]×(1+税率)③发包人有权解除合同，且承包人需于24小时内无条件退场。三、其他调价内容及调价方法：（一）设计变更1、在总价包干范围内工程，协议书附件的施工图纸是确定本合同包干总价和协议书附件报价表中的各分项工程综合包干单价的依据。2、在总价包干范围内工程因发包人原因发生变更导致工程造价增减总费用不超过人民币3万元整时（含3万元），合同价不作调整。包干范围内工程因发包人原因发生变更导致工程造价增减总费用超过人民币3万元整时（不含3万元），按变更增加或减小总费用扣减3万元后的金额由双方另行签订补充合同对总包干价进行调整。3、如在施工过程中发包人需对原设计图纸变更，承包人应在收到设计变更起5天内，向发包人提交相应报价书，发包人自收到承包人的报价书之日起7天内对其进行审核,双方自承包人收到发包人的审核意见后5天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的，当工程费用增加时,视为承包人放弃调价要求，当工程费用减少时,以发包人的预算造价为准。（二）签证1、发包人确认的签证的工程款支付：随整体工程进度款进行支付，发包人每次按该部分工作量的80%支付进度款，随整体工程一同结算。2、本工程所涉及的所有签证，承包人均应于签证事件发生之日起5日内向发包人提出签证申请，逾期视为承包人放弃签证事项的权利，发包人不予确认。（三）上述设计变更、签证依据以下原则进行计算1、本合同协议书附件报价表中有相同项目的，按相同项目的综合单价计算；2、本合同协议书附件报价表中无相同项目，但有相近项目的，则参考相近项目的综合单价计算；3、本合同协议书附件报价表中无相同项目，也没有相近项目的，由承包人报价，经发包人审核后按审核单价进行结算；如双方无法达成共识，则发包人有权另行委托其他施工单位进行施工，且发包人有权要求承包人与分包单位签订相关的分包合同，承包人应无条件配合，不要求额外增加费用。四、若发出中标通知书的日期无法确定的，则以发出的中标通知书落款日期为准。五、如因发包人原因而导致工期延长，除相应顺延承包人的工期外，承包人因工期累计延长30天以上的,从第31天起，经发包人确认后，按下述约定计算费用:a、人工窝工费如当地相关专业定额有计价规定则按定额执行，如定额无相关规定，按协议书约定的金额计算,人工窝工数量以发包人确认的数量为准。b、现场管理费按定额及相关政府文件规定计取，如无相关规定，则按协议书约定的人工窝工费的比例计取。c、施工机械停滞费、临时设施费、周转材料费等其他所有费用均不予计算。d、累计延期30天（含30天）以内的所有费用不予计取。六、除本条款约定的内容外，其余均不调整。付款时间、条件与付款方式一、本工程以单项工程为单位，分别根据工程进度分期结算、分期付款。二、合同生效且发包人下达开工令后7天内，发包人支付各单项工程预付款。预付款比例见协议书第七条第一款。三、各单项工程的全部钢网架材料进场并开始施工后7天内，承包人申请进度款，双方确认后，7个工作日内，发包人支付该单项工程第一次进度款。第一次进度款比例见协议书第七条第二款。四、各单项工程的全部钢结构工程完工，且屋面材料全部进场并开始施工后7天内，承包人申请进度款，双方确认后，7个工作日内，发包人支付该单项工程第二次进度款。第二次进度款比例见协议书第七条第三款。五、各单项工程竣工验收合格后，发包人累计支付至各单项工程实际完成量的75%作为进度款；工程竣工验收合格且承包人移交合格完整的竣工资料后，发包人累计支付至各单项工程实际完成量的85%作为进度款。六、工程结算完毕后发包人累计付款至各单项工程结算造价的95%，剩余结算造价的5%作为工程保修金。七、保修金支付：工程质量保修金为结算总造价的5%，若无质量问题则工程竣工验收合格满两年后30天内无息支付4%，其余1%待五年防水保修期满后30天内无息付清。八、施工用水电费扣除：施工用水、用电量经发包人、总承包单位及承包人三方签字确认，水电费由发包人代缴后在承包人当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从承包人下期进度款或结算款中扣除。现场移交标准一、发包人提供水电源各一个，承包人需自行安装水表、电表并承担水、电费(须分摊总表线路损耗)，费用已含在包干总价中，不另外计取。二、场地移交可以全部或单项移交，以基本满足本工程合同工期为前提；所移交的场地能基本满足施工要求。施工配合和总包服务内容承担主体工程施工的总承包单位向承包人提供的施工配合和总包服务内容为：一、总承包单位提供现有垂直运输及现有外脚手架供承包人运输材料、设备、机械（大、中型设备、机械除外)，本工程对垂直运输、脚手架的使用须符合总承包单位主体工程进度的整体安排。总承包单位提供的现有垂直运输及现有外脚手架不能满足钢结构单位施工要求的，由承包人自行搭设，费用已考虑在包干总价中，不另外计取。若由于承包人延误工期，导致产生主体单位追加施工配合费等，发包人可直接从承包人的进度款中相应扣减，承包人应无条件接受。