2022年监理工程师(合同管理)考试题库深度自测300题（含答案）(安徽省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】CCU9U7K1C6B2N7I3HK6O3N9B3Z7T8R3ZH4L6G4A4R9U6M52、下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。

A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定

B.勘察费用实行发包人签证制度

C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中

D.定金和预付款应专用于本工程的勘察【答案】CCR1X5C6Z2Q8L7V6HT5O9H7L6J3G3U3ZR7B3L7K4B1I10T103、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】DCB9V1R2O8C6T5J3HU6J3N3S10W2A2R4ZR6D9Y3L10L5A6F44、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】DCL4C6N1H9D10Z8K5HW2W10J4Q5Q3B8X8ZO1X1S10T9U5T7O35、(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构【答案】CCF8L9V4L1G10G8E1HL2P3S10V1B3M6U1ZL8K5C7Y3H7X6A66、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校【答案】BCF4N3J8R2D6N1E9HP10W3J7A2O4K6L2ZS10L5T2U5Z3Y1N47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】ACH6C5D5M2S3B7N10HD5N8B9N9E5W8H8ZR10G6O7L7W2A9B68、依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数【答案】CCW10J10E10O5M1A7T7HL2M6H3S6H2U9J5ZO2Q8Y7Z5S6B3J49、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】CCM5C3F5H3T10S10Y9HW2M10J10J10I2Q5U3ZA4I8V8J3L10J8S710、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。

A.蛋白质主观消化率

B.蛋白质最大消化率

C.蛋白质表观消化率

D.蛋白质真消化率

E.蛋白质最低消化率【答案】CCE4Y9S6U10F3R1U6HJ9J10C3M2Q4N1F6ZB9E5R7E4C3Q8C411、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同【答案】DCV10R8Y2L1Y3R1I6HW3W6M6R2O3K4E6ZH6B4J4U10D9M2G212、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】ACR5Q5C10U6J5W9E1HL3V6J9T5N3D5T10ZC7J7Q2S4H3P2R1013、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】BCH3B3L6Z8I6W8T2HN8M8W4Y9V4T10H4ZR8A4D10E5S6L3G514、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCU5C9T3I6R2Z10Z3HF7W2L1M9D8U4D2ZG6Y4K1R8A4C1D315、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCU2R9F1Z10J7K6L7HR4T8I9F10F7C1C1ZG5M1Q9Q8G8Z10Y216、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】CCP6A2D2E3C3J2Y5HG6Z6T6V10R5J2L9ZQ3U6J2P10O4B2P217、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()

A.10月10日

B.10月13日

C.10月20日

D.10月30日【答案】ACQ4I3Y1T8X6D5L3HD6P1U5T2T7A1W4ZB1F6F7H4Q3H2U818、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况【答案】ACE10L7Y9Z7M2J10C6HD3R2J10Y5P1X6A5ZJ9A10M2P1C9F9X119、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】BCI3E8D1F1K4I4N8HY9U1I5N5X4U9S8ZE5N8P4V10N6M10C220、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。

A.有利于提高经济效益

B.有利于自身资质的不断完善

C.有利于提高自身的利益和供货质量

D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】DCY2X7S8B5P2C2E2HY4B6D2G8P9L4K10ZE1C5L3Y5M9D3N121、关于24h回顾法的优点描述错误的是（）。

A.所用时间短，应答者不需要较高文化

B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较

C.调查员不需要严格培训

D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】CCV2O9K7D9E8C5A7HC4V8P1R5I2S9I8ZM9D8S1B7B3I4Y622、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例

B.监理人

C.发包人

D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】CCV1Z7C2M8R10W7S4HY3I10W4R4S5O10U8ZV2T2M3D9K9B1A823、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。

A.发包人

B.监理人

C.本级建设行政主管部门

D.发包人与监理人共同【答案】BCO8D5T5N2C1Z5J5HZ6K8X6B5R3C9K9ZM4G2R6X8V3C3A624、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。

