九月下旬《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试考试卷含答案及解析

九月下旬《建设工程法规及相关知识》一级建造

师考试考试卷含答案及解析一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）。A、企业股东变更B、企业名称变更C、企业法人变更D、企业设立分公司E、企业注册地址变更【参考答案】:BCE【解析】：建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。2、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有（）。A、质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B、履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C、价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行B、该专项方案可由专业工程公司组织编制C、该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字D、该专项方案应当组织专家论证E、该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施【参考答案】：ABD【解析】：根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。15、下列关于提存的说法中，正确的有（）。A、自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕B、自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人C、自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人D、如债权人对债务人负有为到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物E、债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭,提存物扣除提存费用后归债务人所有【参考答案】：ACD【解析】：提存，是指债务人于债务已届履行期，将无法给付的标的物交提存机关，以消灭债务的行为。通过提存，债务人得将其无法给付债权人的标的物交给提存机关保存，以代替向债权人的给付，从而免除自己的清偿责任。债务人提存后，债务人的债务即消灭，因而提存也是债消灭的原因。因此，A项正确。根据《合同法》规定，债权人可以随时领取提存物，但债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消16、建筑工程一切险的被保险人包括（）。A、业主B、设计人员C、承包商D、监理工程师E、贷款银行【参考答案】：ACDE【解析】：建筑工程一切险的被保险人包括业主、承包商、监理工程师、贷款银行。17、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（）。A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准【参考答案】：ABDE【解析】：根据《工程建设国家标准管理办法》第3条的规定，下列标准属于强制性标准：工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；工程建设重要的通用的信息技术标准；？国家需要控制的其他18、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。A、质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B、履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C、价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D、履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E、履行费用负担不明确的，由债权人承担【参考答案】：ABC【解析】：《合同法》第62条规定，合同内容约定不明确时，适用下列规定：（1）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准和行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（2）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（3）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（4）履行期限不明19、下列对诉讼时效中止的说法正确的有（）。A、权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权B、权利人对同一债权中的部分债权主张权利C、导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内D、申请破产、申报破产债权E、当事人一方同意履行义务【参考答案】：AC【解析】：诉讼时效中止，应当同时满足两个条件：①权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权；②导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内。BDE三项属于诉讼时效中断的情形。20、某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。A、地基基础和主体结构工程为50年B、屋面防水工程、卫生间防水为8年C、电气管线、给水排水管道为2年D、供热与供冷系统为2年E、装饰装修工程为1年【参考答案】：ABC21、以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()OA、认为行政机关侵犯其人身权、财产权B、国防外交等国家行为C、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定D、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权E、行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令【参考答案】：BCE【解析】：《行政诉讼法》第12条规定：“人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防外交等国家行为；(2)行政法规、规章或者行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为”。本题中，A、D属于行政诉讼受案范围。故B、C、E为正确选项。22、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧（）以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A、沥青、油毡B、橡胶、塑料C、皮革D、垃圾E、木材【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是施工现场大气污染的防治。在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。23、建设工程承揽合同中定作人的义务有（）。.A、支付报酬B、依法赔偿损失C、协助义务D、验收工作成果E、对工作成果质量负责【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是定作人的义务。定作人的义务：①按照约定提供材料和协助承揽人完成工作的义务；②支付报酬的义务;③依法赔偿损失的义务；④验收工作成果的义务。24、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的有（）。A、施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可B、施工方案中应附具安全验算结果C、施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施D、应由专职安全生产管理人员进行现场监督E、施工方案应经设计单位技术负责人、总监理工程师签字后实施【参考答案】：BD25、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。A、指定代理B、隐名代理C、委托代理D、居间代理E、法定代理【参考答案】：ACE【解析】：所谓代理，是指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。代理包括：委托代理、法定代理和指定代理。26、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。A、明确法定代表人对本企业的安全负主要责任B、设置安全处室对安全负责C、对内部职工进行安全培训，持证上岗D、落实各岗位人员的安全生产责任E、制定企业内部安全生产绩效考核标准【参考答案】：ABD27、注册建造师的注册证书和执业印章失效的情形包括（）。