2023年施工合同定稿

正正本敦煌莫高窟防洪工程施工合同〔第一标段左0+000.00—左1+218.74〕敦煌研究院甘肃九龙水利水电工程有限责任二O一二年十月十副本副本敦煌莫高窟防洪工程施工合同〔第一标段左0+000.00—左1+218.74〕敦煌研究院甘肃九龙水利水电工程有限责任二O一二年十月十

总目录篇合同协议书及附件……1第2篇中标书……………5第3篇及附录…7第4篇专用合同条款…………11第5篇通用合同条款…………24第6篇技术(另册)………26第7篇图纸(另册)……………27第8篇已标价的工程量…28第9篇篇合同协议书及附件

合同协议书敦煌研究院(发包人名称以下简称“发包人〞)为施行敦煌莫高窟防洪工程,已承受甘肃九龙水利水电工程有限责任(承包人名称以下简称“承包人〞)对该工程第一标段左0+000.00—左1+218.74的并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议：敦煌莫高窟防洪工程第一标段左0+000.00—左1+218.74位于大泉河莫高窟河段本标段工程量为：左岸防洪堤工程1.22km临时交通工程、施工导流工程及临时房建工程等设计防洪：300年一遇洪水。1、本协议书与以下一起构成合同：〔1〕中标书；〔2〕和附录；〔3〕专用合同条款；〔4〕通用合同条款；〔5〕技术和要求〔合同技术条款〕；〔6〕图纸〔7〕已标价工程量；〔8〕其它合同。·2、上述互相补充和解释假设有不明确或不一致之处以合同约定的次序在先者为准。3、签约合同价：人民币柒佰捌拾陆万伍仟零壹拾壹元陆角捌分〔￥7865011.68元〕。4、承包人工程经理：马俊义；5、工程交工验收的质量评定符合?水利水电工程竣〔交〕工验收?相关规定到达合格。6、承包人承诺按合同约定承担工程的施行、完成及缺陷修复。7、发包人承诺按合同约定的条件、时间、方式向承包人支付合同价款。8、承包人承诺执行监理人开工方案工为440日历天。9、本协议书正本二份、副本八份合同双方各执正本一份副本四份当正本与副本的内容不一致时以正本为准。10、合同未尽事宜双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部。发包人：承包人：敦煌研究院法定代表人法定代表人：：赵生文签字：签字：2012年10合同协议书附件目录合同协议书附件(一)履约担保(另册)合同协议书附件(二)预付款担保(另册)合同协议书附件(三)工程质量责任合同(另册)合同协议书附件(四)工程廉政合同(另册)合同协议书附件(五)平安消费合同(另册)合同协议书附件(六)工程资金监协议(另册)合同协议书附件(七)环保责任书(另册)

第2篇中标书

第3篇及投票附录

目录〔一〕〔二〕附录

〔一〕〔见〕

〔二〕附录序条款名称合同条款名称约定内容备注1工程经理1.1.2.4：马俊义2工1.1.4.3天数：440日历天其中第一标段左0+000.00～左1+218.74中的0+000.00～左0+580.24段必须在2013年5月31日前完成开工验收3缺陷责任〔工程质量保修〕1.1.4.5自实际开工日起计算12个月4分包4.3不适用5价风格整的差额计算16.1.1见价格指数权重表6缺陷责任1.1.4.5自实际交工日起计算12个月价格指数权重表根本价格指数的基准日：2012年9月12日名称根本价格指数权重价格指数来源代指数值代允许范围人建议值定值部A变值部人工费F01100B195至5钢材F02109.2B295至5水泥F03109.2B395至5