A.0～4

B.-10～0

C.5～10

D.10～65【答案】DCK3M2S9K8V2K1B3HL3W8Q3Q8W4T7N3ZM3H7J7W1G7R3E225、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向监理人提交分包合同副本

B.只向发包人提交分包合同副本

C.应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】CCC3X1G5P8S9Q9W7HM5P6D6U4J7U5F1ZX5T10Q7B6H9I4E726、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.合同价格

D.签约合同价【答案】ACJ5G7K9S3B2S9T4HH3W1O2R5Z8W3Z6ZC8T9Z7L7Y4H8T827、（）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】DCR5Z7P4F3X9O9J9HN9F6Z7C3M7U8R10ZA7C7W1C4Z8J8B728、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.邀请的范围较小选择面窄

C.评标时间短

D.招标费用低【答案】BCT2Q6P10A3Y8Z2I8HE1W3L9I9T10M3L5ZQ7V7W6X9Y8S2N729、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】ACD4U3I7D7X2V6X7HI3A3H1M4D8D3F3ZT2S3N6H3F3Z7I430、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACD6L1I8H10E9L5X5HM5Q3G1C6L8G2W5ZH3Q6V8E10M3F4W631、合同法律关系的要素包括（）。

A.主体.客体.对象

B.主体.内容.对象

C.主体.客体.内容

D.客体.内容.对象【答案】CCE5P7K5G7B10W10V8HN2W10N8B7Z5A7R5ZD1H2E5D2V10Q3M332、缺铁性贫血的病因包括（）。

A.铁消耗增加

B.膳食铁摄入不足

C.铁吸收少

D.运动量大

E.膳食铁摄入不足【答案】ACT6Q3Y2V6U4U10B4HK5J5I4B7P1I2Q3ZS3B9M1O4R8L8T933、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】BCS10N10L6L3T5L9M6HX10J3Q10A1Z1C8H6ZK9H6O5L6S9C2Q534、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次【答案】CCG10Q5L4O4G6K3B1HG6K3I4S4X2E4C3ZG10V4S7E2A9R1Q1035、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定

B.保证人和债务人的约定

C.保证人和债权人的约定

D.公证人和债权人的约定【答案】CCV8T5O1Z4K2U1J4HK1P1R9C3I7E2I10ZF1X4M2J8J3R2R936、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】DCN5Q9H10C8W9R3U2HB5X1N9N2J4R3S4ZG9K6R9G9Y9T10Y737、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】DCS6D1F1L10M4N10Z5HV9I3S5K2H1X9Q9ZH9Q2H2T4Y10I2Z638、招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件【答案】CCF6I2K3Y1W10O8S4HO6J9J7K8D9L10K2ZC2P8P5R2S4T8L1039、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】ACT6L6A3D9K5P1V10HO5O7A8V7Q10O8A2ZH9C9P3Y6I2H5V840、风险型CM的合同计价采用（）。

A.成本加酬金方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式【答案】ACD9A5M9N1W9W9U1HR5Z3G1H6Q3D2K2ZT5D6W9G6G6R10G441、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】BCJ7Y8B7L2S7B5X6HT5W6H3F8B9O8E10ZS7X3L8M6G8R5Y1042、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。

A.联合体投标没有联合体协议书

B.投标工期长于招标文件要求的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致

D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】CCT6V5L9G7T4K5R1HE7U1K8M6T9Z2X7ZL8G7I4N8X4U4T543、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。

A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力

B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应

C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标

D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标【答案】CCZ9V2V8M4B3Z3Z8HT2F5N9C4F1Y9H5ZC10P6D7E6Y9W5M144、关于要约撤销的说法，正确的是()

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】BCC8Q2S3N3A5F1B2HE2H4V10C4U2G3G2ZT6C4E5D9D9H9M145、在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审【答案】DCB8R5L8T10V9F5J4HN2L6N5U6K8M6P3ZE6U4K10Y2B6N2W246、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】DCN2O7R7C9Y4O5Q3HN2Y6H10P7B2M5X10ZG10X8J8F5L4I2E347、（）缺乏可以影响性成熟。

