广东省一级建造师职称实操模拟大全(有答案)

1、广东省一级建造师职称实操模拟大全(有答案)第一部分 工程经济1、施工单位的安全生产费用不应该用于( )A、购买施工安全防护用具B、安全设施的更新C、安全施工措施的落实D、职工安全事故的赔偿参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。.A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、在开标时,如果发现投标文件

2、出现( )等情况,应按无效投标文件处理。A、未按招标文件的要求予以密封B、投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的C、联合体投标未附联合体协议书D、明显不符合技术标准要求E、在开标后送达的参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、仲裁庭对当事人之间的争议案件经过审理,双方当事人如果不能调解,应当作出裁决书。关于裁决书,下列( )说法是正确的。A、当事人协议不愿写明争议事实的,可以不写B、当事人协议不愿写明裁决理由的,可以不写C、裁决书由仲裁员签名,加盖仲裁委员会印章D、对裁决持不同意见的仲裁员,必须签名E、对裁决持不同意见的仲裁员,可以签名,也可以不签名参考答案：A、B、

3、C、E 文字解析：暂无解析 5、劳务分包单位的一名木工师傅在工地工作时受伤,为工伤赔偿问题将分包单位起诉到法院,双方向法院提交的证据中,属于证人证言的是( )A、木工师傅关于受伤过程的陈述B、在场工人向法院作出的关于出事情况的证明C、施工队长的检讨书D、劳务分包单位关于处理事故结果的报告参考答案：B 文字解析：在场员工是了解案件情况的见证人，其向法院作出的关于案件事实的证明属于证人证言，所以本题选B。 6、某工程施工投保的大型设备,由于材料缺陷或工艺不当引起其保险财产本身的损失,不属于( )A、物质损失责任B、保险人责任C、供货商责任D、制造商责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、项某已将

4、自己的轿车向保险公司投保,并在保险合同中含有自燃险险种。一日,项某驾车自燃,项某情急之下将一农户晾在公路旁的棉被用来扑打灭火,但车仍有部分损失,棉被也被烧坏。保险公司对此应承担赔付责任为( )A、车辆修理费3800元B、项某的误工费500元C、农户的棉被损失费200元D、项某乘坐其他车辆返回的交通费150元E、项某灭火时轻微烧伤的医疗费150元参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 8、在缔约过程中,受要约人对收到的要约中的主要条款部分同意,部分作出变更的答复,该回复在性质上属于( )A、部分承诺B、承诺C、拒绝承诺D、新要约参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、由于试验任务繁重,某路桥公司招聘

5、了两个l5周岁的男孩帮助施工单位的试验人员做试验。根据劳动法的规定,施工单位的行为( )A、合法,跟其他人一样待遇B、不合法C、缴纳了罚款就合法D、合法,但是要给予特殊照顾参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议,即甲合同,后来双方就新增加的设备又订立了一份协议,即乙合同。甲合同约定解决纠纷的方式是仲裁,乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼,两份合同在履行过程中都发生了纠纷,则当事人应当采用( )的方式解决。A、一并申请仲裁B、一并提起诉讼C、甲合同仲裁,乙合同诉讼D、甲合同诉讼,乙合同仲裁参考答案：C 文字解析：自愿原则和或裁或审原则是仲裁法规定的重要原则，

6、仲裁法第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；”第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外，”所以本题选C。 11、下列合同中,属于无偿合同的是( )A、房屋租赁合同B、赠与合同C、建筑设备运输合同D、勘察设计合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、孙某自有卡车一辆,从事运输业务,在向当地工商行政管理机关申请并取得营业执照后,因故不能按期办理纳税申报而延期申报。对于孙某延期进行纳税申报,以下说法正确的有( )A、只需具备法定的条件即可自行延期申报,届时税务机关

