2022年注册一级建造师资格考试试题及答案

1、2022年注册一级建造师资格考试试题及答案第一部分 工程经济1、甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁,要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后,甲公司发现乙公司有转移其财产的行为,欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是( )A、甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院B、甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会C、丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院D、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院E、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产所在地人民法院参考答案：B、C 文字解析：根据仲裁法第28条第2款规定，当事人

2、申请财产保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请依照民事诉讼法的规定提交人民法院，因此，选项B、选项C是正确的。 2、甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约,并在要约中约定了:收到文件后15个工作日内做出承诺,承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到,3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下( )是不正确。A、甲与丙公司已形成了有效的合同关系B、丙公司的承诺是有效的C、丙公司的承诺是无效的D、甲公司有权拒收该货物参考答案：C 文字解析：甲拒收货物不是因为乙的承诺不生效或他们之间没有成

3、立合同，而是乙在7月10日才提供货物构成违约。 3、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合同履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应( )A、不予支持B、材料涨价部分不支持,停工损失支持C、材料涨价部分支持,停工损失不支持D、材料涨价和停工损失都支持参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、下列关于合同变更的表述中,错误的是( )A、设计单位应建设单位的要求,背离中标方案将原公建设计改为住宅设计,此设计变更为有效的约定变更B、承发包串通投标而中标,合同履

4、行过程中,发包人要求在合理范围内缩短工期,属于合同的变更C、设计单位与建设单位就设计内容的洽商修改,一般属于约定的变更D、建设工程施工承包领域的设计变更,属于法定的合同变更E、经过招投标,双方背离备案的施工合同实质性条款另行签订补充协议,属于合同变更参考答案：A、B、D、E 文字解析：A项是目前常见的做法，该设计改变必须经审图机关重新审核，否则属于严重违法行为。B项中，承发包双方串通投标而中标的合同是无效合同，合同变更应基于有效合同，无效合同谈不上变更问题，应自始无效。D项属于约定的变更。合同变更是民事法律行为，E项的做法属于违法行为，不属于合同变更。C项属于约定变更，正确。 5、某建设单位欲

5、新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定,因故中止施工,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年( )A、10月15日B、10月22日C、11月14日D、12月14日参考答案：C 文字解析：建筑法第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。 6、大学生张某暑假到某工地打工,项目负责人曾与民工王某口头商定,不管出现任何事故,公司最多赔付5000元。后在施工中,由于王某疏忽致使扣件坠落,砸伤了张某,发生医疗费7000元。下述说法正确的

6、是( )A、公司最多赔偿5000元B、张某应要求王某赔偿C、公司应赔偿医疗费7000元D、公司应赔偿6000元医疗费,另1000元由张某赔偿参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、某工程项目,由于未履行招标投标手续而被人民法院认定建设工程施工合同无效,则该合同中的条款( )A、都无效B、争议解决条款有效C、价款条款有效D、违约责任条款有效参考答案：B 文字解析：根据合同法第98条的规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”故B项正确。 8、在以下民事诉讼答辩制度的选项中,正确的是( )A、被告应在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状B、被告只能书面答辩C、被告不进行答辩,

7、视为认可D、被告不提出答辩状的,会影响人民法院审理参考答案：A 文字解析：民事诉讼法第一百一十三条规定，被告在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理；法律也没规定不准口头答辩，所以本题选A。 9、某建筑安装公司作为营业税的纳税人,其营业税率为( )A、营业额的3%B、利润额的5%C、利润额的6%D、营业额的10%参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、甲向乙购买钢材,双方在买卖合同中约定乙一次性支付全部钢材,甲也一次性支付全部货款,但没有约定履行顺序。此时乙向甲供应了一半的货物,要求甲支付全款。关于甲的做法,下列说法正确的是( )A、不得主张同时履行抗辩

