2022年二级建造师考试题库自测模拟300题及解析答案(辽宁省专用)

《二级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、关于无效施工合同工程款的结算，正确的是（）

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人【答案】DCM8J8H10D6X8Z5J7HL8X10L9P5F9F10Q7ZP2N3R9U6V4N8I22、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，商贸公司向法院起诉。在双方提交的下列证据中，证明力最大的是（）。

A.有监理单位签字的建材质量合格的《物资进场报验表》

B.建材产品合格证

C.其他使用单位证明建材质量合格的证明

D.专业机构出具的质量不合格的鉴定报告【答案】DCL5W6Q3T1R6V1V5HL3F4D3S8I5C9E8ZY7V2H5W9W10Z5O13、以下关于法律效力层级的说法中正确的是（）。

A.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定

B.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用旧的规定

C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由全国人民代表大会裁决

D.上位法优于下位法【答案】DCD9V9W2V5N8C10W2HD6N5Y2C8L2G1F3ZT3Z9P1D3V8K7U94、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。(2017)

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日【答案】BCU8J9R6X5Y10H9T3HD1A2Z2K10Q2O8O4ZW4H3M4W3W2L2Z55、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。

A.保险经纪人

B.保险人

C.受益人

D.投保人【答案】BCG7X3I8V2H6Z4U6HG1F6Y3F1A9T1W4ZC5G1H5J7W4B6R106、（2016年真题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。

A.同级财政部门

B.发包人

C.总承包人

D.同级审计部门【答案】ACK6M4P9U1Y1L10M6HJ8Y5A3C8K8S7R2ZV1U10G10P1T10U4X17、关于民事责任，下列说法，正确的是（）。

A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚

B.无效合同的民事责任属于违约责任

C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用

D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】CCE1X8V1Q2I5A8M9HB4X3Z9S2F10E7J2ZL5M6Q8O3C1F1T48、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行()

A.过错黉任原则

B.严格责任原则

C.过错推定原则

D.合理分担原则【答案】BCI4M7Q6T1F8S5K6HR2V8N2B4L3N3C3ZJ9I7X2F6N8F5E89、（2021年真题第1批）关于标底说法正确的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底

D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】ACX9S2E5P8L8D9B1HL9D10J8U7M2Z3W5ZN1D2R8R7I6V10J110、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

C.合同总则、通用条件、专用条件

D.合同协议书、合同条款、合同附件【答案】BCH1V5E8D4O5F2S9HR7Q1Z10Z4K6O9O1ZT6T5O7S3K1Z1U1011、关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是()

A.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任

B.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力

C.定额不属于工程建设标准范围

D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为【答案】ACS4S9N7Q2X2G1Q6HZ10T10H4R2N9Z2S4ZZ9U3T3J7Z9D5Z812、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以（）。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥【答案】DCE4R1K4X6H5P9M9HJ7P2C3G7G4F2Z4ZU6G6W6V10Z9T9F813、关于合同成立地点的说法，正确的是()。

A.承诺生效地点为合同成立地点

B.当事人不得约定合同成立地点

C.要约发出地点为合同成立地点

D.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点【答案】ACO3I6H3F5R1Q10Q6HU4A8I4D6W6T4U1ZV10U5L5S6L1G10A914、关于中标及签订合同，下列说法正确的是（）。

A.评标委员会提出书面评标报告并自行确定中标人

B.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起30日内签订合同

C.最终签订的合同可以根据双方自愿，更改合同内容

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】DCL8D7X10E4H3K9L7HQ5N2B4X3L10W5X7ZM2I5N7D7C1X2N515、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（）

A.办理开工报告手续

B.办理工程质量监督手续

C.签订工程施工合同

D.办理保证安全施工措施的备案手续【答案】BCC1B4O10M1Z5Q10E8HL1V7N4E3Z7M1V7ZX4Z8E3B6D8F1A116、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由()支付。

A.施工单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.用工单位【答案】ACT8J4Q10Y6W4M6U1HI9G3Q3E8U2R5B9ZA2F9O5Y2G3G6Z917、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）申报。

A.15日以后

B.15日以前

C.20日以前

D.20日以后【答案】BCZ10Y5K8F9I10N8W6HU6F4M10S10E10K9B7ZK8U4J6V7A7Y4T118、（2018年真题）施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】ACA6T6F7G2T4A9J6HB10U10R3C3H1O5L7ZR10M9O6B4C3I10H919、根据《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》,关于建筑垃圾处理的说法,正确的是（）。

