建筑工程管理与实务含答案

单选1、某仓库设在建筑物二层，仓库里面放满水泥，二层楼板承受的是（C）。A．线荷载B。分散荷载C．面荷载D。集中荷载2、水泥砂浆重度为20kN/m3,若铺设厚度为20mm，则其面荷载为（B）kN/m2。A．0.04B。0.4C.4D.103、吊装一钢梁，吊点位置不变，吊索和梁的夹角分别为60°、４５°和３０°，如下图所示。设斜索中拉力为Ｎ，总吊索拉力为Ｐ，则（B）PⅠ>PⅡ>PⅢNⅠ>NⅡ>NⅢPⅠ=PⅡ=PⅢNⅠ<NⅡ<NⅢPⅠ=PⅡ=PⅢNⅠ>NⅡ>NⅢD.PⅠ<PⅡ<PⅢNⅠ<NⅡ<NⅢ4、如图所示重量为W=600N的物体由两根绳索悬吊，绳索AC的拉力为什么值（B）。A．500NB.600NC.424ND.300N5、控制钢筋混泥土水池不能出现裂缝，是下列哪种功能规定提出的？（B）A.安全性B.合用性C.耐久性D.塑性6、钢筋混泥土雨篷板，其受力主筋配置于板的（D）A．两侧B.中间C.下边D.上边7、某砌体房屋的静力计算方案为刚性方案，柱的断面尺寸为360mm×360mm，柱高为3.6m，其高厚比应为（B）。A.9B.10C.11D.128、多层砖房构造柱应伸入室外地面标高以下（B）。A.250mmB.500mmC.1000mmD.1500mm9、某住宅建筑为8层，该住宅应属于（B）。A.低层建筑B.中高层建筑C.多层建筑D.高层建筑10、超高层建筑的建筑高度应大于（A）m。A.100.B.90C.80D.7011、非控制区内某平屋顶，局部突出屋面的有楼梯间，电梯机房和水箱间，计算建筑高度应按（C）。A.室外地面至楼梯间定点B.室外地面至电梯机房顶点C．室外地面至女儿墙顶点D.室外地面至水箱间顶点12、某民用建筑屋顶安装太阳能热水器，给水排水管道为防冻，采用（B）设计。A．给水排水管道通过烟道进入室内B.给水排水管道通过管道井进入室内C．给水排水管道通过风道进入室内D.给水排水管道通过垃圾管道进入室内13、某居室的窗户窗台面距地面高0.3m，贴窗护栏防护高度应是（D）m.。A.0.8B.0.9C.1.0D.1.214、某酒店四季厅屋顶高6m，采用玻璃采光顶，考虑保温隔热等因素，应选择（C）。A．双层平板中空低辐射玻璃B。双层钢化中空低辐射玻璃C．双层夹层中空低辐射玻璃D。双层磨砂中空低辐射玻璃15、某居室侧窗窗台高0.6m，窗高2m，宽3m，有效采光面积应是（B）m2。A.6.0B.5.4C.5.1D.4.816、某住宅的厨房地面面积5m2，厨房的通风开口面积应（D）mA.0.40B.0.45C.0.50D.0.6017、噪声控制标准中，室内允许噪声级是（D）。A．卧室白天≤60dB（A），夜间≤30dB（A）B．学校白天≤50dB（A），夜间≤30dB（A）C．卧室白天≤45dB（A），夜间≤40dB（A）D．学校白天≤40dB（A），夜间≤30dB（A）18、一栋建在寒冷地区的写字楼，其体型系数应（A）。A．≤0.4B。≤0.5C．≤0.6D。≤0.719、钢材的下列化学成分中，（B）为有害元素。A．碳B。磷C．硅D。锰20、用于隔断的轻钢龙骨代号为（D）。A．GB。DC．LD。Q21、下列无机胶凝材料中，属于水硬性胶凝材料的是（C）A．石灰B。石膏C．水泥D。水玻璃22、石灰不宜单独使用，是由于（D）。A．石灰强度低B。石灰硬化慢C．石灰易受潮D。硬化时体积收缩大23、水泥的强度等级中“R”表达（D）。A．缓凝型B。速凝型C．膨胀型D。早强型24、下列水泥中，（D）耐热性最佳。A．普通水泥B。粉煤灰水泥C．火山灰水泥D。矿渣水泥25、砌筑砂浆用砂，优先选用（B）。A．粗砂B。中砂C。细砂D特细砂26、空心率小于（A）或无孔洞的砌块为实心砌块。A．25﹪B。30﹪C．40﹪D。50﹪27、轻骨料混凝土小型空心砌块按密度可划分为（D）个等级。A．5B。6C．7D。828、天然花岗石板材的吸水率不大于（C）﹪A．0.2B。0.4C．0.6D。0.829、合用于地板辐射采暖系统的盘管有（B）。A．PVC-U管B。PEX管C．PB管D。PP-R管30、调和漆是以（D）和颜料为重要成分制成的油性不透明漆。A树脂B清漆C半干性油D干性油31、施工测量中重要用于测设高程的仪器是（B）。A．经纬仪B。水准仪C．照准仪D。倾角仪32、下列经纬仪属于普通经纬仪的是（D）A．DJ0.7B。DJ1C．DJ2D。DJ633、当建筑场地的施工控制网为方格网或者轴线形式时，采用（B）方线最为方便。A．极坐标法B。直角坐标法C．角度前方交会法D。方向线交会法34、水准测量中，设A点为后视点，B点为前视点。A点的高程是45.382m，后视读数为1。202m，前视读数为1.302m。则B点的高程是（D）m。A．44.180B。44.482C．45.182D。45。28235、土方开挖前，应先进行（A）。A．测量定位，抄平放线B。人工减少地下水位C．边坡的临时性支撑加固D。边坡坡度的复测检查36、基坑边沿堆置土方和建筑材料，或沿挖方边沿移动运送工具和机械，一般应距基坑上部边沿不少于（C）。A．2mB。2.5mC．3.0mD。3.5m37、下列深基坑工程的挖土方案中，为无支护结构的是（C）A．逆作法挖土B。盆式挖土C．放坡挖土D。中心岛式（也称墩式）挖土38、基坑验槽时应仔细观测槽壁、槽底土质类型、均匀限度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下水情况是否与（B）相符。A.设计图纸B。勘察报告C。施工方案D。钎探记录39、观测验槽的重点应选择在（C）。A．基坑中心点B。基坑边角处C。受力较大的部位D。最后开挖的部位40、砖基础最下面一层砖的水平灰缝大于（D）时，应用细石混凝土找平。A．5mmB。10mmC。15mmD。20mm41、砖基础的转角处和交接处应同时砌筑；当不能同时砌筑时，应留置（B）。A．直搓B。斜搓C。凸搓D。凹搓42、为保证毛石砌体结合牢固，毛石基础必须设立（C）。A．拉结筋B。圈梁C。拉结石D。构造柱43、矿渣水泥、火山灰水泥拌制的大体积混凝土的养护时间不的得少于（C）。A．7dB。14dC．21dD。28d44、模板工程设计的原则不涉及（C）。A．实用性B。安全性C。耐久性D。经济性45、钢筋备料、加工的依据是（C）。A.构件配筋图B。钢筋施工图C。钢筋配料单D。钢筋下料单46、混凝土施工缝宜留在结构受（C）较小且便于施工的部位。A．荷载B。弯矩C。剪力D。压力47、在已浇筑的混凝土强度未达成（A）以前，不得在其上踩踏或者安装模板及支架等。A．1.2N∕mm2B。2.5N∕mm2C．设计强度的25℅D。设计强度的5048、在砖墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于（C）。A．200mmB。300mmC.500mmD。1000mm49、屋面防水等级分为（B）级。A．Ⅰ～ⅢB。Ⅰ～ⅣC．Ⅰ～ⅤD。Ⅰ～Ⅵ50、屋面防水等级分为Ⅲ级时，防水层的合理使用年限为（B）。A.5年B。2023C．2023D。25年51、屋面坡度大于15℅或屋面受震动时，高聚物改性沥青防水卷材的铺贴方向为（C）A．宜平行屋脊铺贴B。应垂直屋脊铺贴C．可平行或垂直屋脊铺贴D。宜与屋脊成45°方向铺贴52、当屋面坡度大于（D）时，应采用防止沥青卷材下滑的固定措施。A．3℅B。10℅C．15℅D。25℅53、室内防水工程的施工环境温度应符合防水材料的技术规定，并宜在（A）以上。A．5℃B。0℃C．1054、主龙骨起拱高度应符合设计规定，设计无规定期起拱高度应按房间短向跨度的（A）起拱。A．0.1﹪～0.3℅B.0.3℅～0.5℅C．0.5℅～0.8℅D。1℅～3℅55、明龙骨吊顶工程吊顶内填充吸声材料应有（A）措施。A，防散落B。防火C．防腐D。防潮56、吊顶工程的龙骨上严禁安装重量大于（D）重型灯具、电扇及其他重型设备。A．1.0kgB。1.5kgC．2.0kgD。3.0kg57、以轻钢龙骨为龙骨体系的骨架隔墙在安装贯通系统龙骨时，下列叙述不对的的是（B）。A．2.8m高的隔墙安装一道B。3.0m高的隔墙安装一道C．3.6m高的隔墙安装两道D。4.5m高的隔墙安装两道58、水泥砂浆地面用砂应为中粗砂，且含泥量不应大于（C）。A．1℅B。2℅C．3℅D。4℅59、室内地面防水层应从地面延伸到墙面，高出地面(C)。A．150mmB。200mmC．250mmD。100mm60、木门窗工程中，胶合板门横和上下冒头应分别钻透气孔，数量为（C）。A．各钻1个B。