一级建造师之一建工程法规题库包过题库（精选题）

一级建造师之一建工程法规题库包过题库（精选题）第一部分单选题(50题)1、关于工程总承包的说法，正确的是（）。

A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

【答案】：A

2、项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

A.县级以上人民政府

B.企业法人

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

3、关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.应当自行提供地下管线资料

B.不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

【答案】：C

4、关于侵权责任，下列说法正确的是（）。

A.从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物的所有人给予补偿

B.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位、施工单位与使用人承担连带责任

C.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，施工单位不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任

D.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，相关责任人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿

【答案】：D

5、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被（）。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

【答案】：C

6、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）。

A.应追究王某的刑事责任

B.可追究王某的民事责任

C.不应追究王某的行政责任

D.应追究王某的劳动责任

【答案】：B

7、关于重大责任事故罪,下列说法中正确的有（）

A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于本罪

B.所有犯此罪的,都处3年以下有期徒刑或者拘役

C.强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤广事故或者造成其他严重后果的属于本罪

D.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于本罪

【答案】：C

8、以下各项请求权，诉讼时效期间最短的是（）。

A.交通事故导致人身损害赔偿的请求权

B.因国际货物买卖合同发生争议

C.施工单位违法排污导致受害人农田作物受损的赔偿请求权

D.施工单位要求建设单位支付工程价款的请求权

【答案】：A

9、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。2016

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

【答案】：A

10、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起()内要求保证人承担保证责任。

A.6个月

B.9个月

C.1年

D.2年

【答案】：A

11、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真题

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】：C

12、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。

A.8

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

13、《建筑法》规定，（）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.建设单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.设计单位

【答案】：A

14、（2019年真题）关于劳动者工资的说法,正确的是（）。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间,用人单位应当支付工资

【答案】：D

15、关于建设工程分包的说法，错误的是（）。

A.分包单位是具有相应资质的单位

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位可以通过合同约定

D.分包的工作内容是非主体、非关键性工作

【答案】：B

16、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

【答案】：D

17、根据《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。

A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

【答案】：C

18、根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。2018真题

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：C

19、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程

B.允许他人以本企业名义承揽工程

C.与他人联合承揽工程

D.违法分包

【答案】：B

20、（2019年真题）关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（）

A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理

C.监理单位不能与建设单位有隶属关系

D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

【答案】：A

21、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】：C

22、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理,下列说法中正确的是（）。

A.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

B.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

C.法院应当判决行政机关重新作出行政处罚

D.法院可以直接判决减少部分罚款金额

【答案】：D

23、建设工程需要实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位，必须向所在地县、市公安局申请领取（），方准使用。

A.爆炸物品生产许可证

B.爆炸物品销售许可证

C.爆炸物品使用许可证

D.爆炸物品安全作业许可证

【答案】：C

24、根据《建筑工程施工许可管理办法》,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。

A.工商登记证

B.施工许可证

C.规划许可证

D.土地使用证

【答案】：B

25、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。

A.都是强制性险种

B.被保险人都是现场危险作业人员

C.保险期间都是从开工到竣工

D.保费都由企业承担，个人不承担

【答案】：D

26、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。2014

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

27、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.15万元以上30万元以下

C.20万元以上40万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

28、在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A.经附近居民所在单位的同意

B.在居民小区代表监视下施工

C.公告附近居民

D.经居民小区业主委员会同意

【答案】：C

29、王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋己出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换

【答案】：D

30、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。

A.离婚纠纷

B.劳动合同纠纷

C.对罚款不服发生的纠纷

D.建设单位与施工单位之间的合同纠纷

【答案】：D

31、根据《民用建筑节能条例》，下列关于新建建筑节能的规定中，错误的是（）

A.国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备

B.国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备

C.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备

D.建设单位不得在建筑活动中使用列入限制使用目录的技术、工艺、材料和设备

【答案】：D

32、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A

33、下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）。

A.降级

B.罚款

C.责令停产停业

D.取消投标资格

【答案】：A

34、根据《安全生产法》的规定，()对全国的建设工程安全生产实施监督管理。

A.国务院

B.国务院负责安全生产监督管理部门

C.国务院安监部门

D.国务院建设行政主管部门

【答案】：D

35、（2019年真题）关于建设工程质量保证金的说法,正确的是()。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保险的,发包人可以同时预留保证金

