版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
通信项目工程监理合同汇编(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)
通信项目工程监理合同汇编(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)FORMTEXT[]通信项目工程监理合同合同签订地:FORMTEXT[]甲方:FORMTEXT中国电信[]公司法定代表人/负责人:FORMTEXT[]地址:FORMTEXT[]联系人:FORMTEXT[]电话:FORMTEXT[]邮编:FORMTEXT[]乙方:FORMTEXT[]法定代表人/负责人:FORMTEXT[]地址:FORMTEXT[]联系人:FORMTEXT[]电话:FORMTEXT[]邮编:FORMTEXT[]甲乙双方经友好协商,现就通信项目工程监理事宜达成一致,签订本合同并共同遵守。《协议书》第一条甲方委托乙方实施监理的工程(“本工程”或“工程”)概况如下:1.1工程名称:FORMTEXT[]。1.2任务书文号:FORMTEXT[]。1.3工程地点:FORMTEXT[]。FORMTEXT1.4工程规模:FORMTEXT[]。1.5总投资:FORMTEXT[]。FORMTEXT第二条下列文件均为本合同的组成部分(除另有约定外,效力顺序依次递减):2.1本合同协议书。2.2监理招投标文件(如有)。2.3本合同《专用条件》。2.4本合同《标准条件》。在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件,视为本合同的组成部分。乙方同意按照上述文件的约定,承担本合同《专用条件》中议定范围内的监理业务。第三条甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向乙方支付报酬。第四条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式FORMTEXT[]份,甲方执FORMTEXT[]份,乙方执FORMTEXT[]份,具有同等法律效力。《标准条件》第一章词语定义、适用范围和法律第一条下列名词和用语,除另有约定外,有如下含义:1.1“工程”:甲方委托实施监理的工程。1.2“甲方”:工程业主、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。1.3“乙方”:承担监理业务和监理责任的一方,及其合法继承人。本合同签订时及履行过程中,乙方应持续具备相应监理资质,否则,甲方有权解除本合同,并追究乙方相应违约责任。1.4“监理机构”:乙方派驻本工程现场实施监理业务的组织。1.5“总监理工程师”:经甲方同意,乙方派到监理机构全面履行监理职责的全权负责人。1.6“第三方”:除甲方、乙方以外,与工程建设有关的当事人(如:设计、施工、物资供应商)。1.7“工程监理的正常工作”:双方在《专用条件》中约定、甲方委托乙方实施的监理工作范围和内容。1.8“工程监理的附加工作”:①甲方委托监理范围以外,通过双方另行书面协议增加并补充纳入本合同的工作内容;②由于甲方或第三方的原因,使监理工作受到阻碍或延误、因增加工作量或持续时间而增加的工作。1.9“工程监理的额外工作”:正常工作和附加工作以外,或非乙方自己原因而暂停或终止监理业务的善后工作及恢复监理业务的工作。1.10“日”:任何一天零时至第二天零时的时间段。1.11“月”:根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条本合同适用法律包括国家法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方性法规、规章。第三条本合同使用中文书写、解释和说明。如《专用条件》约定使用两种以上(含两种)语言文字时,中文应为解释和说明本合同的标准语言文字。第二章甲方权利和义务第四条甲方有权选定工程设计单位、承建商等第三方,并与其订立合同。第五条甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求等的认定权,以及对工程设计变更的审批权。第六条甲方应当明确工程项目的负责人,负责与乙方联系。负责人的确定,以《专用条件》约定为准。更换项目负责人的,应提前通知乙方。第七条在乙方的协助下,甲方负责工程建设相关外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,甲方亦可将部分或全部协调工作委托乙方承担。第八条当甲方发现乙方监理人员不依约履行监理职责,或与第三方串通给甲方或工程造成损失的,甲方有权要求乙方更换监理人员直至终止、解除本合同,并可要求乙方承担相应的赔偿责任。第九条甲方有权要求乙方按期提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第十条甲方应当在双方约定的时间内向乙方提供与工程有关的、为监理工作所需要的工程资料。第十一条甲方应当在《专用条件》约定的时间内,就乙方书面提出并要求作出决定的一切事宜作出决定。第十二条甲方应当将授予乙方的监理权利等有关情况,及时通知工程已选定的相关第三方,并在与第三方签订的合同等文件中予以明确。第十三条为监理工作之需要,甲方将为乙方提供如下协助:13.1获取工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家的名录。13.2提供与工程有关的协作单位、配合单位的名录。第三章乙方权利和义务第十四条乙方的责任期即乙方履行本合同项下监理职责的期限。在监理过程中,如果因工程进度的推迟或延误而导致责任期超过约定的期限,双方应进一步约定相应延长的责任期。第十五条责任期内,乙方应当依据法律法规规定、本合同约定以及甲方要求履行各项监理义务。如果由于乙方的过错而造成甲方损失的,应予赔偿。第十六条乙方应派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向甲方报送委派的总监理工程师及监理机构主要成员名单。乙方调换包括总监理工程师在内的监理人员的,必须事先报经甲方同意。第十七条乙方应向甲方报送监理规划。责任期内,乙方应按本合同约定定期向甲方报告监理工作。第十八条责任期内,乙方应认真、勤勉工作,为甲方提供高水平的专业咨询意见,维护甲方的合法权益。第十九条乙方在甲方委托的监理范围内,享有以下一项或多项权利:19.1对工程建设的有关事项,包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求等,具有向甲方的建议权。19.2对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计单位提出建议,并向甲方提出书面报告;如果拟提出的建议可能会提高工程造价、或延长工期,应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的通信建设工程质量标准或设计、施工合同约定的质量标准时,乙方应当书面报告甲方,并要求设计单位或承建商更正。19.3对工程施工的组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,可自主向承建商提出建议,并向甲方提出书面报告;如果拟提出的建议将导致提高工程造价或延长工期,应当事先取得甲方同意。19.4根据甲方委托,对工程建设的第三方的组织协调工作具有主持权,但对影响工期或增加费用的协调事项应当事先向甲方报告,取得甲方认可。19.5具有对设计、施工进度的检查、监督权。报经甲方同意后,乙方在工程施工中有权发布开工令、停工令、复工令。紧急情况下,乙方可以不经甲方同意自行发出停工令,但应在24小时内向甲方作出书面报告。19.6具有对工程上使用的设备、材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求、合同约定及国家质量标准的设备、材料、构配件等,有权通知承建商停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改和返工。19.7在工程承包合同约定的工程价格范围内,具有对工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权和否定权。第二十条甲方提供的设施和物品属甲方的财产,乙方应谨慎、小心地使用该等设施和物品,避免损坏。在监理工作完成或本合同终止或解除时,应将该等设施和剩余的物品库存清单提交给甲方,并按甲方要求的时间和方式移交给甲方。第二十一条工程竣工后,乙方应及时向甲方报送工程监理资料,协助甲方办理工程决算。