各钻2个C．各钻2个以上D。不限制61、裱糊基层对于木材基层的含水率不得大于（D）。A．5℅B。8℅C．10℅D。12℅62、将面板与金属框架在工厂组装成一层楼高的幕墙单元，在现场完毕安装施工的框支承建筑幕墙是（A）幕墙。A．单元式B.构件式C．小单元式D。半单元式63、高度为5.6m的全玻幕墙如不采用吊挂式结构，其玻璃的最小厚度应为（D）mm。A．10B。12C．15D。1964、单层铝板幕墙面板制作对的的技术规定是（C）A．单层铝板的厚度不应小于3.0mmB．铝板折弯加工的圆弧半径不应小于板厚的2.5倍C．铝板的加劲可采用电栓钉固定D．固定铝板的耳子不得采用焊接、柳接与铝板连接65、单位工程施工平面图设计第一步是（C）。A.布置运送道路B.拟定搅拌站、仓库、材料和构件堆场、加工厂的位置C．拟定起重机的位置D．布置水电管线66、编制标前施工组织设计的重要依据有（C）。A．协议文献B。施工任务书C．工程量清单D。施工预算文献67、对于开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程是否需要单独编制专项施工方案？（A）A．需要编制B。不需要编制C．编不编制视情况而定D。编不编制都可以68、某工程需挖土4800m3，提成四段组织施工，拟选择连两台挖土机挖土，每台挖土机的产量定额为50m3/台班，拟采用两个队组倒班作业，则该工程土方开挖的流水节拍为（A．24B。15C．12D。669、某工程由A.B.C.D四个施工过程组成，划分为三个施工段，流水节拍分别为6d,6d,12d,组织异节奏流水施工，该项目工期为（A）。A．36B。24C．30D。2070、自由时差与总时差的关系（D）A．自由时差小于总时差B.自由时差等于总时差C．自由时差大于总时差D。自由时差小于等于总时差71、工作E有四项紧前工作A、B、C、D，其连续时间分别为：A=3、B=5、C=6、D=4，其最早开始时间分别为：A=7，B=5，C=5，D=9，则工作B的自由时差为（D）A.1B。0C。2D。372、下列关于双代号网络图的关键线路的判断，对的的说法是（D）A.没有虚工作的线路B.没有波形线的线路C．总时差为零的工作组成的线路D总时差最小的工作组成的线路73、在网络计划的执行过程中检查发现，D工作的总时差由2d变成了-1d，则说明D工作的实际进度（C）A.拖后1d,影响工期1dB.拖后2d,影响工期1dC.拖后3d,影响工期1dD.拖后3d,影响工期3d74、旋喷桩施工时互相两桩旋喷间隔时间不应小于（D）hA．12B。24C。36D。4875、对于混凝土小型空心切块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等，应控制产品龄期超过（A）时，方可使用。A．28dB.21dC.14dD.30d76、钢结构原材料的检查，对于进口钢材尚应检查（B）A．出厂合格证B。复验报告C．力学性能D。物理性能77、下列说法错误的是（C）A．高处作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。B．各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方便开动使用。C．3m以上的高处、悬空作业，无安全设施的，必须戴好安全帽，扣好保险钩。D．吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械设备必须完好，把杆垂直下方不准站人。78、安全帽在保证承受冲击力的前提下，规定越轻越好，重量不要超过（B）g。A.450B。400C。350D。30079、当高处为28m时，坠落半径为（C）m.A．2B。3C。4D。580、外用电梯底笼周边（B）m范围内必须设立牢固的安全防护栏杆，进出口处的上部应根据电梯高度搭设足够尺寸和强度的防护棚。A.2.8B.2.5C。2.0D。1.881、对承发包双方而言，下列（C）方式分担风险最为合理。A．固定单价协议B．固定总价协议C.可调价格协议D．成本加酬金协议82、某工程协议价款为1500万元，施工工期312天，工程预付款为协议价款的25%，重要材料、设备所占比重为60%，则预付款的起扣点为（A）万元。A.875B.625C.600D。37583、《工程量清单计价规范》规定，发包人未按约定期间预付工程款，则承包人应在约定预付时间到期后（B）内向发包人发出规定预付的告知A.7天B.10天C.14天D。15天84、《工程量清单计价规范》规定，发包人应在收到承包人递交的工程进度款支付申请及相应的证明文献后（C）天内核对和支付工程进度款A.7B.10C.14D.2885、下列关于建设工程索赔的说法，对的的是（C）承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔索赔按解决方式的不同分为工期索赔和费用索赔工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步规定，视为该项索赔已经认可索赔意向告知发出后的14天内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料。86、挣值法的评价指标中不涉及（D）费用绩效指数进度绩效指数费用偏差质量偏差87、（A）是索赔解决的最重要依据A.施工协议文本及附件B.工程变更C．结算资料D．市场价格88、下列关于工程分包的说法对的的是（A）施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位工程分包后，总承包人不再对分包的工程承担任何责任施工总承包人可以将承包的工程中的专业工程自主分包给分包商分包单位可以将其承包的建设工程在分给其他单位89、现场的消防安全工作应以(C)为方针，健全防火组织，认真贯彻防火安全责任制A．防止为主B.防止为主、安全第一C.防止为主，防消结合D.防止为主、安全第一、综合治理90、施工现场必须设立临时消防车道，其宽度应不小于（C）A.2.5mB.3mC。3.5mD。5m91、下列（B）情况的动火属于一级动火。小型油箱等容器比较密封的室内、容器内、地下室等场合非禁火区内进行临时焊、割作业无明显危险因素的场合进行用火作业92、手提式灭火器应使用挂钩悬挂，或摆放在托架上、灭火箱内，其顶部离地面高度应小于（D）mA．0.15B。0.5C。1。0D。1.593、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（A）A．见证取样检测B．检查C．实验D.取样94、建筑装饰装修工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于（C）间A、1B、2C、3D、495、对列入城建档案馆接受范围的工程，工程竣工后（B）个月内，向本地城建档案馆移交一套符合规定的工程档案A、1B、3C、6D、1.596、屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为(D)年。A．1B。2C。3D。597、民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，减少其（C）中能源消耗的活动。A．施工过程B.能源管理C．使用过程D．设计过程98、违反《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑（D）2%以上4%一下的罚款。A.节能分项协议价款B.节能分项工程价款C．项目设计批准概算D。项目协议价款99、项目管理规划大纲应由（D）编制A.项目经理主持B.项目经理部C.项目经理部的技术负责人D．公司的管理层或公司委托的项目管理单位100、项目职业健康安全技术措施计划应由（C）主持编制。A．项目经理部的技术负责人B.项目经理部的安全工程师C、项目经理D．项目专职安全管理员101、建筑工程采用的重要材料、半成品、成品、（A）器具和设备应进行现场验收。A．建筑构配件B．工具C．施工机械D．检实验用品102、工程质量的验收均应在（D）自行检查评估的基础上进行A.劳务单位B．分包单位C．总包单位D．施工单位103、涉及（C）的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测A.施工质量B.使用功能C．结构安全D．工程质量104、施工公司应根据（D）制定质量目的，明确质量管理和工程质量应达成的水平。