A.铁

B.维生素

C.维生素

D.锌【答案】DCA3W9M9M4M8Z7S7HS7F8F4M6R9I4N4ZF6V9M4X2K1I8C248、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书【答案】BCJ4L10A4O10K1D7E10HB6G6X3M4F6Z8B8ZI3E2L3M2T2I2I649、下列关于标底的说法正确的是（）。

A.是招标文件的必备内容

B.不等于工程的概（预）算

C.等于合同价格

D.在招标过程中应当保密【答案】BCM2S8V1K7J7B6L5HQ10E1E8R10L6T4W9ZN9N1G6G5K2F8G650、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭【答案】CCF1B2Q4E3Y5L9K3HL9A3K4M9O8O4M8ZG9G10D9J4F5V4D751、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定【答案】DCM1V1W6W2M3D4E4HY4M4J2U10S4N8R10ZM10E4V7V8V6F9F952、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56【答案】DCY9J8S4F7P7M2L8HM6F4P9A8O9S3Y1ZF3I5Z2V5C4H3R753、适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是（）。

A.询价选择供货商

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.询价与招标相结合【答案】BCG3K7V8F2X8C1L5HE7R7Z9J4O9R5A9ZL3U2G7G6W8P4O1054、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定

B.保证人和债务人的约定

C.保证人和债权人的约定

D.公证人和债权人的约定【答案】CCU5C5O1S5Y9Z5F5HF8W6G2O10A7H7T4ZJ2T6M1L8E9R8U955、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分，最接近标底的优先

D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】CCA6K2Z2V6T10X4V9HB2G1C5Q2W6I9C10ZK1U5N10I6N2Y10U656、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】CCN2S5W3O10T1J10F3HN4A8J7O1T1I5H9ZO1Z4O5Q9Y9O8N857、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。

A.动物内脏

B.黄绿色蔬菜

C.奶类、豆类及其制品

D.红肉

E.贝类【答案】ACD10W8B2Q6E3K2E4HL6S4H8Y7U8B4I9ZU2C1Y10N3H4O2W358、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。

A.按照承包人完成的实际工程进行计量

B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】BCQ9T3O4S6N3F1R8HG6G7A6I2G5O10Y4ZV9T4W8V8V10T9T359、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标【答案】ACW4T5R10L1N7T9Q9HP8N8A9U4I9N2R6ZQ8W5S5O1G6H8E960、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】DCQ6O1F4L1E2J3R9HJ3G5G2B8B7D7J5ZU10U1Q1Q2Y7W8K561、安装工程一切险通常应以（）为保险期限。

A.整个工期

B.设备生产至安装完成期间

C.工程全寿命期

D.施工安装合同有效期【答案】ACC7U10W5L3N4X4X6HZ1V6C2J10B1G7X4ZE7J1J4J9U2W2P462、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。

A.责任方

B.承包人

C.发包人

D.监理人【答案】BCF6M4J10Z6L7B6A2HT1D8H3U8X1W9Q4ZJ6P1R8I8B6U2A463、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天【答案】ACT9I7F2T9O3O10C6HL8U2U4I3V5Y1U9ZZ6S10A3S3B3U6U964、下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类【答案】BCS8B2Z2G7A1F5T8HH3I2C8I2B6A10L9ZV3Q1O8W5I1Y3D665、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险【答案】ACP2B5X5V10O5I4T4HW1J6P8P6X4Y6T10ZL8J8A7Y6R10Z9Y766、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权【答案】CCO10V8G10U4B9T5B2HH2G1G10D6Q2P1X3ZL8V9T10T8Z2L10Q1067、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】ACA9S1Z2S6O7R9P3HA3W5C9S9C6J1J6ZV8V10F2V7L4M1W268、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】DCP1T5X9T7U10V8U1HK6L1O9P5C4O3E2ZP5X10K7Y10P9T8U569、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】BCQ9O9I3F6T9W6N2HV10O4A2T8D2I1W1ZO8Y7U1N6B3P5T770、勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）