二、承包人将垃圾及余泥堆放至总承包单位指定的地点(但发包人与总承包单位指令出现矛盾的，以发包人的为准)，由总承包单位负责外运；若发现承包人的建筑垃圾乱堆放，作业面清理不到位，在工程师的见证下,总承包单位有权派人将作业面清理，对于所发生的人工、机械等费用，发包人可以在承包人当期进度款中转扣给总承包单位。三、承包人进场施工时，在发包人或委托的监理单位组织下，承包人应与总承包单位办理书面场地移交手续，以明确所移交场地的范围、条件及相互责任。四、总承包单位负责一次土建修补工作，因承包人原因而需要重复打凿所产生的修补或由于承包人的错误而导致的返修、返工等引起的修补，由承包人按发包人要求限期修补并承担费用。五、承包人在进场前，须与总承包单位签订文明施工、安全生产协议书及临水临电供应协议书，否则，总承包单位有权拒绝承包人的进场，导致的工期延误及其他损失，全部由承包人承担。六、所有允许搭设的临时建筑物、构筑物、排栅、场地等，承包人应按经发包人批准的施工组织设计进行搭建(施工现场不许搭建生活设施)。在施工过程中一旦发生临时设施需要拆除或迁移时，承包人应服从并负责拆除或迁移，其费用已综合考虑在包干总价中，不另行计取。七、临时设施（含办公、加工场、仓库等）用地无法满足正常施工需要，则由承包人自行在红线外解决，场地费用、临设搭拆、租赁等相关费用综合考虑在包干总价中，不另行计取。八、若发包人直接发包的其他工程需要承包人配合，承包人应无条件积极配合，其配合费用已包含在包干总价中，不另行计取。材料厂家、品牌一、承包人在工程施工中使用的材料品牌及厂家必须符合协议书的约定。未经发包人同意而使用其他企业品牌材料的，视为使用不合格材料。二、本工程所有材料由承包人自行采购，材料由承包人在签订合同前按照发包人提供的图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格及指定的品牌或厂家生产的材料送实物样品供发包人确认，经发包人确认后，作为实物样板封存，并由承包人按发包人确认的实物样板自行采购。样板不合格者，应重新按要求选送直至合格，但价格不作调整。承包人不得拒绝。三、承包人提供的施工材料设备必须与发包人提供的图纸相符，满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号必须符合工程所在地相关管理部门准入条件并经发包人最终书面确认后方可用于施工，并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。否则，视为不合格材料，发包人有权解除合同，并按通用条款第25.6条追究承包人相关违约责任。四、承包人不能使用国家及工程所在地建设管理部门禁止使用的材料，如有发生，由承包人承担由此给发包人造成的罚款，发包人有权直接从承包人的工程款中扣除，并有权要求承包人限期整改到满足建设管理部门验收要求。双方现场代表一、发包人现场代表负责监督检查工程质量、进度、施工图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。二、承包人委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。三、在施工期间，承包人委派现场的项目经理、项目副经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时，必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开；项目经理离开期间，项目副经理履行项目经理的义务。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时，上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的，承包人承担每次每缺一人2000元的违约金。四、项目经理每个月累计离开现场时间不得超过3个日历天；项目经理当月累计离开现场时间超出3天的，每超出一天，承包人承担5000元的违约金。项目经理须参加周例会、月度质量会议及现场协调会，每缺席一次承包人承担2000元的违约金。五、承包人派驻本工程项目的管理人员名单见本合同协议书附件，由发包人在施工现场设立指纹考勤机对项目管理人员进行考勤管理，在施工期间每天8：30前、17：30后各打卡一次，未经发包人驻现场代表批准请假而缺勤的，承包人承担每人每缺打卡一次2000元的违约金。六、未经发包人同意，承包人实际委派的项目人员不符合协议书附件约定的，每更换一人承担5万元的违约金。施工过程中，发包人有权力指令承包人更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员（包括项目经理及施工管理人员等）及班组，承包人必须无条件服从并执行。更换后的人员必须按发包人要求时间到位，否则，每延迟一天，承包人承担5000元违约金。其他约定一、合同签订后7个日历天内，承包人应向发包人交纳合同总价3%的履约保证金或合同总价5%的履约银行保函。