8、权B、可以就全部货物主张同时履行抗辩权C、只能就未给付的货物主张同时履行抗辩权D、可以主张乙未完全履行而行使合同解除权参考答案：B 文字解析：合同法第66条规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。合同约定的履行义务是一次性供货和一次性付款。所以答案是B。 11、在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中,( )不正确。A、两审终审制度是指一个民事诉讼案件经过两审法院审判后即告终结的制度B、民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C、对于一般民事诉讼案件,当事人不服一审法院的判决或裁定,可

9、以上诉至上一级法院D、超过上诉期的判决、裁定,为生效判决、裁定,当事人不得再上诉参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、某施工单位在施工作业时,向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放标准,则受到危害的人有权要求( )承担责任。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：C 文字解析：本题中不存在共同侵权,侵权责任,应由侵权行为人承担责任。 13、某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会,选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是( )A、个人负债80余万到期债务的贺某B、曾因贪污罪被判处有期徒刑,于2003年4月17日刑满释放的张某C、曾在19

10、90年被宣告为限制行为能力人,后经申请被人民法院撤销宣告的孙某D、曾担任某公司的法定代表人,该公司于2005年9月被宣告破产,对公司破产负有个人责任的刘某参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、以下关于买卖合同说法错误的是( )A、买受人没有义务按照合同约定或交易习惯受领标的物B、买受人的主要义务是按照合同约定的数额、时间和地点支付价款C、买卖合同的当事人须具备相应的民事行为能力D、出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、王天与李章的购买管材的合同中没有约定管材的型号,则( )A、该合同无效B、该合同属于可变更、可撤销合同C、双方当事人可以协商

11、确定管材型号D、只能通过相关主管行政单位解决参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、根据重大建设项目档案验收办法的规定,项目档案验收组采用多种方法对某项目档案进行了检查,其中正确的是( )A、问卷调查B、随机走访C、质询D、现场查验E、抽查案卷参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 17、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险,在开工(4月20日)前10天。即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害,这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为( )A、4月2日B、4月10日C、4月20日D、发生损失之日起生效参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、在缔约过程

12、中,受要约人对收到的要约中的主要条款部分同意,部分作出变更的答复,该回复在性质上属于( )A、部分承诺B、承诺C、拒绝承诺D、新要约参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 20、根据合同法的规定,下列关于平等原则的表述中,错误的是( )A、当事人的地位一律平等B、当事人

13、的权利、义务平等C、当事人不受任何第三方非法干涉D、当事人的违约责任和风险要合理分配E、当事人自主协议合同的变更或解除参考答案：A、B、D、E 文字解析：合同法第3条规定“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”，即平等原则是指的法律地位平等的当事人，在权利义务对等的基础上，经充分协商达成一致，以实现互惠互利的经济利益目的的原则。平等是当事人法律地位的平等，故A项错误；平等是权利义务的对等不是权利义务平等，故B项错误；选项C正确；选项D是公平原则，选项E是自愿原则，故D、E错误。所以，答案是A、B、D、E。 21、根据我国仲裁法的规定,下列( )中所述情形构成仲裁协议的书面

14、形式。A、甲公司与乙公司在租赁合同中约定的在合同履行过程中所产生的一切争议均应提交仲裁委员会仲裁的条款B、甲公司与乙公司签订了一份加工承揽合同,合同签订后,在双方就加工物的质量标准问题以传真方式互相磋商过程中,在双方往来的传真件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁C、甲公司与乙公司签订了一份买卖合同,合同签订后,在双方就产品的质量标准问题以电子邮件方式互相磋商过程中,在双方往来的电子邮件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁D、甲公司与乙公司签订一份建筑工程承包合同,后因乙公司拖欠工程款问题双方发生纠纷,就该工程款问题双方经过协商,达成将该纠纷提交仲裁委员会仲裁的