第二十二条在委托的监理范围内,当甲方和第三方发生争议时,乙方应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当甲方和第三方的争议由行政主管部门、人民法院或仲裁机关进行调解、审理和仲裁时,乙方应当依法提供事实材料并履行作证义务。第二十三条乙方不得以任何理由留置任何工作成果及其他资料。第四章监理费用第二十四条如《专用条件》另有约定,甲方可在乙方实施监理业务之前向乙方支付首付款。第二十五条监理费用包括正常的监理工作、附加工作和额外工作的费用,该等费用按照本合同《专用条件》中的有关计算方法和约定的时间、数额计算并支付。该等费用已包含乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外,就本合同项下监理工作,甲方无需向乙方另行支付该等费用之外的任何其他费用。第五章违约责任第二十六条甲方应当履行本合同约定的义务,如有违反则应承担违约责任,赔偿给乙方造成的经济损失。第二十七条因乙方监理不力导致第三方违反法律法规或与甲方间合同约定的工程质量要求或完工(交图、交货等)时限的,乙方应承担相应责任。第二十八条乙方不得转包或分包本合同项下任一监理工作,否则甲方有权解除本合同,乙方应当按照监理费用最终结算金额的FORMTEXT[]%支付违约金,同时赔偿甲方的相应损失。第二十九条乙方应审查工程实际完成的工程量及工程结算书,如存在下列情况视为乙方违约,乙方应承担违约责任:29.1如经甲方审计机构或其委托的审计单位审查,工程量审减额为送审总额FORMTEXT[]%(含)至FORMTEXT[]%的,则甲方有权在监理费用最终结算金额中扣除同等比例款项作为乙方违约金。29.2如审减额超过总额FORMTEXT[]%(含)以上的,则甲方有权在监理费用最终结算金额中扣除双倍比例款项作为乙方违约金。第三十条乙方未能按时、按质、按量履行监理义务的,甲方有权向乙方发出要求其改正的通知。若甲方发出通知后15日内乙方仍未改正或经整改仍未符合甲方要求的,甲方有权解除本合同,乙方应当按照监理费用最终结算金额的FORMTEXT[]%向甲方支付违约金,同时赔偿甲方的相应损失。第三十一条根据本条约定标准计算违约金时,如无最终结算金额依据,则违约金按合同预算总价计算。第三十二条如根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任,则甲方有权从任一笔款项中直接扣除相应金额。上述款项的扣除不免除乙方其他违约责任。第六章不可抗力第三十三条本合同所称不可抗力,是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。第三十四条本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时,应当在不可抗力发生后FORMTEXT[]日内书面通知另一方,并向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,受影响方部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除责任。第三十五条如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行FORMTEXT[]日或以上,双方另行协商决定是否继续履行或终止本合同。第七章合同变更与终止第三十六条由于甲方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致产生了附加工作或延长了持续时间,则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方,经甲方同意后由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间相应延长,乙方并应得到附加工作的费用。第三十七条本合同签订后,实际情况发生变化,使得乙方不能全部或部分执行监理业务时,乙方应当立即书面通知甲方,有关解决方案应取得甲方书面同意。甲方同意前述方案不当然免除乙方的违约责任。第三十八条乙方仅承担设计阶段监理业务的,在甲方批准执行设计后,乙方监理责任期届满。乙方同时承担施工阶段监理业务的,办理完工程竣工验收及移交手续、且承建商和甲方签订工程保修责任书后,乙方监理责任期届满。乙方同时承担工程保修期间的监理业务的,至保修期结束、甲方与承建商结算完毕工程保修金后,乙方监理责任期届满。第三十九条一方要求解除本合同时,应当提前FORMTEXT[]个工作日通知对方并征得对方同意后,双方签订书面解除协议。解除协议未达成前,本合同仍然有效,乙方仍应按本合同约定履行监理义务。因单方解除本合同使另一方遭受损失的,除依照有关法规和本合同有关条款约定可以免除责任的以外,责任方应负责赔偿。第八章法律适用和争议解决第四十条本合同适用中华人民共和国法律。第四十一条所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可采取下述第FORMTEXT[]种争议解决方式:(1)将该争议提交FORMTEXT[]仲裁委员会,按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在FORMTEXT[]进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。(2)向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。仲裁或诉讼进行过程中,双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。第九章权利归属及保密第四十二条本合同监理成果(包括乙方为工程而编制的监理文件等)的所有权益,包括但不限于所有权和知识产权,归甲方所有。第四十三条乙方对甲方所提供的所有资料、与工程有关的一切资料、本合同签订及履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息,以及乙方依据本合同编制的各种文件(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可,乙方不得向任何第三方泄露或提供,不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方仅可为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露保密资料,但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。第四十四条乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式(包括但不限于硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘)留存保密资料(包括但不限于素材、半成品、成品)。乙方应当在完成监理工作或本合同解除或终止后FORMTEXT[]""日内,将保密资料原件全部返还甲方,并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料,并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任,因此造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。第四十五条对本合同履行过程中所获知的工程第三方(包括设计人、承包商等)的信息、资料,乙方并应承担本章约定的保密义务。第四十六条如乙方违反本合同关于保密的约定,乙方应赔偿给甲方造成的一切损失。第四十七条本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后FORMTEXT[]年内持续有效。第十章其它第四十八条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协调,由乙方聘用的,其费用由乙方承担;由甲方聘用的,其费用由甲方承担。第四十九条乙方在监理工作过程中应尽力提出合理化建议,以便甲方得到更好的经济效益。第五十条乙方监理机构及其职员不得接受工程利害关系方的任何报酬或者经济利益,不得参与和本合同约定或甲方利益冲突或可能冲突的任何活动。否则,甲方可立即解除本合同,并要求乙方赔偿损失。第五十一条任何一方未征得另一方书面同意不得向任何第三方透露本合同的签订及内容。甲方向其关联公司透露前述内容的,不受此限。《专用条件》本专用条件系对标准条件中有关需要进一步明确的问题进行约定和规范。FORMTEXT本合同项下的“监理业务”是指:设计、施工及保修阶段监理。第一条适用法律及监理依据1.1国家的有关法律法规、规章。1.2主管单位、中国电信及甲方相关文件。1.3相关的工程合同文件。第二条设计阶段乙方监理工作内容2.1协助甲方核实设计单位的资质。