质量计划施工组织设计公司文化质量方针105、装修材料按其燃烧性能应划分为（B）A．三级B。四级C。五级D。六级106、当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，下面描述对的的是(A)A.多孔或泡沫状塑料厚度不应大于15mm，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%B.多孔或泡沫状塑料厚度不应大于20mm，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的15%C.多孔或泡沫状塑料厚度不应大于25mm，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的20%D.多孔或泡沫状塑料厚度不应大于30mm，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的25%107、无自然采光楼梯间，其装修材料应满足（C）A．顶棚A级，墙面A级，地面采用B1级装修材料B、顶棚A级，墙面B1级，地面采用B1级装修材料C、顶棚A级，墙面A级，地面采用A级装修材料D、顶棚A级，墙面B1级，地面采用B2级装修材料108、建筑室内装修，属于A级的顶棚装修材料是（C）A.岩棉装饰板B.矿棉装饰吸声板C.铝合金穿孔板D.珍珠岩装饰吸声板109、《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2023）合用于（A）的防火施工与验收。A.工业与民用建筑内部装修工程B.工业与民用建筑外部装修工程C.古建筑的内部装修工程D.木结构建筑的内部装修工程110、现场阻燃解决后的复合材料应进行抽样检查，每种取（B）检查燃烧性能。A．2m2B。4m2C。111、民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同规定，划分两类。属于Ⅰ类民用建筑工程的是（B）A．商店B。住宅C。餐厅D旅馆112、民用建筑工程室内用水性涂料，应测定（A）A．挥发性有机化合物和游离甲醛的含量B．挥发性有机化合物和苯的含量C．挥发性有机化合物和放射性指标限量D．苯的含量和游离甲醛的含量113、民用建筑工程室内用防水剂，应测定（B）A.挥发性有机化合物（VOCS）和苯的含量B．挥发性有机化合物（VOCS）和游离甲醛的含量C.放射性指标限量和游离甲醛的含量D．游离甲醛的含量和游离甲醛的含量114、Ⅰ类民用建筑工程室内装修采用人造木板及饰面人造木板时，对的的做法是（D）A.宜采用A类B.宜采用E1类C.宜采用E2类D.宜采用B类115、民用建筑工程室内装修采用某一种人造木板或饰面人造板面积大于（D），要对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。A、100B、200C、300D、500116、对有抗震规定的结构，箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的（C）A．3倍B.5倍C10倍D。15倍117、施工时所用的小砌块的产品龄期不应（C）。A.12dB.24dC.28dD.36d118、建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的（B）文献A.工程质量验收B.施工图设计C．建筑工程设计D．承包协议119、建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文献擅自改动建筑主体、承重结构或（A）A.重要使用功能B.隔墙C.卫生洁具D．门窗配件120、在一般抹灰施工中，当墙面的抹灰层总厚度大于（B）mm时，应采用铺放钢丝网等加强措施进行前面抹灰施工。A.25B.35C.45D.50121、建筑地基基础工程施工过程中出现异常情况时，应停止施工，由（D）组织有关单位共同分析情况，解决问题，消除质量隐患。A.施工单位B.勘察单位C.设计单位D.监理单位122、桩基础施工前，群桩桩位放样的允许偏差为（C）A．5mmB。10mmC。20mmD。30mm123、基坑内明排水应设立排水沟及集水井，排水沟纵坡宜控制在(A)A.1%-2%B.2%-3%C。3%-5%D。2%-3%124、高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有（A）的检查报告。A.扭矩系数B.抗滑移系数C紧固轴力D预拉力125、在进行住宅装饰装修过程中，根据设计，一部分管道嵌入墙体和地面内，对于嵌入墙体，地面的管道应进行防腐解决并用水泥砂浆保护，并应作隐蔽工程验收，在施工过程中，墙内冷水管，热水管，嵌入地面的管道的保护层的厚度均不小于（A）A.10mm15mm10mmBC．15mm15mm10mmD。126、某建筑公司承担了住宅楼装饰装修施工任务，在对卫生间进行防水时，防水层从地面延伸到墙面，应高出地面（B）mmA.50B.100C.150D.200二、多选1、某办公楼，装修时在一根梁上砌了一面轻质隔墙，则相称于在梁上增长了（AD）A．线荷载B.面荷载C。集中荷载D。静荷载E.动荷载2、房屋结构的可靠性涉及（BCD）等方面的规定A．稳定性B.合用性C。安全性D.耐久性E经济性3、钢筋混泥土梁中，（DE）属于构造配筋。A．受压纵筋B.箍筋C.弯起钢筋D。架立钢筋E.腰筋4、直接影响砖砌体抗压强度的重要因素有（BCDE）砖的制作材料B.砖的强度等级C砖筑质量D.砂浆的厚度E砌筑质量5、某公共建筑大厅安装门时规定（BC）。全玻璃门采用磨花玻璃设防撞提醒标志全玻璃门采用夹层玻璃设防撞提醒标志全玻璃门采用钢化玻璃设防撞提醒标志全玻璃门采用磨砂玻璃不设撞提醒标志全玻璃门采用钢化玻璃不设撞提醒标志6、供残疾人使用的门应符合下列规定（ACE）A．采用自动门，门净宽1.20mB。采用推拉门，门净宽0.75mC.采用平开门，门净宽1.10mC。采用折叠门，门净宽0.70mE．采用弹簧门，门净宽1.00m7、在楼梯的设计中对的的作法是(ABE)梯段的平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽楼梯平台过道处的净高应小于2m楼梯每个梯段的踏步一般不应大于20级，亦不应小于3级弧形梯离内扶手中心0.25m处的踏步不应小于0.20m儿童使用的楼梯，垂直杆件间的净距不应大于0.11m8、围护结构的保温节能设计应采用如下措施（ABCD）公共建筑每个朝向的窗墙面积比≤0.70窗框采用塑料构件或断桥解决采用双层中空玻璃或双层玻璃窗对结构转角或交角等处采用保温措施公共建筑透明幕墙的窗墙面积比≤0.809、碳素结构钢的牌号涉及(ABCD)A..Q195B.Q215C.Q235D.Q275E.Q29510、建筑石膏的特性涉及（ACD）A．凝结硬化快B.不溶于水C。硬化时体积微膨胀D.防火性能好E。石膏制品密室度高11、在六大种常用水泥中，初期强度较高，抗冻性较好的水泥有（AB）A．硅酸盐水泥B。普通水泥C。复合水泥D.矿渣水泥E.粉煤灰水泥12、混凝土的耐久性是一个综合性概念，涉及的内容除抗冻性，抗渗性外，尚有（BDE）等抗裂性B.抗侵蚀性C.抗徐变性D.抗碳化性E。抗碱骨料反映13、为改善砂浆的和易性而加入的掺合料涉及（ABD）A．石灰膏B.黏土膏C.石膏D。粉煤灰E。人工砂14、瓷质卫生陶瓷吸水率规定不大于（A），节水型坐便器的用水量不大于（D）升A．0.5%B.1.0%C。4D。6E.915、建筑装饰工程上所指的大理石是广义的，除指大理岩外，还泛指具有装饰功能，可以磨平，抛光的各种碳酸盐类的（B）和（C）。火成岩B.变质岩C.沉积岩D.喷出岩E.火山岩16、可直接用于室内的胶合板为（AB）级A．E0B.E1C.E2D.E3E.E17、防火玻璃按结构可分为（BE）砖式防火玻璃B.复合防火玻璃C。中空式防火玻璃D。膜式防火玻璃E单片防火玻璃18、测量是基本工作有（ADE）测角B.测轴线C。测坡度D。测距E。测高差19、运用水准仪可以完毕下列哪些工作（ACD）测量两点间的高差B。测量竖直角C.测量两点间的水平距离D．测设已知高程E。测量坐标20、施工中用于测量两点间水平夹角的常用仪器有（BD）水准仪B.经纬仪C.测距仪D。全站仪E。铅垂仪21、基坑开挖前，应根据（ABCD）、施工方法，施工工期和地面荷载等资料，拟定基坑开挖方案和地下水控制的施工方案。