2010年度全国一级建造师执业资格考试题及答案

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业2010年度全国执业资格考试试卷专业工程管理与实务（建筑工程专业）一、单项选择题1．在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。

A．伸缩缝

B．沉降缝

C．防震缝

D．温度缝

【答案】B5．关于建筑物体形系数和耗热量笔直的关系，正确的是（）。

A．体形系数越大，耗热量比值越大

B．体形系数越大，耗热量比值越小

C．体形系数越小，耗热量比值越大

D．耗热量比值与体形系数无关

【答案】A6．在混凝土工程中，配置有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。

A．火山灰水泥

B．矿渣水泥

C．粉煤灰水泥

D．硅酸盐水泥

【答案】A7．节水型卫生座便器的用水量最小应不大于（）L。

A．3

B．5

C．6

D．8

【答案】C8．当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。

A．过氯乙烯

B．苯-丙乳胶漆

C．乙-丙乳胶漆

D．丙烯酸酯

【答案】D9．防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。

A．拉伸

B．大气稳定

C．温度稳定

D．柔韧

【答案】B10．根据《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95），纸面石膏板属于（）建筑材料。

A．不燃性

B．难燃性

C．可燃性

D．易燃性

【答案】B11．建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。

A．基础底板上

B．地下室外墙上

C．首层外墙上

D．基坑边坡上

【答案】A12．关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。

A．锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式

B．设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm

C．采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成

D．采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护

【答案】D13．结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。

A．全面分层

B．分段分层

C．斜面分层

D．截面分层

【答案】B14．关于加气混凝土砌块工程施工，正确的是（）。

A．砌筑时必须设置皮数杆，拉水准线

B．上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝设置500mm长2φ6拉结筋

C．水平灰缝的宽度宜为20mm，竖向灰缝宽度宜为15mm

D．砌块墙的T字交接处应使用纵墙砌块隔皮露墙面，并坐中于横墙砌块

【答案】A15．建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层（）mm，应记录一次锤击数。

A．200

B．250

C．300

D．350

【答案】C16．建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达（）h。

A．0.5-1.0

B．0.5-1.5

C．0.5-2.0

D．1.5-3.0

【答案】C17．关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是（）。

A．当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装

B．抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接

C．在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施

D．在设备管线安装部位安装加强龙骨

【答案】D18．当设计无要求时，关于无粘结预应力筋张拉施工的做法，正确的是（）。

A．先张拉楼面梁

B．梁中的无粘结筋可按顺序张拉

C．板中的无粘结筋可按顺序张拉

D．当曲线无粘结预应力筋长度超过70mm时宜采用两端张拉

【答案】C19．吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合（）的规定。

A．确保企口的相互咬接及图案花纹吻合

B．玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接

C．装饰吸声板严禁采用搁置法安装

D．饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口

【答案】A20．《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用（）连接。

A．铆接

B．螺栓

C．双面焊

D．单面焊

【答案】B多选题：

21．关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有（）。

A．柱的震害轻于梁

B．柱顶震害轻于柱底

C．角柱的震害重于内柱

D．短柱的震害重于一般柱

E．填充墙处是震害发生的严重部位之一

【答案】CDE22．关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是（）。

A．若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性

B．当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度

C．若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥

D．混凝土的耐久性得到显著改善

E．混凝土的安全性得到显著提高

【答案】ABCD23．沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在（）等缺点。

A．拉伸强度和延伸率低

B．温度稳定性较差

C．低温易流淌

D．高温易脆裂

E．耐老化性较差

【答案】ABE24．工程造价等于不含税工程造价加上（）。

A．增值税

B．营业税

C．城市维护建设税

D．教育费附加

E．利润

【答案】BCD28．造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有（）。

A．基坑（槽）开挖坡度不够

B．土方施工机械配置不合理

C．未采取有效的降排水措施

D．边坡顶部堆截过大

E．开挖次序、方法不当

【答案】ACDE29．关于一般脚手架拆除作业的安全技术措施，正确的有（）。

A．按与搭设相同的顺序上下同时进行