第4篇专用合同条款

A.水利水电工程专用合同条款见?水利水电工程施工?〔2021年版〕“水利水电工程专用合同条款〞

B.工程专用合同条款工程专用合同条款数据表说明：本数据表是工程专用合同条款中适用于本工程的信息和数据的归纳与提示是工程专用合同条款的组成部。第八章“格式〞的附录中的数据〔供人确认〕与本表所列有重复。序条目信息或数据11.1.2.2发包人：敦煌研究院地址：敦煌莫高窟邮政编码：73620021.1.2.6监理人：待定31.1.4.5缺陷责任：自实际交工日计算1年41.6.3图纸需要修改和补充的应由监理人获得发包人同意后在该工程或工程相应部位施工前10天签发图纸修改图给承包人。53.1.1监理人在行使以下权利前需要经发包人事先〔6〕根据5.3款发出的变更其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的1或累计变更超过了签约合同价的265.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部材料或工程设备相关规定如下：/76.2发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部材料或工程设备相关规定如下：/88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的限：开工前14天承包人将施工控制报送监理人审批的限：开工前7天911.5逾交工违约金：5000元/天1011.5逾交工违约金限额：10签约合同价1111.6提早交工的奖金：不适用1211.6提早交工的奖金限额：不适用1315.5.2承包人提供的合理化建议降底了合同价格或者进步了工程经济效益的发包人按所节约本钱的或增加收益的给予奖励。不适用1415.7计日工不适用1516.1不适用序条目信息或数据1617.2.1开工预付款金额：10合同价〔不含暂列金额〕1717.2.1材料、设备预付款比例：无1817.3.2承包人在每个付款周末向监理人提交付款申请单的份数：6份1917.3.3(1)进度付款证书最低限额：100万元2017.3.3(2)逾付款违约金的利率：0.1‰/天2117.4.1质量保证金百分比：月支付额的102217.4.1质量保证金限额：10合同价格。2317.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单〔包括相关证明材料〕的份数：6份2417.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单〔包括相关证明材料〕的份数：6份2518.2开工资料的份数：3份含1份2618.5.1工程或工程设备是否需投入施工运行：否如工程或工程设备需要进展施工运行需要施工运行的工程或工程设备规定如下：/2718.6.1本工程及工程设备是否进展试运行：否如本工程及工程设备需要试运行的详细规定如下：/2819.7保修：自实际交工日起计算1年2920建筑工程一切险和第三者责任险：本工程建筑工程一切险和第三者责任险均含在综合单价中承包人不单独报价。承包人必须自行投保建筑工程一切险和第三者责任险。除上述工程一切险及第三者责任险以外所投其他的费均由承包人承担并支付不在报价中单列。3024争议的最终解决方式：仲裁如采用仲裁仲裁会名称：敦煌仲裁会