2.2派员参加甲方组织的初步设计(或一阶段设计)会审会议。2.3派员参加甲方组织的施工图设计交底会议,或受甲方委托组织设计单位、承建商及有关单位在开工前进行施工设计的会审、技术交底工作;编写《会审纪要》文稿报送甲方。2.4FORMTEXT[]。2.5根据本合同约定以及甲方要求开展的其他工作。第三条施工阶段乙方监理工作内容3.1协助甲方核实承建商等第三方的资质。3.2核实承建商投入工程项目的技术装备情况。3.3审查承建商的开工报告,核实甲方与承建商开工前基建程序所需的各种批准文件及手续,征得甲方同意后,发布开工令。3.4审查承建商提出的施工组织设计和技术方案、施工进度计划及质量、安全和文明施工等方面的技术措施,向承建商提出修改意见,并向甲方提交书面报告。如果拟提出的建议会增加工程造价、延长工期,应事先取得甲方同意。3.5受甲方委托组织设备、光缆材料等工地现场开箱检查,提供检查报告。依据甲方认同的相关采购合同,审查承建商用于工程的主要材料、构件和设备的质量合格证明,必要时要求承建商按质监部门指定的检验单位对质量进行再试验,防止不合格的材料、构件和设备用于工程。3.6督促承建商按照国家技术规范、标准、规程、设计图纸和与甲方间合同的要求进行施工和安装。检查施工过程中的主要部位、重要环节及隐蔽工程的施工质量并会同甲方验收签证。3.7检查承建商的工程进度计划实施情况,审核月度、季度报表,并提出意见。3.8根据工程进度及质量情况,会同甲方签发付款凭证。3.9监督检查工程的文明施工及安全防护措施。乙方应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。在实施监理过程中,对发现存在生产安全事故隐患的,应要求承建商整改或停工,并及时向甲方报告。在工程量或施工进度完成50%时,乙方应当接到承建商项目负责人填写的请款书后3日内审核工程进度和现场安全管理情况。乙方审核时发现施工现场存在安全隐患的,应当责令承建商立即整改。经审核符合要求或整改合格的,总监理工程师方可签署请款书。3.10协助处理工程出现的质量事故和安全事故,参与重大质量、安全事故分析和处理。对突然发生的事故,可决定作出紧急措施,并及时向甲方报告。3.11征得甲方同意后,发布停工令、复工令。3.12办理审定甲方(有关签证)决定更改、增减工程内容、数量事宜,审理承建商申报的有关工程更改的请求,及负责工程相关费用结算审查,提出处理意见。3.13审查工程结算的工程量;编写工程结算固定资产清单表并在验收前(或验收期间)加盖乙方公章,提供甲方复核。3.14督促承建商提交完整的工程竣工验收资料;并按工程档案要求(清单另提供)清点汇总工程档案资料送交甲方。3.15协助甲方组织政府质监部门、设计单位和承建商及相关单位进行工程竣工初步验收,签署由承建商提出的全部工程的竣工报告。安排验收前交工检查、并提供检查情况,按甲方确定时间,协助甲方组织工程相关单位验收,提交《验收报告》,参加工程竣工验收(会议),按时组织工程移交。3.16负责跟踪工程试运行,提交《试运行报告》。3.17FORMTEXT[]。3.18根据本合同约定以及甲方要求开展的其他工作。第四条保修阶段乙方监理工作内容4.1对保修期内的工程使用及质量问题予以监督检查。4.2发现工程质量问题时,督促承建商尽快履行保修义务。4.3就保修期内的工程重大质量问题或工程缺陷问题,要求承建商提出处理方案,配合甲方共同审批后,监督实施处理,并检查实施情况。4.4FORMTEXT[]。4.5根据本合同约定以及甲方要求开展的其他工作。第五条乙方基本监理职责除承担上述各阶段的监理职责外,任一阶段的监理工作中,乙方均应同时承担下述监理职责:5.1制定现场工程监理工作制度,填写监理日记及大事记。定期召开监理例会,通报监理情况及工程的有关事宜。5.2报送监理规划。根据甲方要求提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。5.3受甲方委托协调工程中设计单位、承建商及工程所涉其他第三方之间的关系、工程现场出现的与工程有关的工作,对工程所涉设计、承建等合同出现的纠纷和索赔事项提出处理建议或意见。5.4受甲方委托负责设计文件(包括修正设计及修正概预算)、交工文件、监理文件、资产确认资料等工程资料的收集及整理,并在工程验收前将收集齐全的档案资料移交到甲方工程管理部门。5.5受甲方委托接收承建商、设计单位提交的、符合甲方归档要求的全套设计文件及施工交工文件各两份,用于工程归档。5.6乙方审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。5.7乙方应根据法律法规、工程建设强制性标准,履行建设工程安全生产管理的监理职责;并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。5.8乙方应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况,并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格,同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。5.9乙方应审查施工单位报审的专项施工方案,符合要求的,应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况,以及是否附具安全验算结果。5.10发现工程存在安全事故隐患时,应签发监理通知单,要求施工单位整改;情况严重时,应签发工程暂停令,并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时,乙方应及时向有关主管部门报送监理报告。5.11根据本合同约定以及甲方要求开展的其他工作。第六条外部条件6.1甲方负责完成工程开工的前期条件,并将已持有的以下资料的副本提供给乙方:(1)工程资料。(2)批准的设计文件及图纸。6.2工程初期,甲方应提供下述资料的副本给乙方:(1)已持有的相关的工程合同。(2)工程中有关生产厂家、协作单位、配合单位的名录资料。(3)其他应由甲方提供的工程资料。在乙方提出合理要求且经甲方同意后FORMTEXT[]个工作日内,甲方给予提供。6.3施工阶段甲方应负责以下工作,并及时将有关资料的副本提供给乙方:(1)选择或委托工程设计单位、承建商以及各专业工程分包商,并签订工程设计、承包等合同。(2)用书面形式通知工程相关第三方,明确乙方在工程建设监理过程的责权。(3)就应由甲方提供的材料设备,按项目施工总计划委托材料设备供应商和订购材料设备。(4)根据承包合同等文件履行作为工程业主的其他职责,包括但不限于向有关部门申请供水、供电、消防、煤气、公共天线、防雷、防止白蚁等专业报装工作。(5)施工完成后,组织办理工程验收、结算、审计等工作。第七条甲方应在FORMTEXT[]个工作日内对乙方书面提出并要求作出决定的事宜作出书面答复。第八条甲方确定本工程的项目负责人为FORMTEXT[]。乙方向甲方委派的总监理工程师为FORMTEXT[]。第九条监理费用总价本条所称的监理费用总价是含税价,包括但不限于营业税、增值税以及其他税费等。就正常监理工作、附加工作和额外工作的监理费用,甲方同意按以下计算方法、支付时间、金额,向乙方支付:9.1正常监理工作费用的支付设计阶段监理费用(1)双方同意设计监理费用的计算方法为:按FORMTEXT[]计取,设计监理费用预算总价为人民币FORMTEXT[],FORMTEXT其中,增值税款为人民币大写[],小写[]。(2)在本合同签订并生效,且收到下列单据后FORMTEXT[]日内,甲方一次性向乙方支付设计监理费用最终结算金额:设计文件、设计预算通过甲方最终审查的证明报告及结算报告原件。乙方开具的相应金额的、符合国家规定的FORMTEXT[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票。施工阶段监理费用(1)双方同意施工监理费用的计算方法为:以批准的预算为准,按FORMTEXT[]计取,监理费用预算总价为人民币FORMTEXT[](大写FORMTEXT[]整),FORMTEXT增值税款为人民币大写[],小写[]。(2)支付方式工程开工后,且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的FORMTEXT[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票后FORMTEXT[]日内,甲方向乙方支付施工监理费用预算总价的FORMTEXT[]%,计人民币FORMTEXT[]元,FORMTEXT增值税款为人民币大写[],小写[]。工程初验合格后,且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的FORMTEXT[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票后FORMTEXT[]日内,甲方向乙方支付施工监理费用预算总价的FORMTEXT[],计人民币FORMTEXT[]元,FORMTEXT增值税款为人民币大写[],小写[]。