B．先拆除上部杆件，最后松开连墙件

C．分段拆除架体高差达3步

D．及时取出、放下已松开连接的杆件

E．遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业

【答案】BDE30．施工现场平面管理的依据应包括（）对施工现场的管理要求。

A．政府主管部门

B．建设单位

C．上级公司

D．施工平面图

E．行业协会

【答案】ABCD【背景】某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位激昂预应力管桩工程分包费了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示（时间单位：月），该计划通过了的身材和确认。图1-1施工总进度计划网络图合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝，在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示（事件单位：月）。图1-2H工作异节奏流水施工横道图问题：1．施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求？为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制那条施工线路？2、事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当？分别说明理由。3．事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元？说明理由。4．事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月？工期可缩短多少个月？按照图1-2格式会指出调整后H工作的施工横道图。1．计算工期为39个月，满足合同工期要求。应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。2．（1）监理工程师①对于专项方案拒绝审批，监理工程师做法妥当，因为专项施工方案报应应由施工总承包单位向监理工程师报审。②对于管桩封底事件，监理工程师下达停工令的做法妥当，因为专业分包单位没有按设计图纸要求施工。（2）施工总承包单位的做法不妥，因为监理单位（工程师）不直接与专业分包单位发生监理工作关系，仅与施工总承包单位有监理工作关系。3．金额为0，因为G工作有2个月的总时差，不需要赶工（或不影响总工期）。4．流水步距=[2，1，2]=1个月工期可缩短=11-7=4个月。H工作成倍节拍流水施工横道图如下图所示。H工作成倍节拍流水施工横道图【背景】某办公楼工程，建筑面积35000㎡，地下二层，地上十五层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质粘土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.8m。施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将塔吊安装调试完成；结构施工至地上八层时安装双笼外用电梯；模板拆至五层时安装悬挑卸料平台；考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架；核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：施工单位更具工作的总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全转向施工方案。事件二：地下一层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一个孔洞（大小为0.30m×0.50m），监理工程师要求修补。事件三：装修期间，在地上十层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊。结果引燃了正下方九层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。索性正在进行幕墙作业的施工人员救活及时，无人员伤亡。事件四：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。问题：1．工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案（至少列出四项）？2．事件二中，按步骤说明孔洞修补的做法。3．指出事件三中的不妥之处。4．事件四中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录？1．陆续上报的安全专项方案有：悬挑式外脚手架安全施工方案；供水管线防护卸安全施工方案；料平台安装和拆除安全施工方案；塔吊安装拆除安全施工方案；外用电梯安装拆除安全施工方案；大钢模板施工安全施工方案；2．凿掉孔洞周边不密实混凝土，露出坚硬石子；用水清洗干净；模板（模架）安装；其中一侧做成漏斗形状，以便浇筑混凝土；项目经理部自检后，报监理工程师检查验收；浇注比原墙体混凝土高一强度等级的微膨胀混凝土；拆模、养护；凿掉多余混凝土，使孔洞处表面和墙体平齐；项目经理部自检后，报监理工程师检查验收。3．不妥之处有：管道工随意使用电焊工的工具（管道工没有焊工操作上岗证）。焊接看火人不在现场（动火作业无人监护）。工序安排不合理（两工序应错位施工；动火作业防护不严）。保温材料防火等级不合格（幕墙保温材料应阻燃）。水平洞口为采取防护措施或防护措施不当。4．还需做隐蔽记录的部位有：预埋件（或后置埋件）。构件间的连接节点（转接件设置情况）。幕墙的防雷装置（措施）。幕墙四周、内表面与主体结构之间的封堵。单元式幕墙间的节点封口处理情况。【背景】沿海地区某高层办公楼，建筑面积㎡，地下三层，地上二十六层，现浇钢筋混凝土结构，基坑开挖深度16.30m。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：施工总承包单位将地下连续墙工程分包费某具有相应资质的专业公司，为报建设单位审批；以合同约定将装饰装修工程分别分包给具有相应资质的三家装饰装修公司。上述分包合同均有施工总承包单位与分包单位签订，且均在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。事件二：施工总承包单位将深基坑支护设计委托给专业设计单位，专业设计单位更具地质勘察报告选择了地下连续墙加内支撑支护结构形式。施工总承包单位变质了劳动力计划。该方案经专家论证，补充了有关内容后，按程序通过了审批。事件三中：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在吸纳广场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。事件四：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前变质了，明确了板材组装顺序和节点处处理措施。问题1．指出事件一中的不妥之处，分别说明理由。2．除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些？