2022年江西省监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟提分题库（精选题）

《监理工程师之土木建筑目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、单位工程质量竣工验收表中的验收记录由（）填写。

A.施工单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设单位【答案】A2、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的施工技术措施是（）。

A.采用更先进的施工机械

B.增加工作面

C.实施强有力的调度

D.增加施工队伍【答案】A3、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（）审核签认。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构人法代表

D.监理机构技术负责人【答案】B4、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。

A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内

B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm

C.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中

D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】D5、对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。

A.估计工程量单价

B.纯单价

C.可调总价

D.可调单价【答案】B6、设计单位的选定方式不包括（）。

A.直接指定

B.设计招标

C.设计方案竞赛

D.优化设计竞赛【答案】D7、（2021年真题）一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。

A.47.6MPa

B.48.3MPa

C.51.3MPa

D.无效【答案】A8、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施【答案】C9、混凝土结构预埋螺栓检验时，外露长度允许偏差只允许有正偏差+10mm，不允许有负偏差，沿纵、横两个方向量测的中心线位置最大允许偏差为：()

A.2mm

B.3mm

C.5mm

D.10mm【答案】A10、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。

A.其他直接费

B.现场经费

C.企业管理费

D.人工费【答案】C11、采用工程量清单计价，建设工程造价由下列何者组成？Ⅰ.分部分项工程费；Ⅱ.措施项目费；Ⅲ.其他项目费；Ⅳ.规费；Ⅴ.税金；Ⅵ.利润()

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ【答案】A12、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划【答案】C13、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经（）审查同意后实施。

A.设备安装单位，建设单位负责人

B.设备安装单位，专业监理工程师

C.设备使用单位，施工单位技术负责人

D.施工单位，总监理工程师【答案】B14、下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（）。

A.债券发行手续费

B.债券利息

C.股息和红利

D.银行贷款利息【答案】A15、（2022年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。

A.5%

B.4％

C.3%

D.2％【答案】C16、工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展要求的特性，是指的（）。

A.与环境的协调性

B.经济性

C.可靠性

D.适用性【答案】A17、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()

A.监理工程师通知

B.监理工程师函

C.施工例会纪要

D.协调事项备忘录【答案】A18、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的投标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单【答案】D19、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】B20、编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。

A.及时得到工程预付款

B.使监理工程师及时下达开工令

C.听取监理工程师的建设性意见

D.编制施工进度控制工作细则【答案】C21、监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。

A.大型建设工程实行施工总承包

B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位

C.建设工程存在分包

D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】B22、关于国务院机构的设置程序，下列说法正确的是：

A.国务院组成部门的设立、撤销与变更，应当由国务院提出方案，国务院全体会议讨论通过后，由总理提请全国人民代表大会决定

B.国务院法制办公室的设立，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定

C.中国民用航空总局的变更，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定

D.国家卫生与计划生育委员会法制司下属行政复议处的设立，由国家卫生与计划生育委员会提出方案，报国务院机构编制管理机关批准【答案】B23、下列施工进度计划调整措施中，属于经济措施的是（）。

A.改善外部配合条件

B.采用更先进的施工方法

C.增加劳动力和施工机械的数量

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】D24、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】D25、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。＜br>

A.17

B.20

C.23

D.24【答案】C26、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】D27、砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法，下列说法正确的是（）。

A.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的1.10倍

B.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值＜设计强度等级值的85%

C.同一验收批砂浆试块强度平均值应＜设计强度等级值的1.10倍

D.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值≥设计强度等级值的75%【答案】A28、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。

A.竣工验收合格

B.提交竣工验收报告

C.缺陷责任期满

D.保修期满【答案】D29、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料()

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】C30、某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】C31、进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。

A.实际进度数据的加工处理

B.定期收集反映工程实际进度的有关数据

C.现场实地检查工程进展情况

D.定期召开现场会议【答案】B32、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业文件【答案】D33、（2022年真题）工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理（2022年真题）工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理（2022年真题）工程师的行为是（）。