7、说明情况即可B、延期进行纳税申报必须经税务机关核准C、孙某经税务机关核准延期进行纳税申报,应当在纳税期内按照上期交纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款D、可以延期申报的,应当核准的延期内办理税款结算E、任何情况都不可以延期申报参考答案：B、C、D 文字解析：本题考点为1Z301203纳税申报管理制度。根据税收征收管理法第27条的规定：“纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴税款报表的，经税务机关核准，可以延期申报。经核准延期办理欠款规定的申报的，应当在纳税期内按照上期实际交纳的税额或者税务机关核准的税额预缴税款，并在核准的延期期限内办理税款结算”由此可见，B、C、D为本题的正

8、确选项，A、E不选。178、2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（A）止。A2009年3月B2009年6月C2010年3月D2010年6月变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年)，故A选项正确。 13、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是( )A、由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D、分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任参考

9、答案：B 文字解析：暂无解析 14、建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金,后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款,则下列关于施工单位权利的说法中,正确的是( )A、施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B、施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出C、施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D、施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价E、施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 15、某高新技术开发公司与应届毕业的某高校计算机专业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同,合同规定:王某的工作就是仿制

10、专利产品。后来,由于王某身体不好,而没有完成任务,公司于是要求王某承担违约责任。对此,下列说法正确的是( )A、王某违约,应当承担违约责任B、王某的违约是由于身体原因,因此可以免责C、王某的违约是由于身体原因,虽然不可以免责,但可以减轻责任D、该合同内容违法了法律,因此合同无效参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。劳动法规定，订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定，否则，劳动合同无效。本题中双方签订的劳动合同规定：兰某的工作就是仿制专利产品。因此，该合同违法法律，应属无效合同，王某无需承担违约责任。 16、王一向李二发出

11、要约后,因发生了重大变故,王一又向李二发出一个通知,通知中声明前一个要约中的内容无效,则( )A、王一发出后一个通知的行为是要约撤销B、王一发出后一个通知的行为是要约撤回C、后一个通知必须不迟于前一个通知到达李二时才有效D、后一个通知只要在不迟于李二发出承诺时到达才有效参考答案：D 文字解析：要约撤回和要约撤销的区别在于它们到达受要约人时要约是否已经生效，在要约生效前到过则是要约撤回，反之是要约撤销，故在题干是没有明确要约是否到达受要约人的情况下，无法判断是要约撤回还是要约撤销，选项A、B是错误的；王一发出的后一通知是否有效的最后期限是受要约作出承诺前，所以答案是D。 17、某建筑工程有限公司

12、股东会在审议董事会人选时,有下列五人的任职资格受到股东的质疑,其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为( )A、陈某,66岁,曾任区政府办公室主任,现退休在家B、张某,两年前因对一起重大工程事故负有责任,被判处有期徒刑一年C、王某,个人独资企业的出资人,因经营负债50万元,债权人至今仍在追讨D、赵某,两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理,上任仅两个月,该企业被宣告破产E、李某,曾任本公司的董事,但因受刺激,患间歇性精神病参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 18、注册建造师执业的专业中,公路工程分为7个工程类别,不含( )A、交通机电系统工程B、交通安全设施工程C、

13、环保工程D、隧道工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、某建设项目环境影响评价文件在获得批准之后,因故一直没有动工建设。延建若超过( ),其环境影响评价文件需报原审批部门重新审核。A、1年B、2年C、3年D、5年参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、下列关于民事责任的承担方式中,表述正确的是( )A、非法侵占他人的财产应返还权利人或所有人B、修理重做和更换适用于种类物或特定物C、违约金的数额一旦约定不能改变D、加害人拒不执行为受害人消除影响恢复名誉生效判决的,人民法院可以采取公告登报方式,相关费用由加害人承担E、民事责任的各种方式,可以单独适用,也可以合并适用参考答案：A、D、E 文字解