本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容。3．事件三中，施工现场还应在那些位置设置安全警示标志（至少列出五项）？4．事件四中，板材组装应按什么顺序进行？板材安装节点应如何处理？1．（1）未将地下连续墙工程分包单位报建设单位审批不妥。除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位（或监理工程师）认可。（2）约定内容不妥。施工总承包单位应付总责，施工总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。2．（1）周边环境、周边地下管线资料、开挖深度、施工图纸或设计文件、施工设备、施工季节。（2）计算书及相关图纸。安全技术保证措施。施工现场临时用电方案（或内支撑施工措施；或质量技术保证措施；或应急预案）3．施工起重机械、临时用电设施、脚手架、楼梯口、电梯口、出入通道口、孔洞口、有害气体和液体存放处。4．（1）当有门洞时应从门洞处向两侧依次进行。当无门洞时，应从一端向另一端顺序安装。（2）接缝处理：隔墙与顶棚、其他墙体交界处采取防开裂措施。防腐处理：接触混凝土的龙骨应做防腐处理。踢脚处理：饰面板与地面留有20-30mm缝隙。【背景】某商业用房工程，建筑面积15000㎡，地下一层，地上四层。施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了工程施工合同。合同约定：工程工期字2009年2月1日至2009年12月31日；工程承包范围为图纸所示的全部土建安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。事件三：截止到2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定该支付剩余款行啊，欠款总额为1670万元（含上述利息及建设单位违约金），随后施工单位依法形式了工程款优先受偿权。事件五：工程竣工后，项目经理部按“制造成本法”合算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元（其中施工单位总部企业管理费为220.40万元）。问题：1．事件一中，施工单位的索赔是否成立？分别说明理由。2．事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作？3．事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理？说明理由。4．事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款？行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的？5．按“制造成本法”列式计算项目施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。1．（1）工期索赔成立。因不可抗力造成的工期顺延，应由建设单位承担。（2）围墙损失索赔不成立。因不可抗力造成的损失由各自双方承担。（3）填充墙损失索赔不成立。因不可抗力造成工程本身的损害由建设单位承担。2．还应检查材料品种、型号、数量、见证取样送检。3．不合理。按建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工费用不得低于该项费用总额的50%.本工程合同工期在一年之内，应预付金额为120×50%=60万元＞实际预付的50万元。4．可获得金额=1670-70-90=1510.00（万元）。起止时间是合同约定竣工之日或实际竣工之日起6个月内。5．直接成本：4309.2+440.80=4750（万元）间接成本：11.02+332.17-220.40=122.79（万元）项目施工总成本：4750+122.79=4872.79（万元）【背景】某办公楼工程，建筑面积㎡，地下二层，地上三十层，建筑物总高度136.6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8.4m。施工单位项目经理根据《建设工程性阿姆管理规范》（GB/T50326-2006）主持编制了项目管理实施规划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等十六项内容。风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划。该计划中明确项目经理部与内部作业层之家依据《项目管理目标责任书》进行沟通和协调：外部沟通可采用电话、传真、协商会等方式进行；当出现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3-6点之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理拍安全员接待了来访人员。之后，项目经理部行啊政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司记性了噪声检测。项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展了各项工作。问题1．项目管理实施规划还应包括哪些内容（至少列出三项）？2．评估基坑土方开挖施工的风险等级，风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。3．指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通个还有哪些常见方式？4．根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），结构施工阶段周建和夜间的场界噪声限值分别为多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。5．项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？1．总体工作计划、进度计划、质量计划、职业健康安全与环境管理计划、成本计划，资源需求计划、信息管理计划。2．风险等级IV级。配合安全管理体系和项目管理体系。委派技术管理部门主管风险管理工作不妥。应委托安全管理部门主管风险管理工作。3．（1）指派技术负责人组织编制项目沟通计划不妥；应由吸纳灌木经理自己完成。（2）项目经理部与内部作业层沟通依据《项目管理目标责任书》不妥。应依据《劳动分包合同》和《项目管理实施计划》。（3）交底会、例会、联合检查、项目进展报告、宣传媒体、协调会。4．（1）建筑施工场界噪声限值：昼间：70dB，夜间55dB.（2）①需办理夜间施工许可证。②应将施工内容提前公告附近社区居民，并做好解释工作。③必须在工程开工十五日之前项工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申请登记。④项目经理部应设来访接待室。专人负责扰民接待。⑤焊接作业应采取邮箱的管线遮挡措施。⑥应采取有效的降低噪声措施。5．竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、管理考核评价。2010年《》真题及答案一、单项选择题1、