A.解除了施工承包单位的责任

B.认可施工进度计划的合理性

C.批准了工程延期

D.同意延长合同工期【答案】B34、工程施工过程中，质量事故的处理应符合其基本要求，下列不属于其基本要求的是（）。

A.满足建设单位的要求

B.满足建筑物的功能和使用要求

C.安全可靠，不留隐患

D.技术可行，经济合理【答案】A35、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。

A.施工现场的组织管理比较简单

B.各工作队实现了专业化施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.能够以最短工期完成施工任务【答案】B36、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。

A.总时差最小

B.自由时差为零

C.自由时差等于总时差

D.时间间隔最小【答案】C37、某人以年8%的单利借出15000元，借款期为3年；收回后，以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第13年年终可以获得复本利和是（）万元。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6589【答案】D38、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A39、在现场施工准备的质量控制中，（）应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.监理员【答案】A40、达成垄断协议的行为是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。但是，对于下列哪些协议，如果经营者能够证明不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，则不属于垄断协议

A.为应对生产明显过剩的问题，经营者之间达成限制商品的生产数量的协议

B.在面对国外进行的稀土价格的谈判中，国内若干家大的钢铁企业为统一谈判价格而达成了协议

C.为提高能源利用效率，若干家汽车生产商达成了共同开发新型燃料发动机的协议

D.为了避免过度竞争，几家手机生产商签订协议，划定各自的销售区域，并承诺为消费者提供更为优质的售后服务【答案】A41、将纳入评价的各种因素，根据要求的不同进行加权计算，权数大小应根据它在方案中所处的地位而定，算出综合分数的方法是（）。

A.环比评分法

B.德尔菲法

C.直接评分法

D.矩阵评分法【答案】D42、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

A.抓紧整改、早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场【答案】D43、（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】A44、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。

A.监理单位

B.建设单位

C.制造单位

D.安装单位【答案】C45、施工过程中见证取样的试验室应是（）。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】D46、下列关于IFC标准介绍正确的是()。

A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准

B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础

C.IFC标准是我国自定义标准

D.IFC标准是一种计算机语言

E.IFC标准是一种数据格式【答案】A47、用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】A48、对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.旁站监控【答案】A49、某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。

A.360.00

B.460.00

C.520.00

D.700.00【答案】B50、根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.造成拖延的责任方【答案】D51、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最迟开始时间的最大值

D.最迟开始时间的最小值【答案】D52、负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督检查机构【答案】A53、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】A54、项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见【答案】C55、建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】A56、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。

A.采用更先进的施工机械

B.增加工作面

C.实施强有力的调度

D.增加施工队伍【答案】A57、（2018年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】B58、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】C59、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。

A.累计完成量

B.自由时差和总时差

C.计划工期

D.计算工期【答案】B60、（2017年真题）工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】B61、下列哪一期间应计入办案期限？

A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间

B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间

C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身份所用的时间

D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行【答案】B62、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】A63、在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。

A.极差

B.均方差

C.变异系数

D.中位数【答案】B64、承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。

A.增加的成本、延误的工期和相应利润

B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润

C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润

D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】D65、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，在审核中勤奋，并具有判断力，这体现了内部审核的原则中的（）。

A.职业素养

B.道德行为

C.公正表达

D.独立性【答案】A66、按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。

A.一般

B.严重

C.重大

D.特大【答案】C67、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（）。

A.总时距

B.持续时间

C.间歇时间

D.总时差【答案】D68、某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】C69、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人【答案】A70、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中的材料单价，应按招标工程工程量清单的单价计入综合单价【答案】D71、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况【答案】B72、静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和()。

A.基本预备费

B.未明确项目准备金

C.涨价预备费

D.建设期贷款利息【答案】A73、某公司借款1000万元，年复利率为8％，则10年末连本带利一次需偿还()万元。

A.2158.92

B.540.27

C.1986.56

D.1690.30【答案】A74、单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员【答案】D75、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】D76、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。

A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告

B.遗漏问题、整改问题都整改完毕

C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】A77、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】C78、监理工程师对勘察、设计单位资质审核的重点不包括()

A.企业资质的近期变动

B.营业执照的有效性

C.注册证书的有效性

D.资质证书的有效性【答案】C79、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14【答案】D80、在施工进度计划的调整过程中，通过改进施工工艺和施工技术压缩关键工作持续时间的措施是（）。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.其他配套措施【答案】C81、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用