A.建设单位应当建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度

B.建筑垃圾实行分类收集。分类存放、统一处置制度

C.鼓励以前端收集为导向对建筑垃圾进行细化分类

D.落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任【答案】DCO9X2P3M6Q8R2S2HU1G2Y4Y2G3L6Z7ZU2Z9W10S10H9Z7E620、某建设项目准备招标，据注册造价工程师估算合同价款为5000万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金分别为（）。

A.100万元、100万元

B.80万元、80万元

C.100万元、80万元

D.80万元、100万元【答案】CCA8X1W9Y8S4F2Y7HQ2F3G9V2M3O2I1ZV3L2Z7J1N1Q7A121、预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。

A.50

B.70

C.100

D.150【答案】BCU6T3W9M10X7T5M1HR2G10J9C9D10O7J7ZX3D7Q8U6D8J7Q1022、关于工程建设国家标准的说，正确的是（）。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】CCH2F8B5K8C8Q10Q3HH9M6B9P6K3Q4K2ZT5Z1Z1C6K3U6H223、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工的，承包人可以解除合同

B.发包人不履行协助义务，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同

C.承包人将建设工程分包的，发包人可以解除合同

D.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同【答案】DCI2O6T1W3J4Z3E9HL10F1G9W2T6K5W3ZL4G3I10U8Z9N6V724、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲承担付款义务【答案】DCW4G2C10K9S7M6X4HU1D7G2I7E8T8P5ZN6V3Y9C7E10Q1W1025、建设工程民事纠纷的处理方式不包括()

A.申诉

B.调解

C.仲裁

D.诉讼【答案】ACR10Y5C4H9P1R8L2HC6W10L7U8P5U6I6ZS4C5W4G4Z9H9W426、（2017年真题）甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付违约金6万元【答案】BCP1C5L4C4I9B8O9HE8P9P2Y7X6N10X3ZP4T6H5T3G1T2P327、关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为

B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任

C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿

D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】CCH6V4M3U8R7Q7E3HM3A1D10K1C8B8Z9ZF10I10C9R2N1Q9Z728、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订了建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】BCD6L9N1R7O10L8Q10HG10B7I6G9I8P3V10ZD9P6Q4E2V5K3C229、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是()

A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

B.个人可以承揽分包工程业务

C.建设单位有权直接指定分包工程承包人

D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【答案】ACK6P1R9M3E7Y10M7HY5X8R10L1F7S7H6ZJ9T3A3M9W5A1J430、关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是()。

A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章

C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

D.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效【答案】ACR7T2Y9V8F2I8X10HW4B7E3D5A1A7K7ZZ2T7W6P3J3U9S831、投标有效期的起始时间是（）时。

A.发售招标文件

B.投标截止

C.评标结束

D.发出中标通知书【答案】BCD2X6M9E5P9I10T2HN1I4S2L6D1Q7V6ZJ2Q8M7G5W6Y1R332、（2018年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式【答案】DCW2X5H4I2O9P8I3HL9Y6N3Q4R7J9M7ZG8P7Y6I4L5X9T833、（2018年真题）甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】BCM8H6E7C4P4T10S3HX8W6O2I8J5Z5T6ZQ7Q7U6E1A10V10M834、施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，未提交竣工结算文件，则应付工程款时间为（）。

A.竣工验收合格之日

B.当事人起诉之日

C.提交竣工结算文件之日

D.判决生效之日【答案】BCO6R5X10Z7T5I9V5HU4U8U6M3B10B2E4ZZ6O6T3K1I6O3T335、根据《文物保护法》，下列不属于国家所有的文物的是（）。

A.国有企业、事业组织收藏的文物

B.我国境内宅基地出土的文物

C.我国境内施工现场发掘的文物

D.遗存于公海的起源于中国的文物【答案】DCI3G4W7J4B7V3Q10HO7Q2V7V4Y10O5P9ZN8M10V10Y1H4B2J836、根据我国的建设工程质量监督管理体制，负责对国家重大技术改造项目实施监督检查的机构是（）。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院发展计划部门

C.国务院经济贸易主管部门

D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门【答案】CCP1E6H5E1A7I4M6HH8E8W9R7R2J2M6ZZ3W4V4H3D10M1R237、在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在（）日内提出处理意见。

A.5

B.6

C.7

D.10【答案】CCD4L8I3I10W3U9D7HR3F7B10M5C6J5J3ZK8I8N7V4R10C8R538、甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2014年4月1日还款。但到2014年5月1日，甲仍未还钱。2014年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()