➂工程结算完成,且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的FORMTEXT[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票后FORMTEXT[]日内,甲方以最终结算金额为基础、并扣除前述已支付款项后,向乙方支付剩余款项。保修阶段监理费用FORMTEXT[]。设计和施工、保修阶段全过程监理,其监理费取费标准及支付办法,由双方商定如下:FORMTEXT。上述有关价款为预算价格,最终结算金额以双方决算确认为准。决算流程及标准:FORMTEXT[]。如最终结算金额超出监理费用预算总价FORMTEXT[]%的,则双方应就超出部分签订补充协议,否则甲方对超出部分无需承担付款义务。9.2附加工作、额外工作监理费用的支付附加工作监理费用的支付FORMTEXT[]。额外工作监理费用的支付FORMTEXT[]。附加工作和额外工作监理费用的支付,由乙方出具相关证明资料和计算清单,经甲方签章确认后作为结算依据,在甲乙双方最终结算时一次结清。9.3为保证乙方按要求提供服务,甲方将根据乙方的服务质量实施单项考核,考核指标详见附件FORMTEXT[]。9.4监理费用的所有支付由甲方以FORMTEXT[](银行转账或承兑期不超过六个月的汇票、电汇、支票等方式)付至乙方。乙方银行账户信息如下:开户行:FORMTEXT[]银行地址:FORMTEXT[]户名:FORMTEXT[]账号:FORMTEXT[]纳税人识别号:FORMTEXT[]地址:FORMTEXT[]:FORMTEXT[]9.5本《专用条件》未明确事宜,按上述《标准条件》的约定处理。9.6乙方向甲方开具增值税专用发票的,乙方应派FORMTEXT专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后FORMTEXT[30]日内送达甲方,送达日期以甲方签收日期为准;逾期送达的,每逾期一日,乙方应FORMTEXT按逾期送达发票金额的万分之八支付违约金,若因逾期送达造成甲方无法抵扣的,乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失,金额相当于FORMTEXT逾期送达发票可抵扣金额。9.7如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定,或不能通过税务认证的,甲方有权拒收或于发现问题后退回,乙方应及时更换,如因此导致未能在第9.6条约定时限内送达增值税专用发票的,乙方应当按照第9.6条约定承担逾期送达的违约责任。第十条合同附件10.1本合同附件是合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。若附件与合同正文有任何冲突,以合同正文为准。本合同附件为:附件:FORMTEXT[一廉洁承诺书]FORMTEXT[]补充附页经友好协商,对本合同条款补充、修改如下,本补充附页为合同正文的一部分,与合同正文冲突时,以本补充附页为准:FORMTEXT[]甲方:FORMTEXT中国电信[]公司(盖章)法定代表人或授权代表(签字):FORMTEXT[]FORMTEXT[]年FORMTEXT[]月FORMTEXT[]日乙方:FORMTEXT[](盖章)法定代表人或授权代表(签字):FORMTEXT[]FORMTEXT[]年FORMTEXT[]月FORMTEXT[]日
附件一廉洁承诺书致:FORMTEXT[]为充分体现守法和诚信的原则,防止不正当竞争和违纪违法行为的发生,维护贵司及我司在业务往来中的合法权益,我司郑重作出以下廉洁承诺。一、我司同意,本廉洁承诺书作为本项目合同的附件,对我司具有约束力。二、基本承诺:1、严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定。2、我司参加贵司的各项采购(合作)活动均遵循守法和诚信的原则,不损害国家和贵司的合法权益。3、我司保持对工作人员进行廉洁从业教育,增强其廉洁自律的意识。4、我司或我司工作人员不得向贵司或贵司工作人员及其亲属馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品。5、我司或我司工作人员不得违规获取贵司保密的采购(合作)活动相关信息,不得与贵司或贵司工作人员合谋弄虚作假,串通招投标或其他违规操纵采购(合作)活动。6、我司或我司工作人员不得以任何理由,为贵司或贵司工作人员及其亲属购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物品;不得以任何理由,为贵司或贵司工作人员及其亲属提供度假、旅游、到营业性娱乐场所活动及报销、支付应由贵司或贵司工作人员及其亲属支付的费用。7、我司不得为贵司工作人员亲属安排工作。8、我司及我司工作人员不得有其他妨碍正常交易的违法行为。三、监督1、我司自觉接受监督。2、我司如发现贵司工作人员有违法乱纪的行为,将向贵司监察部门举报。3、贵司监察部门有权对采购(合作)活动进行监督,有权制止、要求纠正违反本承诺书的行为。4、如我司或我司工作人员违反本承诺书规定,贵司将采取以下措施:1、有权解除与我司签订并尚在履行的合同;2、有权视我司违约情节轻重,暂停今后我司作为供应商的资格。四、生效1、本承诺书并不因年度内相关采购合作项目合同期限届满而终止,贵司发现我司存在违约行为即可随时行使合同约定之权利。2、本承诺书自贵司收到之日即生效。承诺人:FORMTEXT[]FORMTEXT[]年FORMTEXT[]月FORMTEXT[]日合同编号:ZS—202101—FW()海南州益鑫新能源科技通信设备及通信通道维护技术服务合同委托方(甲方):海南州益鑫新能源科技受托方(乙方):青海智顺电子科技签订时间:2021年01月签订地点:青海西宁通信设备及通信通道维护技术服务合同委托方(甲方):海南州益鑫新能源科技住所地:青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇光伏发电园区法定代表人:王鹏项目联系人:周鹏通讯地址:青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇光伏发电园区联系:传真号码:电子信箱:受托方(乙方):青海智顺电子科技住所地:青海省西宁市城北区海西路59号(中房萨尔斯堡)39号楼9层法定代表人:郑仕永合同联系人:罗王强通讯地址:青海省西宁市城北区海西路59号(中房萨尔斯堡)39号楼9层联系:;固定:电子信箱:本合同甲方委托乙方就海南州益鑫新能源科技益鑫旭升(10MWp)光伏电站(调度名称:谊鑫)通信设备及通信通道维护的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:1、技术服务的目标:根据国家电力公司有关通信规程和青海省电力系统通信运行管理规程对海南州益鑫新能源科技益鑫旭升光伏电站通信设备及通信通道进行维护及技术服务和故障处理。2、技术服务的内容:(1)根据国家电力公司有关通信规程和青海省电力系统通信运行管理规程要求联系协调青海省电力公司和设备厂家对海南州益鑫新能源科技益鑫旭升光伏电站通信设备及通信通道设备进行定期检查维护。(2)对海南州益鑫新能源科技益鑫旭升光伏电站通信设备及通信通道出现故障及时排除响应时间为二十四小时内。3、技术服务的方式及内容:(1)双方均应遵守国家电力公司有关通信规程和青海省电力系统通信运行管理规程。(2)甲乙双方在协议时间内进行相关设备的更新、改进或改变其运行方式需经双方协商一致后实施。(3)乙方根据有关规程对甲方的自动化设备进行正常的检修维护管理工作。配合甲方对代维护自动化系统的技术改造及设备大修提出方案,供甲方决策。(4)乙方人员在甲方机房工作时,应按甲方的规定办理相关手续,甲方应为乙方工作人员进入相关现场提供便利条件。(5)维护范围的设备如发生其他无法预料的原因造成设备重大损坏或电路中断时,乙方应及时提供修复方案并进行技术指导和其他事宜;如是乙方的原因所有费用由乙方承担,如甲方的原因甲方负责相关费用。(6)乙方代维护的设备和租用电路应达到《西北电力系统标准化通信站管理细则》的有关规定,对通信设备电路运行率应达到99.90%,随机抽查50%的设备,设备质量的合格率应达到90%的要求,因维护责任使运行率下降0.1%时,扣除当月维护费用的1%,乙方将测试报告上报甲方。(7)乙方接到甲方故障(事故)通知后,应在24小时内派人到故障(事故)现场,对代维护范围内的设备进行事故处理。如无法修复时应尽量采取临时措施,确保信息畅通。由甲方负责与设备厂方联系,乙方有义务协助处理故障。