B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费

C.措施项目费包括规费、税金等在内

D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D82、为确保工程质量事故处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的()工作。

A.方案比较

B.试验和检验鉴定

C.专家论证

D.定期观测【答案】B83、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。

A.设备及工器具购置费

B.土地使用费

C.铺底流动资金

D.涨价预备费【答案】C84、在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术【答案】C85、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。

A.3

B.4

C.10

D.11【答案】C86、施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】B87、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。

A.专业监理工程师

B.项目经理

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表【答案】C88、（2018年真题）项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。

A.驻厂监造

B.定点监造

C.巡回监造

D.目标监造【答案】A89、划分进度控制分界点，是按照（）分解的。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目【答案】C90、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。

A.远见卓识的领导

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理【答案】C91、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。

A.递交申请

B.资质审核

C.签订合同

D.监督【答案】B92、下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。

A.安全文明施工费

B.按单价计算的措施项目费

C.按总价计算的措施项目费

D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】C93、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。

A.任意拆除承重结构部件

B.技术交底不清，违章作业

C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒

D.疏于检查.验收【答案】A94、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案【答案】C95、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。

A.特种作业人员是否持证上岗

B.施工现场管理人员是否到位

C.使用的材料、构配件和设备是否合格

D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D96、某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，设备运杂费360万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.6290

B.5890

C.4700

D.6250【答案】C97、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】C98、时标网络计划的坐标体系中，可以明示整个工程的开工日期和完工日期以及各项工作的开始日期和完成日期的是（）。

A.计算坐标体系

B.工作日坐标体系

C.日历坐标体系

D.时间坐标体系【答案】C99、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】C100、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】D二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、（2022年真题）深基坑工程事故应急抢险结束后，建设单位应当组织（）制定工程恢复方案。

A.设计单位

B.勘察单位

C.检测单位

D.监理单位

E.施工单位【答案】ABD102、在卓越绩效模式中，为了实现质量对组织绩效的增值作用，需要关注的要素有（）。

A.标准化导向

B.符合性评审

C.质量管理与质量经营的系统融合

D.促进组织效率最大化

E.促进顾客价值最大化【答案】CD103、建设工程施工物资储备计划的编制依据包括()

A.物资需求计划

B.物资储备定额

C.物资储备方式

D.物资供应市场价格

E.物资供应市场分布【答案】ABC104、在工程质量管理制度中，政府监督管理的职能包括（）。

A.建立和完善工程质量管理法规

B.建立和落实工程质量责任制

C.建设活动主体资格的管理

D.工程承发包管理

E.建筑企业质量体系认证【答案】ABCD105、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。

A.防护设施

B.水文、气象

C.施工作业面

D.工程临近的地下管线

E.工程地质【答案】B106、《卓越绩效评价准则》与ISO9000族质量标准的不同点体现在（）方面。

A.目标

B.导向

C.评价方式

D.基本理念

E.基本原理【答案】ABC107、模型精细度LevelofDetails表示模型包含的信息()的指标。

A.全面性

B.细致程度

C.准确性

D.可交换性

E.保持时效性【答案】ABC108、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()。

A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告

B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实

C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知

D.在作出工程延期批准前与相关方进行协商

E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】D109、质量管理体系将资源与过程结合，以过程管理方法进行系统管理，根据企业特点选用若干体系要素加以组合，一般包括与（）相关的过程组成。

A.管理

B.资源提供

C.产品实现

D.测量、分析与改进

E.销售策划【答案】ABCD110、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由()共同签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位专业质量检查员

D.专业监理工程师

E.施工单位专业工长【答案】CD111、某工程采用固定总价合同，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同价，承包工程合同总价为300万元，按进度节点分三阶段付款，付款比例分别为30%、40%、25%。第一阶段施工期间，主要材料计划用量300吨，预算单价2000元/吨，实际消耗了310吨，实际单价2100元/吨，第一阶段结算时，正确的有（）。

A.材料消耗增加不调整合同价款

B.材料价格上涨不调整合同价款

C.应结算和支付工程款90万元

D.应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元

E.应结算和支付主要材料价差3.1万元【答案】ABC112、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法中，正确的有()