建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。

A．项目策划和项目组织

B．项目控制和项目协调

C．项目组织和项目控制

D．项目策划和项目控制

【答案】D2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。

A．管理目标分工

B．管理职能分工

C．管理责任分工

D．管理权限分工

【答案】B3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。

A．确定项目管理的各项工作流程

B．分析项目管理合同结构模式

C．明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务

D．分析组织管理方面存在的问题

【答案】C4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。

A．管理工作流程

B．物质流程

C．信息处理工作流程

D．设计工作流程

【答案】A5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。

A．组织结构图

B．任务分工表

C．工作流程图

D．工作一览表

【答案】C6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。

A．管理职能分工表

B．工作任务分工表

C．项目结构图

D．组织结构图

【答案】C7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。

A．项目建设的总目标

B．如何实现项目的目标

C．项目建设的指导思想

D．如何组织项目的建设

【答案】D8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。

A．业主

B．分包单位

C．施工总承包管理单位

D．施工总承包单位

【答案】C9、对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。

A．论证进度目标实现的经济性

B．确定调整进度目标的方法

C．制定进度控制措施

D．论证进度目标是否合理

【答案】D10、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。

A．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走

B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

C．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

【答案】A11、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。

A．作业性

B．实施性

C．竞争性

D．指导性

【答案】C12、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3，计划单价是12元∕立方米；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元∕立方米。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。

A．-0.6万元；0.83

B．-0.48万元；0.83

C．0.6万元；0.80

D．0.48万元；0.80

【答案】B13、施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是（）。

A．②→④→①→③→⑤

B．④→②→①→③→⑤

C．④→②→③→①→⑤

D．②→③→④→①→⑤

【答案】BC．设计单位

D．房地产公司

【答案】A18、安全事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性意见的部门是（）。

A．企业技术研发部门

B．企业上级主管部门

C．安全生产监督部门

D．劳动行政主管部门

【答案】D19、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。

A．重新分解落实成本目标

B．修订企业定额

C．寻找降低成本的途径

D．对项目成本进行再分解

【答案】C20、对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的（）。

A．施工单位

B．设计单位

C．业主

D．主管部门

【答案】C21、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。

A．材料价格上涨

B．工程暂停

C．工期延期

D．工程变更

【答案】D22、某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为（）万元。

A．600

B．591

C．525

D．585

【答案】B23、建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（）。

A．组织内部职能分工

B．设计与施工单位间的责任划分

C．质量控制协调制度

D．质量管理的资源配置。

【答案】A24.政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。

A．对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书。

B．对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督。

C．对影响结构安全的工程实体质量进行检测

D．对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测

【答案】B25.关于检测工程质量政府监督的说法，正确的是（）。

A．建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督。

B．查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的任务。

C．涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点。

D．建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段。

【答案】C26.建设工程项目环境管理的目的是通过包含生态环境，使（）。

A．环境能够服务于人类经济社会的发展。

B．工程项目施工场界内的污染得到有效防治。

C．环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏。

D．社会经济的发展与人类生存环境相协调。

【答案】D27.施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。

A．设计及施工

B．现场安全

C．施工质量

D．施工工艺

【答案】A28.下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（）。

A．订立承包合同

B．发布招标公告

C．提交投标文件

D．发出中标通知书

【答案】C29.在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。

A．持续改进

B．管理评审

C．内部审核

D．系统评审。

【答案】C30.施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。

A．项目经理

B．项目技术负责人

C．专职安全员

D．企业安全生产部门

【答案】A31.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文），工程排污费属于建筑安装工程费中的（）。

