(044)抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同

SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同合同编号（甲方合同编号（乙方工程名称：委托方（甲方受托方（乙方签订日期1：签订地点：1此处的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持一致。SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同使用说明计合同。约定”条款中进行约定，除此之外不得直接对合同文本进行改动。有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合脚注。SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同目 录定义 1合同文件组成 2合同适用的法律 2合同适用的标准及规范 2工作范围及其内容 2工作质量要求 3工期 3合同价款及支付 4设计人员 4甲方责任 5乙方责任 5勘察设计文件及成果的审查和确认 8勘察设计文件及成果的提交 8设计方案变化 8履约报告 9分包与转让 9保险 9安全、保护责任 9SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同知识产权 1020.保密 10不可抗力 11合同的变更和解除 11违约责任 12合同争议的解决 13合同生效 1326.其他 14特别约定 14SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同委托方（甲方受托方（乙方鉴于甲方委托乙方承担 抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计工作且乙方同意接受该委托根《中华人民共和国合同法《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程质量管理条例》以及国家或行业颁布的现行有关建设工程勘察设计工作的法律、法规、规章及有关规定，结合本工程的具体情况，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，充分协商并达成一致意见，签订本合同。定义具有本条所赋予的含义。会谈纪要、备忘录、协议等列入合同的其他文件。甲方： 公司以及其指定承继人或经许可的受让人。乙方： 。项目：指 抽水蓄能电站项目。作。（包含相关专题及有关技术服务工作费用的收费系数和优惠幅度。抽水蓄能电站项目所在地。1SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同合同文件组成下列文件为合同的组成部分：双方在合同履行过程中签署的会议纪要、协议等文件；本抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同及其附件；中标（签约）通知书（若有）；采购文件；构成合同的其他文件。上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。合同适用的法律门规章和工程所在地的地方法规。合同适用的标准及规范例执行（包括合同执行过程中发布实施或修订的。工作范围及其内容本合同中乙方的工作范围及其内容：按照勘察设计技术标准与规范以《水电工程可行性研究报告编制规程（DL/T5020-2007）所规定的要求、工作内容和深度，根据方审定的《 抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计工作大纲（以下简称“工作大纲）所规定的工作内容和工作程序，深入进行抽水蓄能电站可行性研究勘察设计科研工作完成从项目可行性研究阶段工作直至项目可行性研究审查通过所有勘察设计专题研2SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同究（接入系统设计、工程安全预评价、土地（林地）勘界专题除外）和相关服务与配合工作，以及项目（核准）申请报告编制直至取得项目核准文件期间的相关配合工作。技术服务定。况。乙方应配合甲方进行现场踏勘工作。乙方应配合甲方进行本工程相关的技术审查及报批工作。工作质量要求国家法律法规。国家各部委（局）等行政与行业管理部门颁发的（执行中颁发的）有效的法规、技术标准、规程规范等。地方政府颁发的有效的法规文件。国家批准的区域发展规划、电力发展规划。国家部门或省（地）规划、市场预测与发展规划等。本合同文件。工期作，甲乙双方协商合理安排项目可行性研究工作节点进度。乙方除需保证工期总要求外，在合同生效后，乙方还应按照3SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同合甲方定期检查。合同价款及支付合同价格（大写）元整(¥含税（但不限于：本工程可行性研究阶段勘察设计及相关专题研究工作的全等；按本合同提供甲方所需费用的技术资料和图纸；乙方提供参加本工程设计审查等技术服务的费用；为完成本合同文件规定有必要计入的其它费用。托方另签补充合同，有关费用不包括在本合同总费用中。合同支付合同支付条件如下：甲乙双方签订合同后，甲方收到乙方开具的等额合格发票30日内（含本数，向乙方支付合同价款的30开具的等额合格发票30日内（含本数，支付合同价款的40项目的核准申请获得了项目所在省级投资主管部门批复后30（含本数，支付合同价款的30设计人员乙方须按可行性研究勘察设计工作大纲所明确的勘察设计4SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同同生效之日起日内向甲方提供乙方及其委派工作人员的资质及资格文件、工作计划等。乙方的项目设计总负责人主要负责组织勘察和设计工作的总负责人足够的权力，以保证本合同有关工作的顺利进行。甲方责任设计工作的权利。在合理的范围内，甲方负责对乙方提出的勘察设计文件及出的有关问题。甲方应按合同约定的金额和时间向乙方支付合同款。间成果验收和召开审查会。负责检查、监督乙方勘察设计工作的开展情况，如因乙方相应的技术人员。执行。乙方责任根据批准的项目规划报告和甲方的合理要求，按国家和有5SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同（，对完成的勘察设计文件及成果的真实性、合法性、准确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，甲方或政府部门及委托的相关单位组织的审查并不免除或减轻乙方以上的所有责任。按照国家有关规定，在工程正常设计使用年限内乙方对设根据合同要求控制勘察设计进度，并积极配合甲方根据工失由设计单位承担，从合同费用中扣除。负责本项目勘察设计工作的项目设计总负责人和勘察设计责人时，乙方应推荐合适的替代人选。在勘察设计过程中，乙方在议定重大原则问题时，应邀请合同签订后，乙方应及时搜集整理项目的原始地貌（包含地形、坝肩、坝址、坝轴等）照片、三维效果图、航拍图（视频）6SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同提供给甲方无偿使用。散、转让甲方提供的文件、图纸等技术资料。方书面同意，不得分包。