A.引起诉讼时效的中断

B.引起诉讼时效的延长

C.引起诉讼时效的中止

D.改变法定时效期间【答案】ACZ5Y7G1M8J3J2Q4HL1D3R10L9Y6A1C2ZQ3M1S3M5Y10D7S439、采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25，出于安全的考虑，建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）。

A.应按照建设单位提出的计价标准予以补偿

B.应按照施工企业提出的计价标准予以补偿

C.合同总价款不予调整

D.协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定【答案】DCY6F9S8Q6K7N3C6HA2R5B4Q3C3B2B1ZV7R9B3F3D3O2M340、企业隐瞒有关情况或提供虚假资料申请建筑企业资质的，除按规定处罚外，（）年内不得再次申请办理资质证书。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】ACQ7Q6S9D9O3G10M9HK10R1E1L6M6H8G2ZC3V3F2B8Y7U10E741、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的（）管辖。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的基层人民法院

C.仲裁机构所在地的中级人民法院

D.被告所在地的基层人民法院【答案】CCD3S3A6Z4P1M4T1HY6H10B2N2E10C3Z10ZK7P5R10S1B4E6S242、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（)

A.受考约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张【答案】BCP4B8P7T7K1K2M9HZ7W3R5F5F5G3X7ZA8T1V5F5F9P5U743、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.20

C.30

D.60【答案】ACE5T3W1O1Q8V2S7HD3U2I5Y7E4V6G6ZK4Q1M9S5Y2N8Q544、全国人民代表大会属于我国的（）。

A.最高权力机关

B.最高行政机关

C.最高管理机关

D.中央最高机关【答案】ACU3S1D2U7G4O6H6HU1M1V1I9D8M1B4ZW7E10F6B4L1X6L545、以下关于安全事故调查的说法中正确的是（）。

A.较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查

B.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查

C.未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.事故调查组应当自事故发生之日起15日内提交事故调查报告【答案】CCN7B7J9K5R4J2M1HV6K9P8Y4K3S9K1ZT5A5I1Y5E2R4H646、根据《担保法》的规定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，其定金合同()之日起生效。

A.按照合同约定

B.从实际交付定金

C.按照签订之日

D.从双方口头约定【答案】BCG2M7V8E2I3C3Q5HV9Y6Y3H6B5V6Y2ZP4Q3M6Z1Z10J1A947、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）提出。

A.3日前

B.10日前

C.15日前

D.20日前【答案】BCK4I8D9W7J1C6G7HD8C7Y9C10L8F10F6ZO1D6D4L8F8R10X648、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的一定期限内依照相关规定报有关机关备案。该期限是()。

A.15日

B.30日

C.60日

D.90日【答案】BCV9L1I9X5F9B7P1HS2T5Y8B10I8F1Q10ZM8J7B6G5H9T4H149、（2015年真题）某市质量监督站以科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留，处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。

A.被拘留

B.被罚款5000

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得【答案】CCW9N5G3G6O8H7W3HY8O5Q1S2D7N7V6ZY9Q9N2U9P8G6O150、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（）。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权【答案】BCY9S10S7T1W4N3Z5HW3O1T8K8P4B4T7ZV7R9I3K2T9G9G151、关于建设工程质量保证金的返还，错误的是（）。

A.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定责任的，到期后，承包人可以向发包人申请返还保证金

B.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

C.对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请【答案】BCG9L8V10E5F6A5M7HO9N8J8F7J7G7L5ZF9S8E3H9F2A6C252、施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（）。

A.事故发生的时间、地点以及现场情况

B.事故中伤亡和下落不明人数

C.已经采取的措施

D.事故的原因、性质和事故责任【答案】DCO5W4P9J4D3H5M10HY3K4Z6V3V3V5O6ZW9X9V7S7W1J5W653、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）保证承担保证责任。

A.一般保证承担保证责任

B.连带责任

C.合同责任

D.交易习惯【答案】ACV2T7Z10C5P6G7I4HP8C5G1B4X8X1U10ZW9L9J2R4X6J7P554、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位质量责任的说法，正确的是（）。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

D.设计文件不得指定生产厂、供应商【答案】BCE3W5G3M1P3I5J3HX7H3T5L9C2W4D7ZU2B9E4S4H5E5U955、某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出。

A.市质量监督站

B.市建设行政主管部门

C.区质量监督站

D.区建设行政主管部门【答案】BCU4G10I1E4U1T2W2HJ8Y1F7B4L9Q2E1ZO10H8V10N3I2O4U956、根据《建设工程质量管理条例》第17条的规定，应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的是()

