监理工程师之合同管理题库内部题库（A卷）

监理工程师之合同管理题库内部题库（A卷）第一部分单选题(50题)1、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D

2、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

【答案】：C

3、赖氨酸在（）中含量较高。

A.面粉

B.大米

C.鸡蛋

D.牛肉

【答案】：D

4、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。

A.资格预审

B.资格后审

C.不进行资格审查

D.先资格预审，然后资格后审

【答案】：B

5、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】：B

6、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

【答案】：A

7、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

【答案】：C

8、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A

9、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定

【答案】：A

10、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。

A.电子投标文件上传完成时间

B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间

C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间

D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间

【答案】：D

11、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：D

12、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

13、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】：D

14、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25

【答案】：A

15、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.勘察合同

B.仓储合同

C.施工合同

D.监理合同

【答案】：A

16、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】：C

17、不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（）。

A.简明标准施工招标文件

B.标准材料采购招标文件

C.标准设计招标文件

D.建设工程施工合同（示范文本）

【答案】：D

18、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

19、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C

20、接受投标书阶段的工作不包括（）。

A.资格预审

B.接收投标书

C.宣布开标

D.招标文件的澄清

【答案】：C

21、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

【答案】：A

22、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

【答案】：B

23、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】：A

24、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（）。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款支付

D.材料设备所有权转移

【答案】：B

25、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

【答案】：A

26、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度増加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A

27、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

28、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】：C

29、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%

【答案】：B

30、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》

【答案】：A

31、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

【答案】：C

32、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C

33、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。

A.保险单

B.合同

C.电子文件

D.邮件

【答案】：A

34、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件

B.组织做好合同评审工作

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

【答案】：A

35、建设工程中涉及的代理主要是（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

【答案】：D

36、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】：D

37、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】：B

38、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

【答案】：C

39、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】：C

40、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定

【答案】：A

41、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：D

42、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

【答案】：C

43、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人

【答案】：D

44、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。

A.基准日

B.基准日3日前

C.基准日7日前

D.上一年度同期基准日

【答案】：A

45、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法

【答案】：A

46、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A

47、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】：B

48、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.属于无条件的、不可撤销担保

B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

【答案】：A

49、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明

【答案】：C

50、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、在工程勘察设计的评标中，详细评审阶段，评标委员会按招标文件中规定的量化因素和分值进行打分，分值构成包括（）。