A.工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度

B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定

C.工程质量不符合标准的，必须返工处理

D.工程质量标准必须通过监理工程师的确认

E.工程质量标准必须在合同文件中规定【答案】BC113、对地基钢筋配置与锈蚀进行检测，检测方法包括（）。

A.探伤法

B.电磁感应法

C.雷达法

D.钻孔法

E.剔凿法【答案】BCD114、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（）。

A.质量记录控制文件

B.不合格品控制文件

C.纠正措施控制文件

D.内部审核控制文件

E.人力资源控制文件【答案】ABCD115、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()。

A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告

B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实

C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知

D.在作出工程延期批准前与相关方进行协商

E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】D116、项目监理机构对混凝土预制构件型式检验报告的审核内容有（）。

A.运输路线

B.外观质量

C.尺寸偏差

D.卸车条件

E.混凝土抗压强度【答案】BC117、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。

A.不影响混凝土的和易性及凝结

B.不影响混凝土强度的发展

C.降低混凝土的耐久性

D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断

E.不污染混凝土表面【答案】ABD118、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。

A.重视设计多方案选择

B.严格审查监督初步设计

C.明确投资控制者及其任务

D.深入技术领域研究节约投资的可能性

E.明确管理职能分工【答案】ABD119、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。

A.进口设备检验鉴定费

B.施工单位临时设施费

C.建设单位临时设施费

D.环境影响评价费

E.进口设备银行手续费【答案】ACD120、根据《建筑工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。

A.按设计文件、工程建设标准施工的情况

B.工程施工质量专题会议召开情况

C.使用工程材料、构配件的合格情况

D.特种作业人员持证上岗情况

E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD121、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，属于企业管理费的有()。

A.危险作业意外伤害保险费

B.6个月以上的病假人员工资

C.生产工人休假期间的工资

D.现场管理人员工资

E.职工探亲路费【答案】BD122、机械设备是影响工程质量的因素之一，下列属于施工机具设备的有（）。

A.泵机

B.通风设备

C.施工安全设施

D.测量仪器

E.计量器具【答案】CD123、建设工程进度调整系统过程的主要程序有（）。

A.实际进度与计划进度的对比分析

B.现场实地检查工程进展情况

C.采取措施调整进度计划

D.分析偏差产生的原因

E.确定后续工作和总工期的限制条件【答案】CD124、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有（）。

A.设计工作概况

B.设计深度的符合情况

C.设计任务书的完成情况

D.有关部门的备案情况

E.存在的问题及建议【答案】ABC125、根据BIM应用程度不同可将BIM工程师主要分为()。

A.BIM战略总监

B.BIM项目经理

C.BIM技术主管

D.BIM协调师

E.BIM操作人员【答案】ABC126、公共建筑楼梯梯段宽度达到何值时，必须在梯段两侧均设扶手？（）

A.1200mm

B.1400mm

C.1600mm

D.2100mm【答案】D127、以下哪种材料不属于可降解建筑材料？（）

A.聚氯乙烯

B.玻璃

C.石膏制品

D.铝合金型材【答案】B128、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于“过程方法”策划的重点有（）。

A.设定目标

B.控制过程输入、输出

C.识别过程的接口

D.配备过程所需资源

E.管理评审【答案】ABC129、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。

A.外观尺寸

B.规格

C.型号

D.产品标志

E.工艺性能【答案】ABCD130、经济费用和效益分析常用指标有（）。

A.经济净现值

B.经济净年值

C.经济内部收益率

D.经济投资收益率

E.经济效益费用比【答案】AC131、影响产品质量因素可归纳为（）。

A.机械设备

B.材料

C.不可预见因素

D.方法

E.环境【答案】ABD132、采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是（）。

A.做好预控和技术复核

B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系

C.复核专职质检人员质量检验的准确性、可靠性

D.审查设备制造生产计划和工艺方案

E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制【答案】BCD133、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的工程建设标准主要包括（）。