A.总包单位

B.分包单位

C.工程监理单位

D.建设单位【答案】DCE2X10X3X9J4S2M8HO5C6L10S6V9K3O10ZR7H9E9V10O3X1T957、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.全国人民代表大会

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人民代表大会常务委员会【答案】CCO10G4N8U8T6U7D4HU6C3F5J2A9C6G5ZX7O7Q3M1B2J3V958、关于招标基本程序的说法，正确的是（）。

A.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行

B.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据

C.标底应当在评标时公布

D.投标文件从投标人送达文件之日起生效【答案】ACH1C9X6D2B9V10U6HW8R9P1D9C2K8A6ZS8E6A10L6K5A10P259、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给了乙供应商。针对该笔款项说法正确的是()。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

C.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

D.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求【答案】DCN4D3K10S1E10V4P4HF4J6T7N4W8N7D10ZV2F1N7B5P10H7M160、下列场站构筑物组成中，属于污水处理构筑物的是（）。

A.吸水井

B.污泥脱水机房

C.管廊桥架

D.进水泵房【答案】DCC3K10E4X4O1C10C4HD6U2Y4H1L1Q7V10ZQ1X7U4B8G4Q7Y661、关于建筑工程一切险说法正确的是（）。

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】CCQ1J9S1V3N1K3P6HW5H6F8U8H9R3E5ZF4Y6P3F5Q5B1O462、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】BCB3L2N8A6J3C10U6HY4A10Y5K4E4C9V9ZY1R7P6E4D4W6T1063、（2021年第1批真题）当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。

A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日

B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】ACI4A1J8Q6H5V10Y1HJ8W6Q8F3X6I9D1ZP7V5J1F3X10N4Q164、（2020年真题）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（）。

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在核心保护范围内举办大型群众性活动

D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂【答案】CCC2Q9G3R4K1A5F5HL8L7S9O3Z3B8O5ZD8P8X8Q8N10W3T765、某2万平方米的建筑工程，总承包单位应当配备的专职安全生产管理人员应当不少于（）。

A.1人

B.2人

C.3人

D.5人【答案】BCK3L1T6M3Z4F5O5HP8Q5L3L9I7V8M6ZH1Z6E5I2C2F6D666、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。

A.及时检查隐蔽工程

B.提供必要施工条件

C.支付工程价款

D.交付竣工验收合格的建设工程A.B.C均是发包人的义务，选项D是承包人的义务。参见教材P111。【答案】DCT4F8Q5D7L7N3W6HQ1B7B1R2M5P6O4ZZ8U3M1A2G1O1Z767、下列选项中，违反施工许可制度的是（）。

A.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，申请办理施工许可证

B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告

C.某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【答案】BCH6W4J2Y5Q10S7V2HC1D8K1F1O6O9V7ZG10L2A5D6G8N7X268、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.对备案的中标合同不得进行协商变更

C.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

D.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同【答案】ACX3E5H9Y8E8I9J3HP8L1I2C2U10O1O6ZU9J3L6H3D7V10G169、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，下列表述不符合施工企业资质证书的申请、延续和变更的相关规定的是（）。

A.建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

B.建筑业企业资质证书有效期为5年，届满需延续的，应在届满3个月前申请办理资质延续

C.建筑企业名称、地址、注册资本、法人代表变更，应工商部门办理变更手续后3个月内办理资质变更手续

D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级【答案】CCP8X5R6G10K3F2M4HH4Z9Z9F8X8V7L6ZX5W9T1B10M1M5T170、某建筑公司2015年4月1日得知当地安全生产监督管理部门的一项行政行为，认为该项行为侵犯了其合法权益，拟提出行政复议。提出行政复议申请的最晚时间应是()。

A.5年4月15日

B.5年4月30日

C.2015年5月30日

D.2015年6月30日【答案】CCZ10B9R6S3N3H3M8HN10K5C9Q6Y10F5Q2ZN6D2U10Z8M5N5I971、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过（）个月。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】ACG1P9Q8F6V5P4A7HX9X8C2H4G3J10N2ZM5N10L4Z5S4I10A372、（2021年真题第1批）关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（）。

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力

D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼【答案】DCV9F7I3U1H9U7S5HU5Y8Y9C8K8Z3F4ZB6I1K9A4Z8W2R673、根据《民法典》，不是有效的民事法律行为具备的条件有（）。