15、书面文件E、甲公司与乙公司签订一份购销合同,后因标的物质量问题发生纠纷,双方公司的法定代表人在协商解决问题过程中,口头表示对该纠纷如果协商解决不成,则提交仲裁委员会仲裁,对此有在场的3名证人为证参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、小王今年17周岁,已参加工作一年,小王以自己的积蓄购买了一辆捷达轿车,后转卖给自己同事并将车交付,但未办理过户手续。下列说法正确的是( )A、小王属于限制行为能力入,买车合同效力待定B、小王转卖汽车由于来过户,汽车所有权仍归小王所有C、汽车所有权已归其同事所有,但不得对抗第三人D、办理过户手续时车辆所有权转移参考答案：C 文字解析：在机动车、船舶等价值

16、较高的特殊动产买卖中，所有权随交付而转移，但未办理所有权转移登记手续的，不得对抗第三人。 23、在一起建筑工程质量纠纷案件中,当事人提交的证据中,属于视听资料的是( )A、合同书B、施工图纸C、质量检验记录D、施工现场影像参考答案：D 文字解析：施工现场影像是以录制的图像、声音所记载反映的情况证明案件事实，所以本题选D。 24、在工程建设中采取的下列措施中不符合消防法规定的有( )A、禁止携带火种进入生产、储存化工原材料的仓库B、自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程C、在存储可燃物资仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟标志D、因工具缺乏,临时使用灭火锹从事施工生产E、个别企

17、业可以不通知当地公安消防机构挪用消防设施参考答案：C、D、E 文字解析：根据消防法第17条、18条可知A、B答案符合规定；根据消防法第14条、21条规定可知本题答案为C、D、E。 25、某项自建设过程中,发包承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解,下列各项观点中正确的是( )A、在承包合同中双方约定的内容不能低于强制标准的规定B、若强制性标准未在承包合同中约定,则对承包方不具约束力C、因推荐性标准属自愿执行,所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行D、因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、甲为某单位的法定代表人,某日与一个体

18、工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B 文字解析：合同法50条规定：“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答案是B。 27、有下列( )情形之一的,承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张。A、发包人在承包人催告下始终未能提供设计变更图

19、纸B、发包人未按照约定及时对施工单位的入场材料进行检验C、发包人对承包人施工计划迟迟不予审批D、发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款E、发包人采购的材料质量不合格严重影响工程进度,使工程长时间停工参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 28、工程施工过程中,施工单位施工用塔吊因基础松动发生倒塌安全事故,致使建设单位现场管理用房及办公设备遭到损坏,为此施工单位应当承担赔偿责任,该责任属于( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：B 文字解析：建设单位损害的发生是由于施工单位违反法定义务而不是违反合同义务而造成的，所以应承担侵权责任，而非违约责任。 29、甲建筑公

20、司经建设单位同意,将承包工程的劳务作业分包给了乙建筑公司,按建设工程劳务分包合同(示范为本)签订了分包合同。由于建设工程安全生产管理条例与建设工程施工劳务分包合同(示范文本)的规定不符,对现场从事危险作业人员办理意外伤害保险的规定不一致而发生纠纷,你的看法是( )A、按照合同约定,由乙建筑公司自己支付B、由甲建筑公司支付C、由双方协商解决D、双方各付一半参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、某市建委在安全检查中,因某建筑公司施工现场存在安全问题,对其作如出罚款决定,如该决定有下列( )情形之一的,人民法院可判决撤销或部分撤销。A、适用法律法规错误B、违反法定程序C、行政处罚显失公正D、滥用职

21、权E、处罚主要证据不足参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、某企业给产品上涂料时,涂料的溶剂是易燃品,原计划采用石棉板做防火材料,经市场调查决定用防火纸代替石棉板能起同样的防火效果,成本降低了40%。根据价值工程原理这体现了提高价值的途径是( )A、功能提高,成本不变B、功能不变,成本降低C、功能提高,成本降低D、功能和成本都降低,但成本降低幅度更大参考答案：B 答案解析：暂无解析 2、计算分项工程直接费,如果机械设备所占比重较大,使用均衡性较差,机械设备搁置过长而使其费用增加,而这种机械搁置又无法在定额中给予恰当的考虑时,宜采用( )A、作业估价法B、匡算估价法