A.工程项目施工质量验收标准

B.有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据

C.建筑业企业资质管理规定

D.控制施工作业活动质量的技术规程

E.工程勘察设计文件【答案】ABD134、按照工程进展阶段，可以将监理总进度计划分解为（）。

A.设计准备阶段进度计划

B.设计阶段进度计划

C.施工前准备阶段进度计划

D.施工阶段进度计划

E.动用前准备阶段进度计划【答案】ABD135、建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。

A.专业工作队数大于施工过程数

B.施工段之间没有空闲时间

C.相邻施工过程的流水步距彼此相等

D.流水施工工期与间歇时间成倍数关系

E.所有施工段上的流水节拍相等【答案】BC136、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有（）。

A.开挖深度5m的深基坑工程

B.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程

C.高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程

D.施工高度30m的建筑幕墙安装工程

E.提升高度150m的附着式升降平台工程【答案】AB137、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。

A.设计工作程度

B.进度要求的紧迫程度

C.技术复杂程度

D.质量要求的高低

E.施工难易程度【答案】ABC138、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有（）。

A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间

B.工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间

D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零

E.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔为零【答案】ABC139、下列费用中，属于取得国有土地使用费的有()

A.土地管理费

B.土地使用权出让金

C.城市建设配套费

D.拆迁补偿与临时安置补助费

E.土地补偿费【答案】BCD140、主体结构、节能分部工程的验收，应由总监理工程师组织（）进行。

A.质量监督部门负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目负责人

E.施工单位质量部门负责人【答案】BCD141、关于律师事务所的负责人的说法，表述错误的是、()

A.律师事务所负责人人选，应当在申请设立许可时一并报审核机关核准

B.合伙律师事务所的负责人，由本所全体合伙人选举产生

C.国资律师事务所负责人，由本所律师推选，经所在地的省级司法行政机关同意

D.个人律师事务所设立人是该所的负责人【答案】C142、质量管理体系文件的编制内容应在一定时期内具有（）。

A.先进性

B.公平性

C.适宜性

D.可操作性

E.科学性【答案】ACD143、多级网络计划系统的编制必须采用的方法有（）。

A.自顶向下

B.自下至上

C.分级编制

D.平级管理

E.综合汇编【答案】AC144、钢筋连接要符合设计和规范要求，其中闪光对焊、电弧焊、气压焊焊接接头以及预埋件钢筋埋弧焊T形接头，应分批进行（）。

A.外观质量检查

B.物理性能检验

C.力学性能检验

D.无损检验

E.冷弯性能验收【答案】AC145、当分部工程规模较大或较复杂时，可按（）将分部工程划分为若干个子分部工程。

A.材料种类

B.施工特点

C.工程部位

D.专业系统

E.质量要求【答案】ABD146、社会责任通常是指组织承担的高于组织自身目标的社会义务，包括（）。

A.公共责任

B.法律责任

C.道德行为

D.公益支持

E.经济责任【答案】ACD147、下列有关证人的相关说法，哪一选项是正确的？

A.凡是了解案件事实的人，都有资格担任本案的证人

B.生理上或者精神上有缺陷的人，不能担任本案的证人

C.未成年人无法出庭作证的，法院可以准许其不出庭

D.证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证的，予以训诫，情节严重的，经院长批准，处以10日以下的拘留【答案】D148、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.其他配套措施

E.组织搭接作业的措施【答案】ABCD149、项目监理机构应建立相关制度，有效实施质量控制。工程材料检验制度规定，材料进场前，必须具有的资格证书包括（）。

A.出厂合格证

B.生产许可证

C.质量保证书

D.使用说明书

E.安全许可证【答案】ABCD150、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。

A.不影响混凝土的和易性及凝结

B.不影响混凝土强度的发展

C.降低混凝土的耐久性

D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断

E.不污染混凝土表面【答案】ABD151、单位工程竣工验收时需要核查的安全和功能检验资料中，属于“建筑与结构”部分的项目有（）。

A.桩基承载力检测报告

B.节能保温测试记录

C.给水管道通水试验记录

D.沉降观测测量记录

E.混凝土强度试验报告【答案】ABD152、在设备制造的质量控制内容中，属于设备制造前质量控制内容的有（）。

A.对设备制造分包单位的资质审查

B.电焊工的上岗资格审查

C.对设备制造各阶段的检验方法的确认

D.对加工制造车间环境的监督检查

E.检验计划和检验要求的审查【答案】ABC153、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应（）进行验收。

