齐润花园备案合同(最终版)

齐润花园11#-12#住宅楼、商业及车库工程施工合同④发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由承包方依法组织招标选择专业分包人，接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督，并应以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。8.不可抗力：执行通用合同条款17.3。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：∕。

预付款扣回的方式：∕。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：∕。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按补充条款8。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：∕。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：∕。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：∕

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：执行补充条款第8条严格执行《淄博市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》及实施细则，本工程工资性工程款合同价占比为20%（不得低于20%），每月25日前足额支付工资性工程进度款数额为104.66万元（合同价*占比÷工期月）。发包人连续两次未按时足额支付工资性工程进度款的，总包单位有权停工，直至工资性工程进度款拨付到位，停工期间所产生损失由发包人承担。（该项目农民工工资专用帐户设立及管理详见发承包双方按规定签订的《建设工程农民工工资专用帐户资金托管协议》）。12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：∕。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：∕

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7天内审完签发。（2）发包人支付进度款的期限：∕。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：∕。12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后10日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每日支付1000元照看费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖期一天支付工程总造价的万分之二违约金.13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：无

（1）单机无负荷试车费用由∕承担；

（2）无负荷联动试车费用由∕承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款，14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请单后28天内。（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按工程结算值的5%扣留。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：∕；

（2）5%的工程款；

（3）其他方式:。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:∕。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：执行本合同通用条款

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用余款，48小时到场。16.违约16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：由发包人直接发包导致工程质量不合格、工期延误；提供施工现场或条件延误；设计图纸问题；资料漏、错；监理人和发包人的指令错误等。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承包人增加的费用和延误的工期损失双方互不承担。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行合同通用条款（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行合同通用条款（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人增加的费用和延误的工期损失由发包人承担。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人增加的费用和延误的工期损失由发包人承担。6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行合同通用条款

（7）其他：/。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人的项目管理组成人员必须与中标项目管理组成人员一致，经查实如投标人投标时提报的项目管理组人员不到岗，或到岗后不履行合同职责不承担责任的，发包人可根据合同约定给予相应处罚，并要求承包人按照发包人要求予以改进。情节严重的，发包人有权单方面解除全部施工合同。给发包人造成损失的，发包人有权继续追偿。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同说明：合同履行期间，未经发包人许可，在施工现场中途换人或不服从发包人调度指挥的，发包人有权要求承包人更换其不称职的项目管理机构组成人员，如承包人未按发包人要求予以改进，发包人将视情况予以处罚，情节严重的，发包人有权单方面解除全部施工合同，更换施工队伍，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：包括但不限于（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水风灾、雪灾等；（2）战争；（3）离子辐射或放射性污染；17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行20.争议解决20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：∕。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：∕。

选定争议评审员的期限：∕。

争议评审小组成员的报酬承担方式：∕。

其他事项的约定：无。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：∕。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

