2022年设备监理师考试题库自测300题含答案下载(国家)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】BCV3Z3E1Y6J8O10P2HR9A5U7A2J6A9Q3ZL1L1U9V10G1L6V72、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合【答案】ACC6M4G8D5U3G5U1HH10C10Z9K8L3V6B3ZA10J7U5S1J6Y8P53、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】BCE5S1L5W10P6Y5F5HU3Y3C2X3D3K9I9ZO9T1I3D8P7Z10V14、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】DCV6Z9Q5B6J5E4J2HM2T1C4C5H4T2R9ZI1H5D9E4Z2U8Y85、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】ACL1F10Y9B3Q1C3D9HL8I10B3E8W6U5D5ZA5Y3M2A7K9D6R96、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACL5A6N6Q5B10Z10Q5HD2S10O4C4Q5A6V10ZI1W10X7M9M5M10H47、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】ACZ1P10C2I1X9L3M10HX6Y2D6W2M5V10P6ZW9V9S9L5G2C9K28、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】ACL4I6N9N1B1O3Z2HV1K5C5Z7R1O8O1ZS2L3O3F10X1W4B99、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】CCB1N10A9O3J1O3A4HN9L3C6H10A9D8R7ZZ6F2Q6C5O2W6W510、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCK2Y1M9T9F5O6X6HL1Q4W1O2I4B9N6ZU9C9O6B6T4K3E611、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变【答案】CCT4X6P5X9F10A6W7HA8H7S7A6H5O7S3ZW6P10T7H7U5V5Q112、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】BCP1F4D10A6M6K5I6HC1R3D5Y1Z5E8G3ZT4R5K3F3P5T8J313、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权【答案】CCF6Y7Q10E3H6Y8Y9HO3Q1S8Z7A7E2F8ZR7B9O4E4U7R7K514、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】ACQ4L7R7K3G7E8P1HZ7F1N3C9G8I4I9ZF3P8V8C8H5H6A915、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】ACR8I9Y9D8N6W2Y1HE7S8M8P6C10H3O3ZZ10F2Z8L1V8I2J116、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】CCQ6L3W8S8D10P7N3HY1T1T4T1C3W1X6ZZ1P10M1J6A10Y6U317、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCB4T5I1C2K2W4D5HU1R7X3B7I5X1F6ZE7Y5A9V2Z5N7F618、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存【答案】DCG9D1X5Q3Q3W9Z9HX6N3I10T8I4O10S1ZJ9Y9N7L10H6T8Y619、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】ACK9N8J8J2U8B8E8HJ1U5Q9G5G4O7V3ZM3Q9U9P1P4R1B120、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商【答案】ACJ1I8V5C2E8T10A10HI2Z3O6T9E6T8N6ZD2I10T3T6F10W6R521、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】CCW1A9M2C1O2S1V5HZ4Q3Y5B3E9E6D8ZC10A9W9D2P2V10B622、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。