14、析：B项修理和重做可以适用于种类物或者特定物，而更换只能适用于种类物C项，根据合同法第114条的规定，违约金过高过低的可以予以调整，而非按照约定一成不变。 21、工程监理单位在实施施工监理过程中,发现安全事故隐患,其能够采取的措施有( )A、罚款B、要求施工单位整改C、要求施工单位暂时停工D、要求施工单位停业整顿E、向有关主管部门报告参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 22、下列选项中,发包人不可以解除与承包人的施工合同的是( )A、承包人将工程转包的B、总承包人将主体结构部分的施工分包的C、已完工程的质量不合格,承包人拒绝修复的D、工程没有在合同约定的工期内完工的参考答案：D 文字解析

15、：根据解释第8条的规定：“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。”故D项为正选。 23、某建筑公司自建一幢综合楼,下列处理方法正确的有( )A、自用按建筑业缴纳营业税B、自用不纳营业税C、出售按建筑业和销售不动产纳营业税D、出售按建筑业纳营业税E、自建自用不动产纳营业税参考答案：B、C 文字解析：本题考点为1Z301202营业税纳税人的概念和纳税对象。建

16、设单位自建自用不动产，不纳营业税；纳税人自建销售不动产，应按建筑业和销售不动产缴纳两个税目的营业税所以选择B、C。 24、债务人与保证人之间签订的合同是( )A、保证合同B、委托合同C、承揽合同D、担保合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后,经过平等协商,双方达成了一个和解协议,那么对该和解协议理解正确的是( )A、和解协议具有强制执行力B、和解协议是提起诉讼的先决条件C、和解协议达成后,不能再提起诉讼D、和解协议需要当事人自觉履行参考答案：D 文字解析：考点为1Z301183协商，调解。劳动法规定，和解协议不具有强制执行力，需要当事人自觉履行。因

17、此，A不正确，D正确。和解协议不是提起诉讼的先决条件，而且，和解协议达成后，可以再提起诉讼。因此，B、C不正确。 26、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、甲向乙购买钢材,双方在买卖合同中约定乙一次性支付全部钢材,甲也一次性支付全部货款,但没有约定履行顺序。此时乙向甲供应了一半的货物,要求甲支付全款。关于甲的做法,下列说法正确的是( )A、不得主张同时履行抗

18、辩权B、可以就全部货物主张同时履行抗辩权C、只能就未给付的货物主张同时履行抗辩权D、可以主张乙未完全履行而行使合同解除权参考答案：B 文字解析：合同法第66条规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。合同约定的履行义务是一次性供货和一次性付款。所以答案是B。 28、某住宅项目进行公开招标,投标人在提交投标文件截止时间后,招标人发现投标人少于三个,此时( )A、应正常开标B、依法重新招标C、可进行议标D、可改为邀请招标参考答案：B 文字解析：根据中华人民共和国招标投标法第28条规定，投标

19、人少于三个的，招标人应当依法重新招标，故答案为B。 29、下列关于起诉必须符合的条件的表述中,不正确的是( )A、原告是任何公民、法人和其他组织B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求和事实、理由D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、根据建设工程文件归档整理规范,应归档的招投标文件包括( )A、施工承包合同B、监理委托合同C、技术设计图纸和说明D、勘察设计承包合同E、工程项目监理机构负责人名单参考答案：A、B、D 文字解析：C、E选项分别属于勘察设计文件和机构负责人。 第二部分 项目管理1、以产品支付为基础的项目融资模式中,需要设置一个融资中介

20、机构,也称为专设公司,其职责是( )A、监督项目日常经营管理活动B、项目融资阶段的谈判及融资方案的制定C、项目经营风险的控制和分担D、归集产品的销售收入和偿还贷款参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、在进行财务生存能力分析时,若某年份的净现金流量出现负值,但各年累计盈余资金没有出现负值,则应考虑( )A、长期借款B、短期借款C、发行债券D、内部集资参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、某人在银行存款,存款利率为6%,按复利计。若想在第4年年末取款8750元,从现在起4年内每年年末应存入银行( )A、1887B、2000C、2188D、2525参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、某方案的财务净