A、受刑事处罚B、聘用单位被吊销营业执照C、注册有效期满且未延续注册D、变更执业单位后未进行变更注册E、聘用单位破产【参考答案】：BCE【解析】：注册建造师的注册证书和执业印章失效的情形包括：①聘用单位破产；②聘用单位被吊销营业执照；③聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；④已与聘用单位解除聘用合同关系的；⑤注册有效期满且未延续注册；⑥年龄超过65周岁的；⑦死亡或不具有完全民事行为能力的；⑧其他导致注册失效的情形。28、何女士提供三块木料给某家具厂订制一个衣柜，开工不久何女士觉得衣柜样式不够新潮，遂要求家具厂停止制作。家具厂认为这是个无理要求，便继续使用剩下两块木料，按原定式样做好了衣柜。下列说法正确的有（）。A、家具厂应赔偿因此给何女士造成的损失B、何女士应支付全部约定报酬C、何女士应支付部分报酬D、何女士应支付全部约定报酬和违约金E、何女士可以不支付报酬【参考答案】：AC【解析】：《合同法》第二百六十三条规定，工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。第二百六十八条规定，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。29、甲将自己所有的房屋出租给乙居住，双方口头约定租期为两年，但未签订书面合同。乙居住一年之后，甲因故决定收回房屋给家人居住，遂提前一个月通知乙搬出，则（）。A、该合同无效，乙应该在甲给定的期限内搬离B、该合同有效，甲无权要求乙提前搬离C、该合同有效，乙应该在甲给定的期限内搬离D、该合同是定期租赁合同E、该合同是不定期租赁合同【参考答案】：CE【解析】：租赁期限在6个月以上的，应当采用书面形式，否则视为不定期租赁。不定期租赁中，任何一方当事人都有权随时解除合同，但出租人解除合同时应当在合理期限之前通知承租人。30、在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是()OA、因回填土方不实导致基础沉陷B、因地震作用造成墙体倾斜C、因风吹H晒导致外墙装饰脱落D、因他人纵火导致装修烧毁E、因连接螺栓错误导致设备震动【参考答案】：ACE【解析】：《建设工程质量管理条例》第41条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。结合第39条和第40条关于保修范围的规定，本题中，施工单位应当履行保修义务的范围包括A、C、E选项。故A、D、履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E、履行费用负担不明确的，由债权人承担【参考答案】：ABC【解析】：《合同法》第61条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。同时，本法第62条还规定，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第61条的规定仍不能确定的，适用下列规定：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府3、关于劳动合同试用期的说法，正确的有()。A、试用期次数最多为2次B、试用期不包含在劳动合同期限内C、试用期最长为6个月D、试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E、以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【参考答案】：CE【解析】：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。C、E为正确选项。二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。A、10日B、20日C、15日以书面形式D、30日以书面形式【参考答案】：D2、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法,正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【解析】：原题为2008年司法考试四川灾区延期考试卷三31题,考核表见代理。3、某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放标准应当符合国家规（）排放标准。A、建筑施工场界环境噪声B、建筑施工机械噪声C、城市市区环境噪声D、城市生活区环境噪声【参考答案】：A【解析】：按照《环境噪声污染防治法》第28条规定：在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。故A为正确选项。4、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A、行政复议B、行政处分C、行政赔偿D、行政许可【参考答案】：B【解析】：本题考查的是建设工程行政责任的种类。行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。5、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起（）个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。TOC\o"1-5"\h\zA、6B、9C、12D、18【参考答案】：B【解析】：本题考核的是初步审定和公告。对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起9个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。6、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时【参考答案】：B【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第39条的规定，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。故应选B项。7、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权【参考答案】：C8、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第27条的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。故应选A项。9、根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是（）。A、律师代理意见B、书证C、视听资料D、勘验笔录【参考答案】：A【解析】：本题考核的是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。10、某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。A、学院自己承担责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承担质量保修责任D、学院和施工方共同承担责任【参考答案】：C【解析】：尽管法律规定，建筑工程未经竣工验收严禁使用，建设单位擅自使用自己承担责任，但考虑到地基基础工程和主体结构工程是隐蔽工程且保修期为其合理使用寿命年限，所以这种情况下，仍应由施工单位承担保修责任，故C选项正确。11、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为（）。A、无效B、有效C、效力待定D、可变更、可撤销【参考答案】：A【解析】：本题考核的是无效合同。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。12、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期A、定额B、标准C、法定D、合同【参考答案】:D【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩合同工期13、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。A、两者无任何关系B、两者同时取得C、施工许可证以安全生产许可证为前提D、安全生产许可证以施工许可证为前提【参考答案】：C【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，具级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。故C为正确选项。14、下列合同中，不属于建设工程合同按工程建设阶段所划分的种类的是（）。A、建设工程勘察合同B、建设工程设计合同C、建设工程施工合同D、建设工程监理合同【参考答案】：D【解析】：《合同法》规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同按建设阶段可划分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。15、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃起诉权利，这种调解叫（）。