二、合同签订生效后超过三个月发包人未要求施工的，发包人有权终止合同另行发包。若工程分期分批施工，后一期（批）部分的工程在前一期（批）开工后超过六个月时间，发包人仍未要求开工的，发包人有权调整承包人工程承包范围，终止并另行发包后一期（批）及其之后各部分的工程。三、承包人应对钢结构与主体交接部位的防水防漏制定可靠方案进行处理，避免以后出现渗漏，该方案应经发包人签字同意后方可实施，发包人对该方案的认可，不代表发包人免除或减轻承包人应承担的违约责任和保修义务。四、承包人的施工安全管理须符合国家或省、市等的有关规定，且承包人必须严格遵守工程所在地相关安全生产管理法规与规范。承包人负责采取安全防范措施确保施工期间周边建筑物及人员安全，否则造成损失或损害的，承包人承担全部责任。承包人须保证安全生产文明措施费专款专用，否则发包人有权停止安全生产措施费的支付，直至承包人按要求整改完毕；因承包人未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由承包人承担。五、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并承担保险费用。六、承包人在施工过程中，如出现异常情况不及时报告所引起的损失由承包人自行承担责任。七、承包人为本工程提供的一切承包人设备、装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供本工程专用。施工期间，若无发包人同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场。八、承包人须在工程竣工验收合格后30日历天内，依照协议书的约定及国家、当地政府现行的竣工资料归档管理规定，将编制成册的竣工资料移交给发包人。发包人接收承包人移交的合格的竣工资料后30天内签发竣工资料移交发包人证明文件给承包人。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档xxxxxx工程施工合同合同编号：XXXXX号

发包人：承包人：工程名称:工程地点：签约地点：签约时间：二0年月XXXX合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，第一条：工程概况1.1工程名称：工程1.2工程建设地点：1.3工程技术要求与任务（内容）：按照国家相关技术规范,对本项目进行XXXXXXX施工。1.4承包方式：本合同工程的承包方式为工程量清单全费用固定综合单价，暂定合同总价。即在承包范围内，承包人包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包各项税费、包风险，若不涉及设计变更或发包人要求增加工作内容的，本合同价款已包括完成发包人、承包人确认施工图纸范围内工程内容和本合同约定的工作内容的全部相关费用。全费用固定综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费（不含社会保障费）、措施费用及其他费用（含不可竞争费用）,并综合考虑风险因素等与该项目所发生的相关费用在内。1.5承包范围及内容：以发包人、承包人确认的施工图纸和本合同约定的工作内容为准。第二条：合同价款本合同暂定总价金额（大写）：(小写)：本工程的结算方式：工程量清单全费用固定综合单价包干，结算时不再调整工程量按经发包人确认的竣工图计算。第三条：工期本工程总工期：共计个日历天（包括法定节假日）开工时间：现场具备开工条件后，以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准；竣工时间：自开工日期之日起第个日历天。（具体竣工日期按开工日期开始推算并经发包人、承包人双方确认为准）。以上时间包括人员进场、临设搭设、施工准备、建筑物脚手架拆除至验收在内的所有工作所需的时间。承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。第四条：付款方式要与招标文件保持一致要与招标文件保持一致4.1本工程无预付款。4.2按每个月进度支付进度款：承包人应在每月XX日上报完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表必须按照发包人统一发放格式），发包人应在28天审定并支付完毕。若承包人虚报金额超过10%时，发包方有权力要求承包人再次申报，因此而搁误的时间由承包人负责。4.3按当月实物进度完成量的80％进行支付。若所报工程的进度滞后或质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。4.4工程进度款累计支付达合同价款及已审定的补充预算（合同价款）总额的80%时，则停止支付进度款。4.5各种对承包人的违约金、罚款及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。