21、现值为11394万元。现以财务净现值作为项目评价指标对方案做单因素敏感性分析。当投资额在初始值的基础上分别按+5%、-5%的变化幅度变动时,对应的财务净现值分别为10644万元、12144万元;当经营成本在初始值的基础上分别按+5%、-5%的变化幅度变动时,对应的财务净现值分别为7149万元、15639万元;令单位产品价格在初始值的基础上分别按+5%、-5%的变化幅度变动,对应的财务净现值分别为16924万元、5864万元。因此,下列关于敏感度系数值的正确选项是( )A、财务净现值对投资额的敏感度系数S1为-1.32B、财务净现值对产品价格的敏感度系数S3为9.71C、财务净现值对产品价格的敏

22、感度系数S3为-9.71D、财务净现值对经营成本的敏感度系数S2为-7.45E、因S1S2,故相对于经营成本,该方案对投资额更敏感参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 5、下列不属于长期借款保护性条款的是( )A、一般性保护条款B、例行性保护条款C、特殊性保护条款D、额外性保护条款参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、企业对其客户进行信用质量评定,以确定客户的风险等级,常用5C评估法重点分析影响客户信用的五大因素。下面属于五大因素的是( )A、品质(Character)B、能力(C、apacity)C资本(Capital)D、抵押(CollatE、ral)E文化(Culture)参考答案：

23、A、B、C、D 答案解析：暂无解析 7、施工企业需要支付职工医药费属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、某企业给产品上涂料时,涂料的溶剂是易燃品,原计划采用石棉板做防火材料,经市场调查决定用防火纸代替石棉板能起同样的防火效果,成本降低了40%。根据价值工程原理这体现了提高价值的途径是( )A、功能提高,成本不变B、功能不变,成本降低C、功能提高,成本降低D、功能和成本都降低,但成本降低幅度更大参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、某企业借贷资金8万元,偿还期为4年,年利率10%,按复利计算,有A、B、C、D四种还款方式,各还款方式中支

24、付总金额最多的是( )A、每年年末偿还2万元本金和所欠利息B、每年年末只偿还所欠利息,第4年年末一次还清本金C、在4年中每年年末等额偿还D、在第4年末一次还清本息参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、建筑安装工程材料费包括( )A、材料原价B、材料运杂费C、采购与保管费D、新材料试验费E、运输损耗费参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 11、下列属于建设投资组成的是( )A、设备工器具购置费B、建筑安装工程费C、工程建设其他费用D、建设工程管理费E、建设期利息参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 12、资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面大于其计税基础,产生( )A、可抵扣

25、永久性差异B、应纳税永久性差异C、可抵扣暂时性差异D、应纳税暂时性差异参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、下列业务属于流动负债的有( )A、需要支付存入保证金B、需要支付融资租入固定资产租赁费C、需要支付矿产资源补偿费D、需要支付职工因公负伤赴外地就医路费E、接受国家拨入专项用于技术改造的拨款参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 14、建设项目决策阶段也称项目建设前期阶段,主要通过对项目的分析论证,解决项目的选择问题,这一阶段的基本特征是( )A、劳动密集性B、知识密集性C、资金密集性D、产业密集性参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、企业在采用经营租赁方式租用设备时需支付租赁费用,

26、构成租赁费用的项目有( )A、担保费B、利息C、租赁保证金D、折旧费E、租金参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 16、某企业下属施工单位发生的机械使用费计入企业的( )A、间接费用B、期间费用C、直接费用D、人工费费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、某施工企业年存货需要量10万吨,每次进货量2万吨,每次订货时发生相关费用如差旅费等变动成本0.1万元,发生订货的固定成本0.3万元。该企业订货成本是( )万元。A、0.4B、0.5C、0.8D、0.85参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、某施工企业当期主营业务成本为9000万元,期初存货为4000万元,期末存货为2000万元,则存