A.行为人意思表示真实

B.不违反法律，法规的强制性规定

C.行为人获得行政许可

D.不违背公序良俗【答案】CCY2O6X10B1O8S6R2HJ5B5D6F3M5D2R3ZG2P7S10V4F8F10E374、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。

A.主体结构工程为10年

B.供热与供冷系统为3年

C.屋面防水工程为3年

D.有防渗漏要求的内外墙为2年【答案】BCX10W8J3O5V4L7H2HD5R5Z3P6W2N3B4ZY2M3M3V6J8F6X775、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的，属于（）。

A.有权代理

B.表见代理

C.无权代理

D.滥用代理权【答案】CCF6N1U3J3E3Z5T6HP5C1F7W3O4O4M4ZH1X6N6P4S10R1L576、下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.承发包双方因转包工程引起的争议

B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

C.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议【答案】CCR2H5H3O10Q8O3K1HM6C3B1X3J1S4Z7ZN10D3P3X5K9I3Y977、根据《招标投标法实施条例》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.1％

B.2％

C.3％

D.5％【答案】BCY7Q7T5P5V3I4X4HY3I2P4I9U2O9T7ZW8K7U5Q9F8P8Y378、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）

A.重要设备、材科等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

B.施工单间合同估算价在400万元以上

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上【答案】BCQ4V10S9D2J3R8I6HB8S6U3Z5G2M1I5ZA3C5U9L3B6W8L879、（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再申请仲裁，只能向人民法院起诉

D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】DCJ5R6N4V1T2Q3F1HZ8P10I8V3V8C9X7ZO10M2H1E3B2V9F1080、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日【答案】DCZ7G3M4C8Y10H8T4HE9A4Z2D7D6K2S6ZZ2O4U3G6Y4Q3I281、关于民事法律行为分类，以下说法错误的是()。

A.民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为

B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

D.自然人之间的借款行为属于不要式法律行为【答案】CCH2J7Z7Y2K2C5W7HC3M9G1W7O1D3N10ZI10V8Y4N1E10V8K182、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样【答案】DCJ8F1R1H5L8X3N10HJ5D5H3X6Y1D10M10ZA8B3A6Q4Y8Y8P483、2015年3月经修改后公布的《立法法》规定，只能制定法律的事项不包括()。

A.国家主权的事项

B.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度

C.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度

D.宪法规定的国务院行政管理职权的事项【答案】DCL10G4I2O4F2B7H7HS6M9Z1F2A5L4V1ZC3D3I9O7Q2L6O1084、注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书，则张某的注册证书和执业印章将()。

A.继续有效

B.失效

C.被吊销

D.被撤销【答案】BCQ2C5C3Q7Q4V9Q3HO3B6U8C9V3Y7B8ZP4W3Y10B2Q10T3P785、以下关于法人具备条件的说法中正确的是（）。

A.法人以其注册登记地为住所

B.法人以其注册资金独立承担民事责任

C.法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序

D.法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，可以对抗善意相对人【答案】CCP2G9X8W10R10W1N5HH9V10C3D5H9E8A4ZT7D10W9V10C1O1I786、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。

A.项目监理部

B.项目经理部

C.设计单位

D.投标联合体【答案】CCP6C2X1X8W10H2S8HF2X4D9S7U5G10S4ZU5F2A9K7P4X9G987、根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于建设工程质量检测机构的说法中，正确的是（）。

A.检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位

B.检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的

C.检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权

D.质量检测试样应当在建设单位或监理单位监督下现场提取【答案】DCA6X7W5S8N1E2O9HD3V6K1K10R1X4T10ZR2F2G3L4W1B3E288、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为12万元，定金为6万元。采购方交付定金的时候，实际只支付了5万元的定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.17

C.18

D.12【答案】BCD8L3G8I5U3X1M10HA5I9V4E10Y1S3J4ZV10E2Q6H3O3J6D689、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

A.高大模板

B.整体提升模板

C.满堂红脚手架

D.深基坑支护桩【答案】BCS6G6Y1X2V6J10L8HF8Z1J3W2O7F1A10ZW10P5Y2M1U2M10L690、（2021年真题第2批）关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔

B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据

C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿

D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】DCA9H4I4X6M2S3K9HD9Z2Q5O7Z6M4N6ZI6O4W7H2H1Y4Q791、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12【答案】BCB8K9L6W2Y9L9M10HW5Q10G6V4G2Z4M9ZC3W2E1Z1S1Z2L792、关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。

A.装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持;

B.承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权;

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算;