A．措施费

B．企业管理费

C．直接工程费

D．规费

【答案】D32.项目人力资源管理的目的是（）。

A．调动项目参与人的积极性

B．建立广泛的人际关系

C．对项目参与人员进行绩效考核

D．招聘或解聘员工

【答案】A33.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（）决定。

A．项目业主

B．建筑业企业

C．项目监理单位

D．建设行政主管部门

【答案】B34.建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。

A．办理项目规划许可证

B．编制项目可行性研究报告

C．负责项目的征地拆迁

D．进行并负责工程设计

【答案】D35.按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）。

A．选择合格的产品供应或服务单位

B进行采购策划，编制采购计划

C．明确采购的要求，采购分工和责任

D．拟定物资采购合同

【答案】C36.某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（）天。

A．5；4

B．5；5

C．4；4

D．11；7

【答案】A37、预付款担保的主要作用是（）。

A．保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

B．促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益

C．保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失

D．确保工程费用及时支付到位

【答案】A38、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。

A．工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

B．全部工程量和通货膨胀的风险

C．全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

D．通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

【答案】B39、在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（）。

A．对环境保护和安全设施的设计提出建议

B．办理有关安全和环境保护的各种审批手续

C．对生产安全事故的防范提出指导意见

D．将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

【答案】B40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。

A．发包人与承包人另行约定分担或分享

B．发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享

C．承包人承担或享有

D．发包人承担或享有

【答案】A41、当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（）的工作，压缩其作业持续时间。

A．资源强度小且持续时间短

B．资源强度小或费用低

C．资源强度大或持续时间短

D．资源强度大且费用高

【答案】B42、关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是（）。

A．项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标

B．项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构

C．项目质量控制系统时一次性的质量工作系统

D．项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理

【答案】C43、在工程监理过程中，监理人如发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）。

A．承包人调换有关人员

B．终止承包人合同

C．业主撤换有关人员

D．暂停施工

【答案】A44、施工方应视项目特点和进度控制的需要，编制（）。

A．主要设备采购工作计划

B．设计进度计划

C．施工进度计划

D．项目动用前准备工作计划

【答案】C45、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。

A．学习合同的主要内容和合同分析结果

B．参与起草合同条款

C．参与合同谈判和合同签订

D．研究分析合同条款中的不妥之处

【答案】A

C．选用有利的设计和施工技术

D．建立进度控制的会议制度

【答案】A50、某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。

A．56.35

B．57

C．56.75

D．56

【答案】C51.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。

A．承包人与分包人签订的分包合同

B．承包人安全交底会议纪要

C．承包人技术交底纪要

D．合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议

【答案】D52、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。

A．合同管理信息

B．前期技术信息

C．工作量控制信息

D．编码信息

【答案】D53、下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。

A．重视计算机软件的应用

B．编制进度控制工作流程

C．实行班组内部承包制

D．用大模板代替小钢模

【答案】D54、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理实施规划应包括（）。

A．职业健康安全和环境管理计划

B．项目采购与资源管理规划

C．项目招标和发包工作程序

D．项目管理目标规划

【答案】A55、建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及机构安全和功能的重要分部分项工程应进行（）。

A．外观检查

B．见证取样检测

C．剥露检验

D．抽样检测

【答案】D56、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。

A．反馈机制

B．动力机制

C．持续改进机制

D．约束机制

【答案】B57、某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。

A．追究社会责任

B．吊销其建造师资格证书

C．追究经济责任

D．追究法律责任

【答案】C58、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的（）阶段完成质量需求的识别。

A．决策

B．施工

C．竣工验收

D．设计

【答案】A59、建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是（）。

A．确保施工活动的正常进行

B．确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准

C．确保工程施工质量不出现质量缺陷

D．确保施工质量达到优良标准

【答案】B60、运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是（）。

A．分析并确定影响投资控制的因素

B．分析投资构成，确定投资控制的重点

C．收集经验数据，为投资控制提供参考值

D．进行投资目标分解，确定投资控制的计划值

【答案】D61、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，若合同中没有适用或类似的综合单价，则其相应综合单价应由（）提出，经确认后作为结算的依据。

A．设计人

B．发包人

C．监理人

D．承包人

【答案】D62、项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。

A．规范规定

B．质量监督机构提出

C．业主要求

D．参建方各自确定

【答案】C63、施工成本控制的基本步骤为（）。

A．比较→分析→预测→纠偏→检查

B．比较→纠偏→分析→预测→检查

C．比较→预测→分析→检查→纠偏

D．比较→检查→预测→纠偏→分析

【答案】A64、施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。

A．投标截止

B．发出中标通知书

C．施工承包合同签订

D．工程开工

【答案】D65、在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（）。

A．适中，符合要求

B．偏大，不经济

C．偏小，需要整改

D．处于临界状态，应采取措施

【答案】B66、业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。

A．业主

B．监理人

C．中标人

D．招标人

【答案】C67、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。

A．分析和论证进度目标实现的可能性

B．制定项目进度控制的措施

C．编制施工总进度规划

D．对项目实施进行总体部署

【答案】A68、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主次原因。这种工程质量统计方法是（）。

A．直方图法

B．因果分析图法

C．排列图法

D．控制图法

【答案】B69、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审查。

A．业主方

B．因果分析图法

C．排列图法

D．控制图法

【答案】B70、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。

A．总时差

B．自由时差

C．相干时差

D．工作时间

【答案】B二．多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项，错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分）71.下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有（）。

A．应用价值工程方法

B．审核设计预算

C．编制资源需求计划

D．明确资金供应条件

E．落实经济激励措施

【答案】CDE72.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。

A．各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴

B．管理措施主要涉及管理的思想，方法和承发包模式

C．风险管理属于进度控制管理措施的范畴

D．在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析

E．应用信息技术属于速度控制管理措施的范畴

【答案】ABCE73.根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有（）。

A．物体打击

B．触电

C．机械伤害

D．火药爆炸

E．辐射伤害

【答案】ABCD74.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。

A．建筑登高架设作业

B．钢筋焊接作业

C．建筑外墙抹灰作业

D．卫生洁具安装作业

E．起重机械操作作业

【答案】ABE75.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），下列工作内容中，属于承包人义务的有（）。