A.严格按施工验收标准及有关规范

B.结合监理人员的旁站、巡视、平行检验结果

C.依据质量事故调查报告的结果

D.依据质量事故技术处理方案的要求

E.通过实际量测、检查各种资料数据【答案】AD154、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定。分部分项工程量清单的综合单价中，不包括（）。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.利润

E.材料费【答案】AB155、关于审判组织的表述，不正确的是、()

A.刑事自诉案件可以由独任庭审判

B.人民法院审理行政案件一律组成合议庭进行

C.审判委员会是人民法院的最高审判组织，对其形成的决议，合议庭必须执行

D.审判委员会讨论案件时，同级人民检察院检察长可以列席，但不能发表意见，不参加表决【答案】D156、王某涉嫌故意伤害李某，该案在北京市朝阳区法院审理。下列关于本案回避的说法正确的是

A.本案的书记员向某，是被告人王某的小舅子，被害人李某可以申请向某回避

B.本案的辩护人马某，是被告人王某的妻子，被害人的诉讼代理人有权申请马某回避

C.本案的审委会成员朱某，曾经接受过王某的宴请，李某的妻子可以申请朱某回避

D.本案朝阳区法院一审判决王某有期徒刑三年，王某不服提出上诉，二审法院发回重审，重审后再次上诉，二审法院原合议庭应当回避【答案】A157、托儿所、幼儿园建筑门窗的设置，下列哪项是正确的？（）

A.活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门，其宽度不应小于1.2m

B.幼儿经常出入的门在距地0.7m处，宜加设幼儿专用拉手

C.活动室、音体活动室的窗台距地面高度应大于等于0.9m

D.活动室、音体活动室距地面1.3m内不应设平开窗【答案】A158、在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括（）。

A.建立进度计划审核制度和工程进度报告制度

B.审查承包商提交的进度计划，使其能在合理的状态下施工

C.建立进度控制目标体系，明确进度控制人员及其职责分工

D.建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度

E.采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，对工程进度实施动态控制【答案】ACD159、假设个体老板甲某雇用乙某，双方签订的劳务用工合同约定：乙某白天销售，晚上看管仓库，月工资1000元，但若货物遭毁损或被盗，乙某须负责赔偿。某日，甲某乘乙某上厕所之机，用自己掌握的钥匙（甲某与乙某都有仓库门钥匙）打开仓库门，盗得产品3箱，价值人民币1万余元。第二天，甲某以乙某看管不严致货物被盗为由，要求乙某赔偿。乙某按价如数支付了赔偿金。则下列说法正确的有：

A.甲某的行为构成了盗窃罪

B.甲某的行为构成了诈骗罪

C.甲某的行为构成了侵占罪

D.甲某的行为不构成犯罪【答案】A160、项目监理机构需要对工程的关键部位等进行旁站监督，下列关于旁站人员主要职责的有（）。

A.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗情况

B.在现场监督关键部位、关键工序的施工执行情况

C.核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告

D.做好旁站记录，保存旁站监理原始资料

E.检查施工现场管理人员是否到位【答案】ABCD161、监理工程师审核施工进度计划的内容有（）。

A.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的约定

B.劳动力、工程材料进场安排是否与工程量清单相一致

C.分期施工是否满足分批动用或配套动用的要求

D.施工管理及现场作业人员的职责分工是否明确

E.在生产要素的需求高峰期是否有足够能力实现计划供应【答案】AC162、（2022年真题）与依次施工，平行施工方式相比，流水施工方式的特点有（）。

A.施工现场组织管理简单

B.有利于实现专业化施工

C.相邻专业工作队的开工时间能最大限度的搭接

D.单位时间内投入的资源量较为均衡

E.施工工期最短【答案】BCD163、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括（）。

A.进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求

B.施工总进度计划中的项目是否有遗漏

C.是否有进度控制人员的职责分工

D.分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求

E.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求【答案】ABD164、项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有（）。

A.试验室的资质等级

B.试验室的试验范围

C.试验室的性质和规模

D.试验室的管理制度

E.试验人员的资格证书【答案】ABD165、工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.单代号搭接网络计划中时间间隔全部为零

