绿化施工合同9篇

1、Word 绿化施工合同9篇 下面是我收集的绿化施工合同9篇(园林景观绿化施工合同)，供大家参阅。 绿化施工合同1 建设单位： 施工单位： 依据甲乙双方协商，甲方托付乙方全面完成凤阳县政府_年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，详细内容如下： 一、工程名称： 省道S101、S307、S310绿化工程 二、工程地点： 省道S101、S307、S310府城镇路段 三、工程造价： 30000元(叁万元整) 四、双方责任： (一)甲方责任： 1、供应道路绿化所需苗木。 2、供应技术指导。 3、支配人员对工程质量、工程进度进行监督。 4、为施工人员施

2、工供应必要的便利条件，做好有关协调工作以及其它事宜。 5、工程竣后，准时组织人员对工程进行竣工验收。 (二)乙方责任： 1、严格根据县林业局要求栽植苗木4267棵。 2、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到100%，否则乙方应无偿地进行补植。 3、工程竣工后，要准时供应竣工验收技术资料，参与竣工验收，办理竣工结算及交换手续。 五、工程工期： 工程自_年2月18日至_年3月18日内完成。 六、工程款的拨付与结算： 工程完工后，经甲方验收合格一次性付清。 七、本合同自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份。 八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。 甲方(盖章) 乙方(盖章)

3、年 月 日 绿化施工合同2 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 经公开招标，甲方将 _ 绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点：_。 2、工程总造价：_万元(大写)。 3、工期。乙方确保在X年X月X日开工，于X月X日完工，工程标准达到_合格_级。 4、开工预备。甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后连续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前预备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料方案、施工组织设计及工程进度方案报给甲方。 5、工程款支付。苗木栽植完毕，经初

4、验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月阅历收合格，按审计决算付清余款。 5、工程质量。 、所栽苗木质量必需符合工程要求，不得擅自转变苗木品种、规格及质量，全部苗木必需经过甲方验收合格后方可栽植; 、施工过程中，乙方必需听从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责; 、乙方在施工中要细心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负; 、乙方要确保施工现场清洁，准时清理废弃物。 6、养护管理和质量要求。 、大树准时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮; 、栽植后准时封堰浇透水; 、准时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正

5、常生长; 、苗木要准时防治病虫害; 、苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物; 、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木15个月，养护标准达到城镇绿地园林养护标准(试行)，其间发生的费用由乙方负担。 7、违约责任。 甲方责任： 、甲方接到乙方的验收通知书后，准时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金300元。 、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任： 、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或准时返工，由此造成的损失由乙方自行担当。 、乙方必需确保在工期内完成施工任务，除不行抗力因素经甲方同意外不能按

6、期完成的，每推迟一天罚款300元; 8、合同的生效与终止。 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。 9、合同份数。 本合同一式份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。 10、本合同未经事宜，双方协商解决。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 绿化施工合同3 建设单位(甲方)：_ 施工单位(乙方)：_ 依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：_。 二、施工地点及范围：

7、本工程位于_，绿地总面积为_平方米。 三、工程内容 1.乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收; 2.绿地深翻_厘米，加工_厘米(包括土地平整、造地形等); 3.工程竣工后，乙方必需养护一年(落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算); 4.施工过程中，由于甲方缘由需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植; 5.种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。 五、付款方式 1.第一次付款

8、，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%; 2.其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%; 3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%; 4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。 六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。 七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。 八、其他商定_。 九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 绿化施工合同4 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 依照中国合同法和国家建设部颁发的建设工程施工合同

9、原则，甲乙双方就工程项目详细状况，经协商达成如下条款，双方共同遵守。 一、工程名称： 中心城区环城一重山森林生态景观提升工程洛江区虹山乡虹山村造林项目 二、工程内容: 1.包括土地平整、造地形等(不包括土方) 2.工程竣工后，乙方必需养护12个月(落叶树今冬明春种植，按详细树种种植器算); 3.施工过程中，由甲方缘由需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均乙方按合同规格要求补植。 三、工程造价： 工程总造价为人民币：(小写)315347.00元 四、双方责任; (一)甲方： 1.向乙方供应原始地形资料，地下管线图纸，资料及图纸的精确 性由甲方负责。 2.