A.专利权

B.施工方案

C.施工组织设计

D.建设项目勘察、设计方案【答案】DCD3L10B1T9Y4R5E10HD4F2L8C9N5O10R2ZF9R6Z3C8R1B6F1071、直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源【答案】DCX7P7R5H7O9F10Z4HZ8X6U7K6S4E5O8ZP10D4K6K2D7U7Z972、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】DCI8E1Y10G10S8N7N3HF2M10H9F1G8F4M4ZU2W5A5O9D4X8Z973、关于评标专家的说法，正确的是（）。

A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家

B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家

C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】DCJ3G3U6M5O2O9G1HS7K10O3L10A3N4X10ZH1V9R6F10T2Z4C774、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒【答案】CCU9F7A7O10S3W2W2HI9H5H9L7O5Q5D5ZY10K3R9B1D2S4N375、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构【答案】ACV10T5B1Z6L4B1Z4HW8O6T8F3Y8L1V9ZB10W10C3R5Q7A7Q476、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月15日

C.4月20日

D.4月25日【答案】ACA5M8Q2O2U4T3Z2HR4J3C7P5M5U4I5ZX8J5S5C5P8U6L977、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。

A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明

C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准【答案】DCF10X1I7S5X6J8O5HJ6X7L6D10V6T2F1ZS6W10R7N10B6S3R1078、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。

A.招标文件及收费都不退回

B.退回招标文件，收费不退回

C.不退回招标文件，收费退回

D.招标文件及收费分别退回【答案】ACD7P2D8K4Y6G1H4HW3O1M8X5E1Z9X7ZS6A10T9Z2X5Z8L679、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人【答案】BCU1E5U6G10K4F4A6HJ2C7G9A1A7L3Y9ZB6R9R2O2A7V4Q580、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】DCD10P6Z7K10E2Y2R10HZ7W7I3I6C6E10U7ZM10P9Y7Q3Q2T7B881、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCT1D9N8N8I2J7S3HB8N6A3D6P5H8J2ZT5W10H6Y6W6X8K982、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.竞争激烈程度较差【答案】DCY9A10V3D1N3P9K3HJ6Z5T7V10N9C4P8ZQ7V10L5C3H8D1Y583、（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】BCF1T5H8U8I6E3G7HC9T9X8O9J9G8T7ZD1B7Q6D6Z6E9Q1084、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.21

B.24

C.28

D.30【答案】CCT7D2R1Q1U8T5Q4HE6Y1D8B8J7R7K2ZO10W8W9C4X8W2W185、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】ACY4M5H3S1O2S7M4HZ8J4C3C1K3U8Z9ZB2X8N9M2O5U6P586、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表【答案】BCD2I1Z9K3Q8Y6L8HZ10T5C1O2D3I8C6ZS8S7M1N2D1F9D787、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】BCF1H6V9K8M4R6Z7HM4P3B3S7M3B5D4ZS5B7Y1H5M7F7Y588、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】DCT4J3E8R5H2P5Y2HH5Y4D8I1O4O1G6ZS10G7V3I2N5B1J389、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证【答案】CCB6C5A1U3A6V10E9HP6M8X5W6B3T10N1ZK3B3X7Y8Z7Z7I1090、记账法的优点为（）。

A.较称重法更为精确

B.只能得到人均摄入量

C.可调查长时期的膳食摄入

D.能分析个人膳食摄入状况【答案】CCM8M8I10N7K10J9H6HS9R3Y7S9X6I4R5ZE6V10E3D7V4P6D491、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】BCP3N3K9K3C5P1U4HJ2P2O4P4H2J1F1ZV7S4M8V8H3Z6L292、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。

A.大雨造成现场档案资料毁损

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】BCI6T2F10J10P4S1H1HM9B10W4N3H9T5X5ZI6K5N1K8L6T1S693、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道【答案】BCH7B4H4H8L5I1G3HI10R5T8N10O2U9C4ZQ4A1O4E8M10M4Z294、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】CCC3N10B8H1Q4X6Q8HE2A2C6S4M2J10P4ZT7F6Z8M8P6S8U995、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。