工程专用合同条款1.6图纸和承包人1.本项补充：工程开工后承包人应在3个月内根据发包人提供的施工图纸完成工程量的修正工作假设承包人不能按时提交修正变化引起工程费用的增加发包人将不予受理。1.9严禁贿赂及加强廉正建立本款补充：(1)合同双方要严格执行甘肃水利水电根底建立相关廉政要求否那么发生问题应视为不廉政工程。(2)承包人要严格执行?在甘肃水利水电根底设施建立中加强劳务合作理的?、发包人制定的?农民工工资支付监视理?、?劳务用工监视理?、?劳务用工登记规定?因执行不力而造成严重后果的一切责任应由承包人负责。4.1承包人的一般义务4.本项细化为：承包人应按有关法律规定纳税并由发包人代扣代缴营业税应缴纳的税金承包人在报价时计人工程量单价及总额中发包人不单独支付。4.本项(3)目补充：为保障农民工工资发放业主(发包人)财务理部门从承包人的每工程计量款中扣除3％作为农民工工资保障金累计到次年3月份。经和业主(发包人)调查核实确无拖欠农民工工资现象承包人方可申请返还上述保障金。假设出现拖欠或上访现象业主(发包人)将用该保障金支付农民工工资并对相应承包人进展和经济处分。本项(4)目细化为：1、承包人在施行合同间有义务配合或完成发包人安排的科研课题的有关工作。2、根据对承包人流动资金要求以及承包人对此所做的银行信贷证明承诺当本工程的流动资金出现困难时承包人应对工程经理部给予资金支持确保工程的顺利施行。4.2履约担保本款细化为：承包人在收到中标书后28天之内、签订合同协议书之前应向发包人提交履约担保同时监理人。履约担保采用银行保的形式保应采用规定的或发包人事先同意的格式由承包人从国有或股份制商业银行开具(地级支行及其以上国有或股份制商业银行)并保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书之前一直有效。待工程交工验收合格后退还承包人。假设承包人中途退场、不能履行合同被业主(发包人)清场、或出现重大违规、违约行为业主(发包人)均有权从履约担保中索赔。4.3分包本项细化为：本工程工程严禁转包、分包。在工程施工过程中假设发现或被举报证实承包人存在借用资质、转包或分包现象或因此导致现场理不到位出现重大质量、平安等问题人有权终止合同、没收履约担保金并将承包人清退出场其信誉等级直接确定为D级。4.4结合体将本款改为：本工程严禁结合体。4.5承包人工程经理本项最后一句改为：承包人工程经理短分开施工场地应事先征得监理人和发包人同意并委派代表代行其职责。本款补充项：申请人在资格预审申请中填报的工程经理(以及备选人)和工程总工(以及备选人)不允许更换假设监理人认为已委派的工程经理或工程总工不能履行其职责经发包人同意而需要撤换时承包人应在接到后尽快撤回原委派的工程经理或工程总工同时委派一名经发包人与监理人同意的新的工程经理或工程总工被交换的人员一年内不得参与甘肃水利水电建立工程的。否那么将按第22.1款视为承包人违约。4.6承包人人员的理本项补充:装备人员进场后应持有、等证书原件(工程经理和工程总工的书原件交由工程办保存至工程完工)并向发包人提交复印件备案发包人将对其进展核查到达要求前方可签署合同。4.9工程价款应专款专用本款补充：(1)承包人工程部应在每月25日前根据工程进度方案编制下月资金使用方案报送工程办及银行。(2)支付材料款、农民工资时应提供购货合同、、工资表等供行审核。(3)承包人应注重工程部的财务理加强财务核算如实地反映工程部的合法的经济业务。在本合同工程开工验收之前承包人不得在本合同工程工程部提取理费。5.1承包人提供的材料和工程设备5.本款补充5.8.3基准资料错误的责任本款改为：承包人应根据发包人给定的原始基准点、基准线和水准点对本合同工程各部位的控制点坐标、地面线标高、尺寸及其线形进展准确地复核。如发现图纸中有错误或有变化需重新调整时应及时提交一份详细测量资料列出需修正的数据报监理人核查确认。假设承包人不认真复核在全部工程开工前对图纸中的数据未提出异议而实际原始基准点、基准线和水准点有错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的发包人不承担责任。9.2承包人的施工平安责任本款9.本款9.2作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的平安问题提出批评、检举和控告有权回绝违章指挥和强冒险作业。在施工生可能危身平安的紧急情况时作业人员有权立即停顿作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。本款项改为：承包人应当针对本工程工程特点制定消费平安事故应急预案。发生消费平安事故承包人应当立即向工程办、监理驻地办和事故发生地的平安监视部门并应当立即启动事故应急预案组织力量抢修保护好事故现场。事故应当及时、准确、完好任何和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。本款项(1)目细化为：承包人应当设立平安消费理机构装备满足工程需要的专职平安消费理人员。专职平安消费理人员负责对平安消费进展现场监视检查并做好检查记录发现消费平安事故隐患应当及时向工程负责人和平安消费理机构；对违章指挥、违章操作和违背劳动纪律的应当立即制止。本款项补充：承包人应当在施工现场出入口或者沿线各穿插口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及基坑边沿、脚手架、桥梁边沿等危险部位设置明显的平安警示标志或者必要的平安防护设施。承包人应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化在施工现场采取相应的平安施工措施。施工现场暂时停顿施工的承包人应当做好现场防护。因承包人平安消费隐患原因造成工程停工的所需费用由承包人承担其他原因按照合同约定执行。本款补充项一项承包人应当对施工平安消费承担责任。承包人主要负责人依法对本的平安消费工作全面负责。承包人应当建立健全平安消费责任制度和平安消费教育培训制度及平安消费技术交底制度制定平安消费规章制度和操作规程保证本平安消费条件所需资金的投入对所承担的工程进展定和专项平安检查并做好平安检查记录。承包人的工程负责人依法对工程的平安施工负责落实平安消费各项制度确保平安消费费用的有效使用并根据工程特点组织制定平安施工措施消除平安事故隐患及时、如实消费平安事故。本条所称平安消费技术交底制度是指敦煌莫高窟防洪工程每项工程施行前承包人负责工程理的技术人员对有关平安施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明并由双方签字确认的制度。