10、向乙方免费供应场内施工过程中水、电、住宿由乙方自行解决。 3.向乙方供应负责人名单，以便双方有关人员连接工作，并帮助乙方协调与当地有关部门的关系。 4.保证工程竣工后准时支付建设资金。 5.甲方应在乙方开工前清除施工场地的范围内影响工程施工的障碍物，不能影响乙方方正常施工。 (二)乙方： 1.负责办理施工场地内的树木移伐手续，甲方协作供应相应材料。 2.严格根据设计图纸和经甲方确认的施工组织方案，组织施工并按合同规定时间完工。 五、付款方式: 合同签定生效，乙方入场开工。因工程变更发生的工程款，按工程决算价格，甲方完工后向乙方支付工程款90%。养护期满支付剩余工程款，至此本工程全部结束。 六、

11、验收： 工程验收乙方在施工竣工后，应尽快通知甲方前来组织验收，甲方应在收到工程验收通知后三天内到场验收。若甲方在收通知书后10天内未能按期到场，则认定验收合格。 七、违约责任: 1.本合同生效后，如因甲方违约造成合同终止，甲方除应向乙方支付已完成工程的款项外，还应向乙方支付剩余工程款总额15%的违约金。乙方有权不开工或停工。 2.如在工程施工过程中乙方违约，导致合同终止，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付其余合同额10%的违约金。 3.合同签字生效后，甲方未能按时向乙方支付工程款，自逾期之日起，每日甲方乙方支付本期应付剩余款项的0.5%滞纳金，直至款项付清为止。 八、附则: 1.平

12、安：乙方应在施工过程中加强管理，并接受甲方平安监督。凡在施工现场中因乙方过失造成的一切平安事故，概由乙方负责。乙方有责任义务将事故报告以书面形式提交甲方及有关部门。 2.不行抗拒(如洪水、雷电等)或人为破坏、盗窃、造成的苗木损失或死亡，由甲方担当责任。 3.本合同自双方代表签章后马上生效。在竣工、验收、结算完后，合同自行终止。 4.本合同份数：本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 5.本合同如有未尽事宜，可依据详细状况结合有关规定议定附。 6.作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。 7.本合同如在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的我，依法向人民法院起诉。

13、 8.本协议条款及术语依据中国合同法及其他相应法律规定解释。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 绿化施工合同5 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行院 内 园林绿化工程施工，本着相互协作，紧密协作的原则和 保证工程顺当进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括苗木、土方工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配 置方案。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工

14、提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化类工程标准收取，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价为人民币 元(大 写 元整)。注：附价格表一份。 三、付款方式： 工程完工甲方初验合格后付工程款的90%款额，剩余款 额保活期满一次性付清。(保活期一年) 四、双方责任： 1、施工中甲方应对乙方供应地下潜伏线路及管路有关图纸，或由甲方指定人员进行指导，如指导人员误导损坏，由甲方负责，乙方不担当责任。 2、花苗成活率不行掌握，乙方应准时更换。 (一)甲方责任： 1、甲方无偿给乙方供应水源、电源。 2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。 (二)乙方责任： 1、按施工有关施工技术规范进行施工

15、。 2、担当绿化工程完工后保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。 3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。 五、本合同一式四份，双方签字生效，各执二份，具同等效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表(签字)： 代表(签字)： 年 月 日 绿化施工合同6 工程名称： 工程地点： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_园林绿化工程施工，本着相互协作、紧密协作的原则和保证工程顺当进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的

16、材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化_类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的_%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项_%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期_年月日。 3、竣工日期_年月日。 五、双方责任： (一)甲方责任： 1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工

17、验收，并按合同规定办理结算。 (二)乙方责任： 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、担当绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。 六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表(签字): 代表(签字): 年 月 日 年 月 日 绿化施工合同7 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 依照中国合同法和中国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同(GF-99-0201)及其他有关规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方

18、就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 第1条 工程概况 1.1 工程名称：_ 1.2 工程地点：_ 1.3 工程内容：_ 1.4 工程立项批准文号：_ 1.5 资金来源：_ 第2条 工程承包范围 2.1 承包范围：_ 2.2 工程总面积：_ 二、合同文件及图纸 第3条 本合同文件及解释挨次 3.1 除双方另有商定以外，组成本合同的文件及优先解释挨次如下： (1) 双方签订的补充协议 (2) 本合同条款 (3) 中标通知书 (4) 投标书及其附件 (5) 标准、规范及有关技术文件 (6) 图纸 (7) 工程量清单 (8) 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议

19、或文件视为本合同的组成部分。 第4条 适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和昆明市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称： 城市园林绿化工程施工及验收规范、城市园林绿化用植物材料木本苗、城市园林绿化养护管理标准。 4.3 双方另有商定列入补充条款。 4.4 双方对合同内容的商定与上述法律、标准、规范规定有冲突的，以法律、标准及规范规定为准。 第5条 图纸 5.1 发包人供应图纸日期及套数： 5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3 发包人对图纸的特别保密要求： 三、双方的权利义务 第6条 监理 6.1

20、监理单位名称：_ _ 6.2 监理工程师，姓名：_ 职务：_职权：_。需要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确商定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同商定的承包人的任何权利与义务。 第7条 双方派驻工地代表 7.1 发包人派驻工地代表姓名：_职权_。 7.2 承包人派驻工地代表姓名：_职权：_ 7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对 方，并明确指出交接时间、权限。 第8条 发包人工作 8.1 发包人应按本合同商定的时间和要求完成以下工作并担当相应费用：_ (1) 保证施工现场达到具备施工条件的详细要求和完成的时间：_ (2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至