27、货周转次数为( )A、1.50B、2.25C、3.00D、4.50参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、据某公司期末会计报表资料,期初总资产1000000元,期末总资产为1200000元;利润总额为190000元,利息支出数为10000元,则该公司总资产报酬率为( )A、20%B、16.67%C、18.18%D、16.78%参考答案：C 答案解析：平均资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2=(1000000+1200000)/2=1100000元息税前利润总额=利润总额+利息支出=190000+10000=200000元总资产报酬率=息税前利润总额/平均资产总额100%=200000/

28、1100000100%=18.18% 20、原始凭证必须具备的基本内容包括( )A、填制单位的名称B、接受凭证单位的名称C、经济业务的内容和数量、单价、金额D、原始凭证的名称E、凭证的件数参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 21、下列各项中,不属于引进技术和进口设备其他费的是( )A、出国人员费用B、技术引进费C、工程保险费D、担保费参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、建筑安装公司于2007年1月购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100万元,增值税额为17万元,同时支付运输费1万元。则这批原材料的采购成本是( )万元。A、100B、101C、117D、118

29、参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、某设备一年前购入后闲置至今,产生锈蚀。此间由于制造工艺改进,使该种设备制造成本降低,其市场价格也随之下降。那么,该设备遭受了( )A、第一种有形磨损和第二种无形磨损B、第二种有形磨损和第一种无形磨损C、第一种有形磨损和第一种无形磨损D、第二种有形磨损和第二种无形磨损参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、在可行性研究中对某日用品生产项目的流动资金估算时,若采用分项详细估算法,为简化计算,则应对应付账款这项流动负债进行估算,除此之外,应估算的流动资产包括( )A、现金B、无形资产C、坏账准备D、存货E、应收账款参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 25

30、、采用工料单价法和综合单价法编制施工图预算,区别主要在于( )A、预算造价的构成不同B、预算所起的作用不同C、预算编制依据不同D、单价包含的费用内容不同参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、某项目在详细可行性研究阶段编制投资估算,适合采用的方法为( )A、生产能力指数法B、比例系数法C、模拟概算法D、指标估算法参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于( )A、直接工程费B、规费C、间接费D、企业管理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、某工程的直接费为10600万元,其中直接工程费10000万元。若安全施工费率为2%,那么该工

31、程的建筑安装工程费用中,安全施工费为( )万元。A、200B、212C、224D、236参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、根据我国可转换公司债券的管理暂行办法的规定,目前我国只有特定类型的企业具有发行可转换债券的资格。这种特定类型的企业是( )A、上市公司和重点国有企业B、重点国有企业C、上市公司和规模以上的国有企业D、规模以上的国有企业参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、在国际工程项目建筑安装工程费用中,包括在合同中的暂列金额是一项备用金,该备用金属于( )A、承包方B、业主方C、供货方D、咨询方参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、因果分析图法应用时,通常采用(

32、 )小组活动的方式进行。A、技改B、攻坚C、QcD、专题参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据GT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中,质量术语的定义：“( )是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动”。A、质量控制B、质量计划C、质量台账D、质量交底参考答案：A 文字解析：根据GBT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中质量术语的定义：“质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动”。 3、采用造价信息调整价格差额时,对需要进行价格调整的材料,其单价及数量的复核确认者应是( )A、监理方B、业主C、施工方D、设计方参考答案

33、：A 文字解析：暂无解析 4、下列关于履约担保的有效期,正确的说法是( )A、始于工程开工之日,终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日B、始于工程开工之日,终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日C、始于取得施工许可证下发之日,终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日D、始于取得施工许可证下发之日,终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日参考答案：A 文字解析：承包人在工程合同项下的义务期限始于开工,终于保修期满,故履约担保的有效期应为工程施工开始至保修期满全过程。 5、建设工程三级安全教育包括进入企业、进入( )、进入班组。A、总包单位B、分包单位C