A.赠与合同无效

B.赠与合同可撤销

C.赠与合同效力待定

D.赠与合同有效【答案】DCV7C5J9Z8V6W8E3HA6N7M8G3R1T3T6ZO1U3T1I10U1I3R1023、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门【答案】ACY6H9I7V2Y5E6O7HX4Q1F2F4J2Y1R3ZC1M3O3L9O3F10K124、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCC2Z8N4B5E7B7V9HE2Z4M3M8X7J10B8ZZ1U7E6T7Y3R4K625、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14【答案】BCF7C4Y3N4C9R10N4HG5J5M6X10G6L6N2ZZ5J3T5Z6D2Y4G326、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】CCD3C9E5H7V2M8B5HN5I9X1P5S8B4F6ZR8G2G2B8R4C1E1027、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘【答案】ACS2X4B5N6Q4A7D3HC10U5J5V7S4K3C10ZI1F5Y10D4O7M3G128、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】ACE4Q7S9W4N10Z5Y5HE5N2R4S8Q5O3L3ZU5I1Q3C1Z4K3M629、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】BCI9P10Z4D4K7R5E4HV7V9H3F4A3S7U8ZU1C8P9P7P6J7J330、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人【答案】BCM3Z8P8E2F10F9Y2HH8S4K6L1P4J3I9ZW6P4Y4E3O4B4E931、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】DCR2E9Q3C9P8E3M6HM6A6F3Y4I3E10I3ZX9K4H10I5M7C4C332、设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】ACZ9W6D6M2Q1X6Y6HM9H8Z3K5J5Z3P6ZJ2Z7V9U1Z1N2B133、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】BCV8F2X6C4M4S3M10HP2B9R5T9P4Y10P5ZB10O2M6E3B10B2E234、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定【答案】BCP5Z10R7A10R7G3S6HU6D6O10Y2Z5X8E7ZU9M10I10A5T8R8B635、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】CCI2O1G10E5T4G7N6HQ10P6A9Q7I7Q1U8ZP8A2C8L6E9F8B436、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检【答案】DCO2K3Z3X8Z2Q2N6HG4Q7P3R2A1O5Q2ZQ8J5A5J2I2C7C237、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】DCD4A3L7J3P5Q1B4HW1Z3F8O5N5C3U6ZK9F2V2H8W2A5I938、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析【答案】DCW7S2U3A7L8B8Z9HI7A3A10Z3X3A7X5ZA8I10F9D4L1B2B939、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。

A.进度款

B.结算款

C.合同价格

D.保留金【答案】CCI2G6A9U1B6U5O5HH8Q5T1O1J1M3I4ZT7G2C3T5Z1C4S740、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】BCH10C5B9D2M10K10A8HR4X2C10Q2K8E10C10ZO6W5Q1O9M6B2Y741、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】ACU9Z6V2U6H1M1T5HE3P2A9Q8H3W6R7ZU6Q3V3B1Y2Z8F542、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】CCE4Y6T2H4Y10U3H9HN5F9S2M7K10S6Q5ZH10V8T3G8C1S6J143、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