乙方在接到通信故障申报后24小时未派人到达现场,每次从应付剩余合同款项中扣除人民币1000元(大写:壹仟元整)。(8)贰仟元以上备品备件由甲方购置,也可委托乙方代购,年底统一结算;贰仟元及贰仟元以下的备品备件由乙方购买,甲方不再承担费用。(9)甲方设备更新、改造、扩容及主网设备升级等费用由甲方承担、线路熔接等引起的费用由乙方承担。第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作:1、技术服务地点:益鑫旭升光伏电站2、技术服务期限:2021年1月1日~2021年12月31日(叁年)3、技术服务进度:在合同期限内完成4、技术服务质量要求:本合同约定的工作内容符合国家标准及行业规范。5、技术服务质量期限要求:与技术服务期限相同。第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:1提供技术资料:(1)相关设备设计资料及图纸。(2)相关设备技术参数。2提供工作条件:(1)组织相关专业人员,配合乙方开展现场工作。(2)无。3其他:无。第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:1、技术服务费(叁年)总额为人民币:叁拾万元整(¥300000.00元)2、技术服务费总额含专家咨询费、设备租赁费及差旅费等乙方为完成本合同项目的工作所需的全部费用。3、技术服务费由甲方按照每年一次支付乙方,年技术服务费总额为人民币:壹拾万元整/年(¥100000.00元整/年)。具体支付方式和时间如下:(1)合同签订后,在乙方提交海南州益鑫新能源科技益鑫旭升光伏电站通信设备和通信通道维护方案及乙方开具的等额技术服务6%增值税专用发票后,15天内支付合同总价全款的:100000.00元(大写:壹拾万元整);(2)合同签订期为3年,乙方按合同维护技术服务的要求,按时完成通信设备及通信通道维护同时由工程部出具维护合格验收书,甲方每年同期时间内按照合同约定向乙方支付年合同全款。(3)银行转帐。乙方开户银行名称、地址和帐号如下:开户银行:招商银行股份西宁分行地址:青海省西宁市新宁路4号帐号:9729第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:甲方:1、保密内容(包括技术信息和经营信息):与合同相关的技术资料2、涉密人员范围:参加此项工作的相关技术工作人员和其它人员3、保密期限:一直保存4、泄密责任:依法追究泄密者的法律责任乙方:1、保密内容(包括技术信息和经营信息):与合同相关的技术资料2、涉密人员范围:参加此项工作的相关技术工作人员和其它人员3、保密期限:一直保存4、泄密责任:依法追究泄密者的法律责任第六条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在10日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。1、由于不可抗力的原因,影响合同按期完成。2、工作范围发生变化。第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:1、乙方完成技术服务工作的形式:负责甲方海南州益鑫新能源科技益鑫旭升光伏电站通信设备及通信通道技术维护工作。2、技术服务工作成果的验收标准:合同约定的工作项目满足技术要求,符合行业相关验收规范。第八条双方确定:1、在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归双(甲、双)方所有。2、在本合同有效期内,乙方利用甲方提交的技术服务工作条件所完成的新的技术成果,归双(乙、双)方所有。第九条双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:1、甲方违反本合同第四条约定,应当按合同价款的5%支付违约金,并立即支付合同价款。2、乙方违反本合同第二条约定,应当按合同价款的5%/天支付滞纳金,并有义务完成约定的工作内容。第十条双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定罗王强为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:1、协调合同履行进度。2、配合双方工作。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。第十一条双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:1、因发生不可抗力或技术风险。2、无。第十二条双方因履行本合同而发生的争议,应协商解决。协商不成的,确定按以下第2种方式处理。1、提交仲裁委员会仲裁;2、依法向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。第十三条双方确定本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:1、按国家的技术规程或规范进行解释。2、按行业的技术规程或标准进行解释。第十四条与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以无方式确认后,为本合同的组成部分:1、技术背景资料:无2、可行性论证报告:无3、技术评价报告:无4、技术标准和规范:无5、原始设计和工艺文件:无6、其他:无第十五条双方约定本合同其他相关事项为:无第十六条本合同一式7份,甲方执4份,乙方执2份,青海电力调度备份1份,具有同等法律效力。第十七条本合同经双方法定代表人/委托代理人签字、并加盖各自公章或合同专用章后生效,费用全部结清后自行失效。以下无正文。甲方:海南州益鑫新能源科技(盖章)法定代表人/委托代理人:(签名)年月日乙方:青海智顺电子科技(盖章)法定代表人/委托代理人:(签名)年月日维护范围一、调度数据网设备代维部分1、调度数据网交换机2台;2、纵向加密装置1台;3、防火墙1台;4、调度数据网路由器1台;二、通信设备代维部分1、华为metro1000光传输设备1台;2、华为FA16PCM1台;3、通信电源1套(60A)4、通信蓄电池1组(100AH)5、综合配线架1台。维护界面:以音频、数字、光配线架(VDF、DDF、ODF)为界,内外侧均由乙方负责维护。调度数据网设备以设备接口内外侧均由乙方负责维护。通道维护范围1、通信2M通道(光伏电站-省电力调度中心、地区电网调度中心);2、自动化、纵向加密及电能量采集用2M通道(光伏电站-省电力调度中心、地区电网调度中心)四、费用明细1、乙方给甲方报价(叁年)总价合计人民币:¥453600.00(肆拾伍万叁仟陆佰元整);2、最终(叁年)总价优惠价人民币:¥300000.00(叁拾万元整)。五、基站范围:1、数字电路服务资费:益鑫旭升(10MWp)光伏电站序号装机(变电)容量(MVA/MWP)单价/月(元)年费用(元)使用容量金额110-304000.0048000.001048000.00231-505000.0060000.00351-1006000.0072000.004101-1507000.0084000.00合计:肆万捌仟元整¥48000.002、信息通信设备代维资费:序号代维设备名称单位单价/月年费用(元)备注1光传输设备台1000.0012000.001台2PCM台1000.0012000.001台3路由器台600.007200.001台4网络交换机台300.007200.002台5纵向加密台1000.0024000.002台6安全防御台1000.0012000.001台7通信电源台500.006000.001台8蓄电池组500.006000.001台9配线架面200.002400.001台10ADSS/普通光缆Km200.X614400.00合计:壹拾万零叁仟贰佰元整¥103200.00宝应县生活垃圾焚烧发电项目应急处置场工程监理项目监理大纲监理单位:江苏中源工程管理股份日期:二零一六年六月十二日目录工程概况建设工程概况监理大纲编制依据工程项目建设监理范围和总目标监理范围总目标工程项目建设监理工作内容工程项目建设监理组织工程项目组织监理人员配备计划及责任明确项目监理人员的职责工程项目建设监理制度设计交底及图纸会审制度施工组织设计(施工方案)审核制度工程开工、复工申请制度工程材料、半成品质量检验制度技术复核制度中间交接、隐蔽工程检查验收制度现场协调会议制度工程质量事故报告及处理制度单位、单项工程验收制度及工程竣工验收制度监理日志及监理月报制度监理报告制度进度监督制度投资监督制度项目监理目标控制措施质量控制的主要措施进度控制的主要措施投资控制的主要措施合同管理的主要措施信息管理的主要措施安全和文明生产管理缺陷责任期的监理措施根据本工程特点制定的控制措施土方外运及环境保护土方开挖、深基坑支护及降水监理控制结构施工安全防渗监理控制措施地下水监测监理控制措施监理工作流程图 第一章工程概况一、建设工程概况1、工程名称:宝应县生活垃圾焚烧发电项目应急处置场工程1.1工程概况本工程位于宝应县运东生活垃圾卫生填埋场北侧,甑庄路西侧,规划建设的宝应县垃圾焚烧发电厂南侧,厂区总占地约100亩。