工程结构形式B.基坑深度C.地质条件D。周边环境E.地基承载力22、深基坑工程的挖土方案重要有（BCDE）分层分段挖土B.放坡挖土C。中心岛式挖土D.盆式挖土E。逆作法挖土25、验槽时下列哪些单位必须参与（ABCD）施工单位B.勘察单位C.业主（监理）D。设计单位E。质监站26、钎探是根据（CE）来判断土的软硬情况及无古井，古墓，洞穴，地下掩埋等。钎孔大小B.用力大小C。锤击大小D。入土深度E。入土难易限度27、砖、石基础的特点涉及（ADE）A．抗压性能好B.整体性好C.抗剪性能好D。施工操作简朴E。造价较低28、钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（CDE）和挖孔扩底灌注桩等。A．水冲灌注桩B.振动灌注桩C。钻孔灌注桩D.沉管灌注桩E。人工挖孔灌注桩29、某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为（CD）A．2mmB.5mmC。15mmD。20mmE。30mm30、砖砌体的砌筑方法有（BCDE）干砌法B。“三一”砌砖法C。挤浆法D。刮浆法E。满口灰法31、钢结构的连接方法有(ABCD)A.焊接B。普通螺栓连接C。高强螺栓连接D。铆接32、钢结构构件防腐涂料涂装施工的常用方法有（ABC）刷涂法B.喷涂法C。滚涂法D。弹涂法E。粘贴法33、卷材防水屋面施工的技术规定有（ACE）卷材防水屋面基层突出屋面结构的女儿墙，烟囱等交界处应做成圆弧上下两层卷材应互相垂直铺设铺贴卷材采用搭接法时，上下层卷材的搭接缝应错开卷材防水层的基层变形较大时，应优先采用满粘法立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用满粘法34、地下卷材防水层的基层应牢固，基面应洁净，平整，不得有(ABCD)现象空鼓B.松动C。起砂D.脱皮E.裂缝35、吊顶工程安装龙骨前，应进行交接检查的项目有（BCDE）吊顶内设备的调测B.吊顶内设备的标高C。吊顶内管道的标高D。房间净高E。洞口标高36、暗龙骨吊顶工程施工质量控制主控项目应涉及（ABD）饰面材料质量规定吊顶标高，尺寸。起拱和造型饰面板上的灯具，烟感器等设备位置吊杆，龙骨的安装间距及连接方式金属龙骨的接缝37、现制水魔石面层施工质量规定是（BCE）面层厚度一般为10~12mmB。面层磨光遍数不应少于3遍C．不得使用酸性颜料C。不应采用耐碱矿物原料E．水泥砂浆结合层的强度等级不应小于M1038、下列属于特种门的是（ABCD）防火门B.防盗门C。自动门D。金属卷帘门E。推拉门39、明框玻璃幕墙玻璃面板安装的对的技术规定有（ABD）玻璃面板不得与框构件直接接触，应保持一定的间隙每块玻璃下面应至少放置2块长度不小于100mm的弹性垫块玻璃橡胶密封条的长度应比框内槽口短1.5%~2.0%不允许采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条玻璃幕墙启动窗的启动角度不应大于45度，启动距离不应大于300mm40、建筑幕墙防火构造的对的技术规定是（ADE）幕墙于各层楼板之间的水平防火带应采用岩棉或矿棉等材料填充，其厚度不应小于100mm防火层应用厚度不小于1.0mm的镀锌钢板承托防火层的填充材料应与玻璃紧密接触，不得留有缝隙同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火区无窗滥墙的幕墙，应在楼板外沿设立耐火极限不小于1.0h，高度不低于0。8m的不然实体裙墙41、工程施工组织设计的作用是指导（ABCD）工程投标B。签订承包协议C。施工准备D。施工全过程E。从设计开始，到竣工结束全过程工作42、单位工程施工平面图的设计规定做到(BCDE)尽量不运用永久的工程设施运用已有的临时工程短运送，少搬运满足施工需要的前提下，尽也许减少施工占有场地符合劳动保护，安全，防火等规定43、单位工程施工方案设计中，建筑工程的施工程序是（BCDE）先建筑后修路B.先土建后设备C.先地下后地上D。先主体后围护E。先结构后装修44、单位工程施工组织设计中所涉及的技术组织措施应涉及（ACD）减少成本措施B。节约工期措施C、季节性施工措施D、防止环境污染措施E。保证资源供应措施45、根据国家有关规定，对于以下（ABCD）工程需要单独编制专项施工方案A、现场临时用电工程B、脚手架工程C、起重吊装工程D、开挖深度超过5m（含5m）的基坑，槽支护与降水工程现场临时用水工程46、双代号网络图的绘图应遵循（BDE）规则双代号网络图中，严禁箭线交叉双代号网络图中，应只有一个起点节点双代号网络图中，必须只有一个终点节点双代号网络图中，严禁出现无箭头连线双代号网络图中严禁出现无箭头节点的箭线47、双代号网络计划的逻辑关系分为（CD）先后关系B。平行关系C。工艺关系D。组织关系E。搭接关系48、施工进度计划的调整涉及（ACDE）工期调整B.范围调整C。工期-成本调整D。资源有限-工期最短调整工期固定-资源均衡调整49、施工现场质量检查目测法的手段可归纳为(ABDE)A.看B.摸C.靠D.敲E.照50、施工现场质量检查量测法的手段可归纳为（BCDE）A.摸B.靠C.吊D.量E.套51、防水混凝土结构应满足（ABE）规定。表面的裂缝宽度不应大于0.2mm，并不的贯通防水混凝土结构厚度不应小于250mm迎水面钢筋保护厚度不应小于35mm防水混凝土结构厚度的允许偏差为±15mm迎水面钢筋保护层厚度的允许偏差为±10mm52、关于脚手架工程的安装与拆除，错误的是（AD）高度在24m以下的单，双排脚手架，剪刀撑之间的净距不应大于18m主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm50m以下脚手架一般按3步3跨布置连墙体分段拆除时，高差应不大于3步，如高差大于3步，应增设连墙件加固在拆除第一排连墙件前，应适当设抛撑以保证架子的稳定53、项目经理部在调查解决伤亡事故时，必须坚持（ACDE）的原则事故因素分析不清不放过事故整改完毕时间不拟定不放过事故隐患不整改不放过事故负责人不解决不放过员工及事故负责人受不到教育不放过54、下列属于起重吊装的“十不吊”规定的有（ABCD）A、吊物上有人不吊B、安全装置不灵不吊C、视线不清不吊D、指挥信号不明不吊E、五级以上强风不准吊55、可调价格协议中，协议价格的调整因素涉及（ACDE）政策法规的变化材料市场价格的变化一周内非承包人因素停水，停电，停气导致的停工累计超过8小时双方约定的其他因素工程造价管理部门公布的价格调整56、《建设工程施工协议（示范文本）》（GF—1999—0201）由(ACE)组成协议书普通条款通用条款补充条款专用条款57、工程价格的计价方法目前常用的方法是（AE）可调工料单价法固定工料单价法全费用单价法可调综合单价法固定综合单价法58、下列情况中，（AD）表达项目运营节支费用偏差CV为正值费用偏差CV为负值进度绩效指数SPⅠ﹤1费用绩效指数CPⅠ﹥1费用绩效指数CPⅠ﹤159、建筑工程索赔按索赔的目的可分为（BC）协议内索赔B。工期索赔C。费用索赔D。协议外索赔E.道义索赔60、在专业分包协议中，（AB）属于发包人应当完毕的工作负责整个施工场地的管理工作提供施工场地的工程地质材料在协议约定期间内提供年，季，月度工程进度计划及相应进度记录报表负责已竣工作的成品保护工作，保护期间发生损坏自费予以修理遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪声及环境保护安全文明生产等管理规定61、下列（ADE）情况的动火属于一级动火在比较密封的地下室内进行用火作业小型油箱等容器登高焊，割作业各种受压设备在禁火区域内进行动火作业62、施工现场用水有（ABDE）现场施工用水施工机械用水环保用水消防用水施工现在生活用水63、检查批合格质量应符合下列规定（AD）主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格主控项目的质量经抽样检查合格分项工程所含的检查批均应符合合格质量的规定具有完整的施工操作依据，质量检查记录有关分项工程施工质量验收合格64、检查批的质量应按(BE)验收保证项目B.主控项目C。基本项目D。允许偏差项目E。