D.承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过6个月;【答案】BCQ6H3F4D2M5Y8P7HV10T8W1M2G5N8Y1ZE3R10G5B8P3V5O493、下列场站构筑物组成中，属于污水处理构筑物的是（）。

A.吸水井

B.污泥脱水机房

C.管廊桥架

D.进水泵房【答案】DCU6J4I8S9W10O9T4HK3Y10E8Y4Y8V7J8ZO4B7N1I8H2G3W694、关于项目经理的说法中，正确的是（）。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答案】ACW4S5S6C5Z6Y9Q4HA8S6P3U1C1C1F9ZC4Y1O5A10B3P8D495、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以下属于施工企业质量不良行为的认定标准的有（）。

A.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

D.将承包的工程转包或违法分包的【答案】BCX5R9Z8G2J3P9K9HT5Q2P1X7L10G6C9ZR10V9U9H8H5M8G996、投标有效期的起始时间是（）时。

A.发售招标文件

B.投标截止

C.评标结束

D.发出中标通知书【答案】BCR8N3Z8X9B1C5W5HB7L1Z4B9L4A1X5ZY9L5T9Y10K10E8R997、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】ACV4E9L1M2B2R5C3HW4M9V9D3I3H1O3ZK10V3S5A5Q2U3A898、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.试样由取样人员作出标识、封志，由见证人员签字并对其代表性和真实性负责

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位【答案】DCK5V2B2D10M1D8W5HR8Y6P10H8W1E10F9ZB7F6Y6S7V7X7Y999、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】CCT8V6A3Z2Y5H3K7HD9B3J6J10R8N3R1ZJ9C5T10L9C3X1A7100、某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）。

A.将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里

B.对已受污染的潜水和承压水混合开采

C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

D.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证【答案】DCT7G6U7U5J10V3P9HN9H9X1C3F1V8P3ZU5Q3E6Y2Q1Z7I8101、有效仲裁协议的内容不包括（）。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.具体的仲裁事实、理由

D.选定的仲裁委员会【答案】CCL2W5K10I6E8N10X1HY9F9Y7O8K7D3Y10ZI8Z8Q9L3A3D8Z6102、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以（）。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥【答案】DCR8V4P10H4G7Z5O9HV4D7V3A7B8T8O8ZM6O2V1R9A8X5B4103、以下关于抵押的说法中正确的是（）。

A.抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

B.抵押权与其担保的债权同时存在

C.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有

D.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，不足部分由抵押人清偿【答案】BCX10I3Z2R4R7W5F8HW1R3V1D5Q8H6G10ZH7A4Y7G3F10P6N9104、职工的下列情形中,不得认定为工伤的是（）。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.工作时间之前在工作场所内,从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的

C.在工作时间和工作场所内,自残的

D.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的【答案】CCY6Y9Z7D9I7X6C9HL2X10R1H6P5X7A3ZQ5H6C3W7I1H5R9105、（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是()。

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】BCC1X2B6G1V4D2C8HQ1W6G3H5O9M4B10ZK6L4D6S9U9W3Q9106、（2020年12月真题）关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法，正确的是()。

A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制

B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证

D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人和分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章【答案】DCS9H1D2V4M4B2V3HK1L4X3V1R9Y5Z3ZV1O1B2K5U7R1W3107、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A.建设资金已经落实

B.主要负责人经有关部门考核合格

C.配备了兼职安全生产管理人员

D.为职工办理了意外伤害保险【答案】BCV5E4I8T9X7B2B6HG8E5K7I9T7K6S7ZI3K10L5U4C6M7L4108、（2018年真题）甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】BCL3D8T8J10A5O5D7HE5G10W9R6O1B3U9ZV2S4O1M4K2I1Z1109、场景(七）

A.施工单位承担

B.建材商承担

C.施工单位和建材商各承担一半

D.建材商承担3/4，施工单位承担1/4【答案】BCX3O9F2K4M2Q2C7HE2E5C8J1Y7A5O10ZS8F6M8X4P1J7Z3110、承包人以提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，则以（）作为竣工日期。

A.竣工验收之日

B.承包人提交竣工验收报告之日

C.转移占有建设工程之日

D.通过竣工验收之日【答案】BCF10Q6E1H6D1Z8Z9HQ5L6N7N6N8E10K2ZT2H10B1Y2Q7Q10C1111、根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自（）生效。