4.6在工程竣工验收通过、竣工资料完成移交之日起30天内支付至合同总价的85%。在结算手续办理完毕之日起15天内支付至结算总价的95％，留结算总价的5%作为保修金。4.6在发包人向承包人支付工程款前，承包人有义务向发包人出具当地合法有效的建筑发票给发包人，否则，发包人有权拒绝向承包人支付工程款而无须承担任何责任。第五条：双方责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须提供相应的施工图纸，并以书面形式向承包人明确工作任务及技术要求。5.1.2发包人应及时为承包人提供并解决现场的工作条件和出现的问题，提供施工场地及水电接驳点，由承包人自行接驳使用,水电费用由承包人承担。5.1.3由于发包人原因造成承包人停工、窝工，工期顺延5.1.4发包人派驻为发包人代表，对工程进度，质量进行监督，解决现场事宜。5.2承包人责任5.2.1承包人应根据发包人签认后的施工图纸进行施工，具体施工方案由发包人审批并存档，按本合同规定的时间完成工作内容，提交施工记录，并对其负责。5.2.2承包人应于进场前视察现场状况，承包人有义务对发包人交付的工作面作出整理以符合施工要求。对附近的其他与本工程无关的部位进行围蔽保护。此部分费用已包含在合同单价内，承包人不得因此提出任何费用索赔或补偿，以及工期的增加。5.2.3由于承包人原因造成工程事故，或使发包人经济、商誉受到损失匀视为违约，承包人除应负法律责任外，应根据损失程度向发包人支付违约金，违约金由发包人、承包人另行商定。5.2.4承包人应按本合同约定工期完工,若因承包人原因导致工期延误，每逾期一天，承包人按本合同条款10.4向发包人支付违约金。5.2.5承包人的工作人员在现场时，应遵守项目当地主管部门及5.2.6本合同5.2.7承包人派驻为承包人代表，保证工程进度、质量，解决现场事宜。第六条：工程质量6.1工程质量等级标准按现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，一次验收质量达到合格等级。6.2安全施工文明施工承包人应严格遵守国家及施工地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，达到施工地区安全文明施工要求。6.3材料供应承包人采购供应的材料必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。材料必须在使用前进行检测，材料的抽样送检必须在施工现场进行，且须由发包人、承包人、监理单位在场监督，送检合格后方能使用，检验费由承包人负担。第七条：工程变更7.工程设计变更7.1.1发包人有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围，承包人应及时按变更内容进行施工，不得以任何理由拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经发包人批准并加盖发包人公章后，承包人才能按7.1.2承包人不得擅自变更设计，否则，承包人应无条件将工程恢复至原设计图纸的要求，由此产生的费用7.7.7.2关于变更、签证的申报程序：7.2.1.承包人应在接到发包人指令单、设计变更单15天内或者签证事件发生15天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，发包人、监理单位有权拒绝签证）提交补充预算或报7.2.2.现场签证单统一使用发包人规定的格式，此单由承包人填写，发包人及监理单位审核并加盖发包人、承包人、监理单位的公章。7.2.3.办理签证时，承包人应提供经发包人确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式五份，发包人、承包人双方各两份，监理单位一份。所有在施工过程中签发的签证单，承包人须凭原件在结算时计取。7.3确定变更价款所有变更工程（包含设计变更工程、新增工程、现场签证）的计价原则：当合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格对设计变更部分的造价进行结算；当合同中已有类似于变更工程的价格，即工程分部的工艺及耗用人工、副材、机械都相同于已有的工程分部，只是主材变更的，则只调整主材价格差额部分，其它费用均不调整；合同中没有适用或类似于变更工程的价格的，按双方确认的价格计算。第八条：竣工验收与结算8.1竣工验收工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前15天向监理单位提供完整竣工资料、竣工报告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后组织发包人、监理单位验收，发包人应在竣工验收后5天内提出整改意见，承包人按意见整改后符合质量要求。