承包人应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置并保持平安间隔；办公、生活区的选址应当符合平安性要求。职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合卫生。施工现场临时搭建的建筑物应当符合平安使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有消费(制造)容许证、合格证。作业人员应当遵守平安施工的工程建立强迫性、规章制度正确使用平安防护用具、机械设备等。承包人采购、租赁的平安防护用具、机械设备、施工机具及配件应当具有消费(制造)容许证、合格证并在进入施工现场前由专职平安理人员进展查验。施工现场的平安防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人理定进展检查、维修和保养建立相应的资料并按照有关规定及废。承包人应当对理人员和作业人员进展每年不少于两次的平安消费教育培训其教育培训情况记入个人工作。承包人在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时应当对作业人员进展相应的平安消费教育培训。。新进人员和作业人员进入新的施工现场或者转入新的岗位前承包人应当对其进展平安消费培训考核。未经平安消费教育培训考核或者培训考核不合格的人员不得上岗作业。承包人应当为施工现场的人员意外伤害意外伤害费应由承包人支付。9.4环境保护本款补充项一项：本工程?水土保持方案?和?环境影响评价?将在签订合同后下发各承包人为确保上述内容的落实承包人工程部必须成立以工程经理为组长的水保、环保指导小组并装备专人负责该项工作。按政策规定本工程在交工验收前发包人需先报请环保和水保进展环保工程和水土保持工程验收承包人应积极配合完成此项工作本工程环保工程和水土保持工程验收工作不通过时承包人应进展充分整改直至通过验收为止。10.1合同进度方案承包人编制施工方案的内容：(1)总体施工组织布置及规划设备、人员发动周和设备、人员、材料运到施工现场的。(2)主要工程工程的施工方案、与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、及措施)各分项工程的施工顺序。(3)工保证体系及保证措施(4)工程质量保证体系及保证措施(5)冬雨季施工安排。(6)平安消费理体系及保证措施(7)环境保护、水土保持体系及保证措施(8)文明施工、文物保护体系及保证措施(9)工程风险与防范、事故应急预案(10)农民工工资保证措施(11)其他应说明的事项11.4异常恶劣的气候条件本款改为：异常恶劣的气候条件指以月季的某个时的恶劣气候比当地气象部门提供的统计资料、以50年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工延误由监理人根据承包人提交的气象部门提供的二十年的统计资料证明予以评定。但在进展上述评定时还应考虑按同等以同或其他月份异常良好的气候予以补偿。异常气候在每个月对工程进度影响的评定应在整个合同内予以累计。11.5承包人的工延误本款(2)目倒数第二句处补充：其费用发包人将按价格从其合同费用或履约保证金中直接扣除。13.2承包人的质量理本款补充第13.2.3—3.13.2.13.13.13.13.13.2.8按的要求和承诺严格施工过程的控制理严把材料、工序、自检、验收关按?13.2.9工程交工验收的质量评定符合?水利水电工程施工质量检验及评定规程?(SL223/1-2021)规定的合格且质量评分到达40分以上：开工验收的质量评定符合?15.变更15.1款—15.8款改为：本合同工程所有变更按照水利水电部和甘肃及发包人制定的相关设计变更理执行。本款补充:考虑到该工程所在区域商砼消费才能和商砼价格浮动而本质影响到单价等因素,在工程施行过程中,尤其在施工旺季,假设存在因商砼消费才能缺乏或价格浮动达10〔以100为基准点浮动范围超出95—105区间〕而造成工延误,承包人应及时向发包人及驻地监理提交本钱评估和变更申请由发包人和驻地监理根据变化确定是否采用现场自建拌和厂消费混凝土。如采用现场自建拌和消费设备消费混凝土质量必须符合工程质量要求严格执行自产混凝土送检制度确保送检合格率到达98以上；由此产生的一切费用有承包人承担混凝土消费形式的变更不改变承包人总报价。19.2缺陷责任项细化为：缺陷责任内发包人承包人进展维修的时间限为一周假设承包人未能按发包人要求及时进展维修发包人有权委托其他施工队伍进展维修其费用按价从质保金中直接扣付且不免除承包人责任。20.保险20.1工程本款改为：建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的。金额：工程量00章至700章的合计金额(含税金、暂估价和暂列金额)减去费。限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止(即合同工+缺陷责任)。承包人在开工后56天内应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。本工程建筑工程一切险的费由承包人报价时计人工程量的单价及总价中发包人不单独支付。20.4第三者责任险20.承包人在开工后56天内应以发包人和承包人的共同名义投保第20.20.本项细化为：金缺乏以补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部)应由承包人负责赔偿。补充20.7款：对各项的强迫性要求。承包人可采用或等多种形式工程一切险和第三者责任险。假设采用各标段承包人自发组织结合的方式工程一切险和第三者责任险发包人只负责过程的监视工作。假设承包人不能按照通用合同条款第20.22.1承包人违约22.本项(2)目细化为：(2)承包人违背第5.3款或第6.4款的约定未经监理人批准私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、施工机械、临时设施、材料、工程设备、试验仪器或检测设备撤离施工场地。本项(10)目细化为：(10)中标书签发10天后书承诺的工程经理、工程总工未及时进场到职的。(11)承包人投入本工程的工程经理、工程总工与承诺不符的。(12)承包人在施工内在各种报表及检查试验记录中造假的。(13)转移、挪用建立资金或用工程进度款采购工程设备、试验仪器、检测设备等固定资产的。(14)拖欠农民工工资造成上访等群体的。22.本项(4)目细化为：(4)承包人发生22.1.1项约定的违约情况时无发包人是否解除合同发包人均有权向承包人课以2至20的违约金详细违约金额度按本工程现场理执行。同时发包人将其违约行为上报甘肃第5篇通用合同条款

