35KV变电站安装工程合同

1、PAGE PAGE 12GF-1999-0201建设工程施工合同民 设管一九九九年十二二月合 同 书书第一部分 协 议 书发包人：开滦(集团)蔚州州矿业有限责责任公司承包人：唐山开开滦建设（集集团）有限责责任公司 依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其有他有关关法律、行政政法规、遵循循平等、自愿愿、公平和诚诚实信用的原原则，双方就就本建设工程程施工事项协协商一致，订订立本合同。一、工程概况工程名称：开滦滦（集团）蔚蔚州矿业有限限责任公司北北阳庄矿井335KV变电电站安装工程程。工程地点：蔚州州矿业有限责责任公司北阳阳庄。工程内容：355KV变电站站安装工程。资金来源：自

2、筹。二、工程承包范范围承包范围： 335KV开关关柜15台; 6KV开关关柜35台；低压开关柜柜9台；变压压器SF9-10000035 100000KVA 33台；变压器器SCB9-80066 8000KVA干式式电力变压器器2台；消弧弧线圈及小电电流接地选线线装置2套；无功补偿装装置2套；交交流电源屏11台；直流屏屏1套；继电电保护为综合合自动化，详详见招标文件件及设计图纸纸。三、合同工期1、开工日期：以具备开工工条件发包人人书面开工令令为准；2、竣工工期：收到开工令令后40天完完工。 总日历天天数：40 天 四、质量标准工程质量标准：符合国家及及行业现行的的施工质量验验收规范，质质量优良。

3、 五、合同价款金额（大写）： 壹佰伍拾万万元 （人民币）。￥:15000000元。六、组成合同的的文件组成本合同的文文件包括：1、本合同协议议书；2、本合同专用用条款；3、本合同通用用条款；4、标准、规范范及有关技术术文件；5、图纸；6、工程报价单单或预算书。7、招标文件、投投标文件、答疑书及承诺书。8、中标通知书书双方有关工程的的洽谈、变更更等书面协议议或文件视为为本合同的组组成部分。七、本协议书有有关词语含义义与通用条条款中分别别赋予它们的的定义相同。八、承包人向发发包人承诺按按照合同约定定进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承承包人承诺按按照合同约定定

4、的期限和方方式支付合同同价款及其它它应当支付的的款项。十、合同生效合同订立时间：2008年9月 25 日。合同订立地点： 河北蔚县 本合同双方约定定 签字盖章 后生效。发包人：开滦(集团)蔚州州矿业 承包人：唐山开滦滦建设（集团团）有限责任公司 有限限责任公司法定代表人: 法定代代表人：委托代理人： 委托代代理人：电 话： 电 话：03115-30224212传传 真： 传 真：00315-228155003开 户银 行： 开户 银银 行：建行行西山口支行行账 号： 账 号：130011629311105000007444邮政 编 码： 邮 政 编编 码：0663000第二部分 通 用 条 款

5、本合同所称通通用条款指指一九九九年年十二月由中中华人民共和和国建设部和和国家工商行行政管理局制制定的（GFF-19999-02011）建设工工程施工合同同示范文本本中的第二部部分通用条条款。详细细内容（略） 第三部分 专 用 条 款一、词语定义及及合同文件：2、合同文件及及解释顺序合同文件组成及及解释顺序：执行通用用条款。3、语言文字和和适用法律、标标准及规范3.1 本合同同除使用 汉语 外，不使用其他 语言文字。3.2 适用法法律和法规需要明示的法律律、行政法规规：中华人人民共和国合合同法、中中华人民共和和国建筑法、建建设工程质量量管理条例、建设工程安全生产管理条例。3.3 适用标标准、规范

6、使用标准、规范范的名称：执执行国家最新新标准及规范范 。 发包人提供标准准、规范的时时间：不采用用。国内没有相应标标准、规范时时的约定：无无 。4、图纸4.1 发包人人向承包人提提供图纸日期期和套数：开开工前15日日，提供设计计图纸4套。发包人对图纸的的保密要求：不采用。使用国外图纸的的要求及费用用承担：不采采用。 二、 双方一般般权利和义务务5、工程师5.2 监理单单位委派的工工程师姓名： 吴承梅梅 职务：监理工工程师 。发包人委托的职职权：见监监理合同。需要取得发包人人批准才能行行使的职权：见监理合合同。5.3 发包人人派驻的工程程师姓名： 曾文祥祥 职务：高级工程师 。职权：全权代表表发

7、包人行使使发包人的权权利和义务。5.6 不实行行监理的，工工程师的职权权：执行5.3款7、项目经理姓名： 林荣新新 职务： 项目经理 8、发包人工作作8.1 发包人人应按约定的的时间和要求求完成以下工工作：（1）施工场地地具备施工条条件的要求及及完成的时间间：开工前33日内；（2）将施工所所需的水、电电接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：开工前前3日内；（3）施工场地地与公共道路路的通道开通通时间和要求求：开工前33日内；（4）工程地质质和地下管线线资料的提供供时间：开工工前3日内；（5）由发包人人办理的施工工所需证件、批批件的名称和和完成时间：开工前3日日内完成。（6）水准点与与坐标控

8、制点点交验要求：开工前3日日内以书面形形式交水准点点及坐标控制制点，并进行现场场复验。（7）图纸会审审和设计交底底时间：开工工前15日；（8）协调处理理施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护工作：执执行通用条条款。（9）有权对工工程的变更进进行签证并签签字盖章有效效。（10）双方约约定发包人应应做的其他工工作：无 。8.2、发包人人委托承包人人办理的工作作：无。9、承包人工作作9.1、承包人人应按约定时时间和要求，完完成以下工作作：（1）需由设计计资质等级和和业务范围允允许的承包人人完成的设计计文件提交时时间：不采用；（2）应提供计计划、报表的