【答案】：A

36、关于评标的叙述中，不正确的是()。

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.评标委员会可以否决所有投标

C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果

【答案】：D

37、关于建设工程刑事责任的说法，正确的是（）。

A.刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产

B.造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任

C.强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任

D.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金

【答案】：C

38、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。

A.抵押合同签字、盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

【答案】：A

39、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

【答案】：A

40、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

【答案】：A

41、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。

A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序

C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复

D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔

【答案】：B

42、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。

A.谈判、协商

B.要式、不要式

C.缔约、签字

D.要约、承诺

【答案】：D

43、下列关于转包的说法中，正确的是()。

A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为

B.将分包工程再分包的，属于转包行为

C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为

D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为

【答案】：A

44、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限,工程合理使用年限是指从()之日起计算。

A.工程提请竣工验收

B.工程移交

C.工程竣工验收合格

D.工程投入使用

【答案】：C

45、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

A.60％

B.75％

C.80％

D.90％

【答案】：D

46、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

47、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

【答案】：A

48、组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】：B

49、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2014年4月1日

B.2014年8月1日

C.2016年8月1日

D.2015年8月1日

【答案】：C

50、案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（）。

A.中止执行

B.终结执行

C.不予执行

D.继续执行

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。

A.减少1名招标人代表，专家不再增加

B.减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家

C.不减少招标人代表久再从专家库中抽取1名专家

D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家

E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家

【答案】：BD

2、下列关于延续注册和变更注册的表述中正确的是（）。

A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

B.申请延续注册只需提供原注册证书

C.延续注册有效期为3年

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

E.变更注册后仍延续原注册有效期

【答案】：C

3、工程建设强制性标准监督管理的内容，包括对（）是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查。.

A.建设单位

B.造价咨询单位

C.施工单位

D.设计单位

E.合同管理机构

【答案】：ACD

4、（2019年真题）关于仲裁庭组成的说法正确的有()

A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，有仲裁委员会主任指定

B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员

D.仲裁庭可以由三名仲裁员组成

E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成

【答案】：AD

5、根据《文物保护法》的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。

A.古文化遗址

B.古墓葬

C.石窟寺

D.中国境内出土的文物

E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物

【答案】：ABC

6、以下（）自用的土地免缴土地使用税。

A.村委会

B.公园

C.个人独资企业

D.农、林、牧、渔业的生产用地

E.市政街道、广场

【答案】：ABD

7、关于所有权的说法，正确的有（）。

A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权

B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权

C.占有权只能由所有人享有的

D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心

E.使用权是所有人所享有的一项独立权能

【答案】：AD

8、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。

A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款

B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任

C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任

D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款

E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任

【答案】：C

9、建设工程债的产生根据有（）。

A.合同

B.公证

C.侵权

D.无因管理

E.不当得利

【答案】：ACD

10、施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。（2012）

A.建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产投入的有效实施

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E.编制专项工程施工方案

【答案】：ABCD

11、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。（2014）

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署

B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门

D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

【答案】：ACD

12、甲公司向乙公司发出要约,出售一批建筑材料}。要约发出后,甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。

A.在要约到达乙公司之前

B.与要约同时

C.在乙公司发出承诺之前

D.在乙公司发出承诺的同时

E.在乙公司发出承诺后

【答案】：AB

13、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因特殊需要必须连续作业的

D.因生产工艺上要求必须连续作业的

E.监理单位同意的

【答案】：ABCD

14、（2019年真题）关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有()

A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责

B.分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任

C.当分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

D.分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

E.当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿

【答案】：AC

15、当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和者交易习惯确定的，则（）。

A.给付货币的,在接受货币一方所在地履行

B.履行义务一方有权选择履拧地点

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.接受履行方有权选择履行地点

E.其他标的，在履行义务一方所在地履行

【答案】：AC

16、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.表见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