（1）向∕仲裁委员会申请仲裁；

（2）向淄博市人民法院起诉。20.5补充条款结算价款：工程结算价款=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（计日工+材料暂估价的调整+总承包服务费+索赔费用+现场签证费用+工程实际发生的费用）+规费+税金。2、工期约定：工期确定以《全国统一建筑安装工程工期定额》为基准，压缩工期天数在定额工期的35%（含）以内为合理工期，超过者，为任意压缩工期，任意压缩工期，影响工程质量和安全，导致质量和安全事故的，将追究有关责任单位和责任人的责任。压缩的工期天数在20%（不含）以上时，超过部分计取赶工补偿费用，赶工补偿费按税前工程造价的3%计算。3、材料设备保管费用的补充约定：⑴保管费计费标准：材料的采购及保管费率为2.5%。根据采购与保管分工或方式的不同，按下列比例分配：（i）发包人采购、付款、供应至施工现场、并自行保管，承包人随用随领，采购及保管费全部归发包人。（ii）发包人采购、付款、供应至施工现场，交由承包人保管，发包人计取采购及保管费的60%，承包人计取40%。发包人采购并付款，交提货单由承包人提运时承包人计取60%，发包人计取40%。（iii）承包人采购、付款、供应至施工现场，并自行保管，采购及保管费全部归承包人。⑵承包人按规定计取的材料正、负差价，不另计取采保费。⑶承包人按规定退供料款时，不计退税金。4、人工工日单价：建筑工程64.8元∕工日，安装工程64.8元∕工日，装饰工程68.5元∕工日。当施工期内公布的综合工日市场指导单价比招标时公布的综合工日市场指导价波动幅度在﹢8%（含8%）以内的，不再进行调整，波动幅度超过﹢8%，其超过部分由发包方承担。5、零星用工按80元/工日计取。6、承包方供材的结算方式：材料价格执行投标报价，当淄博造价信息网公布的同期价格（对于没有发布信息价格的材料，其价格按照双方共同考察的市场价格或按甲乙双方按合同约定确定的价格）与招标控制价相比波动幅度在±5%（含5%）以内，材料差价由承包人承担或收益，波动幅度超过±5%，其超过部分进行找差。当波动幅度超过-5%时按实际材料价格调整综合单价；当波动幅度超过+5%时其差价甲乙双方各承担50%。7、发包方供应材料超欠供计算：承包方按规定用量进行领取材料，超领部分按照施工合同期的市场最高价格计价。欠领部分按双方约定的计价方法计价。8、本工程按形象进度控制点实行分段结算，分段计价文件应按合同约定的计价依据、计价规则、费用标准、变更签证、人工材料、机械价格等进行编制，定案结算文件经发包人同意，作为工程款支付依据。具体施工段划分为：（1）高层完成主体15层后；（

2）高层主体完成后；（3）安装、装饰验收后，竣工验收前。工程达到上述进度节点且验收合格后30日内，承包人依据甲方确认的施工图纸、图纸会审、设计变更、签证等相关资料，提报分段结算书，经发包人或工程造价咨询单位审核确认后30日内，付至分段工程结算的70%；工程竣工验收合格且竣工结算审核完毕后30日内，发包人向承包人付至工程结算值的95%并无息退还履约保证金，预留5%的工程质量保证金。工程质保金待工程竣工验收合格满24个月（缺陷责任期）且无质量问题后无息全部退回。9、甲方供材：配电箱、电缆、开关插座、充电桩、门窗、楼梯护栏、外墙干挂石材、地面砖、墙面砖、泵类设备、空压机、电线、靠窗栏杆，平台玻璃栏杆。10、乙方必须为一般纳税人资格，能提供符合税法规定的增值税专用发票；如乙方开票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不仅要承担赔偿责任，且不能免除其开具合法票据的义务；增值税专用发票税率：建筑安装类11%11、项目竣工验收后，发包人将委托具备相应资质的中介机构或审计部门对项目竣工结算进行审核。审核费用执行鲁价费发【2007】205号文件规定标准，审计费中由承包人承担部分，由发包人协调承包人支付，或有发包人代扣代付。

附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6:承包人主要施工管理人员表附件7:分包人主要管理人员表附件8:履约担保附件9:预付款担保附件10:支付担保附件11-1:材料暂估价表附件11-2:工程设备暂估价表附件11-3:专业工程暂估附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(m2)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（万元）开工日期竣工日期11#住宅楼25310.65剪力墙结构地下3层，地上31层5483.042016.7.182018.10.112#住宅楼25310.65剪力墙结构地下3层，地上31层5483.042016.7.182018.10.1车库及商业13215.76剪力墙结构地下1层，地上1层3162.322016.7.182018.10.1附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注1各类配电箱2各种电缆3开关插座4充电桩5门窗6楼梯护栏7外墙石材8地面砖9墙面砖10泵类设备11空压机12电线13靠窗护栏14平台玻璃栏杆151617附件3：工程质量保修书发包人（全称）：淄博市房屋建设综合开发有限公司承包人（全称）：山东金城建设有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就齐润花园11-12#住宅楼、商业及车库工程施工签订工程质量保修书。工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：正常使用情况下承包人施工的项目二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年；3．装修工程为二年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；5．供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；7．其他项目保修期限约定如下：除本合同上述保修项目及保修期限外，本合同所涉及承包人施工范围以内的，由承包人实际施工的项目，保修期限均为两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：缺陷责任期满30日内发包人返还质量保修金。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：淄博市张店区人民西路188地址：淄博市高新区鲁泰大道30号号汇美弘域4楼法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：255000邮政编码：255086