D.中标合同金额的2%【答案】BCL1Z5V2U8X4B10U3HL1L3Z8U3P1R7F4ZJ4P1F1G7E3O2I544、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCA3Y6N5A3D6Z8A1HH9L3I1Y3U7S2Q3ZE6K1T9K10N10K10S745、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】ACS4N1Z3U1J9D8U7HB6P3J2R7A7C1S10ZD8A4U1X4S2U2N546、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书【答案】BCM2J1B10D8M2N9H4HA2L5L1J4Z10T8E3ZL2V7R1L5D10E1X1047、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACZ2Q4T2Z2N6A9W6HF2C5K6I1X1C10T7ZG4J5O2Q10F9J3G948、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金【答案】BCI3U9S7W1Y7Q1M8HQ7E7L2P4D10Y3J9ZJ9D9O2C3L9R3A149、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限【答案】ACR7S3I3S6N8W6I6HO10C9J7K7G5C6O9ZD8Q7J9D1T2D7W1050、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】CCO1Q7O3Q10D4X4U2HP5F2E9Q10B8U6H9ZZ1J2T2T9I10M8D251、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】CCX8A10E3W5E10C3D9HY8C7D7E10W5N4S9ZG1O3M3C6Q5N9X952、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换【答案】DCU4D1R7O7I2I6V7HO10L6X9E6O4Y6L2ZJ4C7E10C5Y3Q4S953、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】CCD7X5L7D10R5I2I3HO7I6O6R6X5H9S2ZJ2R4E4O2K6Z8K754、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际【答案】BCF3Y10B9I6V10B3K10HJ1U1V2W2M1R2P3ZR2J8E6K3G10W7T555、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCL8W5Z4N4V2V3J2HZ2G2Y3J9M1K1P6ZM2E10X4Q1M4M9O556、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权【答案】CCK1P6B7G10I6C10E4HD10J8Y6J6E10F3O7ZX3T1A8Z6X1W6O457、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCB2B10O7C10W1J2S5HP10C7H6G5V7U4L7ZJ2I7P6P1A9Y10E758、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前【答案】CCR3E2H10J5K3F2I10HJ3C1T10M10A3L8S7ZO1I6O5O8J5B1R359、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门【答案】BCN9M7S10U1S9H7U6HK5Q8H2Y9U9H4S9ZB6W9V2U6O7J9P360、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端【答案】ACF10B9U6N9E6H1F6HX8U8D3V6E8C10U4ZF2I9U8U4Z3U2O861、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年【答案】CCA5U10G4G9F6V2U9HE9D5E4E6G1N3K6ZQ2W10O5G4T3O9G862、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容【答案】CCH2E6X1U10D2W2W10HT3C1K5C7J7P8E4ZA6M2Y7X1M10A6C463、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】BCD6G3U3N2E4R7Z10HQ8N4D4N7O8I4W5ZR3V6H7P7Q3R10D164、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】CCU8H3E1J6Y10Y1D6HP8X5B6H6X7H9V8ZD7C7F8I2J3M3L565、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】BCR3A7O9T6U9F9N5HM10A9V4F4P7Z1W6ZF8X10C1R4X9T5E666、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACS3Q3I4T5J2B8X9HP8C8J5J8O2D9Y7ZQ1D10Q2V4S1Y2X1067、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理【答案】BCJ5T2P2O4I3B5E6HE9Q6J6J5Z10F5G10ZO9T9Z3X10P3A5M868、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效【答案】BCW8Y10D5N1L3L4Z2HU3O2N4T1Q7Z3A5ZC8S7J8Z9C9H5E669、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理【答案】BCU1X9Q10I9U6M2E4HY10W8B7Z9O3B4O4ZF10A9J4G9A1N4V670、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司【答案】DCE10V4Z10O8M4H10I10HX9N3E1U6D10U8P5ZD5L3W5J6S7K5K1071、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】BCV2B3X8D8X1F3G10HM7I4A10I8A8C9K8ZN8X1P3E10W10P3F272、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCV8D7A8P1O6A7O7HH2C7P8Q5U10M4X1ZB9K8J1Z8Q10X9O173、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】CCS5T10Z3Y1I10O2C2HA2G7C4X1W3I1Q6ZH2I5P6B10F1F10J774、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量【答案】CCT1J9U6F4P6B9E5HX7P9X1Q7J1X8U10ZG6J5S10E7O3V4H775、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】CCT2A3N7X2J10Z1Q10HB9C2Z3E3V10I7R6ZT4L6I2U1O7P3J676、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系【答案】BCC9A7E10N9A1A5J4HZ8J3I5Y5L6C9I3ZD6U7S5F7A9Q3F477、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。

A.1

B.2

C.4

D.10【答案】BCL2O4D8T4Z10Q6L9HL1F6D5W2Q8J5A2ZU2O1A4M7M3Q5R478、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】CCK6J1B3Z4J6M8P2HX5S7H10O10I4X1O6ZZ6Q10Y8D2V1S3W779、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCG8O1L5T2Z4I7P6HN7T10F9N9D1L1R6ZD10W6O6E10Z7I1J380、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉【答案】ACP5F9A10S4F1B6T10HB6E6K9Z10A6R10S8ZK6N9X7F3M5S10B481、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】CCO4X1L4X5W3N4V8HS7X9K4N3A3H4I2ZK6I8M3J8Q9D1X1082、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】BCQ10W5O10Z8L4P6E2HU3U2I7V3X9O3J9ZT8Y4N1P1V8R10P283、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉【答案】ACW1T4J1J9L7X7A4HD8H8I2Y10Z5A1V9ZE3E7G7Q5I7H10I784、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司【答案】BCF8K6H5O6M9X5U9HB3M6I5W2K7M9Y2ZN4F5E7E2A2U8E1085、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。

A.有效

B.可撤销

C.效力待定

D.无效【答案】CCZ3K1Z4O9M9X2H3HG6O9R2A2F6G5B9ZV7N6Q9T6S7T5R286、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】DCQ1J7E10A1X6S9G9HT7S6E10W4L6W8X8ZA3V1M8F5H2I3P587、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。