一般项目65、建筑工程质量验收中过程验收涉及（ABCD）分项工程验收隐蔽工程验收分部工程验收子分部工程验收单位工程验收66、建筑节能检查批质量验收应有下列（AC）人员参与监理工程师施工单位项目技术负责人质量员施工员项目经理67、参与质量验收的各方对工程质量验收意见不一致时，可采用（ACDE）方式解决协商B.同时采用仲裁和诉讼C。调解D。仲裁E.诉讼68、在正常使用条件下，下列有关建设工程的最低保修期的说法对的的有（CDE）A、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为5年B、供热系统为1个采暖期，供冷系统为2个供冷期C、给排水管道，设备安装为2年D、装修工程为2年E、屋面防水工程的防渗漏为5年69、房地产开发公司销售商品房，应当向购买人明示所售商品房的能源消耗指标，节能措施和保护规定，保温工程保修期等信息，并在（ADE）中载明商品房买卖协议住宅质量保修协议商品房贷款协议住宅质量保证书住宅使用说明书70、项目经理部的组织结构应根据项目的规模，结构，（ABCD）拟定复杂限度专业特点人员素质地区范围质量计划71、分项工程质量验收合格应符合下列规定（BC）具有完整的施工操作依据，质量检查记录分项工程所含的检查批均应符合合格质量的规定分项工程所含的检查批的质量验收记录应完整质量控制资料应完整观感质量验收应符合规定72、质量方针应与施工公司的经营管理方针相适应，体现施工公司的质量管理宗旨和方向，涉及（ABC）遵守国家法律，法规，满足协议约定的质量规定在工程施工过程中和交工中，认真服务于发包方和社会，增强其满意限度，树立施工公司在市场中的良好形象追求质量管理改善，提高质量管理水平领导艺术公司文化73、材料通过解决后燃烧性能也许提高，下面的描述对的的是（ABD）安装在钢龙骨上燃烧性能达成B1级的纸面石膏板，可作为A级装修材料使用安装在钢龙骨上燃烧性能达成B1级的矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可做为A级装修材料使用施涂于A级基材上的无机装饰涂料，可作为A级装修材料使用单位重量小于300g/m2纸质，布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为A级装修材料使用74、民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检方法是（BC）抽检数量不得少于3%，并不得少于3间抽检数量不得少于5%，并不得少于3间总数少于3间时，应全数检测抽检数量不得少于2间抽检数量不得少于2%75、民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同规定，划分两类，属于I类民用建筑工程的是（ABE）医院B。幼儿园C、图书馆D、旅馆E、老年建筑76、降水与排水是配合基坑开挖的安全措施，应做到（AC）施工前有降水与排水设计基坑外降水有降水速度的估算降水过程中对重要建筑物或公共设施进行监测降水系统运转过程中随时检查土体含水量基坑开挖完毕后及时停水降水系统的运转77、水泥进场时应对其（BCD），包装或散装仓号等进行检查强度B、品种C、级别D、出厂日期E、颗粒大小78、关于混泥土小型空心砌块施工，下列说法对的的是（ABD）施工时小砌块的产品龄期不应小于28d。天气干燥炎热的情况下，砌筑前可洒水湿润小砌块承重墙体使用断裂小砌块时必须设立钢筋网片小砌块应底面朝上反砌于墙上砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算应不得低于80%79、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50209-2023），建筑装饰装修设计应符合（ACDE）等有关规定城市规划B、防震C、消防D、环保E、节能80、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采用有效措施控制施工现在的各种粉尘、（ACDE）等对周边环境导致的污染和危害废气B、污水、C、废弃物D、噪声E、振动81、墙面采用保温材料的建筑装饰装修工程，所用保温材料的（ABCE）应符合设计规定类型B、品种C、规格D、尺寸E、施工工艺问答综合背景题一.某夏热冬冷地区位于规划控制区内的某住宅，女儿墙标高24m；有上人屋顶平台，女儿墙高0.5m，厚0.24m。突出屋面的电梯机房标高28m，空调冷却塔标高29m，通信设施标高30m。凸窗﹑窗扇﹑窗罩﹑空调机位等在人行道路面上空突出道路红线；住宅卧室的地板面积20㎡，窗户面积6㎡；窗户窗台距地面高0.3m。公共建筑每个朝向的窗墙面积比为0.80。1.位于规划控制区内的住宅建筑高度应是（D）m。A．24B.28C.29D.302.允许在人行道路面上空可突出道路红线的建筑突出物应是(D)。A.1.8m以上允许突出凸窗，窗扇﹑窗罩﹑空调机位﹑B．2.0m以上允许突出凸窗，窗扇﹑窗罩﹑空调机位﹑突出宽度不大于0.50mC．2.2m以上允许突出凸窗，窗扇﹑窗罩﹑空调机位﹑突出宽度不大于0.50mD．2.5m以上允许突出凸窗，窗扇﹑窗罩﹑空调机位﹑突出宽度不大于0.50m3.住宅的卧室，窗户可启动的部分应是（D）㎡。A．1.0B.1.2C．1.5D.1.84.卧室的贴窗护栏防护高度应是（D）m。A．0.8B.0.9C.1.0D.1.25.上人屋顶平台设立的栏杆高度应是（A）m。A.1.60B.1.20C．1.10D.1.056.维护结构的保温节能设计应采用（ABCD）措施。A．公共建筑每个朝向的窗墙面积比≦0.70B．窗框采用塑料构件或断桥解决C．采用双层中空玻璃或双层玻璃窗D．对结构转角或交角等处采用保温措施E．公共建筑透明幕墙的窗墙面积比≦0.80二.某承包商承接某工程，占地面积1.63万㎡，建筑层数地上22层，地下2层，基础类型为桩基筏式承台板，结构形式为现浇剪力墙，混凝土采用预拌混凝土，强度等级有C25、C30、C35、C40级，钢筋采用HPB235级、HRB335级。屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材，外墙面喷涂，内墙面和顶棚刮腻子喷大白，屋面保温采用憎水珍珠岩，外墙保温采用聚苯保温板。（1）依据规范规定，混凝土的抗压强度等级分为14个等级。下列关于混凝土强度等级级差和最高等级的表诉中，对的的是（A）。A．等级级差5N/m㎡,最高等级为C80B.等级级差4N/m㎡,最高等级为C60C.等级级差5N/m㎡,最高等级为C75D.等级级差4N/m㎡,最高等级为C80（2）混凝土强度等级C25表达混凝土立方体抗压强度标准值（D）。A.fcu,k=25MPaB.20MPa<fcu,k≤27.5MPaC.22.5MPa<fcu,k<27.5MPaD.22.5MPa≤fcu,k<30MPa（3）下列钢筋等级中，HRB335级钢筋的符号是（B）。A．ΦB．C．D．2.混凝土立方体抗压强度标准值是用标准试件测得的抗压强度。关于试件的养护湿度和强度保证率是如何规定的？（1）相对湿度为（C）以上A．80﹪B.90﹪C．95﹪D.97.7﹪（2）强度保证率不低于（B）。A．90﹪B.95﹪C．98﹪D.97﹪三.某开发商开发一群体工程，各单体地上、地下结构形式多样，地下车库防水做法为高聚物改性沥青防水卷材外防外贴，基础底板局部为水泥基渗透结晶型防水涂抹，屋面为刚性防水混凝土+合成高分子防水卷材施工，厕浴间为聚氨酯防水。（1）当屋面坡度大于（D）时，应采用防止沥青卷材下滑的固定措施。A．3﹪B.10﹪C．15﹪D.25﹪（2）冷粘法是指用(B)粘贴卷材的施工方法A．热沥青胶B.胶粘剂C．喷灯烘烤D.就卷材上的自粘胶（3）防水混凝土养护时间不得少于（B）A．7dB.14dC.21dD.28d（4）采用条粘法铺贴屋面卷材时，每幅卷材两边的粘贴宽度不应小于（D）。A．50mmB.C．120mmD.（5）屋面铺贴防水卷材应采用搭接法连接，下列各项中对的的有（ABCD）。A．上下层卷材的搭接缝应对正B．相邻两幅卷材的搭接缝应错开C．搭接宽度应符合规定D．平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接E．垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接（6）关于地下卷材防水层铺贴施工，下列说法中对的的有（ABCD）。A．卷材接缝不得在阴角处B．冷粘法施工时气温不得低于5℃，热熔法施工时气温不得低于C．