承包人在竣工验收后15天内向发包人移交完整的竣工资料及竣工图纸（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）8.2工程移交承包人应在竣工验收后5天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，发包人有权派人强行拆除并清理，承包人承担发包人由此支付的所有费用（包括但不限于委托处理费用）。工程在未移交发包人之前，承包人负责维护；如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。工程竣工验收并达到合同验收要求，承包人不得因自身的经济纠纷而拒绝交付工程。8.3工程竣工结算8.3.1工程竣工结算承包人上报的结算额，不得高出双方确认结算额的10%，否则，发包人收取超出部分造价的1％的违约金，并在结算工程总价款中扣除。承包人一次性提交完整的预（结）算书，且每页预（结）算书需要加盖公司公章。发包人收到后不再接受其它资料，发包人对承包人提交的预（结）算书进行审核后，双方仅就发包人提出疑问的部分进行核对，其余工程项目及数量不再核对。8.3.2本工程的结算方式：按承包人投标最终确认的工程量清单全费用综合单价包干（附件2），工程量按经发包人确认的竣工图计算。如工程施工过程中有发包人工程量清单未包含内容发生时，材料、设备单价均按现行市场价格双方协商确定，编制补充工程量清单全费用综合单价相关约定，按实结算。8.3.3设计变更部分的结算方式所有变更工程（包含设计变更工程、新增工程、现场签证）的计价、计量原则：当合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格对设计变更部分的造价进行结算；当合同中已有类似于变更工程的价格，即工程分部的工艺及耗用人工、副材、机械都相同于已有的工程分部，只是主材变更的，则只调整主材价格差额部分，其它费用均不调整；合同中没有适用或类似于变更工程的价格的，按双方确认的价格计算。第九条：质量保修9.1按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，承包人承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。本工程的质量保修期以工程通过验收后完善整改意见并正式移交发包人且双方在移交书上签字之日起计算，保修期为1年。凡属于承包人原因造成的工程质量问题或其它缺陷的，或因承包人进行保修作业时造成其它额外损失的，均属于承包人保修责任范围；承包人不能在规定的时间内履行保修义务，发包人有权委托他人进行保修，产生的费用直接从保修金中扣除。因承包人原因而发生的实际保修费支出超出保修期工程质量保证金的部分由承包人承担，并在发包人规定的时间内以现金或其他方式支付给发包人。不属于承包人责任，但是属于承包人保修范围的，应由承包人维修，由此产生的费用由责任方承担。9.2保修金返还：工程竣工验收满1年之日起14天内，发包人将保修金(同时扣除相应责任款)免息返还承包人。第十条：违约责任10.1发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。当发包人未按合同约定支付进度款时，承包人应向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按约定付款，则发包人从约定应付之日起按银行同期贷款利率的1.2倍向承包人支付违约金。10.2承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。10.3如果承包人履行合同时达不到国家有关规定及合同约定的标准，承包人须按发包人和监理单位要求在指定期限内无条件进行返工或拆除和重新施工，由此造成的一切损失由承包人负责，若在规定的时间内承包人没有按要求整改或整改后还达不到要求的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的经济损失，发包人有权在支付给承包人的任何款项中扣款补偿。10.4因承包人原因不能按合同约定的工期竣工，每逾期一天按5000元/天向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的实际损失。逾期超过10天的，承包人除必须支付违约金和赔偿损失外，发包人有权单方面解除合同，对已施工并通过验收的部分按80%进行结算。由于发包人未给承包人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地的，发包人顺延工期，但不给予任何费用补偿。10.5因承包人原因造成现场安全事故，由承包人承担一切责任。