34、、项目D、建设单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、设计方作为项目建设的个参与方,其项目管理主要服务于( )和设计方本身的利益。A、业主方B、施工方C、项目的整体利益D、供应方参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施,其中包括防护装置、保险装置、( )、防爆炸装置等。A、防尘装置B、信号装置C、制冷设备D、通风装置参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为( )A、施工组织总设计B、施工组织设计大纲C、单项工程施工组织设计D、单位工程施工组织设计E、分部(分项)工程施工组织设计参考答案

35、：A、D、E 文字解析：暂无解析 9、为了保证工程设计的技术经济合理性、先进性和实用性,满足业主提出的各项功能要求,控制( ),进行设计项目管理是有效的方法。A、工程造价B、设计进度C、质量目标D、项目工期E、项目预算参考答案：A、B、C 文字解析：为了保证工程设计的技术经济合理性、先进性和实用性,满足业主提出的各项功能要求,控制工程造价、设计进度和质量目标进行设计项目管理是有效的方法。故选项D、E不正确。 10、建设工程中经常采用的担保种类包括( )A、投标担保B、签约担保C、履约担保D、预付款担保E、支付担保参考答案：A、C、D、E 文字解析：建设工程担保通常分为投标担保、履约担保、预付款

36、担保和支付担保。 11、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B 文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。 12、下列文件资料中,能够作为承包人的有效索赔证据使用的包括( )A、分包人就相关事件做出的说明B、合同专用条款的相关约定C、与发包人、工程师之间往来文函、答复、备忘D、经各方代表签署确认的会议纪要E、报纸、网络就工程有关事件的报道参考答案：B、C、D、E 文字解析：由于分包人与

37、承包人存在利害关系,分包人就有关索赔事件作出的说明如果缺乏其他证据支持,不能作为承包人的有效索赔证据使用。 13、单代号网络图的绘图规则包括( )A、可以出现虚箭线B、严禁出现循环回路C、可有两个以上终点节点D、不能出现双向箭头的连线E、箭线不能交叉参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 14、施工组织总设计应由( )主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。A、项目技术负责人B、项目负责人C、企业技术负责人D、企业负责人参考答案：B 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)305条“1施工组织总设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批”。 15、下列选项中,属于建

38、设工程项目进度控制的管理措施的有( )A、选择适用的网络计划方法B、选择合理的承发包模式C、选择合理的工程物资的采购模式D、重视信息技术的应用E、不考虑影响项目进度的风险参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 16、在进行建设工程项目总进度目标控制前,首先应( )A、明确进度目标控制程序B、进行项目结构分解C、落实检查和跟踪责任D、分析和论证目标实现的可能性参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、在建设项目决策阶段,主要工作包括建设项目( )A、发展决策B、规划立项C、可行性研究D、建设方案论证E、投资决策参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 18、当业主委托一个设计单位作为设计

39、总负责单位时,设计总负责单位( )再委托其他设计单位配合设计。A、不允许B、视需要可以C、必须D、经招标可以参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、下列监理人的权限中属于经业主特别授权方可进行处理的有( )A、工程进度款的审核确认B、工程竣工日期的签认C、竣工验收结论的签认D、根据施工情况对承包人的合同义务进行变更参考答案：D 文字解析：经发包人的特别授权,工程师可以对承包人的合同义务进行变更。 20、在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作,属于工程项目进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 21

40、、按建设工程价款结算暂行办法的规定,原则上包工包料的工程预付比例,不低于及不高于合同金额的百分比值分别为( )A、5及30B、10及40C、5及20D、10及30参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、在建设工程项目质量形成过程中,建设工程各参与方直接承担着相关建设工程项目( )的控制职能和相应的质量责任。A、经济目标B、质量目标C、环境目标D、安全目标参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、项目经理不仅要考虑项目的利益,还应服从( )A、企业的整体利益B、业主方的整体利益C、项目各参与方的整体利益D、社会各界的利益参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、工程建设监理规划应由总监理工程师主持,