宜选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材D．冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水E．用外防外贴法铺贴防水层时，应先铺立面，后铺平面2.寒冷地区某商业大厦室外采用铝合金门窗，外墙涂料装饰。室内装修内容有采用木门安装、走廊地砖地面、领导办公室铺实木地板、墙面采用乳胶漆、两道玻璃砖装饰墙。经检查发现门窗与洞口之间的缝隙所有采用水泥砂浆嵌缝、木地板铺设不符规范规定等质量问题。（1）寒冷地区木门窗框与墙体的空隙应填充（D）。A．水泥砂浆B.水泥混合砂浆C．防腐材料D.保温材料（2）铝合金外门窗框与砌体墙体固定方法错误的是（B）。A．门窗框上的拉接件与洞口墙体的预埋钢板焊接B．射钉固定C．墙体打孔砸入钢筋与窗框上的拉接件焊接D．金属膨胀螺栓固定（3）涂饰工程施工应控制环境温度，其中水性涂料涂饰工程施工的环境温度应当控制在（C）。A．不应低于-5℃B.不应低于C．5～35℃D.36～（4）木地板施工中，实木地板面层与墙体之间应预留的缝隙为（B）。A．6～8mmB.8～12mmC．12～15mmD.无边缝（5）玻璃砖墙安装时，宜以（B）高为一个施工段，待下部施工段胶结材料达成设计强度后，再进行上部施工。A．1000mmB.C.2023mmD.（6）门窗工程验收时应检查哪些文献记录（ABCE）。A．门窗工程的施工图、设计说明及其他文献B．材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告C．特种门及其附件的生产许可证D．防火等级E．隐蔽工程验收记录案例题某建筑公司承接了一栋综合楼的施工任务。该综合楼工程，地下1层，地上12层。地下为贮藏及设备用房，一、二层为商场，三层以上为办公楼。其中地下室层高为3.60m，一、二层分别为3.60m、4.80m，三层以上部分层高3.60m，结构总高度为48m。该公司拟采用双排钢管脚手架、密目网全封闭。问题(1)单、双排扣件式钢管脚手架搭设高度限值是多少？假如双排钢管脚手架搭设超过限制时，可以采用哪些措施？答:根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2023）规定，扣件式钢管脚手架的搭设高度为：单排脚手架高度限值为20m；双排脚手架高度限值为50m。当需要搭设超过高度限值的脚手架时，可采用如下方式并采用相应的措施：1）在架高20m以下采用双立杆和在架高30m以上采用部分卸载措施；2）架高50m以上采用分段所有卸载措施；3）采用挑、挂、吊形式或附着升降式脚手架等。(2)规范对双排钢管脚手架横向水平杆的间距有何规定？答：规范对双排钢管脚手架横向水平杆间距规定的规定：主节点必须设立一根横向水平，用直角扣件接且严禁拆除；作业层上非主节点处得横向水平杆，宜根据支撑脚手板的需要间距设立，最大间距不应大于纵距1/2。(3)规范对纵向水平杆搭设有何构造规定？答：1）纵向水平杆宜设立在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。2）纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定：纵向水平杆的对接扣件应交错布置；两根向琳娜纵向水平杆的接头不宜设立在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。3）若采用搭接时，搭接长度不应小于1m，应等间距设立3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边沿至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm。(4)规范对剪刀撑搭设有何构造规定？答：规范对剪刀撑搭设构造规定的规定：每道剪刀宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°～60°之间；高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设立一道剪刀撑，并应由底至顶续设立；剪刀撑斜杆等接长宜采用搭接，连接的旋转扣件不得少于3个；剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。案例题某市住宅社区一期工程占地15万㎡，总建筑面积30万㎡，由22幢14～27层住宅及1～2层商业与公共建筑组成。该市某一级建筑施工公司承接了该社区施工任务，委派了一名项目经理负责该工程施工管理。工程开工前，该项目经理组织项目经理部人员编制了施工组织设计，进行了施工总平面图设计，其设计环节如下：引入场外交通道路；布置内部运送道路；布置仓库；布置加工厂和混凝土搅拌站；布置临时房屋；布置临时水电管线网和其他动力设施；绘制正式的施工总平面图。问题：简述施工总平面图的设计应坚持的基本原则。答：施工总平面图的设计应坚持的基本原则如下：在满足规定的前提下布置紧凑，少占地，不挤占交通道路；最大限度地缩短场内运送距离，尽也许避免二次搬运；在满足施工需要的前提下，临时工程的工程量应当最小，以减少临时工程费；临时设施布置应利于生产和生活，减少工人往返时间；充足考虑劳动保护、环境保护、技术安全、防火规定等；请指出上诉施工总平面图设计环节中不妥之处。答：施工总平面图的设计环节有不妥，对的环节如下：引入场外交通道路；布置仓库；布置加工厂和混凝土搅拌站；布置内部运送道路；布置临时房屋；布置临时水电管线网和其他动力设施；绘制正式的施工总平面图。简述现场施工道路的布置规定。答：施工道路的布置规定如下：应满足材料、构件等运送规定，使道路通到各个仓库及堆场，并距离其装卸区越近越好，以便装卸。应满足消防规定，使道路靠近建筑物、木料场等易发生火灾的地方，以便车辆能直接开到消防栓处。消防车道宽度不小于3.5m。为提高车辆的行驶速度和通行能力，应尽量将道路布置成环行路，不能设立环形路，应在路端设立倒车场地。应尽量运用已有道路或永久性道路。根据建筑总平面图上永久性道路位置，先修筑路基，作为临时道路。工程结束后，再修筑路面，这样可节约施工时间和费用。施工道路应避开拟建工程和地下管道地方；否则，这些工程后期施工时，将切断临时道路，给施工带来困难。案例题某一施工单位承建了一住宅社区的建设工程，在编制施工组织设计时，根据不同时间段的施工机具的进场使用编制了施工机械机具用量计划表，见下表，以此表作为临时施工用电的计算依据。问题:根据下表中的内容，计划每月的施工用电需要量，将记录结果填入表中相应的位置。答：每月的施工用电需要量如下表所示：每月的施工用电需要量计划月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月用电量（kw）27.391.4121.4121.4121.4121.4123.569.946.546.546.5案例题某工程双代号网络计划入下图所示：问题：什么事工作的最早也许开始时间和最早也许完毕时间？试在图上计算该网络计划各工作的最早也许开始时间和最早也许完毕时间。答：工作最早也许开始时间：各紧前工作所有完毕后，本工作有也许开始的最早时刻。工作最早也许完毕时间：各紧前工作所有完毕后，本工作有也许完毕的最早时刻。工作的最早也许开始时间和最早也许完毕时间的计算如下图所示：（P132）什么是计算工期和计划工期？答：计算工期：根据时间参数的计算所得的工期。计划工期：根据规定工期和计算机工期所拟定的作为实行目的的工期。什么是工作最迟必须完毕时间和最迟必须开始时间？假如该工程的计划工期等于规定工期为30天，试在图上计算该网络计划各工作的最迟完毕、最迟开始时间、工作总时差、工作自由时差，判断该网络计划的关键线路，并在图上用双线标明。答：工作最迟必须完毕时间：在不影响整个任务按期完毕的前提下，工作必须完毕的最迟时刻。工作最迟必须开始时间：在不影响整个任务按期完毕的前提下，工作必须开始的最迟时刻。假如该工程的计划工期等于规定工期为30d，则该网络计划各工作的最迟完毕、最迟开始时间、工作总时差、工作自由时差以及关键线路如上图所示。案例题某单位承建一工业厂房工程的施工建设任务，根据规定编制了该工程施工进度计划，并按计划组织施工，在施工过程中，业主提出对原设计方案变更，由于工程变更，使施工进度未能按原计划执行。问题：(1）该工程施工进度出现偏差时，施工单位应按如何的环节进行调整？