附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人施工图纸6完整开工前7日图纸会审记录6完整图纸会审后5日施工组织设计2完整开工前7日工程进度计划2开工前7日工程材料计划2接到图纸后15日内竣工验收资料2完整竣工验收合格后5日现场签证3需要签证项目发生后7日

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心、经验及承担过金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心项目一、总部人员项目主管陈加强副总经理高工淄博市中心医院病房楼、宏程金都花园42#-45#楼质量负责人王廷华副经理高工淄博市中心医院病房楼、宏程金都花园42#-45#楼安全负责人张斌安全科长助工淄博市中心医院病房楼、宏程金都花园42#-45#楼二、现场人员项目经理邢德永项目经理工程师东方明珠广场项目副经理强兴家工程师金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心技术负责人司纪伟高工金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心施工管理司书兵工程师金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心高威工程师金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心田伟助工金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心王润泽助工金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心造价管理李国华工程师金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心苗本林助工金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心质量管理边玉凤工程师金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心马春明工程师金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心材料管理齐圣刚助工金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心计划管理刘继助工金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心安全管理焉兆亮助工金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心资料员王荣荣技术员金泽花园、曦园小区、淄博市创业孵化中心

附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员

附件8：履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件9：预付款担保 （发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址： 邮政编码： 电话： 传真： 年月日