41、( )参加编制。A、项目各方工程师B、监理单位项目技术负责人C、专业监理工程师D、总承包单位专业工程师参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、现场环境保护措施的制定应有对( )等方面可能造成的污染和防治的控制。A、噪声B、大气C、固体废物D、光污染E、水污染参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 26、项目全寿命管理集成指的是( )A、决策阶段的开发管理B、设计阶段的投资管理C、实施阶段的项目管理D、使用阶段的保修管理E、使用阶段的设施管理参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 27、某建设工程在施工过程中,先后发生了如下情况导致工期延长：由于暂未办理施工许可证,被当地建设行政主管部门

42、通知停止施工；主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后,专业承包商迟迟不能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁,新增工程量较多；由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中,应由业主承担工期延长责任的是( )A、和B、和C、和D、和参考答案：C 文字解析：办理建设工程施工许可证系业主的义务,因施工许可证办理迟延导致的工期迟延应由业主承担相应责任。业主指定专业承包招标工作滞后、设计变更较多均非承包人原因所致,这些情况导致的工期延长应由业主承担责任。 28、对环境管理体系进行监测时,监测的内容包括( )A、组织

43、的环境绩效B、有关的运行控制C、目标实现程度D、指标实现程度E、工作人员的工作态度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、评估危险源所带来的风险大小及确定风险是否可容许的过程为( )A、风险评估B、风险评价C、风险控制D、风险实施参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、设计单位必须提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议是主要针对( )A、采用新材料的建设工程B、采用新结构的建设工程C、采用特殊结构的建设工程D、采用特殊工程管理模式的建设工程E、采用新工艺的建设工程参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上

44、部结构时,其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小,但减窄后的宽度应( )A、不大于标准规定的“最小值”B、不小于标准规定的“最小值”C、不大于标准规定的“最大值”D、不小于标准规定的“最大值”参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 3、隧道贯通后,施工中线及高程的实际贯通误差,应在未衬砌的( )地段内调整。A、50mB、100mC、120mD、150m参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、收费制式中的按路段收费制简称为( )A、分段制B、封闭式C

45、、均一制D、开放式参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、自行式摊铺机可分为履带式、轮胎式及复合式三种,下面属于轮胎式摊铺机特点的有( )A、行驶速度快B、对地面较高的凸起点适应能力差C、弯道摊铺质量好D、广泛应用于小型自行式摊铺机上E、结构简单,造价低参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 6、从事高处作业的人员必须( )A、戴安全帽B、系安全带C、穿硬底鞋D、戴防风镜E、穿救生衣参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 7、与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有( )A、运输转移不损坏路面B、爬坡能力强C、附着牵引力大D、行驶速度高E、机动性好参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 8、不

46、属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、公路施工中不得用推土机推( )A、树根B、碎石块C、建筑垃圾D、石灰参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、采用辅助坑道排水时,坑道应超前正洞( )A、15mB、58mC、1020mD、3040m参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是( )A、工艺试验B、原材料的验证试验C、标准试验D、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无

47、解析 12、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照爆破安全技术要点的要求,以下说法正确的有( )A、在雷雨季节,潮湿场地等情况下,应采用非电起爆法B、深度不超过10m的爆破用火花起爆C、深度超过10m的爆破必须采用电力起爆D、深度不超过10m的

48、爆破必须采用电力起爆E、潮湿场地情况下,应采用非电起爆法参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 13、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置不深就不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是( )A、块状沥青的搬运宜在晴天进行B、从事沥青作业人员均应进行体检C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、公路照明系统由

49、低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、中继器箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、背景材料1某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：从事本桥桥面作业的人员必须戴的个人安全防护用品有( )A、安全帽B、安全带C、拖鞋D、防滑鞋E、硬底鞋参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 17、

50、各交通等级路面用水泥的初疑时间不早于( )h。A、15B、2C、5D、8参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,分包工作量不能超过( )A、50B、30C、20D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、土方工程施工中,最适用于运土距离为100300m的机械是( )A、大型推土机(118235kW)B、大型装载机C、大型铲运机D、中小型铲运机参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、公路低压配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系统D、TT系统E、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析