答：施工进度计划调整的环节：分析进度计划检查结果，拟定调整的对象和目的；选择适当的调整方法；编制调整方案；对调整方案进行评价和决策；拟定调整后付诸实行的新施工进度计划。(2)施工进度计划调整的内容有哪些?调整的类型有哪些？答：施工进度计划调整的内容：施工内容、工程量、起止时间、连续时间、工作关系、资源供应等。施工进度计划调整的类型：单纯调整工期、资源有限-工期最短调整、工期固定-资源均衡调整、工期-成本调整。(3)针对该偏差可采用哪些调整方法？答：施工进度计划调整方法如下：改变某些工作之间的逻辑关系；缩短某些工作的连续时间；资源供应的调整；增减施工内容；增减工作量；改变起止时间。案例题某装饰公司承接了某办公楼的地下室工程施工，各项工序的逻辑顺序见表所示。网络计划如图所示。工程于6月15日开工，在实际工程施工中发生了如下事件：事件1：由于材料不到位，致使C工作推迟了2天。事件2：6月21日，整个施工现场停电1天。问题：（1）在不考虑事件1﹑2的情况下，拟定该网络计划的关键线路，是由哪些工作组成。答：该工程网路计划关键线路为：①—②—③—④—⑧；关键线路由A、B、D、E工作组成。(2)在不考虑事件1﹑2的情况下，该工程总工期是多少天？答：在不考虑事件1、2的情况下，该工程总工期22d(3)考虑到事件1﹑2的发生，该工程实际工期是多少天？答：考虑事件1、2的发生，该工程的实际工期为23d。案例题某县建筑公司承接了该县第一中学的一栋教学楼工程的施工任务，该教学楼3层，结构形式为砖混结构，砖的强度等级为MU15，砂浆的强度等级为M5，构造柱为240mm×240mm,混凝土强度等级为C15，钢筋为HPB235级，楼板采用预制空心楼板。问题：(1)该工程砌筑砂浆的质量控制要点有哪些？答：该工程砌筑砂质量控制要点重要是控制配合比、计量、搅拌质量（涉及稠度、保水性等）、试块（涉及制作、数量、养护和试块强度等）等应符合设计和规范规定。(2)该工程的构造柱与砖墙的链接应如何解决？答：构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎、马牙槎应先退后进，预留的拉结筋应位置对的，施工中不得任意弯折。每一马牙槎沿高度方向尺寸不应超过300mm(3)建筑公司根据工程项目编制的质量计划应涉及哪些内容?答：项目质量计划应拟定下列内容：质量目的和规定；质量管理组织和职责；所需的过程、文献和资源的规定；产品所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动及接受准则；拟定关键工序和特殊过程及作业的指导书；必要的记录；所采用的措施；更改和完善质量计划的程序；案例题某工程位于北三环和被二环之间，与2023年3月开始施工。建筑面积28000㎡，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由市建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2023年8月20日下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，忽然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。事故发生后，项目经理部立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，告知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底规定搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架主线没有起到安全防护的作用；王某严重违规作业，擅自使用未经选料的木枋作为脚手板使用。问题：请简要分析导致这起事故的因素。答：导致这起高处坠落事故的因素是：1）王某违规作业，高空临边作业时未系安全带，并且使用未经选料的木枋作为脚手板，木枋受力后断裂，导致事故发生。外架搭设不符合安全规定，与楼层间距超过规范规定，导致人从间隙中坠落。专业工长和安全员安全检查力度不强，虽在施工前做过质量、安全技术交底，但未能及时发现工人违规作业，导致事故发生。管理不到位，平时安全知识教育和学习不够进一步细致，个别员工缺少自我保护和安全意识，因而导致这起死亡事故。应急预案的核心内容重要有哪些》答：应急预案的核心内容重要应涉及：对紧急情况或事故灾害及其后果的辨识、评价。规定应急救援组织及人员的具体职责。规定应急救援行动的指挥与协调。明确应急救援中可使用的设备、设施、物资、资金、人力和其他资源（涉及社会和外部援助资源）等。明确在紧急情况或事故灾害发生时保证生命财产安全、环境安全的具体措施。规定现场恢复程序。其他（如相应培训、演练的具体规定）。三级安全教育是指那些层次的教育？内容分别是什么？答：三级安全教育是指公司、项目经理部和施工班组的安全教育。三级教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业公司职工安全培训教育暂行规定》的规定：公司教育内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和公司的安全规章制度等。项目经理部教育内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及也许存在的不安全因素等。施工班组教育内容是：本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。案例题某12层住宅楼，总建筑面积21800㎡，全现浇钢筋混凝土框架结构，满堂基础，由市建筑院设计，通过公开招标，建设单位与市建筑集团公司一公司签订了施工协议。工程于2023年5月开工。在按照惯例进行的月度安全大检查中，发现该项目搭设的落地式钢管扣件外脚手架存在如下一些问题：脚手架搭设高度超过24cm，但没有搭设方案，并且无审批手续；使用的脚手架钢管材料部分规格不一；搭设脚手架的基础多处出现不平整；个别门窗洞口立杆悬空等等。问题：为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员，你认为应如何解决这个问题？答：1）立即停止使用脚手架。2）迅速补做脚手架设计方案并报请审批，通过后按设计方案搭设，使用前必须进行检查验收，复合规定后方可使用。3）搭设落地式钢管扣件脚手架应采用外径48～51mm，壁厚3～3.5mm的钢管，长度以4～6.5m和2.1～2.3m为宜。钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，扣件应采用经国家批准，有出厂合格证明的玛钢产品；4）架子的基础必须进行平整，夯实，有排水措施，遇有不能夯填的部位必须采用技术措施保证架子基础坚实可靠。并用不小于5cm×20cm×200cm的脚手板通垫。5）有针对性地解决个别立杆悬空问题。安全检查的重要形式有哪几种？答：重要形式一般分为定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安全检查、专业性安全检查和设备设施安全验收检查等几种。安全员应在哪些阶段对脚手架及其地基基础进行检查和验收？答：安全员应在下列阶段对脚手架及其地基基础进行检查和验收，合格后方可使用。基础竣工后及脚手架搭设前。作业层上施加荷载前。每搭设完10～13cm高度后。达成设计高度后。遇有六级及以上大风与大雨后。寒冷地区土层解冻后。停用超过一个月的。脚手架定期检查应涉及哪些重要内容？答：1）杆件的设立和连结，连墙体、支撑、门洞杆件等的构造是否符合规定。2）地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空。3）扣件螺栓是否有松动。4）高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的规定。5）架体的安全防护措施是否符合规定。6）是否有超载使用的现象。案例题某住宅工程以公开招标的形式拟定了中标单位。招标文献规定，以固定总价协议承包。签订施工协议时，施工图设计尚未完毕。中标的建筑公司中标后通过艰苦谈判拟定协议价850万元。该建筑公司认为工程结构简朴并且对施工现场、周边环境非常熟悉，未到现场进行勘察；此外考虑工期不到一年，市场材料价格不会发生太大的变化，所以就接受了固定总价的协议形式。