方应充分理解并配合满足甲方根据项目需要提出的对项目进度的要求。及时向甲方汇报工作进展情况，优化改进工程设计。参加并配合甲方组织的可行性研究报告和专题报告的咨作。对甲方提出的与本工程有关但超出本合同范围的工作内方要求乙方增加或替换相应的技术人员，乙方不得拒绝。乙方在工作过程中要严格遵守国家、行业有关安全生产的乙方自费向有关出版部门购买。7SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同守与其履行本合同义务相关的规定2。勘察设计文件及成果的审查和确认审查修改补充。确认本项目可行性研究阶段勘察设计文件及有关成果的修改由乙方勘察设计文件及成果的提交确定,并作为本合同的组成文件。合甲方要求的电子文本。本。乙方应加强工程资料的图纸图片效果质量符合甲方要求。项目勘察设计成果应使用地方政府要求的坐标系。资料。设计方案变化甲方可根据本工程建设的需要或国家及行业的相关法规、要求进行相应的设计方案变化工作。232若甲方需乙方遵守甲方或其他相关规章制度的，可根据具体情况在附件中予以明确。8SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同可执行。履约报告专项报告。分包与转让未经甲方许可，乙方不得分包或转让合同的任何权利义务。工作量对应的合同金额，并有权解除本合同。保险以使本项工程勘察设计工作顺利进行。险，并为派往现场的人员、财产等办理相关保险。任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。安全、保护责任安全、保卫与环境保护：乙方在进行外业勘察时，应采取讼费用及其他一切责任应由乙方负责。道路维护：乙方在进行外业勘察时，如造成原有道路和桥乙方自行承担。9SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同附着物保护：乙方在进行外业勘察时，应尽量保持路线经诉讼费用和其他费用，由乙方自行承担。对于乙方在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。知识产权乙方根据本合同向甲方提交的设计文件及本工程形成的其包括但不限于专利权申请权、版权（著作权、研究成果署名权、奖乙方所提交的设计文件或其他资料不应存在任何权利瑕终止或无效的影响。保密乙方及其工作人员应对工作文件和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保于：披露给任何第三人；不得将上述工作文件、资料及信息用于本合同以外的其10SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同他目的；将上述资料和信息返还甲方或按甲方要求作适当处理。社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。此遭受的全部损失。终止或无效的影响。不可抗力包括但不限于国家法规政策重大调整、自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应尽量减小48的后果。双方应就此后果进行协商。2（含本数，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以轻或免除合同责任。120120（含本数）承担。合同的变更和解除甲乙双方经协商一致，可以变更和解除合同。11SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同在本合同履行期间，乙方未经甲方同意不得无故要求解除并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给甲方造成的全部损失；在本合同履行期间，因非乙方原因，甲方要求解除合同，同款项；乙方未开始工作的，甲方无需向乙方支付任何合同款项。违约责任有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失、支付违约金等违约责任。因可行性研究阶段勘察设计质量不符合法律法规规定的察设计任务，直至符合规定标准，乙方应向甲方支付合同价格%的违约金，并赔偿甲方所遭受的全部损失，且甲方有权解除合同。由于乙方勘察设计疏漏或错误造成损失的，乙方除负责付合同价格%的违约金，并赔偿甲方所遭受的全部损失，且甲方有权解除合同。由于乙方自身的原因，延误了按本合同第13条规定的勘察设计成果交付时间按本合同第13条的要求每项成果每延误1天乙方应向甲方支付合同价格 %的违约金；逾期超过 天的，甲方有权解除合同乙方应向甲方支付合同价的违约金并赔偿甲方所遭受的全部损失。由于乙方原因造成工程质量事故损失的，乙方除负责采方应向甲方支付合同价格%的违约金，并赔偿甲方所遭受的全部损失，且甲方有权解除合同。乙方未经甲方批准，擅自转让工作文件的，或将合同项的违约金，并赔偿甲方所遭受的全部损失，且甲方有权解除合同。12SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方合理催告在催合同价款，乙方应向甲方支付相当于合同价格%的违约金，并赔偿甲方所遭受的全部损失，且甲方有权解除合同。乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失同价格为限。1920任，并应向甲方支付合同价格%的违约金。利所产生的费用（包括律师费）亦由乙方承担中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。合同争议的解决原则，通过友好协商解决。若争议经协商仍无法解决的，按以下第 种方式处3：仲裁：提交 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规4进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。合同生效本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表5签署并加盖3建议选择诉讼作为争议解决方式。4如选择其他仲裁规则，可另行约定。5如本合同当事人为非法人单位，则由其负责人或负责人的授权代表签字。如本合同由授权代表签字时，13SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。其他同具有同等法律效力。并支付费用。与本合同具有同等法律效力。本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具同等法律效力。6本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。。（以下无正文）需出具合法、有效的法定代表人或负责人的授权委托书。对本统一合同文本的任何修改或补充，均应在本条（第27条 特别约定）中约定。如需修改时，应明确9.3以下条款：……”。14SGTYHT/16-GC-044抽水蓄能电站可行性研究阶段勘察设计合同签署页甲方：（盖章）法定代表人（负责人）授权代表（签字：签订日期：地址：联系人：电话：传真：Email：开户银行：账号：统一社会信用代码：

乙方：（盖章）法定代表人（负责人）授权代表（签字：签订日期：地址：联系人：电话：传真：Emai