A、行政调解B、法院调解C、仲裁调解D、人民调解【参考答案】：D【解析】：人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式,促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。人民调解制度作为一种司法辅助制度，是人民群众自己解决纠纷的法律制度，也是一种具有中国特色的司法制度。16、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）OA、乙可以向法院另行起诉B、乙可以申请法院恢复执行C、该执行已经终结D、乙可以提起审判监督程序【参考答案】：B【解析】：在执行过程中，甲、乙双方达成的分期付款协议，属于当事人自行达成和解协议。一方当事人不履行和解协议或者反悔的,对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行，即申请法院恢复执行。17、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向有管辖权的人民法院起诉B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁C、应由甲仲裁委员会进行仲裁D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【参考答案】:A【解析】：根据《仲裁法》第18条的规定，仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成协议的，仲裁协议无效。本案中建设单位与施工单位就仲裁委员会的选择达不成一致，可认定仲裁条款无效，解决纠纷只能向有管辖权的人民法院起诉。故应选A项。18、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是（）。A、丙无权要求开发商履行合同B、丙可以要求乙履行合同C、乙可以要求开发商履行合同D、乙应向丙披露委托人【参考答案】：A19、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（）。A、取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B、申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C、注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D、因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册【参考答案】:B20、甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家（为BIN公司）、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M,同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。4、建筑施工企业变更（）等，应当在变更后10日之内，到原安全生产许可证颁发管理机构办理变更手续。A、名称B、地址C、法定代表人D、承包的项目E、安全负责人【参考答案】：ABC【解析】：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第九条规定：建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。5、《建设工程质量管理条例》规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有（）。A、检举权B、处理权同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，A、甲可以向乙提出索赔要求B、应由BIN公司承担全部赔偿责任C、乙的行为超越了代理权限D、乙有委托事务报告义务【参考答案】：B21、某项目设计费用为200万元，合同中约定定金为10%,发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时承包方应该返还给发包方()万元。TOC\o"1-5"\h\zA、15B、20C、40D、60【参考答案】：c【解析】：《担保法》第八十九条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。故本案例中承包方应该返还的金额为：200X10%X2=40(万元)。22、民事诉讼中的当事人不包括（）。A、原告和被告B、共同诉讼人C、第三人D、代理律师【参考答案】：D【解析】：当事人系因民事权利义务发生争议，以自己的名义进行诉讼，请求人民法院依法裁判支持自己诉讼请求的人。《民事诉讼法》第48条规定：“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人”；第58条：“当事人法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人当事人”，律师可以被委托为代理人代为参加诉讼。故D为正确选项。23、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A、全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金B、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期D、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。24、下列对担保合同生效的表述正确的是（）。A、抵押担保的抵押合同自抵押证件交给抵押权人时生效B、以汇票、支票出质的，质押合同自权利凭证交付时生效C、留置可依法律规定而产生D、动产质押担保合同自质物证明交质权人占有时生效【参考答案】：C【解析】：根据《物权法》的相关规定，抵押、质押合同应采用书面形式，自当事人签字、盖章之日起生效；物权法上的留置权是法定担保物权，其产生不以当事人协商一致为条件，只要符合法律规定的条件，即可产生。25、下列关于知识产权的说法，正确的是（）。A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【参考答案】:A【解析】：知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利，选项A说法正确。知道产权可以分为两大类：一类是著作权，包括邻接权；一类是工业产权，主要包括专利权和商标权，选项B说法错误。按照《保护工业产权巴黎公约》的规定，工业产权应作最广义的理解，选项c错误。我国知识产权的主体是著作权（版权）、专利权、商标专用权，选项D说法错误。26、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，这两种违约责任（）。A、只能选择其一B、可合并使用C、适用数值较大者D、适用数值较小者【参考答案】：A27、甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由（）。A、乙承担全部责任B、乙承担主要责任，甲承担次要责任C、甲、乙承担连带责任D、甲、乙按照合同比例承担责任【参考答案】：C【解析】：《建筑法》第58条规定：“建筑施工企业对工程的施工质量负责”。《招标投标法》第31条规定：“联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任”。故C为正确选项。28、当事人申请仲裁后，可以自行达成和解协议。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，（）。A、另一方可要求法院强制执行和解协议B、可以再根据仲裁协议申请仲裁C、另一方可要求仲裁机构强制执行和解协议D、仲裁机构可不受理此案【参考答案】：B【解析】：当事人申请仲裁后，可以自行和解，达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请，当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议再行申请仲裁。29、项目经理部行为的法律后果由（）承担。A、项目经理B、企业法人C、项目经理部D、企业法人代表【参考答案】：B【解析】：由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。例如：项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担违约责任；项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。30、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A、在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B、确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C、在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D、特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【参考答案】：D31、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年的，按月领取基本养老金。