9、的名称及完成成时间：每月月20日前向发包包人提供本月月实际完成进进度报表及下下月作业计划划；（3）承担施工工安全保卫工工作及非夜间间施工照明的的责任和要求求：承包人自自行负责；（4）向发包人人提供的办公公和生活房屋屋及设施的要要求：无；（5）需承包人人办理的有关关施工场地交交通、环卫和和施工噪音管管理等手续:无；（6）已完工程程成品保护的的特殊要求及及费用承担：执行通用用条款 ；（7）施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物（含文物物保护建筑）、古古树名木的保保护要求及费费用承担：执执行通用条条款 ；（8）施工场地地清洁卫生的的要求：保持持场地清洁卫卫生，符合环环境卫生和文文明施工；（

10、9）双方约定定承包人应做做的其它工作作：无 ；（10）有权拒拒绝非发包人人对工程的变变更签证 。 9.2 遵守发发包人的各项项管理制度。三、施工组织设设计和工期10、 进度计计划10.1、承包包人提供施工工组织设计（施施工方案）和和进度计划的的时间：开工工前3日内提提供 。工程师确认的时时间：收到后后3日内 。10.2、群体体工程中有关关进度计划的的要求：无 。13、 工期延延误13.1、双方方约定工期顺顺延的其它情情况：执行通通用条款 。四、质量与验收收 17、隐蔽工程程和中间验收收17.1、双方方约定中间验验收部位：另另行协商 。19、工程试车车 19.5、试车车费用的承担担：执行通通用条

11、款 。五、安全施工：执行通用用条款及双双方签订安安全施工协议议 。六、合同价款与与支付23、合同价款款及调整23.2、本合合同价款采用用 固定价格 方式确定。采取固定价格合合同，合同价价款中包括风风险范围：承包范范围内工程的的风险 。23.3、双方方约定合同价价款的其它调调整因素：无无。24、工程预付付款发包人向承包人人预付工程款款的时间和金金额或占合同同价款总额的的比例：合同同生效后7日内预付合合同价款的 20% 。 扣回预付工程款款的时间、比比例：工程进进度款支付到到合同总额的的40%时，按比例逐逐月扣回工程程预付款 。25、工程量确确认25.1、承包包人向工程师师提交已完工工程量报告的的

12、时间：每月月20日前提交当当月已完成工工程量报表，33日内经发包包人审批后生生效。26、工程款（进进度款）支付付双方约定的工程程款（进度款款）支付的方方式和时间：次月10日内发包包人按签批的的进度拨付工工程款，拨款款比例按855拨付，竣竣工结算后110日内拨付付至总价款的的95%，余余5%待项目目审计后100日内付清。七、材料设备供供应27、发包人供供应材料设备备：发包人负责提提供本工程设设备、设备厂厂家随机配套套高低压柜母线。28、承包人采采购材料：28.1、承包包人采购材料料的约定：本工工程全部材料料由承包人负负责采购，采采购的材料应应满足设计和和有关规范、标准要求，保保证质量，资料齐全。

13、八、工程变更：九、竣工验收与与结算：执行行通用条款款 。32、竣工验收收32.1、承包包人提供竣工工图的约定：工程竣工验验收合格后，115日内向发发包人提供完整的的竣工图纸四四套和竣工资料料四套，质保期一年年，从实际竣竣工之日起算算。32.6、中间间交工工程的的范围和竣工工时间：另行行协商。十、违约、索赔赔和争议35、违 约35.1、本合合同中关于发发包人违约的的具体责任如如下：本合同通用条款款第24条约约定发包人违违约应承担的的违约责任：执行通用用条款 。本合同通用条款款第26.44条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：执行通通用条款 。本合同通用条款款第33.33条约定发包包人违约应承承

14、担的违约责责任：执行通通用条款。双方约定的发包包人其它违约约责任：执行行通用条款款。35.2、本合合同中关于承承包人违约的的具体责任如如下：执行通通用条款。本合同通用条款款第14.22条约定承包包人违约应承承担的违约责责任：执行通通用条款。 本合同通用条款款第15.11条约定承包包人违约应承承担的违约责责任：执行通通用条款。 双方约定的承包包人其它违约约责任：执行行通用条款款。37、争 议37.1、双方方约定，在履履行合同过程程中产生争议议时：本合同在履行过过程中发生的的争议，由双双方当事人协协商解决，协协商不成的按按以下条款执执行（1）依法向工工程所在地人民法法院提起诉讼讼。十一、其 它38

15、、工程分包包38.1、本工工程发包人同同意承包人分分包的工程：无。分包施工单位为为：无。39、不可抗力力39.1、双方方关于不可抗抗力的约定：执行通用用条款及风风、洪水、地地震等自然灾灾害 。40、保 险40.6、本工工程双方约定定投保内容如如下：发包人投保内容容：不采用 。 发包人委托承包包人办理的保保险事项：不不采用。承包人投保内容容：不采用。 41、担保41.3、本工工程双方约定定担保事项如如下：（1）发包人向向承包人提供供履约担保，担担保方式为：不采用 担保保合同作为本本合同附件。（2）承包人向向发包人提供供履约担保，担担保方式为：不采用 担保保合同作为本本合同附件。（3）双方约定定的其它担保保事项：无。46、合同份数数46.1、双方方约定合同副副本份数：正正本两份，双双方各持一份；副本共八份份，双方各持持四份 。47、补充条款款47.1工程完