21、施工场地的时间、地点和供应要求：_ (3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：_ (4) 工程地质和地下管网线路资料的供应时间：_ (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_ (6) 水准点和坐标掌握点交验要求：_ (7) 组织图纸会审和设计交底的时间：_ (8) 协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的爱护工作： (9) 双方商定发包人应做的其他工作： 8.2 发包人托付承包人办理的工作： 第9条 承包人工作 9.1 承包人应按本合同商定的时间和要求完成以下工作： (1) 应供应方案、报表的名称及完成时间： (2) 担当施工平安

22、保卫工作和非夜间施工照明的责任。 (3)向发包人供应办公和生活房屋及设施用，发包人担当由此发生的费用。 (4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续，发包人担当由此发生的费用。 (5)担当费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程爱护工作;对工程成品爱护的特别要求及费用担当。 (6)做好施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作，详细要求及费用担当 。 (7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。 (8) 双方商定的承包人应做的其他工作。 四、施工组织设计和工期 第10条 合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数_日 第11

23、条 进度方案 11.1 承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度方案的时间。 11.2 发包人对施工方案、进度方案予以书面确认或提出修改看法的时间，发包人逾期未确认也未提出修改看法的，视为同意。 11.3 群体工程中有关进度方案的要求。 11.4 承包人必需根据经确认的进度方案组织施工，并接受监督和检查。因承包人缘由导致实际进度与进度方案不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。 第12条 延期开工如发生 因发包人缘由造成延期开工的，由发包人担当由此给承包人造成的损失，并顺延工期;承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延

24、期通知的，工期不顺延。 第13条 暂停施工如发生 因发包人缘由停工的，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期;因承包人缘由停工的，由承包人担当发生的费用，工期不顺延。 第14条 工期延误 14.1 由于以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。 (1) 发包人未能按商定日期供应图纸及开工条件; (2) 发包人未能按商定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行; (3) 发包人未按合同商定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行; (4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期; (5) 非承包人缘由停水、停电等缘由造成停工; (6) 不行

25、抗力及自然灾难; (7) 发包人同意工期相应顺延的其他状况; (8) 其他可调整工期的因素： 14.2 承包人在以上状况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。 此页为合同签订页 甲方：(公章) 乙方：(公章)地址：法定代表人：托付代理人：电话：年 月 日地址： 法定代表人：托付代理人：电话： 日期： 年月 日 (签字)(签字) 日期： 绿化施工合同8 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 由于工程建设需要，甲方托付乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、

26、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据中国合同法、中国建筑法及其他有关规定，双方协商全都签订本合同。 第一条 工程概况 1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建设工程。 2.工程地点：工业园区(南苑)热电厂北侧。 3.工程内容：详见工程量清单。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：依据合同商定单价按乙方实际完成工程量结算。 6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的全部建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行选购使用，工程材料符合国家相关标准。 其次条 合同价款(工程款)及支付 1.合同总

27、价(大写)：x元整;(小写)：x元。 本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。 2.工程款支付： 1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。 2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。 3)付款方式为银行转账。 第三条 双方权利义务 1.甲方权利和义务 1)按合同要求准时支付工程款。 2)供应本项目施工图 3)向乙方供应施工场地，保证运输道路畅通，同时供应乙方施工现场施工用水、用电。 4)按合同商定准时组织工程验收和办理工程结算。 5)帮助有关部门协作乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 6)在工程开工前，向乙方供应施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现 7)

28、甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下掩盖300mm沙土的施工。 2.乙方权利和义务 1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。 2)严格根据设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。 3)负责工程的平安生产及施工人员的施工平安。 第四条 工期的商定 1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的状况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。 2.甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，必需征得乙方同意。 3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方缘由(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。

29、 4.因甲方缘由致使工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 第五条 质量、验收及结算 1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-20 xx)为施工管理及质量评定验收标准。 2.本工程质量要求：合格。 3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开头后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观缘由未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织

30、验收的，视为验收合格，甲方应准时办理工程结算及支付工程款。 4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。假如甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出看法)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。 第六条 免责条款 施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方缘由所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不担当责任。 第七条 争议解决 因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住宅地人民法院提起诉讼。 第八条 合同的签订和生效 1.本合同经双方签字盖章后生效。 2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方：年月日： 绿化施工合同9 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 依据中国合同法、中国建筑法及其它有关法律、法规和规章，本着相互协作、紧密协作，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项，签订此合同以共同遵守。 一、 工程内容及承包方式 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程内容; 4、 承包范围： 5、 承包方式： 6、 园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格型号： 二、 合同价款 乙方按工程施工范