TOC\o"1-5"\h\zA、10B、15C、20D、25【参考答案】：B32、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人（）。A、不能增加保险费B、不可以解除合同C、不能转让保险合同D、可依法增加保险费或解除合同【参考答案】：D33、关于未成年工特殊保护的表述中，不正确的是（）。A、禁止用人单位招用未满18周岁的未成年人B、不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害的劳动C、用人单位应对未成年工定期进行健康检查D、未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育、培训【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。其余选项均正确。34、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。A、要约邀请B、承诺C、新要约D、部分承诺【参考答案】：C35、某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对甲进行任何指导的情况下，安排其去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动，加之桥上空间狭窄,甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下，列说法中不正确的是（）。A、如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是工伤保险。职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。《建筑法》规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。该建筑公司也应为甲办理工伤保险。36、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()OA、共同投标协议在中标后提交B、甲公司与乙公司必须是同一专业C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级D、联合体是以一个投标人的身份投标【参考答案】：D【解析】：联合体投标是指某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的行为。《招标投标法》第三十一条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。根据《招标投标法》第三十一条的规定，对联合体各方资质条件要求如下：①联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；②国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件；③由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。37、行为人对其行为和由此引起的损害事实所抱的主观态度，称为()。A、故意B、过失C、疏忽D、过错38、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是（）。A、对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责B、进行安全施工技术交底C、依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D、对拆除工程进行备案【参考答案】：B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第6条规定：“建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，保证资料的真实、准确、完整”；第7条规定：“建设单位不得压缩合同约定的工期”；第11条规定：“建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案”；第27条规定：“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的39、工程保险中属于强制保险的是（）。A、安装工程一切险B、执业责任险C、建筑工程一切险D、意外伤害险【参考答案】：DC、控告权D、投诉权E、检验权【参考答案】：ACD【解析】：《建设工程质量管理条例》第五十三条规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。即在政府加强监督的同时，还要发挥社会监督的巨大作用。6、合同当事人承担违约责任的形式有（）。A、合同继续履行B、采取补救措施C、支付赔偿金D、返还财产恢复原状E、支付违约金【参考答案】：ABCE7、现行的建设行政法规主要有（）。A、《建设工程质量管理条例》B、《建设工程安全生产管理条例》C、《建设工程勘察设计管理条例》D、《招标投标法实施条例》E、《行政许可法》40、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位【参考答案】：A【解析】：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。41、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A、推荐性B、国家C、强制性D、行业【参考答案】：C【解析】：工程监理单位应当按照法律、法规及强制性标准实施监理。42、甲企业于2010年6月1日向乙企业发出签订合同的信函。2010年6月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件，则甲企业发出传真通知信函作废的行为属于要约（）的行为。A、发出B、撤销C、撤回D、变更【参考答案】：B【解析】：本题考核的是要约的撤销。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。43、《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处（）日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。TOC\o"1-5"\h\zA、21B、15C、30D、28【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是事故报告及采取相应措施违法行为应承担的法律责任。《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处15日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。44、某市A区的建设单位将其位于本市8区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（）人民法院提起诉讼。A、A区或B区B、B区或C区C、C区或D区D、D区或A区【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是诉讼管辖。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》的规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。45、主债权债务合同无效，担保合同（）。A、仍然有效B、无效C、在担保期间内有效D、效力待定【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是担保合同。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。46、民事活动中，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，()OA、诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据B、证人可以向人民法院申请保全证据C、公安机关可以主动采取保全措施D、当地人民政府可以主动采取保全措施【参考答案】：A【解析】：《民事诉讼法》第八十一条规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据,人民法院也可以主动采取保全措施。“诉讼参加人”的范围包括：原告、被告、有独立请求权的第三人、有利害关系的第三人以及诉讼代理人。47、施工单位未按照批准的安全设施设计施工的，可能要承担的最重的法律责任是()。A、停产停业整顿B、吊销营业执照C、处以20万兀罚款D、追究刑事责任【参考答案】：D48、《合同法》所称的不可抗力是指（）。A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见、可以避免但不能克服的客观情况【参考答案】：A49、下列关于房屋建筑工程总承包一级企业法定的专业技术人员的表述中，正确的是（）。A、企业经理具有10年以上工程管理丁作经历或具有高级职称B、总工程师具有10年以上施T技术管理工作经历或本专业高级职称C、企业具有一级资质的项目经理不少于12人D、企业的工程技术人员不少于300人，其中有高级职称的不少于10%【参考答案】：C50、下列选项中，不能纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗费用有（）。