附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日

附件11：11-1：材料暂估价表序号材料名称、规格、型号计量单位除税单价(元)备注1C303预拌砼（3）碎石<31.5m3252.42722M5.0砂浆[湿拌][砌筑]m3223.3013C154预拌砼碎石<40m3223.3014C154预拌砼碎石<40m3223.3015素水泥浆[湿拌][砌筑]m3223.3016C20细石砼m3242.71847C304预拌砼【P6抗渗】（4）碎石<40m3262.13598C403预拌砼碎石<31.5m3281.55349水泥砂浆[湿拌][砌筑]1:2m3223.30110C354预拌砼碎石<40m3271.844711C302预拌砼（1）碎石<20m3252.427212C253预拌砼（3）碎石<31.5m3242.718413C252预拌砼（1）碎石<20m3242.718414C252预拌砼（2）碎石<20m3242.718415C352预拌砼【膨胀砼】碎石<20m3281.553416水泥砂浆[湿拌][砌筑]1:1m3223.30117C302预拌砼（2）碎石<20m3252.427218C202预拌砼（2）碎石<20m3233.009719C201预拌砼（1）碎石<16m3233.009720水泥砂浆[湿拌][抹灰]1:1m3233.009721螺纹三级钢φ6φ6t2752.136822螺纹三级钢φ6t2752.136823螺纹三级钢φ8t2581.196624螺纹三级钢φ10t2581.196625钢筋φ6.5t2752.136826螺纹三级钢φ12t2495.726527螺纹三级钢φ14t2461.538528螺纹三级钢φ16t2410.256429螺纹三级钢φ18t2410.256430螺纹三级钢φ20t2410.256431螺纹三级钢φ22t2410.256432螺纹三级钢φ25t2410.256433螺纹钢筋φ14kg2.495734螺纹钢筋φ16kg2.410335螺纹钢筋φ18kg2.410336螺纹钢筋φ20kg2.410337螺纹钢筋φ22kg2.410338钢筋φ8t2581.196639钢筋φ12t2495.726540甲级钢质防火门m2478.6325甲供序号材料名称、规格、型号计量单位除税单价(元)备注41乙级钢质防火门m2427.3504甲供42断桥隔热铝合金门联窗m2726.4957甲供43金属百叶窗材料费m2153.8462甲供44断桥隔热铝合金窗m2726.4957甲供45断桥隔热铝合金凸窗m2726.4957甲供46水泥砂浆[湿拌][砌筑]1:2.5m3223.3014730厚挤塑板1m214.615448100厚挤塑板1m248.717949M2.5混浆[湿拌][砌筑]m3223.30150C354预拌砼（2）碎石<40m3271.844751钢筋-1φ8t2581.196652300厚EPS保温板m2146.153853钢筋φ6.5kg2.752154250厚EPS保温板m2121.794955M5.0混浆[湿拌][砌筑]m3223.30156M5.0砂浆[湿拌][砌筑]m3223.30157C353预拌砼（1）碎石<31.5m3271.844758C304预拌砼（4）碎石<40m3252.427259C303预拌砼【P6抗渗】（3）碎石<31.5m3262.135960C302预拌砼【P6抗渗】（2）碎石<20m3262.135961单元门m21008.547甲供62进户门樘1102.5641甲供63庭院门m2427.3504甲供64断桥隔热铝合金转角凸窗m2726.4957甲供65断桥隔热铝合金转角窗m2726.4957甲供66断桥隔热铝合金带行窗m2726.4957甲供67外墙深灰色金属百叶m2179.4872甲供68水泥砂浆[湿拌][砌筑]1:3m3223.30169100mm厚挤塑聚苯板1（B1)m248.717970100mm厚挤塑聚苯板（B1)m248.7179715厚砼保护层+100厚挤塑聚苯板m251.28217270厚挤塑板m234.10267350厚聚合聚苯板（A级）m224.35974水泥砂浆[湿拌][抹灰]1:2m3233.009775素水泥浆[湿拌][抹灰]m3233.009776水泥砂浆[湿拌][抹灰]1:3m3233.009777800*800仿大理石瓷砖块37.1966甲供7820厚大理石板m2128.205179C151预拌砼【细石砼】碎石<16m3233.009780300*300防滑地面砖块2.6923甲供序号材料名称、规格、型号计量单位除税单价(元)备注81800*800防滑地面砖块37.1966甲供82水泥砂浆[湿拌][抹灰]1:2.5m3233.009783大理石踢脚板直线形m2128.205184混合砂浆[湿拌][抹灰]1:1:6m3233.009785混合砂浆[湿拌][抹灰]1:0.5:2m3233.009786400*800镜面瓷砖400*800块12.5812甲供87300*600镜面瓷砖300*600块5.8462甲供88坡道栏杆m179.4872甲供89楼梯栏杆m196.5812甲供90600*600地面砖块13.5385甲供91大理石踢脚板m2128.205192石膏砂浆[湿拌][抹灰]1:3m3233.009793石