B.双代号时标网络计划中没有波形线

C.双代号网络计划中没有虚工作

D.双代号网络计划中工作持续时间总和最大

E.单代号网络计划中由关键工作组成【答案】ABD166、（2020年真题）下列费用中，属于工程建设其他费的有（）。

A.建设单位临时设施费

B.研究试验费

C.进口设备检验鉴定费

D.特殊设备安全监督检验费

E.建筑材料的一般检验试验费【答案】ABCD167、监理单位接受委托审查设计单位的设计成果后，向建设单位提交的评估报告包括的内容有（）。

A.设计深度与设计标准的符合情况

B.设计任务书的完成情况

C.有关部门审查意见的落实情况

D.设计工作概况

E.主要设计人员的水平和业绩【答案】ABCD168、向生产厂家订购设备时，为了保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。对供货厂商进行初选的内容包括（）。

A.过去几年的资产负债表

B.供货厂商的资质

C.设备生产方式

D.近几年供应、生产、制造类似设备的情况

E.各种检验检测手段【答案】ABD169、在工程施工质量控制中，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规包括（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《民用建筑节能条例》

C.《建设工程质量管理条例》

D.《建筑工程施工许可管理办法》

E.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》【答案】BC170、多级网络计划系统的编制原则有（）。

A.整体优化原则

B.连续均衡原则

C.简明适用原则

D.快速有效原则

E.统一编制原则【答案】ABC171、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的（）。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

E.总工期的限制条件【答案】B172、关于工程网络计划工期优化的说法，有（）。

A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作

C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量、和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】CD173、关于屋面保温层的构造措施，下列哪项是错误的？（）

A.保温层设置在防水层上部时，保温层的上面应做保护层

B.保温层设置在防水层下部时，保温层的上面应做找平层

C.保温层设置在坡度较大的屋面时应采取防滑构造措施

D.吸湿性保温材料不宜用于封闭式保温层，但经处理后可用于倒置式屋面的保温层【答案】D174、下列关于招标控制价的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的有()

A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价

B.可用招标控制价代替标底进行招标

C.招标控制价不得超过批准的概算

D.招标人不得只在招标文件中公布招标控制价总价

E.招标控制价允许有一定幅度的下调【答案】AD175、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。

A.人工暂估价

B.材料暂估价

C.工程设备暂估价

D.专业工程暂估价

E.非专业工程暂估价【答案】BCD176、施工组织设计的审查必须是在施工单位编审手续齐全，在有（）的基础上，由施工单位填写施工组织设计报审表，并按合同约定时间报送项目监理机构。

A.编制人的签名

B.审核人的签名

C.施工单位技术负责人的签名

D.施工单位公章

E.企业法人的签名【答案】ACD177、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）。

A.没有充分利用工作面，工期长

B.如果按专业成立工作队，则各专业工作队不能连续作业

C.施工现场的组织管理比较复杂

D.单位时间内投入的劳动力.施工机具等资源较为均衡

E.有利于施工段的划分【答案】AB178、下列工程质量缺陷中，可不做处理的有（）。

A.不影响结构安全和正常使用的质量缺陷

B.经过后续工序可以弥补的质量缺陷缺陷

C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量缺陷

D.质量缺陷经法定检测单位鉴定为合格

E.出现的质量问缺陷经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能【答案】ABD179、下列有关证人的相关说法，哪一选项是正确的？

A.凡是了解案件事实的人，都有资格担任本案的证人

B.生理上或者精神上有缺陷的人，不能担任本案的证人

C.未成年人无法出庭作证的，法院可以准许其不出庭

D.证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证的，予以训诫，情节严重的，经院长批准，处以10日以下的拘留【答案】D180、建设工程进度控制的技术措施有()

A.建立进度协调会议制度

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.审查承包商提交的进度计划

D.编制进度控制工作细则

E.严格控制合同变更【答案】CD181、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。

A.发包人盈利损失

B.由于工期延长造成的贷款利息增加

C.由于工期延长带来的附加监理费

D.由于工期延长增加的保险费开支

E.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费【答案】ABC182、下列关于建设单位质量责任的说法中，错误的有()。

A.