51、21、用于公路路基的土质填料,应通过取样试验确定填料的( )A、最小强度B、级配C、抗弯拉强度D、最大粒径E、最大CBR值参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 22、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：计算矢高是从拱顶截面( )A、形心到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离B、形心到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离C、下缘到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离D、下缘到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离参考答案：A 文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜

52、2012-07-0515:03:3794,静矢高是C,正确答案是A 23、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅

53、酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、在钻孔灌注桩施工中,钻孔的倾斜度允许偏差为( )A、1B、2C、15D、3参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、水泥混凝土路面横向裂缝产生的原因有( )A、混凝土配合比不合理B、切缝深度过浅C、水灰比大D、未设置拉杆E、材料计量不准确参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 26、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、对于施工完毕的标志,主要应进行( )等检测。A、标志板安装平整度B、立柱

54、垂直度C、基础尺寸D、标志板下缘至路面净空高度E、金属构件的防腐参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 28、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下：问题：该网络计划的关键线路是几条( )A、1B、2C、3D、4参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案

55、：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、用吊车装卸爆破器材时,一次起吊的重量不得超过设备能力的( )%。A、30B、40C、50D、60参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL1761996),( )指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。A、单位工程B、单元工程C、单项工程D、群体工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、下列关于施工企业管理人员安全生产考核的说法正确的有( )A、水利部负责组织水利水电工程施工总承包一级(含一级)以上资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核B、各省、自治区、直辖市

56、水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核C、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程专业承包一级资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核D、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年E、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为2年参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 4、中华人民共和国河道管理条例于( )颁布施行。A、1985年B、1988年C、1995年D、2001年参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、根据水利

57、水电工程预应力锚索施工规范(DLT50832004),锚索张拉作业时,张拉区内千斤顶出力方向( )内严禁站人。A、30B、45C、60D、75参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、闸后、跌水、泄水、水轮机中的水流均为( )A、均匀流B、渐变流C、紊流D、层流参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、根据水轮发电机组安装技术规范(GBT85642003),水轮发电机组过速试验过程中需监视的情况有( )A、各部位摆度和振动值B、各部轴承的温升情况C、发电机空气间隙的变化D、风闸的摩擦情况及动作的灵活性E、是否有异常响声参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、根据水利水电建筑安装安全技术工作规

58、程(SD26788),凡经医生诊断,患有( )的人员,不得从事高处作业。A、高血压B、糖尿病C、心脏病D、肠胃炎E、贫血参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 9、当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于( )m,且上下游水头差大于( )m时,其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。A、105B、1510C、2015D、2515参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、水利水电工程施工总承包特级企业,资质标准要求企业注册资本金至少应为( )A、2000万元B、5000万元C、2亿元D、3亿元参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、根据水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范(

59、SL4794),下列关于明挖工程中的钻孔爆破的说法正确的是( )A、严禁在设计建基面采用洞室爆破法施工B、严禁在设计边坡附近采用洞室爆破法C、在设计建基面可以采用药壶爆破法施工D、在设计边坡附近可以采用药壶爆破法施工E、严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 12、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人不能提出增加费用和延长工期要求的暂停施工条件包括( )等。 13、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、

60、24B、46C、68D、810参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、下列对监理单位说法不正确的是( )A、必须参加招标工作B、参加工程质量检查C、参加工程质量事故调查处理D、参加工程验收工作参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、土石坝施工中砂的填筑标准的设计控制指标是( )A、相对密度B、天然密度C、干密度D、含水量参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、以下属于水工建筑物永久作用荷载的是( )A、地震作用荷载B、预应力C、静水压力D、扬压力参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、适用于渗透系数较大、地下水埋藏较浅(基坑低于地下水水位)、颗粒较粗的砂砾及岩石裂隙发育的地层的排水方式是( )