A.承包商投标时能否合理预见

B.承包商投标时能合理预见

C.投标人投标时能否合理预见

D.投标人投标时能合理预见【答案】ACR5V9Q2M8T1M2K9HC8T10M4X10Z9Q6E6ZP7K3V8J7T2W4D396、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】CCR1B8Y9K4K8W9K3HS5P2X6C3I9C2I6ZE6A2J10V8F7C5L697、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】DCO4J4Y4U6L6I9F10HU7Q5E10T10J9N10U5ZJ9H5P9B5Z2A1F1098、设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成设计任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】BCB6Y1D2H7G10M10L10HV9Y6N5I3R7L4J8ZM4I4E9K6D8W1G799、关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】BCR4E7F6A9O9Q1V2HV3I5W8B10Y6X10E4ZS1D1B6R7I1Y5X9100、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告【答案】DCQ10E4M8R2H3N5U8HM3H7S7W6U1M7W1ZG10K1P1J8F7R8X10101、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】DCT9O2A8O9W4I6Y5HA10X1K2Q7R3V1V6ZR2S4E5E4O6S1T3102、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】CCE5B10P1O2C6H3S9HO9Q3U5I2M7D7C9ZO4F5X5V8O6R4Z9103、低碳钢的含碳量为()。

A.小于0.25%

B.0.25%～0.6%

C.0.6%～1.0%

D.0.6%～2%【答案】ACD1S7A2L9T10P7F7HQ1F6T2Z2U9X9E6ZC2L8F6Y7A3Y6R7104、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人

B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系

C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】DCK6U7Y9L10A5F2K5HJ9S5H4Y8A8X8H1ZL2H5N7M7R2Q7Z5105、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】CCS4J9C2K5O7Q6K1HD3I2Q9X6G4N4V2ZO7P2X9V5R1X4A7106、下列描述中不属于资格评审的是（）。

A.资质要求

B.业绩要求

C.质量要求

D.信誉要求【答案】CCU8V9N6K8E6B8O7HW3S3N8K8C2K7V2ZT2M4T4N6J1Z6T3107、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书【答案】CCY9N8D5L7D3Y7C10HD2T6Z6N2W9I5B5ZY9R6B10C10T10P10N3108、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】ACH7W8S5S6J3K3W2HW8H1G9D2T4S4J10ZG9K7M10V10C6J4Q2109、工程总承包合同履行管理中，如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以（）为准。

A.合同约定

B.规范规定

C.承包人企业标准

D.发包人企业标准【答案】ACX8V3J1C7F1O3T1HC9V9S7F4Q6R9S5ZV7G6Y3T2M4E6I7110、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价【答案】ACO2F2H1K6O6P9T9HF6V3Q1C3V2M7E2ZG3X10B2K7R3L5R9111、人体维生素B2缺乏的特异诊断的方法是（）。

A.全血谷胱甘肽还原酶活力系数测定

B.尿核黄素测定

C.红细胞核黄素测定

D.核黄素负荷实验【答案】ACM4B9O6Q9V1O10Y7HG9G4O5Q10D2Q9Q9ZK9E10O8V10X2H5Q1112、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表【答案】ACZ3L9I9J7Q3M3M10HF3E1F9Q9S4H9P7ZA5V2K7B5N8C10X8113、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.行政审批延误

C.为他人提供方便

D.发包人违约解除合同【答案】ACE5D1N3F3R1W8M7HT3T7V10Y7D9Y1G10ZS10E9P10E10B1R10W10114、依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但应提供担保

C.无须征得对方同意，但要通知对方

D.无须征得对方同意，也无须通知对方【答案】CCE5G2Q6Z6C1Y1A3HQ6M2C5S2Q5O1L5ZW5I6N1O1G10U8S10115、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】CCI7T10I10C1V7T4B2HJ8B6K6H2E2A9Y3ZQ7G1O10K7N9Y5U10116、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期.费用和利润

