建设工程施工合同范文(港口)

第5页共5页建设工程施工合同范文(港口)工程名称：甲方：乙方：____年____月____日一、合同协议书甲方为兴建程，接受了乙方对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;(2)合同协议书;(3)双方签署的合同谈判备忘录;(4)合同专用条款;(5)合同_____条款;(6)中标通知书、投标书和招标书;(7)与本合同有关的其他文件。3.本合同总价款为人民币万元。4.本合同工程的施工期为个月(天)，或：自____年____月____日至____年____月____日。5.甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本份，双方各执份，当副本与正本不一致时，以正本为准。甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：_____或或其授权的代理人：_____其授权的代理人：_____签字日期：_____签字日期：_____单位地址：_____单位地址：_____联系电话：_____联系电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_____签约日期：签约地点：建设工程施工合同范文(港口)（二）原告：_____省_____建筑有限责任公司住所：_____市_____法定代表人：_____，总经理被告：_____市_____管理有限公司住所：_____市_____法定代表人：_____，董事长诉讼请求：_____1、判令被告支付原告工程款_____元(已扣除原告应支付的钢材款_____元)及违约金_____元，合计_____元，_____年_____月_____日后至判决生效止的违约金按每天_____元计算;2、判令被告支付原告因停工造成的材料损失费、误工费等损失_____元;3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：_____原告中标了被告建设的_____综合楼、殡仪馆的工程施工，双方并签订了建设工程施工合同。原告按照被告的要求将综合楼及主楼工程施工完毕。_____年_____月被告委托_____市_____有限公司对已完工的工程进行结算审核。_____年_____月_____日原、被告双方根据审核的结果进行了具体的结算。经结算，被告尚欠原告工程款_____元整(含原告应支付的钢材款_____元)，被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承包_____。_____年_____月_____日，被告对结算后欠原告的工程款作出了书面的还款计划，并承诺了逾期付款的违约责任。_____年_____月_____日，原被告双方对因被告原因停工造成原告的损失进行了结算，经结算，被告另需赔偿原告临时设施费、停工材料损失费、误工费共计_____元。原告多次催促被告依约履行支付工程款及损失费的义务，但被告的法定代表人却避而不见。为维护自身合法权益，现具状人民法院，望判如所请。此致_____市_____区人民法院具状人：_____省_____建筑有限责任公司法定代表人：_____代理律师_____律师事务所_____建设工程施工合同范文(港口)（三）原告：_____法定代表人_____，职务董事长，住_____市_____区_____街_____号楼_____室，邮编：_____电话：_____被告：_____公司，法定代表人_____，职务总经理,住_____市_____区_____号，邮编：_____电话：_____案由：_____建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元，延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;2、以上金额截至_____年____月____日，逾期支付，则以62259.24元为基数，按每日0.024%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由原告与被告于_____年_____月_____日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。合同还约定工程款的5%作为保修款，保修期自竣工之日起18个月，项目最后的结算金额为1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24，保修期至_____年_____月_____日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。原告认