A．办理施工现场爆破作业申请

B．办理夜间施工许可证

C．支付施工现场邻近的古树保护费用

D．照管未交工工程

E．办理施工许可证

【答案】BD76.建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（）。

A．施工方的质量目标

B．工程建设的安全管理目标

C．项目的总投资目标

D．工程总承包方的成本目标

E．工程总承包的进度目标

【答案】BCDE77.关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（）。

A．以产品为相关焦点

B．将相关资源和活动作为过程进行管理

C．领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向

D．全员参与

E．以事实为依据作出决策

【答案】BCDE78.投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件，投标人应特别注意其中的（）等内容。

A．招标工程的范围

B．投标人的责权利

C．投标文件的组成

D．施工技术说明

E．重要时间安排

【答案】ACE79.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有（）。

A．主控项目经抽样检验合格

B．具有总的现场验收证明

C．一般项目经抽样检验合格

D．具有完整的施工操作依据

E．具有完全的质量检查记录

【答案】ACDE80.建设工程施工质量的事后控制是指（）。

A．质量活动的检查和监控

B．质量活动结果的评价和认定

C．质量活动的行为约束

D．质量偏差的纠正

E．已完施工的成品保护

【答案】BDE81.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50236-2006），项目经理的权限包括（）。

A．参与选择物资供应单位

B．主持项目经理部工作

C．制定内部计酬办法

D．签订承包合同

E．自主选择分包单位

【答案】ABC82.工程项目成本管理的基础工作包括（）。

A．建立成本管理责任体系

B．建立企业内部施工定额

C．及时进行成本核算

D．编制项目成本计划

E．科学设计成本核算账册

【答案】ABE83.在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有（）。

A．审查

B．签署单位工程质量评定表

C．审查施工单位申报的月度和季度计量表

D．参与设计交底

E．对施工单位的检测仪器设备，度量衡进行定期检验和不定期抽验。

【答案】BCE84.下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有（）。

A．环境方针

B．环境因素

C．运行控制

D．内部核审

E．信息交流

【答案】ABCD85.质量手册是规定建筑企业建立质量管理体系的文件，其内容包括（）。

A．企业的质量方针和目标

B．质量手册的发行数量

C．体系基本控制程序

D．质量手册的评审、修改和控制的管理办法

E．管理标准和规章制度

【答案】ACD86.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（）。

A．索赔证据

B．索赔事件总述

C．索赔合理性论述

D．索赔要求计算书

E．索赔意向通知

【答案】ABCD87.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（）。

A．效率高

B．周期短

C．约束力强

D．费用少

E．保密性好

【答案】ABDE88.建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程（）。

A．同时设计

B．同时验收

C．同时施工

D．同时申报

E．同时投产使用

【答案】ACE89.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（）等。

A．建设行政主管部门

B．设备安装单位

C．幕墙设计单位

D．幕墙玻璃供应商

E．建设单位

【答案】ACE90.承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（）。

A．分析合同漏洞，解释有争议的内存

B．分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况

C．分析合同文件组成及机构，有利于合同查阅

D．分析合同风险，制定风险对策

E．分解和落实合同任务，便于实施和检查

【答案】ADE91.根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005），在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（）。

A．办理管理权移交

B．办理项目资料归档

C．进行竣工决算

D．对项目人员进行考核评价

E．解散项目部

【答案】BDE92.当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求，在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。