A.签订

B.不动产交付时

C.不动产登记时

D.合同成立时【答案】DCT9T5J3C6U6N9S3HR6D5I8W9Z4Y7R5ZA6T6I1M2N1P5P6112、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则甲可对不属于自己责任的那部分赔偿向乙追偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50％【答案】BCU8Y9E6Q1S10C9V6HD5E6H5W9K4V3P3ZS7U6R6X1P5D3K4113、（2017年真题）甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付违约金6万元【答案】BCZ5W3J9J6Q3I1A5HS8S5Z1N7O3M4R10ZN4A10Z5A10A5O4F4114、根据《民法典》，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】DCV2H6T10E10S4Q10A10HT3G7X10U7Z7U7L1ZV10N3Q9O6R3H3G9115、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档【答案】DCF5O8B3Y4Y1M8J7HK2G4I9V8G9O4A8ZB7H3U10J2H7Q4K9116、发生施工生产安全事故后，下列说法错误的是（）。

A.任何情况下不得移动事故现场的物件

B.保护事故现场，既不要减少任何痕迹，也不能增加任何痕迹

C.应立即启动事故相应的应急预案，防止事故扩大、减少人员伤亡和经济损失

D.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物【答案】ACP6T10G3M8W9I8J8HX5E4D5E3W10A1Q2ZI3D7B1Z5N8L2M5117、根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程尚未开工的

B.合同约定的工程验收合格的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】BCH5D1H2K5K3R8O2HY8W2J8P5X1U3O7ZR2T6N10C7P6V2Z5118、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡。

A.2m；1.5m

B.2.5m；1.8m

C.1.5m；2m

D.1.8m；2.5m【答案】BCD3N8X9X2R4Z7M7HI7V2P6X7F2J9K2ZK4K10C9B7S9H3E9119、《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的（）例外。

A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位

B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业

C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业

D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【答案】CCY2D4I4S8M2Z9G2HI7H4E9Y10Q6A7G1ZB4S10V1V1W4R8P3120、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金的数额上限为招标项目估算价的5％

B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金

D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】DCG6W10H5L7J3R2V5HF1D5X7R1U4E4X8ZQ8R2Z10M7J2E5C6121、根据《物权法》，下列土地中可以合法设立建设用地使用权的是（）

A.国有土地

B.集体土地

C.未利用土地

D.非耕地【答案】ACS6U8R9X10X9Q5G1HG8N7M6S1C2O7Z1ZU9X9W5S1R1A10L2122、下列关于建设工程项目管理的说法，错误的是（）。

A.建设单位必须自行对工程总承包项目进行管理

B.对工程总承包项目的管理，可以委托专业的项目管理单位进行

C.项目管理单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或初步设计单位，也可以是其他设计、施工或监理单位

D.项目管理单位不得与该工程总承包企业有利害关系【答案】ACZ7M6B2I1P9Z3U6HK7E3O1J10R7K10D6ZU6X6Q3B6R7O9Z1123、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（）。

A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费

B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费

C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250％加班费

D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬【答案】BCV5Z5L3X8V5Z5L1HH6I7J8A4N8I1F3ZG1U1G5T2E9D6R2124、某公司与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了1年5个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为10500元，当地上一年度职工月平均工资是3000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。

A.9000元

B.13500元

C.27000元

D.31500元【答案】BCC10W5Z1S2I5K3R9HI7N1P10N1F2L7I3ZA3N5H3U10N4G9S8125、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有()。

A.当事人代表

B.第三人

C.鉴定人

D.代理律师【答案】ACE7F10Z5P3X1K2T3HI1A6M6T5P5N10I8ZE3T7Q4C6E8V4I9126、根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。

A.只能选择适用违约金条款

B.只能选择适用定金条款

C.同时适用违约金和定金条款

D.可以选择适用违约金或者定金条款【答案】DCQ9J4E6Y1Z5O8F10HA10T4F1O1B3V2Z3ZX9J3Z10Y8N10O8I8127、下列文件不属于投标文件的内容的是（）。

A.投标函及投标函附录

B.拟签订合同的主要条款

C.投标保证金

D.施工组织设计【答案】BCS7E4P8D6F3O6Z6HI2Y3C6A2X1X7S7ZG7S5C2E1N3Z9H3128、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.定金【答案】ACX1F3Z10G3V9T7E9HY7A3T7K9M1M6X4ZY7V1E3N8F5F2W3129、甲、乙公司于2015年3月10日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。