B.工期.费用，但不包括利润

C.工期，但不包括费用

D.费用，但不包括工期【答案】BCL5U3W1F6B4Y3U3HO9T5T3N10G5O10V3ZS1U1E10G7L3M7W5117、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长（）天。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】ACE2U8H8C2G7W6I3HA2B10V2Z3N2K4X3ZE8L2S5N9S6A2B5118、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】BCP4N9Y2Q5H6T6E3HT8A8N6R10X5X2Z10ZH2N7Q5S2L2U8T8119、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】ACF7X10Y4J10F2B8B10HX4T9G4S7Q3A10J9ZG6J10N3Y9O7Q3Z3120、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】ACV5D1Q10Y3E6J5Y4HS7R6M8K6U1J6S3ZI1Y7F7Z8E6Z2B2121、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用【答案】CCW9Q9X7N9Z1Z2P1HD7V3J2U3A2D2W9ZH7Z7U9Z3S6Z1S5122、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书【答案】DCI2C10H4Q2S9W1V10HN6V4Y3V5L8U2D4ZU2M8L2S8Z9U2Y2123、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】ACW3R2D7B3O5Y4B4HU3W9E7L5X7W4W6ZY8L9W10E7D4J10H7124、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCC8P8U5U5D4V6E9HV6X3Z9I3F1O6N4ZC3C2Z9C9D8L4C7125、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】BCG6I8A5U7F6R10X5HV5O9G10U6K10M8D6ZH3S9D5N3N9O5M10126、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。

A.不能调整合同价款

B.可以调整合同价款

C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整

D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整【答案】ACD9M2G3X1M9E2S6HF9F7H1X3P5J10X3ZK2M9M9I5O1U10A5127、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】DCT9C8O3C8U9E6D2HC2Y4Z5B1P4H9Z3ZM4X7W4V10O3F10A3128、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷【答案】DCT5B9Y8K1L10O8K9HA5N1A2V7X7L8Q5ZZ6D7J7Y5A8P8G1129、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】CCU7J1A9L5S9K9G7HV9R2V7F9B10M2C3ZH6D7F3U9A1O9T8130、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】BCK9A7T6I7I10Q5Q4HE1K7I1J9L9J3A1ZX4Q5L10F2B4H4T1131、下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】ACO9H10Y8Y4E10Z5M10HO1F10U8R4M6B2S1ZW3Z5I3U6F7X9S5132、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任【答案】CCJ10M6N4Z3D10Z2A1HQ5N4W6W1Z4G1U5ZV7N7O9M5E4O9W2133、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】DCN4S8X1T10K1O8Z7HH8O2A6A1C2C3B4ZZ10S2Q10Z5E5E9G7134、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求【答案】ACN10U4Y10W1M9T7Y7HJ1N4A3N8N9W8P4ZQ2F9U9A6R7C7X9135、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】DCP3F3S5G4R5S9R3HS3X6L10V7Z9A6P2ZY8J2R1G10Y6U7L10136、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.应事先征得发包人同意，并通知监理人

B.应事先征得监理人同意，并通知发包人

C.直接与保险人协商一致后，通知发包人

D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】ACI3M9O3P6E3E1F8HD3D5J8S3Q2I9D7ZT1M5O6T10G8U3H4137、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。

A.价格清单

B.工程量清单

C.合同协议书

D.承包人建议书【答案】ACF9L6V8M10E5D6K2HY3N6T4H8H5B5Z2ZY7S5P2N4V2C6O4138、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求【答案】ACH7O8M9S6R5L8V9HU5N3V6Q8B4Z1O4ZJ3O5E1E1H2P5K5139、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】DCE4X9M2C6O9D9W4HD5L9V7P7U4O6I3ZJ2U1J8R8M4I6X1140、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算【答案】CCH10C2H10G1M4U2G10HB5V10Y5L6A10P6O5ZV4A6M5A10C9U4U8141、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件【答案】DCV6U3Q6O9R7P2Y5HZ8V1P8O4E6H2D8ZU6H5N4P1B10T5D2142、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】DCU10U5R5M7E2I1W1HQ9G5N8R2T6I6H8ZW4T9G4U8I8V1T7143、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程【答案】CCM1E10P2C9H6V2N5HA8M4G2H2F3Z1A4ZZ1S5Y10M2F3X3Y5144、根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复