A．有多项紧前工作的工作

B．缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

C．有充足备用资源的工作

D．缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作

E．单位时间消耗资源量大的工作

【答案】BCD93.关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。

A．编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划

B．编制施工成本计划的关键是确立目标成本

C．按进度编制的施工成本计划可以用“时间-成本累积曲线”来表示

D．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

E．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金

【答案】ABC94.关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。

A．关键线路上相邻工作的时间间隔为零

B．关键工作的总时差一定为零

C．关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间

D．关键线路上各工作持续时间之和最长

E．关键线路可能有多条

【答案】ADE95.工程项目施工成本分析的基本方法有（）。

A．统计核算法

B．比较法

C．因素分析法

D．差额计算法

E．比率法

【答案】BCDE96.运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有（）。

A．调整投资控制的方法和手段

B．应用价值工程的方法

C．制定节约投资的奖励措施

D．优化施工方法

E．调整施工进度计划

【答案】ABCD97、下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。

A．投标担保

B．履约担保

C．预付款担保

D．工程保修担保

E．支付担保

【答案】ABCD98、下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有（）。

A．社会因素

B．人的因素

C．技术因素

D．管理因素

E．环境因素

【答案】BCDE99、工程项目施工成本控制的依据有（）。

A．施工组织设计

B．工程造价

C．工程承包合同

D．进度报告

E．工程变更

【答案】ACDE100、单位工程施工组织设计的内容包括（）。

A．工程概况及施工特点

B．施工方案

C．作业区施工平面布置设计

D．施工总进度计划

E．单位工程施工准备工作计划

【答案】ABE2010年度全国执业资格考试试卷《》1．根据《注册建筑师管理规定》，负责核发《中华人民共和国证书》的机构是（）。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会

D．国务院发展和改革委员会

答案：B2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。

A．1

B．2

C．4

D．20

答案：B3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A．国务院建设主管部门

B．．省、自治区、直辖市人民政府

C．建设行业协会

D．人事部或其授权机构

答案：A4．民事法律关系的内容是指（）。

A．民事权利和民事义务

B．民事权利和民事责任

C．民事规范和民事责任

D．民事义务和民事责任

答案：A5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）

A．委托代理人

B．法定代理人

C．指定代理人

D．职务代理人

答案：AC．和解协议具有强制执行的效力

D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

答案：C10根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）

A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

B．招标人从几名中标人中确定中标人

C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

D．招标人预先内定中标人

答案：B11．下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）

A．总分包之间的合同纠纷

B．继承纠纷

C．劳动合同纠纷

D．对罚款不服发生的纠纷

答案：A12些列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）

A．安全生产许可证条例

B．建筑企业资质管理规定

C．安全生产法

D．工程建设项目施工招标办法

答案：A13．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A．10

B．7

C．3

D．15

答案：D14．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）

A．分包单位只对总承包单位负责

B．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

C．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

答案：B15．据《税税收征收管理法》，税务登记内容发生变化，纳税人应当自办理工商变更登记之日（）日内，向税务机关申报办理变更税务登记。

A．30

B．45

C．15

D．60

答案：A16．据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）

A．国务院负责安全生产监督管理的部门

B．国务院铁路、交通、水利等有关部门

C．国务院

D．国务院建设行政主管部门

答案：A17．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日

A．合同备案

B．中标通知发出

C．评标委员提交评标报告

D．发包人确定中标人

答案：B18．根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）

A．施工合同中约定采用推荐性标准

B．工程施工图纸

C．法律法规

D．监理合同

答案：D19．关于法院采取诉讼财产保全与拆前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）

A．申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保

B．申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保

C．申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保

D．申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保

答案：D20．2008年4月1日，家公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。

A．2010年1月1

B．2011年1月1

C．2009年4月1

D．2010年4月1

答案：A21．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，赶工奖罚协议（）合同。

A．可变更可撤销

B．附期限

C．附条件

D．显失公平

答案：C22．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A．质押权

B．抵消权

C．抵押权

D．留置权

答案：D23．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息，对施工单位的请求人民法院的做法是（）

A．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

B．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支付

D．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息，应予支持

答案：A24．工程监理单位在实施建立过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）

A．暂停施工，并及时报告建设单位

B．暂停施工，并及时报告有关主管部门

C．整改，并及时报告建设单位

D．整改，并及时报告有关主管部门

答案：A25．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）

A．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

B．禁止在具有火灾、爆炸危险地场所使用明火

C．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地消防机构批准

D．禁止携带火种进入生产、储存一眼易爆危险物品的场所

答案：C26．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。

A．中标日期

B．投标文件截止日

C．投标有效期

D．招标文件发出日

答案：C27．施工单位招聘临时工得最低年龄为（）岁

A．20

B．16

C．18

D．14

答案：B28．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行而消灭，提取物扣除提存费用后归国家所有。

A．3

B．4

C．5

D．2

答案：C29．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。

A．分包单位

B．建设单位

C．总承包单位和分包单位按一定比例共同

D．总承包单位

答案：D30．下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）

A．补充保险

B．劳动条件

C．福利待遇

D．试用期

答案：B31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

A．法院审理行政诉讼案件不适用调解

B．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

C．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

D．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

答案：A32．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（）为准进行质量验收。

A．施工图纸

B．施工合同

C．技术规范

D．监理通知

答案：A33．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括（）建筑。

A．医疗

B．厂房

C．教育

D．住宅

答案：B34．关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A．证人有义务出庭作证

B．证人在庭审时应当旁听

C．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

D．证人只提交书面证词无需出庭作证

答案：A35．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成不成协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照（）的市场价格履行。