A.2015年3月10日广东

B.2015年6月20日广东

C.2015年3月10日北京

D.2015年6月20日北京【答案】CCN8P1Y9J9Q8F9N3HU6R3P4O8W5E8D5ZN7Q4T1C2P9D1G10130、施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人【答案】ACU6Q10Z10O4G6D10W10HK6C2O1S9Y7J3A6ZG3I3C5F5Q3N10Q1131、下列关于地役权的表述中，正确的（）。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自登记时设立

C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】CCZ2V3J4Y1Y7G10I9HI10Z5F7E9G7D2I5ZK5H3K9U8P10N4J4132、关于融资租赁合同，下列说法中错误的是（）。

A.承租人破产的，租赁物属于破产财产

B.承租人应当履行占有租赁物期间的维修费

C.出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保

D.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属【答案】ACM8F7Y8T9T9N4Q2HQ9B10Z1W3R7N7U9ZC8X5W8H10V3V3R1133、关于生产安全事故应急救援的说法，错误的是（）。

A.生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责

B.生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估

C.生产经营单位应当制定相应的生产安全事故应急救援预案，可不向本单位从业人员公布

D.生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施【答案】CCO3F1D8A3I5G2T2HE1M1D3W7H5S4A10ZS8P2W10P4T1W6D1134、关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】DCE5R4W4P3P8G2E1HE2D6U1Z3P6X6Q1ZM6G4J9U5H7U8Q6135、关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。

A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验

C.中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证

D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验【答案】ACA5B7B9Q10S7Z7F3HI8P10M4Q4B10R3L5ZO3U3S4C2V7L5A4136、【2018年真题】建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格【答案】ACX8C5Z1J3D2C8I9HS10H5D7X1Y3U7X8ZN8B6S3J7C3A1D8137、用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立（）。

A.书面劳动合同

B.固定期限劳动合同

C.无固定期限劳动合同

D.以完成一定任务为期限的劳动合同【答案】ACU1T5I4T8O10M7G1HU2V7Z1W3H2A6W7ZW7Z5X8T6X9E7T3138、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。

A.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费

B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证【答案】BCM6H5C3L7D2K2W7HQ6Q2Q10M8I10I5F7ZR9B8J4U5D1Z5A8139、（2021年第1批真题）关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。

A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期

B.延期以3次为限，每次不得超过3个月

C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止

D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】DCD9J1F10D2D7Y10E6HU10V4C6J6H4V1G7ZN4M9R2T2S9L9L6140、关于运输合同的说法，正确的是（）。

A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输

B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付

C.按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据

D.货物在运输过程中发生不可抗力，货物损失由承运人承担【答案】CCW5U4S8C2X1Y2C3HQ2G3W2P5K8H8Z6ZA1D2X10R4G1C5H3141、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）

A.10万元

B.7万元

C.6万元

D.4万元【答案】CCR9M8W8W3V8Q9V10HV10M3B7L2B9W10Q6ZR9H3I5O5V10V2Y1142、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】BCX4V2E7T3I8Z4N5HN3C3Z8D1Q4J1O5ZK9D3J3T1X4V9S4143、关于规划、消防、节能、环保等验收的规定，说法正确的是（）。

A.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料

B.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府申请消防验收

C.对于不需要申请消防验收的工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门可以进行抽查

D.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当在所有项目完工后一并验收【答案】ACS1C1B8J5C8K1Z8HH2D6T3N3O7B5W1ZZ4E3Y8V8I8D7V6144、关于招标，下列说法正确的是（）。

A.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织提交申请的潜在投标人踏勘项目现场

B.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7日

C.应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项

D.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用，可以以营利为目的【答案】CCM5B9Z1R8K6N1A7HY1B4F4B8Q3W7S3ZY5B4V3P9C4V1P7145、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。

A.10日

B.15日

C.30日

D.90日【答案】ACZ7B4R2Q10I3A7C4HF6N10X6F3Q7L8I8ZA2W3J4P7Y1J10G6146、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标法违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】ACE4Y4J6E3G1A1Q2HC10W2E3B5H2C1Q10ZN9K6W3Y3A7A10F9147、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决

B.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

D.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼【答案】DCX7P7G9N10F4B2Y2HU4J10E10J9B2S9I3ZA8I4M2A7J9I10B6148、关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。

A.推荐性国家标准文本应当免费向社会公开

B.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

C.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案

D.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定【答案】ACY8A7I4O8J4R1L10HF3C4J7S6A1T6K3ZI8S1X2G2T8H5K9149、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，对方认可，但却因未订立书面合同为由拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立【答案】CCS8A6P1F1D4G1X10HR6Q1J4D1L2G4G1ZV2C6W8Q6M3Q8Q3150、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。

A.节能工