A.资信业绩

B.投标人资产

C.勘察纲要或设计方案

D.投标报价

E.其他因素

【答案】：ACD

2、下列关于工程竣工结算价款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查

B.发包人在收到监理人提出的核查结果后28天内未完成审核，视为同意

C.经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书

D.承包人对发包人签认的竣工付款证书不得有异议

E.发包人应在监理人收到竣工付款申请单后56天内将应支付款支付给承包人

【答案】：AC

3、工程总承包合同中，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如（）等。

A.独立分包人

B.联合分包人

C.设计分包人

D.施工分包人

E.供货分包人

【答案】：CD

4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有（）。

A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工

B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地

C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工

D.因不利物质条件导致承包人暂停施工

E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地

【答案】：AB

5、发生发包人违反施工合同规定的情况时，承包人的下列处理方法正确的是（）。

A.立即解除合同

B.发出通知要求纠正

C.立即暂停施工

D.发出通知要求纠正未果后暂停施工

E.暂停施工后发包人仍不纠正违约行为时解除合同

【答案】：BD

6、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有（）。

A.承包人的分包招标应由监理人组织

B.承包人分包工作需征得发包人同意

C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应

E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作

【答案】：BCD

7、质押可分为动产质押和权力质押，可以质押的权利有()。

A.债券、存款单、仓单、提单

B.汇票、支票、本票

C.依法可转让的车辆

D.依法可以转让的股权

E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权

【答案】：ABD

8、以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。

A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段

B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大

C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果

D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序

E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案

【答案】：ABC

9、关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

【答案】：C

10、发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.委托监理单位进行项目管理

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

【答案】：AB

11、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

【答案】：AC

12、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

【答案】：BCD

13、合同评审的主要内容包括（）。

A.合法性、合规性评审

B.合同实施风险评审

C.合理性、可行性评审

D.合同严密性、完整性评审

E.与产品或过程有关要求的评审

【答案】：ACD

14、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。

A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人

B.按合同要求制定勘查工作临时占地方案

C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案

D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程

E.配置必要的救助物资和器材

【答案】：CD

15、工程总承包合同通用条款对下列（）做出了两种可选条款。

A.道路通行权和场外设施

B.发包人提供的文件

C.发包人要求中出现错误的责任承担

D.材料和工程设备

E.暂列金额

【答案】：ACD

16、设计施工总承包合同文件中规定，承包人建议书包括（）。

A.分包人的施工方案

B.承包人的工程设计方案和设备方案的说明

C.分包方案

D.承包方案

E.对发包人要求中的错误说明

【答案】：BC

17、投标保证金除现金外，可以是银行出具的（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.商业汇票

E.现金支票

【答案】：ABC

18、根据《标准施工合同》，以下属于承包人的义务的有（）。

A.施工现场的征用

B.施工现场内的交通道路

C.环境保护措施计划

D.编制施工实施计划

E.现场外的道路通行权

【答案】：BCD

19、施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

【答案】：AB

20、某投标由银行出具投标保函，发生下列（）情况时，可以没收投标保证金。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人无正当理由拒绝订立合同

E.中标人未能根据规定提交履约保证

【答案】：CD

21、设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

【答案】：BC

22、根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

【答案】：AB

23、下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有（）。

A.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利

B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求更换发包人代表

C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作

D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7天内核实完毕

E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作

【答案】：AD

24、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

【答案】：BD

25、下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。

A.自然灾害

B.施工机具失灵造成本身的损失

C.雪崩

D.票据的损失

E.意外事故

【答案】：AC

26、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括（）。

A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

B.取得爆破作业资质证件

C.与相邻建筑物所有人进行协调

D.作好施工现场的安全防护工作

E.保护相邻建筑物

【答案】：BD

27、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不得用于抵押的财产有（）。

A.商业用地使用权

B.已建成的住宅楼

C.宅基地的土地使用权

D.土地的所有权

E.公立学校的教育设施

【答案】：CD

28、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法正确的是（）。

A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验

B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备

C.买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，视为对合同设备质量的确认

D.买方承担买方代表的交通.食宿费用

E.卖方为买方代表提供工作条件及便利可以收取必要费用

【答案】：AD

29、根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

【答案】：BC

30、下列关于合同附件格式，说法正确的有()。

A.合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函

B.合同协议书中包括了签约合同价

C.预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效

D.履约保函担保方式采用无条件担保

E.预付款担保采用有条件担保

【答案】：ABCD

31、根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。

A.买卖合同

B.仓储合同

C.保管合同

D.运输合同

E.承揽合同

【答案】：BCD

32、下列有关隐蔽工程与重新检验的说法，正确的有（）。

A.承包人自检合格后书面通知监理人验收

B.监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若监理人已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

【答案】：ABC

33、除专用合同条款另有约定外，发包人应在规定时间内，将发包人代表的姓名、（）等书面通知勘察人。

A.职务

B.年龄

C.授权范围

D.联系方式

E.授权期限

【答案】：ACD

34、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.具有开标场地

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证

【答案】：AD

35、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容

【答案】：ACD

36、《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有()

A.返还财产

B.赔偿损失

C.罚款

D.记入不良信用名单

E.对经办人进行行政处分

【答案】：AB

37、缺陷责任期内最终结清的程序包括（）。

A.承包人提交最终结清申请单

B.签发最终结清证书

C.竣工验收

D.结清单生效

E.最终支付

【答案】：ABD

38、根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人

【答案】：BCD

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（）。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织和内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

【答案】：BD

40、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。

A.审查施工质量管理体系

B.组织论证专项施工方案

C.审查施工环境保护措施

D.组织测设施工控制网

E.审查施工进度计划

【答案】：AC

41、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有（）。

A.承包人的分包招标应由监理人组织

B.承包人分包工作需征得发包人同意

C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应

E.合同履行过程中承包人不得再分