第十一条：本合同条款中未尽事宜,执行建设工程施工合同示范文本通用条款(GF－1999－0201)第十二条:合同争议本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由工程所在地的建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意向工程所在地的人民法院起拆。第十三条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第十四条:合同份数双方约定合同正本份数：一式四份，双方各执两份，具同等效力。双方约定合同副本份数：一式十份，发包人执柒份、承包人执叁份。合同附件附件一：合同价格清单附件二：廉洁合同协议书附件三：《工程建设现场管理处罚（奖励）条例》发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：附件一：

附件二：廉洁合作协议书发包人（全称）：碧桂园房地产开发有限公司承包人（全称）：XXXXXXXXXXXXX公司发包人、承包人双方于XXXX年XX月签署了XXXXXXX工程施工合同，为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。发包人责任发包人有责任向承包人介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。发包人有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。发包人人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受承包人的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。发包人在工程项目建设期间发现发包人的人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报承包人领导。发包人的人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，发包人应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。对于承包人举报发包人人员违反廉洁合作规定的情况，发包人应及时进行调查，根据调查情况进行处理。承包人责任承包人应保证承包人有关人员了解发包人单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。承包人不得宴请发包人人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。承包人在工程项目建设期间发现承包人人员任何向发包人的人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报发包人单位领导。承包人有责任接受发包人对承包人在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。承包人人员有义务就发包人人员任何形式的索贿或受贿行为及时向发包人单位领导举报；如承包人向发包人人员行贿，或发包人人员向承包人索贿，承包人满足其要求且并未向发包人举报的，一经查实，除追回由此给发包人造成的损失外，承包人承诺在合同总价的基础上再让利10%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。如因承包人单位及人员在工程项目建设期间贿赂发包人人员，被检察机关立案查处的，发包人有权取消或终止工程合同的履行，由此给发包人造成的损失由承包人负责赔偿。[以下无正文]发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人：法定代表人：签约代表人：签约代表人：2008年月日2008年月日

附件三：工程建设现场管理处罚（奖励）条例一、处罚条例1、总则为了保证辽宁地区碧桂园项目在施工管理与协调、工期目标、资源供应、工程质量、文明施工、安全防护等方面的各项管理制度及规定和保证措施得以有效执行，保证各参建单位严肃、认真的履行“工程建设合同”，特制定本处罚条例。2、处罚条例细则处罚分项处罚理由罚款金额（元）备注会议相关承包人各相关人员未按时参加会议迟到、早退100/人次无故不参加会议或参加会议人员无决策能力或未按会议要求准备相关资料或有意推脱责任、扯皮或未按要求整理纪要者500/次对会议纪要内容拒不执行1000/次文件管理相关承包人未按要求建档或未履行签字手续或无专人管理者200/次文件、资料管理传递程序及传递原则：1、由施工单位发生的文件、资料，经总承包单位阅批后，由总包单位报给监理单位（监理不对分包），由监理单位转发建设单位及相关参建单位。2、由建设单位（含设计单位及有关咨询顾问单位）发生的文件、资料，经建设单位阅批后发监理单位，由监理单位转发总包单位，由总包单位转发各分包单位。拒收参建单位行文、拒绝签收500/次承包人未报审备案进场500/次接到“监理通知”必须严肃对待，监理工程师通知回复单及时返馈（附报告或说明）,文件批复意见要简洁明白、准确、落实到位。