A、急诊医疗费B、符合基本医疗保险的诊疗项目C、抢救医疗费D、境外就医费【参考答案】：D51、按照《行政许可法》规定，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A、3个月B、6个月TOC\o"1-5"\h\zC、1年D、2年【参考答案】：C52、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（）个月。A、1B、2C、3D、6【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是安装工程一切险的保险责任期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。53、关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）A、不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B、应当依法报审施工图设计文件C、不得将建设工程肢解发包D、在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续【参考答案】：D54、张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，三年后申请注册。根据《注册建造师管理规定》，其必须增加的程序是（）0A、可以直接申请注册B、申请注册须一个相关单位认定C、须持有资格证、学历证和身份证办理注册D、须经过继续教育合格后方可办理注册【参考答案】：D【解析】：根据《注册建造师管理规定》第11条，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故D为正确选项。55、主债权消灭，从属债权的状态应当是（）。A、仍然有效B、消灭C、效力待定D、成为新债权【参考答案】：B【解析】：债权分为主债权和从债权，主债权消灭，从债权随之消灭。故B为正确选项。56、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B、甲必须收回房屋并向乙方交付C、丙取得该房屋的所有权D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任【参考答案】：B57、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担D、施工人员受伤由建设单位承担【参考答案】：C【解析】："四、违约责任的免除”第2段。58、以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自()设立。A、签订抵押合同时B、建筑物竣工验收时C、登记时D、竣工验收合格时【参考答案】：C59、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司【参考答案】：B60、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）A、派遣单位与用工单位B、用工单位与劳动者C、用工单位与当地人民政府D、派遣单位与劳动者【参考答案】：A【解析】："（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。61、2010年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订了一份机械设备安装合同，合同约定：由乙公司在2010年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15d内支付全部工程款50万元。乙公司在2010年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于2011年9月1日答应付款，并向乙公司出具30万元的支票一张，乙公司向银行提示付款但遭到拒绝。则乙公司的债权诉讼时效到期日为（）OA、2012年8月16日B、2012年11月2日C、2013年11月17日D、2013年9月2日【参考答案】：D【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是行政法规。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》《招标投标法实施条例》等。8、建设部《绿色施工导则》规定，水污染控制要点包括（）。A、保护地下水环境B、在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施C、采用隔水性能好的边坡支护技术D、污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告E、当基坑开挖抽水量大于30万m3时，应进行地下水回灌【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是水污染控制的要点。《绿色施工导则》规定，水污染控制要点包括：（1）施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》GB8978—1996的要求；（2）在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如沉淀池、隔油池、化粪池等；（3）污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告；（4）保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区，基坑降水尽可能少地抽取地下水;当基坑开挖抽水量大于50万m3时，应进行地下水回灌，并避免地下水被污染；（9、下列有关权利质押的说法，错误的是（）。62、某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，不慎将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是（）OA、施工单位B、建设单位C、建设单位和施工单位共同D、地下管线专业管理机构【参考答案】：B63、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A、按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B、建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C、对各类能源消耗实行分类计量和统计D、对能源消费应实行包费制【参考答案】：D【解析】：用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。64、根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）。A、代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人可以超越代理权实施代理行为C、被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D、代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【参考答案】：A【解析】：《民法通则》第六十三条规定，公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。代理人必须在代理权限范围内与第三人或相对人实施代理行为。65、王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。A、7.2万TOC\o"1-5"\h\zB、9万C、4万D、3万【参考答案】：A【解析】：1995年1月至2012年10月共17年9月，补偿最高年限为12年，应该是12年X2000元X3倍二7.2万。66、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【参考答案】：D【解析】：建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。67、按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（）。A、被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B、派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C、劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D、被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的低生活保障标准按月支付生活费【参考答案】：C68、人民调解的基本原则不包括（）。A、当事人自愿B、当事人平等C、合法D、经济【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是人民调解的基本原则。人民调解的基本原则是：①当事人自愿原则；②当事人平等原则；③合法原则；④尊重当事人权利原则。69、建设工程安全监督机构是（）。A、行政机关B、事业单位C、国有企业D、人民团体【参考答案】：B【解析】：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检