膏浆[湿拌][抹灰]m3233.009794外墙木纹复合板材m2102.564195外墙深褐色真石漆m212096外墙深灰色真石漆m212097外墙中灰色真石漆m212098外墙米黄色防石真石漆m212099靠窗护栏500高材料费m102.5641甲供100靠窗护栏900高材料费m170.9402甲供101玻璃栏板材料费m470.0855甲供102绝缘导线NHRVS-1.5mm2m0.8376甲供103绝缘导线NHBV-1.5mm2m0.8376甲供104绝缘导线NHRVS-1.0mm2m0.6838甲供105绝缘导线WDZ（N）-BYJ-2.5mm2m1.5641甲供106绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm2m1.5641甲供107绝缘导线WDZ(N)-BYJ-2.5mm2m1.5641甲供108绝缘导线NHRVS-2.5mm2m1.5641甲供109绝缘导线ZRRVS2.5mm2m1.5641甲供110绝缘导线WDZ-BYJ-4mm2m2.265甲供111铜芯绝缘导线NHBV-6mm2m3.2991甲供112铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-16mm2m9.2308甲供113PP-S钢塑复合管DN20m18.1709114PP-S钢塑复合管DN25m22.7094115PP-S钢塑复合管DN32m28.188116PP-S钢塑复合管DN40m35.2393117PP-S钢塑复合管DN50m47.9829118钢塑复合管DN100m100.188119热镀锌加厚钢管DN100m30.5812120热镀锌加厚钢管DN65m18.7094121钢塑复合管DN80m78.2735122热镀锌加厚钢管DN125m42.3675序号材料名称、规格、型号计量单位除税单价(元)备注123热镀锌加厚钢管DN80m23.4957124热镀锌加厚钢管DN65m18.7094125热镀锌加厚钢管DN50m13.7607126热镀锌加厚钢管DN100m30.5812127PP-R稳态铝塑管DN32m19.2564128PP-R稳态铝塑管DN40m24.0684129潜污泵80XWQ40-15-4台4871.7949甲供130温度计个12.8205131消火栓启泵按钮套51.2821132手动报警按钮（带电话插孔）套51.28211333孔插座250V16A，带开关控制套11.2137甲供1343孔插座250V10A套7.3162甲供1353孔插座250V16A，带开关控制套11.2137甲供1365孔插座250V10A套8.547甲供1375孔插座250V10A，带防溅盒套10.2564甲供1385孔插座250V16A，带防溅盒套11.1111甲供139承插排水铸铁管(柔性接口)DN100m38.4615140承插排水铸铁管(柔性接口)DN150m51.2821141HDPE高密度聚乙烯排水管-消音DN100m21.3675142HDPE高密度聚乙烯排水管DN100m21.3675143HDPE高密度聚乙烯排水管DN50m10.6838144HDPE高密度聚乙烯排水管DN75m15.3846145电缆NG-A(BTLY)-1KV-5*6m17.9487甲供146电缆WDZ-YJY-4*70+1*35m188.0342甲供147电缆NG-A(BTLY)-1KV-3*50+2*25m119.6581甲供148电缆WDZ(N)-YJY-1KV-4*95m227.3504甲供149电缆WDZ-YJY-1KV-4*150m358.9744甲供150电缆NG-A(BTLY)-1KV-5*16m47.8632甲供151镀锌钢管DN100m30.5812152镀锌钢管DN20m4.5983153热镀锌加厚钢管DN25m6.812154镀锌钢管DN32m8.8034155热镀锌加厚钢管DN32m8.8034156镀锌钢管DN40m10.8291157热镀锌加厚钢管DN40m10.8291158镀锌钢管DN50m13.7607159镀锌钢管DN65m18.7094160镀锌钢管DN80m23.4957161消防接线端子箱个4273.5043162断接卡箱个59.8291163末端试水装置DN25个81.1966164水过滤器DN100，孔径3mmDN100个277.7778序号材料名称、规格、型号计量单位除税单价(元)备注165水过滤器DN100，孔径60目DN100个277.7778166动态平衡阀DN100个500167静态平衡阀DN100个803.4188168蝶阀DN100个253.8462169安全信号蝶阀DN125个346.1538170蝶阀DN125个346.1538171波纹补偿器DN80个320.5128172光缆配线箱体个170.9402甲供173MEB箱台256.4103甲供174对讲主箱体个68.3761甲供175对讲电源箱体个68.3761甲供176户内弱电箱HD1、2个68.3761甲供177绝缘导线WDZ-BYJ-16mm2m9.2308甲供178绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm2m1.5641甲供179控制电缆VV39-4*2.5m5.9829甲供180控制电缆KVV-4*1.5m3.5897甲供181控制电缆NHKVV-5*1.5mm2m4.6154甲供182截止阀DN25个45.2991183泄水球阀DN25个38.4615184Y型过滤器，60目DN32个58.1197185锁闭阀DN32个53.8462186锁闭调节阀DN32个53.8462187球阀DN32个58.1197188闸阀DN40个167.5214189锁闭阀DN40个58.7607190锁闭调节阀DN40个58.7607191Y型过滤器60目，DN40个62.3932192Y型过滤器60目,DN40个62.3932193闸阀DN80个331.6239194止回阀DN80个324.7863195减压阀组DN32个42.735196水表DN20个68.3761197水表DN25个85.4701198桥架100*50m19.6581199桥架200*150m64.1026200桥架200*150+隔板m70.9402201桥架150*75m24.7863202桥架200*100m51.2821203桥架300*100m67.5214204桥架300*150m75.2137205桥架500*200+隔板m150.4274206压力表个42.735序号材料名称、规格、型号计量单位除税单价(元)备注207减压稳压室内消火栓DN65单栓，25m衬胶水龙带，19mm水枪，消防软管卷盘(SG24B65Z-J型）套683.7607208减压稳压室内消火栓DN65单栓，25m衬胶水龙带，19mm水枪，消防软管卷盘(SG24D65Z-J型）套683.7607209干粉（磷酸铵盐）灭火器套98.2906210HLK超细干粉灭火装置FZX-ACT5.5/1.5-HLK个512.8205211室内实验消火栓DN65单栓，25m衬胶水龙带，19mm水枪，消防软管卷盘(SG24A65-J型）套683.7607212水流指示器DN125个160.2564213PPR管DN15m3.4872214PB管DN15m6.1026215PPR管DN20m4.359216PPR管DN25m5.5556217感烟探测器只68.3761218独立式火灾报警控制器只51.2821219铜截止阀DN50个133.3333220铜截止阀DN40个106.8376221铜截止阀DN20个29.9145222铜芯多股绝缘导线NHHPV-2*1.0mm2m2.1282甲供223铜芯多股绝缘导线NHRVSP-2*1.5mm2m2.8718甲供224铜芯多股绝缘导线NHRVS-2*1.5mm2m2.8718甲供225铜芯多股绝缘导线NHRVS-2*4mm2m5.0598甲供226铜芯多股绝缘导线NHRVSP-2*2.5m3.1624甲供227橡塑管壳B1级φ57以内m3555.5556228橡塑管壳B1级φ133以内m3555.5556229单联开关只8.547甲供230单联双控开关只9.4017甲供231双联开关只11.1111甲供232排气扇台393.1624233自动排气阀DN20个18.8034234自动排气阀DN25个18.8034235声光控吸顶灯25W套76.9231236声光控吸顶灯25W套76.9231237自带电源应急照明灯壁灯18W，30min套85.4701238安全出口灯（采用消防灯具）ZCD-1011*3，供电时间不少于30min套179.4872239疏散指示灯（采用消防灯具）ZCD-5061*3，供电时间不少于30min套179.4872240自带电源应急照明灯壁灯18W，30min套85.4701241自带电源单管应急灯1*28W，供电时间不少于180min套141.0256242自带电源单管应急灯1*28W，供电时间不少于30min套132.4786243双管荧光应急灯2*28W套132.4786244配电箱-1AP13、14、23、24台14529.9145甲供245配电箱-1AP15、25台14529.9145甲供序号材料名称、规格、型号计量单位除税单价(元)备注246配电箱-1APE15、25台14529.9145甲供247配电箱16、20、24、28AJ1台3076.9231甲供248配电箱16、20、24、28AJ2台3076.9231甲供249配电箱-3QWAT1、2台5128.2051甲供250配电箱17ALAT1、2台6837.6068甲供251配电箱-2、-3PYAT1、2台5128.2051甲供252配电箱-1ALE1、2、3、4台6837.6068甲供253配电箱-2JKAT1、2台5128.2051甲供254配电箱-1ALAT1、2台6837.6068甲供255配电箱AL-1台2000甲供256配电箱AL-2台1384.6154甲供257配电箱DTAT11、12、21、22台5128.2051甲供258配电箱16ALE1、2、3、4台6837.6068甲供259配电箱-1AP11、21台5384.6154甲供260配电箱-1AP12、22台5384.6154甲供261带语音功能的声警报器只68.3761262信号双输入模块只68.3761263总线短路隔离器只68.3761264带语音功能的声警报器只68.3761265一体超声波热量表（带温度传感器）DN32个854.7009266一体超声波热量表（带温度传感器）DN25个846.1538267一体超声波热量表（带温度传