C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】DCA2H8S3U3I7G8H4HK10P2I5M10Z10G6B10ZN5F1K9A8J1U6A8145、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施【答案】CCM1X9E2Q3E2K4F1HD10T2I3B7V9Q8J7ZX10R8Y6P1W10W2E2146、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】CCZ2B7W2D1W10O6M8HA6K3P5N9A5B3X8ZB7T6L8V7Z9G3G9147、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认

B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.由造价管理部门确定【答案】BCB8D7W10Y9K1K4J8HB6P4U10L3L2V1S6ZC4L5V10J7O10P7M3148、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见【答案】DCY7W1N9Y6O8D1X9HC8M6G2E8V1D3X10ZO2B10U4E10A6N4L4149、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置【答案】DCE9Y2M3Q1O8O9C7HV6J4G4C9O8Q10L3ZQ2S7Z2R2W4B2Z8150、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉【答案】ACQ4K9W3R10R5V2Z4HB6R5N7P9E6A1Q1ZU1D1L7I8F2E3K5151、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务【答案】DCL1R2I7R4I9D1A5HI4K9M2D4H3Q5N2ZX4Z10F4V1L9N7E10152、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】DCQ4R7V7L8E6C1M4HO5G5C3Q10S1M6K4ZI8D7G9N5H7O4G4153、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】ACP9Z6B6K6B9W10R3HW10D9B7O4D6X5H9ZR10R7W10G9V9C8B8154、下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类【答案】BCN3C3R3B9L1W1O4HT9A6Y6K6D8Q2E1ZP5H2K10H10Q8G5K5155、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算【答案】CCN8G4Y9O8Z8Z10P6HB1F2W4C2V4U4L9ZP8V10C9F7C5T4L2156、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】BCH4C8Z7X9L5R2C6HH9J3B2C6T1Z9A9ZA8T1W3V1J8P6V4157、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】ACW2O6C3U5M2F6A7HM4F5N10U4K10B8O1ZP8I5S1G4Q7T7O3158、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】CCV10V6B7S3L6B10H4HE10E5G6Z1R3X2X9ZV5R2Q6T3N8F3T6159、建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主(建设单位)或者监理单位

C.业主(建设单位)或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门【答案】CCT7C6F9H10V5J8Q9HN7D2Z8F2U10A9D10ZN2A1U4C3A6L3V9160、关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】BCR3A3Q2P9M3Q8V2HI3L9R5A1J9L4Z1ZH7I9V8H7H3G1R10161、下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单【答案】CCW5I9D9F6I9D4E3HS1A4F6W2W7J10M10ZP7K6S2R2U9A2O6162、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实施进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求【答案】DCR4I8G8H4Y10A2Q5HX4Q6U9J8M6X1X7ZX4D8V5E1B10Q6B3163、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】ACT10A2L3Y8F10A9O6HC9A4O2D7J8B10B8ZH9D9D2N10U6C8H10164、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.由发包人和承包人分担

D.发包人和承包人均不承担【答案】CCW1Y2Z5R7D6O1E3HX3A5U4E5C5M3M4ZO6O6Z4H7A8F4M5165、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试【答案】ACB4C2K3Q9J4X5S10HG2K4P3C10B5U2H3ZY4B9Q4C2O8A1L9166、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程【答案】CCH3H9W1H3N3P7V10HH8M10O8A8D9M1J10ZP1J9V4Q2R6F7B8167、下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。

A.综合医院

B.公益性社会团体

C.国家机关

D.普通公民【答案】DCW3A8H10O1L8T2S8HB3B4Q7I4Y8V4E2ZK10Z9P2F5E2I1O8168、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。

A.以评标价的高低比较投标书的优劣

B.中标人一定是报价最低者

C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价

D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】BCA5P8B9R7U2S7A1HP10J7R6N9L3R1W2ZS3N5U10T4L5R3E8169、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位【答案】DCR5E2R1D1X10Y10R4HG1S6S1E3L9K8X6ZG8J6I7B9S3A6Q4170、根据《标准施工合同》，订