批准人必须亲笔签字，严禁代笔仿签。500/次施工过程控制相关要求报审资料不及时提供或无证上岗1000/次各承包单位进场后由于不执行国家及地方各专业“工程施工及验收规范”造成工程质量不合格5000/次各承包单位由于没有严格执行《建筑安全工程质量检验评定标准》及时、准确地将已完成的检验批、分项、分部工程质量进行评定造成质量评定滞后、造假2000/次（100/次）括号内为针对相关责任人的处罚，下同。各承包单位由于没有严格执行执行作业面交接制度造成工程质量不合格，有接收单位负责返工处理，并分别进行处罚2000/次各承包单位没有向监理进行报验擅自进行下道工序施工1000/次（100/次）对工程放线定位不认真，致使标高超差、位置偏移2000/次（100/次）各承包单位对工程质量未认真执行“三检”制度，未及时上报三检记录2000/次（100/次）由于施工方法不当，不按操作规程施工造成工程质量不合格，除返工外，仍进行处罚1000/次（200/次）各承包单位由于施工机具配备不足、精度不够，造成质量不合格2000/次（100/次）各承包单位由于无计量器具或计量不准造成工程施工使用的组合材料配合比不准2000/次（100/次）施工过程中，由于气候变化的原因，未采取相应的防护措施，造成工程质量不合格，除工程返工外，仍进行处罚1000/次各承包单位在分项工程施工中，由于没有做到经业主和监理工程师对质量认可的样板引路，就擅自大面积施工，造成质量不合格，除返工外，仍进行处罚1000/次（100/次）施工中未对任何原因导致的质量及安全事故按规定时间逐级上报，隐瞒不报2000/次（200/次）工程施工所用材料没有按规范规定抽样复检（监理工程师见证取样），2000/次（200/次）各承包单位在施工过程中未做好隐蔽工程记录2000/次（200/次）各承包单位在施工时使用新技术、新工艺、新材料没有技术鉴定证书擅自使用1000/次各承包单位擅自将工程分包给资质不合格的施工单位造成工程质量不合格10000/次（1000/次）砼结构、墙体结构没有按施工规范规定制作足够数量砼试块和砂浆试块1000/次（200/次）各施工单位不严格执行自检制度将不合格检验批、分项、分部报验的，第二次报验仍不合格2000/次（200/次）只限定一次整改机会，合格后书面申请复检。各承包单位没有在指定时间内发放工人工资或工人工资不能在指定时间内收到5000/次（500/次）成品保护相关无成品保护方案（措施）5000/次未按审批后的成品保护方案（措施）实施，且造成成品损害5000/次，且赔偿造成的工期及损失无成品保护交底记录500/次施工人员在已安装完的保温管道及电缆桥架上行走、蹬踩、当作支架支撑或跳板1000/次（50/次）未办理特殊部位施工许可证，在已运行（或已安装）的变配电室、计算机房等功能间内施工1000/次进度控制相关未按时报送年、月计划1000/次未按时报周计划500/次周进度计划未按时完成1000/次月计划完成可全退还月进度计划未按时完成对2000/次不服从业主和监理在进度方面协调管理2000/次信息管理及现场安全文明管理相关信息管理及现场安全文明管理相关未建立相应制度规定的或体系不完善1000/次有制度规定未真正执行落实2000/次无安全技术措施，无安全技术交底2000/次无安全教育台帐200/次无安全设施投入台帐50/次无安全技术交底台帐和交接班记录200/次无安全检查台帐200/次无安全生产责任制台帐200/次无班前安全活动台帐100/次配电箱无门无锁、箱内有杂物、箱门敞开的100/处次机电设备使用无开关箱的、开关箱内无漏电保护器或失灵200/处次箱内接线混乱、回路无编号、一闸多机、开关破损失灵的、闸刀无保护盖，用金属丝代替熔丝、电源线无插头100/处次机电设备未采取保护接零措施200/次关箱内电熔丝不按规定设置100/次办公室、库房、宿舍内使用超过60W大功率（如碘钨灯等）灯具照明100/次，并没收灯具用电线路未按规定架空，线缆随地乱拖拉的，电缆电线老化，破皮的100/处次未经允许，任意拆除或移动安全防护设施100/次大型机电设备未进行专人专机相对固定200/次未经允许，乱接电、水300/次违章指挥20/次违章操作50/次特殊工种未持证上岗50/次酒后操作100/次违反机械作业规程操作者200/次高空场所施工人员将钢管、扣件、短材料、钢筋头、水泥块及其它物件抛落下层1000/次在外架上堆放钢筋、木料、钢管等材料100/次外架平台上超荷堆放300/次脚手架不规范200/次安全网内不得有任何材料或杂物100/次高处作业人员传递物件时，不能抛掷100/次不带安全帽50/人次（100/人次）在会议室或工地吸烟50/次高空作业、临边作业不系安全带50/次明火作业不办动火证500/次防火措施未落实50/次工作区域出现烟火50/次未发生火灾险情、随意挪动防火器材100/次设备、材料丢失限期购进，并不得影响施工进度。如影响施工进度按标价罚款，并加扣影响工