A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议

B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼

C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力

D.行政诉讼一审终结【答案】BCN6P3W2W7M4A7N6HC2F2W2V8K10B4D4ZG6D10M4W7B10Y3D788、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCI10T5M10V8N7R8A7HP9X9P5T4K1F1T4ZZ10B1E2R2T7V4E489、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】BCT10B8W1B9S5Q1U9HP9P2C7M10B7N3P4ZO2V10E4Y1A4E2T590、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.检举危害生命安全的行为

D.严格遵守安全操作规程【答案】DCY4B8X5B8Y6V2J2HN1V4O6K5W1D6C9ZE6O6V7W5U6D4K791、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】DCZ7W8J4T6T7X1J5HI1W6L9Q10S5E7X4ZB5D6G2J10Q6C4W692、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】DCJ9R6W1K7I7S4H7HQ4H6B1U6M8V7N4ZI9R2Q4C7J6M3T393、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实【答案】DCY5C3J5U4V8Y5B4HE2E6X9L2T4N8H7ZW1M7Y6H8V3L6G594、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】CCT9Z5K6K7L10N7A8HD4G4F7S6D10Q1H3ZE3R3E3L2O1B2Y1095、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCN3V8C4L4J9H7T3HL3N9N2P1Q9I4Q4ZG8M10H5T8E6R9Q196、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销【答案】ACF1Q10P6I6I6M2G8HM10G7R4N6M5D9T7ZC7J7F7P8A4O7T297、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门【答案】ACO2U2X6S4F10F1R10HC5N3A7D6T5N9F10ZW10X1M4K1G4V7L698、下列关于分包商的说法，正确的是()。

A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C.承包商应当对指定分包商的行为负责

D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】CCR7H1C1F9D4Y3A8HC5H9L9R4Z10R7A1ZC5O1K7F5L6I4E299、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】CCY1J1M6T5N9U3C5HT8A10I1G4C8U1U9ZK2E10O9S1Z3D7C6100、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】CCM5H1T10R1T7T9R4HX5A8J1M5B9X10Q6ZB7B4C7T2B10C6G5101、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天【答案】BCX9S8V5Q4F2W6T4HW5R9E3Y4A7E1O7ZR6S6C3Q3S8G7P9102、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】ACW4M7X8Z10U6U9O9HX10O3W8F10Z2C9I8ZA3S4B3N5S3K3I5103、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】CCZ7E8Q2O5D1F4F8HG7W7X6W6B1R9C3ZT8Y5O4Z10L2H1Z3104、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让【答案】BCZ5E4C3N10E5D6V7HK7Q4F1R6K1S10V4ZP6M6V7I4F4M3P7105、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师【答案】ACB6M1C6Q5Q9E6N3HZ6M6T2B1T9J6V8ZK9N5H3G3X7H5P8106、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容【答案】CCP8I9R10H2W6E2Z4HJ7Z2R8A8T8O4L10ZY1V1R2J8V2R9R1107、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是()。

A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务

B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务

C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务

D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金【答案】BCM4T10U6R6I4H9B2HX1W5K10J7E5R8O2ZW10B1J7Z1X5K1F3108、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长【答案】ACE2S5X5E5Z5N6L10HV6U8X9E9P4H3E2ZI2O4M3Y4F6S1Z6109、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权【答案】CCH8C9H3X7B7P1B10HY1L7Y3J10Y8V8N5ZD1I7Z2K9Y2V9Z3110、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让【答案】BCE5V1K9U1Q6V5S5HV2B10F3O8I10G5I1ZC10N8K3T5D7D6H3111、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物【答案】CCY8T1V8E1Y6S1M6HK9U6O5M4I5F4B1ZV9Z3U3G8E2A1B4112、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理