协议条款中规定：乙方业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不承担因此引起的工期延误和费用增长的责任。甲方向乙方提供场地的工程地质和地下重要管线资料，供乙方参考使用。问题：双方选择固定总价协议形式是否妥当？乙方承担哪些重要风险？乙方做法有哪些局限性？答：该工程固定总价协议形式不恰当。由于项目的工程量难以拟定，双方风险较大。采用固定总价协议形式承包，乙方要承担两方面的风险：工程量计算失误的风险和单价计算失误的风险。尽管工程结构形式简朴，但毕竟施工图设计尚未完毕，乙方必须认真地进行现场考察以准确计算工程量。此外固定总价协议乙方承担材料设备涨价的风险，乙方认为工期不到一年不会有太大的价格变化是缺少依据的盲目行为。建设工程协议按照承包工程计价方式分为哪几类？答：建设工程协议按照承包工程计价方式可分为：固定价格协议、可调价格协议和成本加酬金协议。其中固定价格协议又可分为固定总价协议和固定单价协议。协议条款中有哪些不妥之处？答：第二条中“供乙方参考使用”提法不妥，应改为“保证资料(数据)真实、准确”，作为乙方现场施工的依据。案例题某工程业主采用固定单价协议方式招标，与市兴华建筑公司签订了建筑安装工程施工协议。其中有甲、乙两个重要分项工程，清单量分别为甲分项工程2400m3，乙分项工程3500m3。承包商报价中甲分项工程的综合单价为320元／m3，乙分项工程的综合单价为280元／m3，现场管理费率为8﹪，公司管理费率为6﹪，利润率为5﹪。施工协议中约定：若累计实际工程量比计划工程量增长超过10﹪问题：工程施工过程中，对需调整的工程价款如何拟定（不考虑不可抗力事件的影响）？答：按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定：若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特性描述不符的，发、承包双方应按新的项目特性拟定相应工程量清单项目的综合单价。因分部分项工程量清单漏项或非承包人因素的工程变更，导致增长新的工程量清单项目，其相应的综合单价按下列方法拟定：协议中已有合用的综合单价，按协议中已有的综合单价拟定；协议中有类似的综合单价，参照类似的综合单价拟定；协议中没有合用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。因分部分项工程量清单漏项或非承包人因素的工程变更，引起措施醒目发生变化，导致施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。4）因非承包人因素引起的工程量增减，该项目工程量变化在协议约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在协议约定幅度以外的，其综合单价及措施项目费应予以调整。该施工单位报价中的综合费率为多少？答：该施工单位报价中的综合费率为：现场管理费率：1×8％=8％公司管理费率:(1+8％)×6％=6.48％利润率：（1+8％+6.48％）×5％=5.72％综合费率：8％+6.48％+5.72％=20.2％甲分项工程结算工程款为多少？答：甲分项工程实际完毕工程量合计：700+800+700+600=2800m（2800-2500）/2500=12％＞10％甲分项工程实际完毕工程量超过计划完毕量的10％，所以，根据施工协议规定，应调整甲分项超过部分工程综合单价。甲分项工程需调整单价的工程量为：2800-2500×（1+10％）=50m甲分项工程超过部分工程综合单价调整系数为1/（1.06×1.05）=0.898甲分项工程实际结算工程款为：2500×(1+10％)×320+50×320×0.898=880000+14368=894368元乙分项工程结算工程款为多少？答：乙分项工程实际完毕工程量合计：850+750+700+700=3000m（3500-3000）/3500=14.3％＞10％乙分项工程实际完毕工程量小于计划完毕量的90％，所以，根据施工协议规定，应调整乙分项综合单价。则乙分项工程结算工程款为：3000×280×1.1=924000元案例题某高校拟建造一栋住宅楼，采用招投标方式选中德明建筑公司为施工单位。双方签订的施工协议协议条款摘要如下：1工程概况1.1工程名称：某高校职工住宅楼工程内容：砖混结构住宅楼，建筑面积4570㎡工程范围：某建筑设计院设计的施工图纸所涉及的土建、装饰、水电工程1．4协议价款：协议总价为365.5万元，按每平米建筑面积800元包干1.5协议价款风险范围：当工程变更、材料价格涨落等因素导致工程造价增减幅度不超过协议总价的15﹪时，协议总价不予调整19工程价款调整19.1调整条件：建筑面积增减变化19.2调整方式：按实际竣工建筑面积和每平米建筑面积800元包干调整在上诉施工协议协议条款签订后，双方又接着签订了补充施工协议协议条款。摘要如下：补1.木门窗均用水曲柳包门窗套补2.铝合金窗90型系列改用60型系列某铝合金厂家产品补3.挑阳台均采用60型系列某铝合金厂家产品封闭问题：上诉协议属于哪种计价方式协议类型？该协议签订的条款是否妥当？答：从双方签订的协议条款来看，该工程的施工协议既可以属于固定价格协议，又可以调价格协议。该协议签订的条款不妥当，由于协议价款的风险范围（条款1.5）与工程价款调整条款（条款19.1、19.2）自相矛盾，建筑面积的增减也是属于工程变更的一种，前后说法矛盾，故条款签订不妥当。假如执行上诉协议会发生哪些工程协议纠纷？应当如何解决？答：1）当实际竣工建筑面积与原设计建筑面积不同的时候应否调整协议价款？2）补充施工协议协议条款中的工程价款是否涉及在协议总价中？还是另行计取？3）假如补充施工协议协议条款中的工程价款不涉及在协议总价中，应当如何调整增长门窗套，60型系列某铝合金厂家产品封闭阳台等项目的工程价款？4）60型系列铝合金窗与90型系列铝合金窗的价差如何调整？5）挑阳台封闭必然增长建筑面积，因此会必然增长协议价款。此价款与铝合金门窗封闭挑阳台的价款如何解决？按照上述有也许出现的工程协议纠纷，解决办法如下：双方将协议价款修改成可调价格协议；就也许发生的工程协议纠纷和谐协商，明确补充施工协议协议条款的1、2、3项工程内容与施工协议协议条款之间的关系以及价款调整的方式。案例题业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工协议，协议中规定，在施工过程中，如因业主因素导致窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50﹪结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理协议，协议中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划实行过程中，发生以下事件，使得一些工作暂时停工（同一工作由不同因素引起的停工时间都不在同一时间）。因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。因业重规定设计变更，使F延误3天。因公网停电，使F延误1天，I延误1天。上诉事件发生后，施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列规定：工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计规定工期顺延17天。经济损失索赔机械设备窝工费E工序吊车（3+2）台班*240元/台班=1200元F工序搅拌机（3+1）台班*70元/台班=280元G工序小型机械（3+2）台班*55元/台班=220元H工序搅拌机3台班*70元/台班=210元合计：机械设备窝工费1910元人工窝工费E工序5天*30人*28元/工日=4200元F工序4天*35人*28元/工日=3920元G工序4天*15人*28元/工日=1680元H工序3天*35人*28元/工日=2940元I工序1天*20人*28元/工日=560元合计:人工窝工费13300元（3）间接费增长（1910+13300）*16%=2433.6元（4）利润损失（1910+13300+2433.6）*5%=882.18总计经济损失索赔额1910+13300+2433.6+882.18=18525.78问题：（1）施工单位索赔申请书提出