厂区现状为鱼塘。本项目总库容47.88万m3。主要建设目的是为解决在运东填埋场封场后,焚烧发电厂建设前及焚烧发电厂建成后的设备检修期间及垃圾产量高峰期超过焚烧处理能力时垃圾的出路问题。本工程设计按2021~2021年400t/d,2021年以后500t/d设计,最大使用年限12年。1.2工程地点:宝应县望直港镇和平村及曹甸镇甑庄村1.3工程规模:宝应县生活垃圾焚烧发电项目应急处置场工程总占地面积约为100亩,投资约3100万元人民币,工期:约360日历天,监理期限:360日历天。1.4工程质量要求:工程质量达到各项合格等级,并出具合格等级的各项资料。二、监理大纲编制依据(一)建设工程的相关法律、法规、审批文件1、《建筑法》2、《建设工程质量管理条例》3、《工程建设标准强制性条文》4、《建筑工程安全生产管理条例》5、江苏省建筑市场管理条例6、国家及项目所在地省政府及建设主管部门颁发的有关工程建设和建设监理的法规和规章(二)主要技术规范及标准(1)《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2021);(2)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标124-2021);(3)《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007);(4)《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2021),国家环保部(5)《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》(GB/T18772-2021)(6)《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》(SL/231-98)(7)《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-2021),国家标准;(8)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2021),国家标准;(9)《建筑边坡工程技术规范》(GB50300-2021)国家标准;(10)《堤防工程设计规范》(GB50286-2021),国家标准;(11)《公路路线规范》(JTGD-2006),行业标准;(12)《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87),国家标准;(13)《建设工程监理规范》GB/T50319-2021;(14)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2021;(15)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;(16)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;(17)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002;(18)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;(19)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2021;(20)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2021;(21)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2021;(22)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2021;(23)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;(24)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001;(25)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993;(26)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2021;(27)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2021;(28)《工程建设文件归档整理规范》GB/T50328-2001;(29)消防等其他专业有关规范、规定及技术规程。第二章工程项目建设监理范围和总目标一、监理范围宝应县生活垃圾焚烧发电项目应急处置场工程及附属配套工程(不包含设备安装)施工阶段、竣工阶段、保修阶段的质量控制、进度控制、费用控制、安全控制、合同管理、信、信息管理、施工现场协调等监理服务。具体包括以下内容:(1)地下水收集与导排系统(2)填埋场衬垫系统为土工膜防渗衬垫(HDPE)(3)渗沥液收集和排放系统包括碎石排水层、主次盲沟、HDPE透水花管、调节池(4)渗沥液及雨水的导排系统(5)渗沥液循环处理系统(处理设备的供货除外)(6)填埋场气体收集排放系统包括被动式碎石导气石笼竖管材料(7)截洪沟(8)作为部分场内道路的垃圾坝(9)场内道路(10)生产管理区包括综合楼、门卫房、值班室、地磅房、洗车台(11)渗沥液提升泵池及输送管道。(12)本工程所涉及的其他专业方面内容。二、总目标1、质量目标:优良工程。2、安全目标:安全生产,预防为主。3、进度目标:有效控制在合同工期内。4、投资目标:有效控制最佳投资额。我单位驻地监理部在业务上对业主负责,对本项目工程质量、工程进度、计量支付、合同管理、安全管理、信息管理等实施监理服务,用科学、严格的管理机制和手段,对施工单位进行“全方位、全过程、全天候”的监理,强化试验、检测工作,加强独立和平行试验与检测,加强现场旁站监理的力度,确保工程质量完全处于可控状态,达到该项目的预定建设管理、投资控制的目标。我们将严格执行国家有关法律、法规、规范、强制性标准和建设工程监理规范的规定,本着“严格监理,诚实信用,确保质量,热情服务”的精神,依据业主在合同中所授予的责权,实施“三控制,三管理,一协调”的工作方法,积极协助业主,为工程出主意,以实现高质量、高速度地建好本工程,以实现“业主满意,施工方信服”的监理目标。第三章工程项目建设监理工作内容监理工作内容:施工阶段的工程质量、进度、投资控制、安全文明施工保障措施、合同管理、信息管理,以及组织协调等施工合同范围的全部内容。(一)施工准备阶段监理工作的主要内容1、协助发包人落实必须提供的施工条件,检查施工单位开工准备工作。2、审查施工单位上报的实施性的施工组织设计,重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督,并向业主提出监理意见。3、督促检查施工单位质量保证体系及安全技术措施,完善质量管理程序与制度。4、参加建设单位组织的设计技术交底会。协助发包人组织图纸会审。5、审查施工单位选择的分包单位的资质。6、查施工单位的施工技术措施计划、作业指导书、工艺试验评定、临建工程设计以及使用的主要材料的质量、用量等。7、组织监理人员熟悉设计文件,对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。8、在单位工程开工前检查施工单位的复测资料,特别是两个相邻施工单位之间的测量资料、控制桩橛是否交接清楚,手续是否完善,质量又无问题,并对贯通测量、中线及水准桩的设置、固桩情况进行审查。9、对重点工程部位的中线、水平控制进行复查。10、监督落实各项施工条件、审批一般单项工程、单位工程的开工报告,并报业主备查。(二)施工阶段监理工作的主要内容1、施工阶段的质量控制审查施工单位的质量保证体系和措施,核实质量文件材料。依据工程建设监理合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准,对施工前准备工作进行检查,对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价;重要程序要督促施工单位制定预控措施并督促实施,对施工出现的威胁安全或影响质量的重大问题,及时提出“暂缓施工”通知,并制定处理措施;协助发包人组织质量事故调查、分类评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现本工程项目施工质量要求达到标准,根据合同所规定的工程监理项目,监理人应做好施工过程中重点工序的旁站记录,以保证工程质量始终处于受控状态。