通用合同条款“通用合同条款〞采用?施工?〔2007年版〕的“通用合同条款〞

第6篇技术规范〔另册〕

第7篇图纸〔另册〕

第8篇已标价的工程量

目录1、工程量说明2、报价说明3、计日工说明(计日工不适用)4、其他说明5、工程量5.1总价5.2报价汇总表5.3工程量5.4总价工程分解表

说明：本章“1.工程量清章说明〞、“2.报价说明〞、“4.其他说明〞条文的详细内容详见正式出版的?水利水电工程施工?〔2021年版〕以下为本工程对本章进展修改和增加的内容修改条款交换原条款。1.工程量说明1.3本工程量仅是报价的共同根底实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术〞的有关规定。1.8当图纸与工程量所列数量不一致时人应及时向人提出工程量与图纸不符之处如人在阶段未提出异议那么认为人默认工程量与图纸中的数量一致。2.报价说明2.7暂列金额的数量及拟用子目的说明：在工程量中标明的金额未经发包人批准不予动用。2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：在工程量中标明的专业工程暂估价未经发包人批准不予动用。2.9建筑工程一切险和第三者责任险由承包人按合同自行与所投其他的费一样均应由承包人报价时计入工程量的单价及总价中不在报价中单列。3.计日工说明(计日工不适用)3.1～3．4不适用4.其他说明4.1正本中工程量的内容必须与副本中工程量固化的内容完全一致。4.2本次工程量内容应以用补遗形式最后公布的Excel电子表格为准人须注意及时更新版本并以最终的工程量固化Excel内容进展报价。投标总价敦煌莫高窟防洪工程编：620620210815001〔￥〕：7865011.68元5.2敦煌莫高窟防洪工程第一标段报价江总表标段名称：第一标段左0+000.00～左1+218.74编工程工程名称报价金额〔元〕第一部建筑工程7083878.94一莫高窟防洪工程7083878.94防洪堤工程7083878.941左岸防洪堤工程23136.782交通工程660742.16二第二部临时工程1850001临时房屋工程550002临时交通工程500003施工导流工程80000三第三部措施工程700001平安文明施工费300002文物保护费40000四第三部其它一般工程900001其它临时工程200002工程费300004进退场费40000暂列金额(一、二部合计的6)436132.74总报价7865011.68

5.3敦煌莫高窟防洪工程第一标段工程名称：敦煌莫高窟防洪工程标段名称：第一标段左0+000.00～左1+218.74序工程数量单价合价备注一防洪堤工程(一)左岸防洪堤工程km1.2223136.781砂砾石开挖m31383011.83163608.902酒泉砾石层开挖〔Q2〕m3542565.94357724.50开挖严禁采用爆破3砂砾石夯填m31243813.30165425.40振动不得影响文物4浆砌石撤除m3614684.34518353.5原砼路面撤除m375693.3570572.606原栏杆撤除m757210.001570.007C15砼齿墙m36652.67421624.828C20F150埋石砼重力式防洪墙m