B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理

C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况

D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】ACK6B5Q4J3Y6S10W4HH4Q6B3N10L2N1U1ZK4F3M7Y2W3W4T4113、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任【答案】DCB1O1R7Q6S4W5L6HR10X6F6W7Y7Q6J7ZX8Y10H6I10F10J4Q3114、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商【答案】ACR2A5C2H3D4Y5E10HH10W7X4C7X4Y9Y10ZJ2U2V9G5W2H6Q7115、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额【答案】BCO10M6M10B9W8J1A3HQ4M5Y3K4G9Q3Q10ZH8B6X7Z9M7L7F7116、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定【答案】DCU7V5K3A3V9H4Z5HP2K8A2Q5B5D6O5ZX10A10G9S8M2S8W4117、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCP8C9Q5S6G9X1W4HF1Z9N5L9X6K4Y10ZZ2H1N10U2R9L8F4118、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACC1F10B1A2L1E5C6HC10L6J4K7W6E4B5ZY1Q8V10S2U8V2Y9119、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】DCB8P9Q4M1O5R7H7HU9F8E1R7G2W9J6ZC9Q3C6J4U10T8N9120、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】DCA8G10X7W3X5O6N10HO1S9U9U2P1S1I7ZC3R9P8C3M4W2K3121、法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力【答案】DCP1X4X8L4S5W5F10HA1C7O10Q7D4R8P1ZX9G1A6D8F2I10N3122、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】BCA4M6A6R6B7M10H6HV3Q9E3Y6G4L9G2ZI2Z3U2A2U2A5M9123、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】CCK8V2E1B7K8G7J3HU9J9Y2C3X7F7P6ZL7V5B9M9L1W1Y8124、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】DCD3P2K4G10J8C8X5HB7I6Z2X2C1Y10P10ZQ2N9L9C8O10W6R10125、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收【答案】CCT4U10S6T8B8N7L9HG5T6U7W2M2Y3A6ZA7I9I1Y8L6L8P5126、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】CCT2U2C8Y1U5R9X10HM8Y3L5U8E5F4B3ZE2X6N10R2Q3Q5V9127、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】BCR9G1H2X4Q10S6J10HS4R4A6J7T1Z8E1ZW10Y5P4E1C9D1B7128、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCG2Z6E3T2E10B6M5HH10B3D7V9T5J3K8ZO4N4L10F2F2U7R2129、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】CCL8C7F8P6P6F4D1HW2C10B6Y8D7K6G2ZI2D1F3Y9Q1Y3E10130、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】DCT8M7C9D7X3R5T10HF5Q1P2F10A9M9X2ZU3T4F2M9I6M6C9131、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔【答案】ACL1G8Y9K1X8P7H9HX1J5Q3W4X9U5I4ZW7Z2J6T4O6F8L3132、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】BCC3F8B6I3N6Y3K10HC10B9N7R9E10Q1Z7ZD5M1K8K10M6M2G9133、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】ACX10P5T2A7U6N5F10HQ7Y8U3Q5I1J10Q10ZO3I10T7I8Y5U5T4134、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】CCC10C4R1Y6X2V7J3HH8U4A9S2T3S4N6ZF6G8B8M3F3N4O5135、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目【答案】CCR1I1A6N9N9H1J4HX9P3J2C4G3H2H10ZW6F2D2B8X6E7S6136、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日【答案】DCN6H10D2Q4O4R4Y2HK10B5J3E2G9S10Z6ZJ5O10P10C1M2F4J2137、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商【答案】ACK3J1A9P6A10I9D2HE8Z4J9T7N9S1C10ZE8M1B2S5L10C2T3138、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】ACT5I5D4K6P2Z6B3HI3I2K4Z6K2R9B7ZJ1B3J10H6C3Y1L2139、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCL5U7L3O9C9U2C9HW4T5D8G10A9M9L7ZP8C10H2D8X1K8V7140、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】ACE4P5S3Q9O4W7U8HO7I10U1A4X7K5P10ZV5A1N6H10K5J9C7141、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.造成工程暂停的责任方【答案】CCV2B5F4U1O1Z4D10HN10A8V4H7I10S3Q10ZK7E9J6X5V10E9Y6142、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日【答案】DCX9I9V2V9E5J1J5HZ4V4M2I4O6U9E4ZL8D1J6Y3U9E5W6143、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】CCD10F3P9B6G2R7I9HS2Z1R5W2H1G6I5ZQ6F7B9K4Y10D6Q1144、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】ACM2W7E7T3V10Z4D10HR10P4D5T10O8Z7D8ZW7R1R10Y8D7N7I8145、法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力【答案】DCT10M7F5M8W10G4U2HP4K2N3E2B9D9F6ZM7Z5Z6G3U10Z10I3146、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】CCR2Z1C4Q2E6C7X7HV2E7E7Q1U3D8M10ZV3M1J3X6F3Z2C5147、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。