(1)要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认,并加强对这些部位在施工过程中的旁站,在质量控制中重点抓好事前控制和主动控制。特别是对砼的浇筑、养护、如何控制砼的裂缝等问题,要求施工单位单独编写施工方案,必要时组织专家会审,经总监理工程师审批后实施。(2)各专业监理工程师应于工程施工开始前编制完成《监理实施细则》。《监理实施细则》应结合工程项目的设计图纸、专业特点、监理规划的要求和有关现行规范、强制性标准进行编制并实施。(3)监督承包单位严格按照已批准的施工组织设计进行施工。当承包单位对已批准的施工组织设计调整、补充或变动时,应重新审查,由总监理工程师签认。(4)严把原材料进场关。监理工程师对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明进行审批,并对进场实物按合同约定或有关工程质量管理文件规定采用平行检验或见证取样、送样方式进行抽检,未经监理人员验收或验收不合格,监理人员拒绝签认,不得在工程上使用,并书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。(5)对承包单位在施工过程中报送的放线成果进行复验和确认。(6)对施工过程进行巡视和检查,对隐蔽工程的隐蔽过程,下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师或监理人员坚持旁站监理。a对承包单位报送的隐蔽报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求时予以签认。b对未经监理人员验收或验收不合格的工序拒绝签认,要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。c检查验收监理工作程序。(7)质量缺陷和质量事故的处理。a对施工过程中出现的质量缺陷,及时下达监理通知,要求承包单位提出整改方案,经审批后实施整改,并跟踪检查整改结果。b对施工中存在的重大质量隐患和质量事故,总监理工程师应及时下达工程暂停令,并要求承包单位整改,监理人员复查整改结果,符合规定要求时由总监理工程师签发复工令。c对返工处理或加固补强的质量事故,总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和设计等相关单位认可的处理方案,监理工程师对处理过程和结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师将完整的质量事故处理记录整理归档,并向建设单位和监理公司提交有关质量事故报告。(8)总监理工程师还应根据《监理规划》、《监理实施细则》、工程实际情况及有关规定,对需要实施旁站监理的部位安排监理人员进行旁站监理,并做好旁站记录。(9)对承包单位报送的分项、分部、单位工程验评资料进行审核和现场检查,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2021)核签。2、施工阶段的投资控制审核施工单位的进度报表和结算报表,协助发包人控制工程进度款的支付。(1)项目监理部按下列程序进行工程计量和工程款支付工作:a承包单位将统计监理人员验收合格的工程量,按施工合同约定填报工程量清单和工程款支付申请表。b专业监理工程师现场计量,造价工程师按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报总监理工程师审定。c总监理工程师审定并签署工程款支付证书,并报建设单位。(2)项目监理部按下列施工合同规定填报竣工结算表。a承包单位按施工合同规定填报竣工结算表。b造价监理工程师审核承包单位报送的竣工结算表。c总监理工程师审核竣工决算表,与建设单位、承包单位协商一致后,签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书,报建设单位。(3)重点做好对设计变更、现场签证的控制,以控制造价目标的实现。项目监理部应依据施工合同有关条款、施工图,对工程项目造价目标进行风险分析,以制定防范性的对策。(4)专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表,对实际完成量与计划完成量进行比较、分析、制定调整措施。3、施工阶段的进度控制协助发包人编制工程控制性进度计划,提出工程控制性进度目标,并以此为基础审查批准施工单位提出的施工实施进度计划,检查其实施情况;督促施工单位采取切实措施实现施工合同目标的要求,当实施进度发生较大偏差时,及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议并在发包人批准后调整。(1)项目监理部应按下列程序进行工程进度控制。a总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划。b总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划并要求施工单位每周编排进度计划,以周计划保证月计划,以月计划保证季度、年度计划,以年度计划保证总计划的实现。c专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析。d在每周的工地例会上检查周进度计划实施情况,并落实下周进度计划。当实际进度符合进度计划时,要求施工单位编制下一期进度计划;当实际进度滞后于计划进度时,专业监理工程师应发书面通知承包单位采取纠正措施并监督实施。(2)专业监理工程师应依据施工合同条款、施工图及经过批准的施工组织设计方案,对进度目标进行风险分析并制定对策,经总监理工程师审定后报送建设单位,并提出合理预防由于建设单位原因导致工程延期及其相关费用索赔的建议。(3)监理工程进度台帐、核对工程形象进度,按月、季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。4、施工阶段合同管理工作的主要内容1、拟定本建设工程合同体系及合同管理制度,包括合同草案的拟定、会签、协商、修改、审批、签署、保管等工作制度及流程。2、协助业主拟定工程的各类合同条款,并参与各类合同的商谈。3、合同执行情况的分析和跟踪管理。4、协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。1)费用索赔a项目监理部处理索赔的依据。①国家有关法律、法规和工程项目所在地的地方法规。②本工程的施工合同、招标文件。③国家、部门、地方有关的标准规范和定额④施工合同履行中与索赔事件有关的凭证。b费用索赔的理由同时满足以下条件①索赔事件造成了承包单位的直接经济损失。②索赔事件是由非承包单位的责任发生的。③承包单位已按承包合同规定的期限和程序提出了费用索赔申请表,并附有索赔凭证材料。c项目监理部在施工合同的规定时间内收到承包单位的索赔意向通知书后,总监理工程师指定专业监理工程师收集资料。在施工合同规定期限内收到施工单位索赔申请表后,总监理工程师进行审查,并与承包单位与建设单位协商。协商一致后,由总监理工程师签署费用索赔申请表,经审查对不符和本程序b条款规定的,不予受理。2)工期索赔a项目监理部审查工期延期时,应根据下列情况批准工程延期时间。①施工合同中有关工程延期的约定。②工期拖延和影响工期事件的事实和程度。③影响工期事件对工期影响的量化程度。b当影响工期事件具有延续性时,总监理工程师先与建设单位和施工单位协商后签署临时延期审批表,并通报建设单位,持续事件最终结束后,由总监理工程师与建设单位和施工单位协商一致后签终延期审批表。3)当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关时,总监理工程师在做出批准决定时,与建设单位和施工单位进行协商并综合考虑。4)总监理工程师按照建设单位的授权和施工合同及监理规范的规定对施工合同争议进行调解。5、施工阶段的安全监理审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施等,并负责检查、督促落实执行,(1)发现存在安全事故隐患的,要求施工单位整改或停工处理。(2)施工单位不整改或不停止施工的,及时向有关部门报告。6、施工阶段的信息监理及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制工程项目总结报告。(1)建立本工程项目的信息编码体系。(2)负责建立本工程项目各类信息收集、整理、分析以提供决策依据,并保存。(3)向业主提供有关本工程项目的管理信息、监理月报表、监理规划和监理工作总结。