【答案】：BD

17、（2019年真题）下列文件资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的（）

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.施工企业资质等级证书及营业执照副本

D.可行性研究报告

E.工程勘察设计文件

【答案】：BC

18、机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责有()。

A.制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程

B.针对社会进行消防宣传教育

C.建立防火组织，及时处理火灾隐患

D.组织进行有针对性的消防演练

E.确保消防设施和器材完好、有效

【答案】：AD

19、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员员的主要职责有()。

A.现场监督危险性较大程安全专项施工方案实施情况

B.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,当场予以纠正或作出处理决定

C.负责施现场安全生产日常检查并做好检查记录

D.依法报告生产安全事故情况

E.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

【答案】：ABC

20、关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

【答案】：ABC

21、下列车船中,免征车船税的有()。

A.捕捞、养殖渔船

B.军队、武装警察部队专用的车船

C.警用车船

D.施工企业排气量2.0升的乘用车

E.施工企业所有的商用车客车

【答案】：ABC

22、（2020年真题）下列情形中，应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（）。

A.标的物需要运输，当事人对交付地点约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后

B.施工企业购买一批安全帽，出卖人尚未交付

C.标的物已抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物

D.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货

E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收

【答案】：BC

23、根据《民法典》的规定，下列合同中，属于效力待定合同的有（）。

A.甲、乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同

B.某公司法定代表人超越公司规章权限与善意第三人订立的买卖合同

C.代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同

D.限制民事行为能力人甲与他人订立的买卖合同

E.施工单位用欺诈手段获取中标签订的合同

【答案】：CD

24、劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中必备条款主要包括（）

A.试用期条款

B.保守商业秘密条款

C.劳动保护条款

D.劳动条件条款

E.社会保险条款

【答案】：CD

25、下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有()。

A.建立、健全安全生产责任制

B.有保证本单位安全生产条件所需资金投入

C.有保障工程质量和安全的具体措施

D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训

E.已经取得建设工程规划许可证

【答案】：ABD

26、根据《绿色施工导则》，关于水资源利用的说法，正确的有（）。

A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】：AC

27、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动()。

A.修建储存腐蚀性物品的仓库

B.开采矿产

C.进行影视剧摄制活动

D.举办大型群众性活动

E.修建生产易燃性物品的工厂

【答案】：AB

28、下列关于表见代理的说法，正确的有（）。

A.表见代理是无效代理

B.表见代理是特殊的无权代理

C.表见代理的行为人没有代理权

D.第三人有理由相信行为人有代理权

E.表见代理对本人产生有权代理的效力

【答案】：BCD

29、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任包括（）。

A.向施工单位提供资料的责任

B.依法履行合同的责任

C.提供安全生产费用的责任

D.对拆除工程进行备案的责任

E.不得干预投标人的责任

【答案】：ABCD

30、根据《生产安全事故应急预案管理办法）,生产经告单位应急预案分为（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.总体应急预案

D.详细应急预案

E.现场处置方案

【答案】：AB

31、下列责任形式中,当事人承担违约责任的形式有（）。

A.赔礼道歉

B.支付违约金

C.赔偿损失

D.采取补救措施

E.罚金

【答案】：BCD

32、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。

A.接受履行方有权选择履行地点

B.给付货币的，在接受货币一方所在地履行

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.履行义务一方有权选择履行地点

E.其他标的，在履行义务一方所在地履行

【答案】：BC

33、《民法典》规定，要约邀请包括（）等。

A.拍卖公告

B.招标公告

C.递交投标文件

D.招股说明书

E.寄送价目表

【答案】：ABD

34、《民法典》规定，有（）情形之一的，合同的权利义务终止。

A.债务已经按照约定履行

B.债务履行期限延长

C.债务相互抵消

D.债务人依法将标的物提存

E.债权债务同归于一人

【答案】：ACD

35、建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交的文件有()。

A.工程竣工验收备案表

B.工程竣工验收报告

C.施工单位签署的工程质量保修书

D.施工合同

E.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

【答案】：ABC

36、仲裁协议中必不可少的内容有（）。

A.仲裁事项

B.仲裁委员会名称

C.服从仲裁的意思表示

D.请求仲裁的意思表示

E.自觉履行仲裁裁决的意思表示

【答案】：ABD

37、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

【答案】：AB

38、施工企业安全生产费用管理的原则有()。

A.企业提取

B.使用节制

C.政府监管

D.确保需要

E.规范使用

【答案】：ACD

39、根据《招标投标法实施条例》，有关投标人重大事项报告，说法正确的是（）。

A.投标人发生合并的，应当及时书面报告招标人

B.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的，应当书面告知招标人

C.投标人在参加联合体后，需要以自己名义另行投标的，应当书面告知招标人

D.投标人分立但资质等级未发生变化的，应该书面告知招标人

E.存在控股、管理关系的两个单位，需要在同一标段投标的，应当报告招标人

【答案】：AD

40、《民法典》规定的效力待定合同有（）。

A.限制行为能力人订立的合同

B.无权代理人订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.无处分权人处分他人的财产订立的合同

E.违反法律、行政法规的推荐性规定的合同

【答案】：ABD

41、根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。

A.投标人之间协商投标报价

B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

E.投标人之间约定中标人

【答案】：BCD

42、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。2014

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间