A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议

B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼

C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力

D.行政诉讼一审终结【答案】BCS3L8X9Q2I8R5C8HR10Z7N7U4S2R3Q8ZK10D7X8S9B6U9D9148、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。

A.劳动者严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】BCU10L7Z5Q3E9P6I7HW7X5B1C8V10M6E7ZV10C8P9U5Q7D5N9149、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCU6O3E3Z5D6F5L10HO9R5C2L8I2U4P10ZC2Q7S1G9P4M5P8150、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】DCK10S2V8Z3B9N4U3HC1N2M4O2Z3F3O10ZQ2U2I10V3A3H4L8151、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】BCF3A5N4G7Z3Q4P9HS2D10Y10O5M2X1M1ZZ8C10G7H6H4R3D5152、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】CCM6N10S5L5L10W6X4HN7I9A10I4V9F5D10ZY6J3J6T2K4D7O10153、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司【答案】DCR7G7K8X9R2B3B4HO8G3Y3L4H2H7L3ZB1G4Y4N5F7J4X6154、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方【答案】BCG5I3Z5R9Z10P3U1HC7W3Y3C1A5O8T9ZM6X1I5N2D7O1Y7155、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】CCJ3C10O7T3F10A4O1HS10F4O2W7L6U9Z10ZL6Q6V5D5C4Q6F5156、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCP9Q6L10D9U8N1P6HO5B6N3N6X9B2D9ZN1Y3X5K4C10I1R8157、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】BCP10A5S5T8W5U7P3HQ4D10G6R6G5Q7A8ZX5O4J3T9I7H4H3158、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前【答案】CCH5M9U8B6W4Z10D9HI3K2E1N6D7Z9S9ZS2K6W5G5X4B4Z5159、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月【答案】CCV5T10C9S2I9E5O1HQ4X7I4N2J8S4W9ZC4O2A9E9Y9D3A1160、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】DCQ7L10M6B2X3G4R5HF1C5S3C2C1R1G9ZH3F2A3D4Z2K1N2161、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月【答案】CCM6I1N1W3W1A6S6HK4S6H8A7S1O2X3ZZ2I5V3H4G10E10V5162、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地【答案】DCG4W10T1Q10N1V6T5HY1U3D6S7S4E8E6ZB7O10C8V10Q4V10E2163、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】CCR10Q3N2A8Z5K5F2HH6U7R5J5U10B5W8ZU4T6E3H10S2Z5R7164、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】ACO5K4O2W3C5S4C2HM4R7V3D10B6O10D2ZO6N7Z1R6V3Z4D3165、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前【答案】CCE5R8F3A9R7N4J2HP10V5G4H7Q7Y4M9ZH8W10V8P9Y1S7Q4166、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书【答案】ACH6V10K9Z10C8A6R4HF10A8L8B2X3I7K2ZS8I9P8L6C8B8L8167、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前【答案】ACX4K5Z6D9L8T7L1HZ1N10W5Z6J7L7T1ZV2X5W10P10I4U9K5168、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】CCH4D2U1B1B9D1O6HD6U4I7U10L6V3B3ZM1G7A9L6Q2A7N10169、法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力【答案】DCG7O9U4S8A9P8I1HQ5Y5B8I8Z5U6X4ZF3I4B10E1R1A3I8170、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】CCR4O9I6R5T9D7P3HD6Y1G6X4A8W9T10ZE5H7H1O5A2E8N7171、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物【答案】CCB8U2J5D8C7W1N10HW8J6X3R5P10O3Q6ZL8O2U3I6C2R3F1172、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】BCM3N8Q5M7B10G9C7HO9E2C1Q8F10S8V1ZL2Q8X1O4B6O10K5173、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益【答案】ACU5N4U7C3C3Y7E6HC7G8S8H4Z8V6K10ZT3G6S5T5I6N9G1174、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受【答案】BCD1A8A4I9C7W8L9HF2S6S10R2K4H6S9ZJ6H3X1X2X4S10Z8175、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损