(4)收集承包单位、材料及设备供应单位工程技术、经济资料。(5)监理资料的管理由总监理工程师负责,并设专职资料员具体实施。7、施工阶段的组织协调工作(1)组织协调本工程项目系统内各相关单位及各专业之间的关系(2)协助建设单位协调本工程项目外各相关单位的关系。(3)、协助发包人组织召开工程调度协调会,做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作,编发施工协调会会议纪要。(4)、协助发包人按规定进行工程各阶段、单位工程、分部工程及分项工程的验收,并及时提交相应的工程建设监理报告。(5)、参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。(6)、监理文件材料整理:编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等,监理服务合同完成或终止时移交给发包人。8、施工验收阶段监理工作的主要内容1、督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料,受理单位工程竣工验收报告、提出建立意见。2、根据施工单位的竣工报告,提出工程质量检验报告。3、组织工程验收,参加业主组织的竣工验收。(三)、保修阶段的监理工作内容(施工合同内的保修期限)2、监督检查工程的使用情况,鉴定质量责任;3、对工程使用中出现的,属施工单位保修范围内的问题,督促施工单位修复和回访;对属委托人责任而出现的问题,协助委托人做好善后工作;4、签署保修付款凭证;5、签发《工程缺陷责任终止证书》。(四)、从目前监理制度发展的过程和发展方向上看,工程监理的主要工作可概括为:三控制、三管理、一协调。
1、三控制的主要内容三控制包括的内容有:投资控制、进度控制、质量控制。
建设工程项目投资控制,就是在建设工程项目的投资决策阶段、设计阶段、施工阶段以及竣工阶段,把建设工程投资控制在批准的投资限额内,随时纠正发生的偏差,以保证项目投资管理目标的实现,力求在建设工程中合理使用人力、物力、财力,取得较好的投资效益和社会效益。监理工程师在工程项目的施工阶段进行投资控制的基本原理是把计划投资额作为投资控制的目标值,在施工阶段,定期进行投资实际值与目标值的比较。通过比较发现并找出实际支出额与投资目标值之间的偏差,然后分析产生偏差的原因,采取有效的措施加以控制,以确保投资控制目标的实现。这种控制贯穿于项目建设的全过程,是动态的控制过程。要有效的控制投资项目,应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施。从组织上采取措施,包括明确项目组织结构、明确项目投资控制者及其任务,以使项目投资控制有专人负责,明确管理职能分工;从技术上采取措施,包括重视设计方案选择,严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计、渗入技术领域研究节约投资的可能性;从经济上采取措施,包括动态的比较项目投资的实际值和计划值,严格审查各项费用支出,采取节约投资的奖励措施等。
进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系,根据进度总目标及资源优化配置的原则,编制计划并付诸实施,然后在进度计划的实施过程中经常检查实际进度是否按计划进行,对出现的偏差情况进行分析,采取有效的扑救措施,修改原计划后再付诸实施,如此循环,直到建设工程项目竣工验收交付使用。建设工程仅需控制的最终目标是确保建设项目按预定时间交付使用或提前交付使用。建设工程进度控制的总目标是建设工期。影响建设工程进度的不利因素很多,如人为因素、设备、材料及构配件因素,机具因素、资金因素、水文地质因素等。常见影响建设工程进度的人为因素有:(1)建设单位因素:如建设单位因使用要求改变而进行的设计变更;不能及时提供建设场地而满足施工需要;不能及时向承包单位、材料供应单位付款。
(2)勘察设计因素:如勘察资料不准确,特别是地质资料有错误或遗漏;设计有缺陷或错误;设计对施工考虑不周,施工图供应不及时等;
(3)施工技术因素:如施工工艺错误;施工方案不合理等;
(4)组织管理因素:如计划安排不周密,组织协调不利等;
建筑工程质量是指工程满足建设单位需要的,符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。建设工程作为一种特殊的产品,能具有一般产品共有的质量特性,如适用性、寿命、可靠性、安全性、经济性等满足社会需要的使用价值和属性外,还具有特定的内涵。建设工程质量的特性主要表现在适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性和与环境的协调性。工程建设的不同阶段,对工程质量的形成起到不同的作用和影响。影响工程的因素很多,但归纳起来主要有五个方面:人,机、料、法、环。人员素质、工程材料、施工设备、工艺方法、环境条件都影响着工程质量。
2、三管理的主要内容
三管理指的是:合同管理、安全管理和风险管理
合同是工程监理中最重要的法律文件。订立合同是为了证明一方向另一方提供货品或者劳务,它是订立双方责、权、利的证明文件。施工合同的管理是项目监理机构的一项重要的工作,整个工程项目的监理工作既可视为施工合同管理的全过程。
建设单位施工现场安全管理包括两层含义:一是指工程建筑物本身的安全,即工程建筑物的质量是否达到了合同的要求;二是施工过程中人员的安全,特别是与工程项目建设有关各方在施工现场施工人员的生命安全。
监理单位应监理安全监理管理体制,确定安全监理规章制度,检查指导项目监理机构的安全监理工作。
风险管理是对可能发生的风险进行预测、识别、分析、评估,并在此基础上进行有效的处置,以最低的成本实现最大目标保障。工程风险管理是为了降低工程中风险发生的可能性,减轻或消除风险的影响,已最低的成本取得对工程目标保障的满意结果。
3、一协调的内容
一协调主要指的是施工阶段项目监理机构组织协调工作
工程项目建设是一项复杂的系统工程。在系统中活跃着建设单位、承包单位、勘察实际单位、监理单位、政府行政主管部门以及与工程建设有关的其他单位。
在系统中监理单位具备最佳的组织协调能力。主要原因是:监理单位是建设单位委托并授权的,是施工现场为宜的管理者,代表建设单位,并根据委托监理合同及有关的法律、法规授予的权利,对整个工程项目的实施过程进行监督并管理。监理人员都是经过考核的专业人员,它们有技术,会管理,懂经济,通法律,一般要比建设单位的管理人员有着更高的管理水平,管理能力和监理经验,能有驾驭工程项目建设过程的有效运行。监理单位对工程建设项目进行监督与管理,根据有关的法令,法规有自己特定的权利。第四章工程项目建设监理组织1、工程项目组织由于本工程具有人防要求性质的特点,我们拟采用直线制分解的监理组织机构形式,形成总监——专业监理工程师——监理员的三级管理体制,体现专业分工和分层管理相结合的模式。本项目监理机构总监理工程师由具有多年实践工作经验的工程师担任,监理机构的设置兼顾考虑了专业类型、工作量大小、专业性质等因素,监理工作既有明确分工,又有紧密联系,并且根据工程进展对人员配备进行动态调整。本项目监理机构组织机构图总监理工程师总监理工程师土建监理工程师师给排水监理工程师电气安装监理工程师监理员2、监理人员配备计划及责任明确徐明道:担任本项目监理机构的总监理工程师,全面主持工作。常虎:担任本项目监理机构的市政公用工程专业的监理工程师,同时分管投资控制及房屋建筑专业的材料检验。薛炳祥:担任本项目监理机构的机电
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 吊车租赁合同书模板
- 扬州市劳动合同书范本参考
- 《复习资料单选题》课件
- 《基础大扫荡》课件
- 劳务派遣合同协议2024年2
- 音乐作品版权转让合同
- 圣诞节活动营销方案
- 六年级语文上册第五单元习作 围绕中心意思写 公开课一等奖创新教学设计
- 统编版四年级下册语文第五单元 群文阅读《妙笔写美景巧手著奇观》 公开课一等奖创新教学设计
- 专项债券项目资金绩效管理模板
- 2024中国烟草总公司合肥设计院招聘6人笔试易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 中学生校园食品安全教育
- 冬季七防知识培训
- 2 让它们立起来 说课稿-2024-2025学年科学一年级上册青岛版
- 国家公务员考试(面试)试题及解答参考(2024年)
- 2024城市公共服务智能垃圾分类系统建设合同
- 国开(浙江)2024年秋《中国建筑史(本)》形考作业1-4答案
- 2024年学宪法、讲宪法题库及答案
- 医院检验科实验室生物安全程序文件SOP
- 第9课-隋唐时期的经济、科技与文化-【中职专用】《中国历史》课件(高教版2023基础模块)
- 个人嘉奖登记(报告)表(无水印)
评论
0/150
提交评论