A．履行义务一方所在地

B．材料所在地

C．合同签订地

D．订立合同同时履行地

答案：D36．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）

A．保险人

B．受益人

C．被保险人

D．投保人

答案：D37．仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。

A．政府主管部门

B．人民法院

C．仲裁委员会

D．公安机关

答案：B38．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。

A．资质等级较高的

B．承担主要任务的

C．资质等级较低的

D．联合体牵头

答案：C39．家公司欠某供应商500万元贷款，先家公司分立为乙丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。

A．应当由甲公司承担全部债务

B．乙公司与丙公司均不承担清偿债务

C．应当由乙丙公司承担连带债务

D．应当由乙公司承担全部债务

答案：CC．施工行为地

D．被告住所地

答案：C44．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修，之后应向（）主张维修费用。

A．建设单位

B．设计单位

C．物业管理单位

D．大楼使用者

答案：A45．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A．投标保证金不得采用银行保函形式

B．投标保证金最高不得超过50万

C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

答案：D46．根据《合同法》关于代位权行使的说法，正确的是（）。

A．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权

B．代位权是债权人行使的抗辩权

C．债权人自己负担行使代位权的必要费用

D．债权人可选择以自己名义或债务人的名义起诉次债务人

答案：A47．停建、缓建建设工程的档案，暂由（）保管。

A．施工单位

B．建设单位

C．城建档案馆

D．当地质监部门

答案：B48．某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）、

A．可以认定投标文件有效

B．征得评标文员会同意后可以认定投标文件有效

C．应当认定投标文件无效

D．征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效

答案：C49．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A．16

B．12

C．10

D．4

答案：B50．施工单位向电梯生产公司订购两部A．型电梯，丙要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

A．要约邀请

B．承诺

C．新要约

D．部分承诺

答案：C51．按照《城市维护建设税暂行条例》施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A．利息税

B．企业所得税

C．营业税

D．个人所得税

答案：C52．施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。

A．安全管理部门责任人

B．技术负责人

C．法定代表人

D．项目负责人

答案：C53．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为（）万元。

A．4

B．10

C．20

D．40

答案：B54．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。

A．配套兼职安全生产管理人员

B．配套专职安全生产管理人员

C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

答案：D55．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》该合同属于（）合同。

A．承揽

B．委托

C．信托

D．施工承包

答案：A56．下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。

A．企业主要负责人

B．项目技术员

C．项目经理

D．项目安全生产管理人员

答案：B57．建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．6

B．2

C．4

D．3

答案：D58．某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A．相关管线产权部门

B．市政管理部门

C．城建档案管理部门

D．建设单位

答案：D59．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的被容的是（）。

A．工程项目的安全、质量

B．工程项目的规划、勘察、涉及、施工等环节

C．工程项目采用的材料、设备

D．工程项目技术人员的劳动合同

答案：D60．某施工单位认为工商行政管理门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。

A．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

B．法院可以直接判决减少部分罚款金额

C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚

D．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

答案：B61．下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A．个人捐的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

B．使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

C．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

D．上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同

答案：B62．划拨土地使用权只能由（）人民政府依法批准。

A．县级以上

B．中央

C．省级以上

D．镇级以上

答案：A63．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。

A．正在建造的船舶、航空器

B．交通运输工具

C．生产设备、原材料

D．正在建造的建筑物

答案：D64．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。

A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B．应由甲仲裁委员会进行仲裁

C．只能向有管辖权的人民法院起诉

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

答案：C65．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B．水泥厂的答复文件达到施工单位时

C．施工单位发出订购水泥的要约时

D．水泥厂发生答复文件时

答案：B66．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。

A．建设单位统一组织

B．监理单位统一组织

C．总承包单位统一组织

D．总承包单位和分包单位各自

答案：C67．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。

A．省级建设行政部门

B．国务院

C．住房和城乡建设部

D．国家安全生产监督管理行政主管部门

答案：B68．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A．可变更可撤销

B．效力待定

C．无效

D．有效

答案：D69．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。

A．败诉方

B．金融机构

C．执法法院

D．胜诉方

答案：D70．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为（）合同。

A．无效

B．可变更可撤销

C．有效

D．效力待定

答案：A71．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。

A．因使用不当造成的质量问题

B．质量监督机构没有发现的质量问题

C．第三方造成的质量问题

D．