22、C、定额估价法D、直接估价法参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、下述现金流量中,属于筹资活动流出的是( )A、偿还债务所支付的现金B、投资所支付的现金C、购建长期资产所支付的现金D、支付的各项税费参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、A公司到了规定期限不能偿还应付分包单位已完工程款项,于是向银行借入为期三个月的借款用于偿还该款项,此时该银行借款产生的原因是( )A、利润分配形成的B、结算形成的C、借贷形成的D、经营形成的参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、某项目设计年生产能力为100万件,每件售价90元,固定成本每年800万元,变动成本为50元/件,销售税金及附加费5元/件,按量本利模型计

23、算项目可获得的利润为( )A、2000万元B、2700万元C、3200万元D、3500万元参考答案：B 答案解析：正常生产年份的年产量为设计生产能力,100万件。按量本利模型计算项目可获得的利润=10090-10050-800-1005=2700万元。正确选项为B。 6、按照定额标定对象的不同,人工定额分为( )A、扩大定额B、综合定额C、复合定额D、单项工序定额E、单项工种定额参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 7、某项目由交通部作为项目投资人,由某省政府提供还款担保借用亚洲开发银行贷款。根据国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法(第28号)规定：此项目按下列项目进行管理( )A、

24、中央政府直接投资项目B、省级政府直接投资项目C、交通部直接投资项目D、建设部直接投资项目参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、设计概算的作用不包括( )A、确定和控制建设项目投资B、选择最佳方案C、编制建设计划D、考核项目投资效果参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、某混凝土公司销售一批商品混凝土,销售金额为l00万元。该公司用给予客户现金折扣的方式,加快资金回收。销售合同中规定的信用条件是:3/10,n/30。合同中折扣期限是( )A、10天B、3天C、30天D、33天参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、会计业务发生使银行存款和短期借款二账户产生应借、应贷的关系,这种应借、应贷关系称为(

25、 )A、账户对照关系B、账户增减关系C、账户对应关系D、账户收付关系参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、由于风险不同,贷款人在项目不同阶段对贷款的追索方式是不同的,通常,在项目建设开发阶段,贷款人对贷款的追索方式是( )A、完全追索B、有限追索C、无追索D、部分有限追索参考答案：A 答案解析：暂无解析 12、反映项目偿债能力的指标包括( )A、借款偿还期B、投资回收期C、利息备付率D、偿债备付率E、财务内部收益率参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 13、下列费用属于建筑安装工程措施费的有( )A、大型机械设备进出场及安拆费B、构成工程实体的材料费C、二次搬运费D、施工排水、降水费E、

26、施工现场办公费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 14、下列属于留存收益的有( )A、未分配利润B、股本C、盈余公积D、应付利润参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 15、需求管理政策包括( )A、财政政策B、货币政策C、收入政策D、人力政策E、国际经济政策参考答案：A、B 答案解析：暂无解析 16、下列不属于长期借款利率的是( )A、固定利率B、变动利率C、波动利率D、浮动利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、下列各项中,属于筹资活动流出现金的是( )A、支付给职工的现金B、购建无形资产所支付的现金C、偿还债务所支付的现金D、接受劳务支付的现金参考答案：C 答案解析：暂无解析 1

27、8、拟建年产80万吨的乙醇装置,已知乙醇市场单价为4500元/吨,根据资金周转率法计算出的拟建项目的投资额为13亿元。则该项目的资金周转率应为( )A、1.37B、2.31C、2.77D、3.61参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、下列各项属于措施费的有( )A、为临时工程搭设脚手架发生的费用B、为工程建设交纳的工程排污费C、为加快施工进度发生的夜间施工费D、对已完工程进行设备保护而发生的费用E、施工现场管理人员的工资参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 20、下列关于人工定额制定方法的表述中正确的是( )A、比较类推法适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大、统计制度健全的施工过程

28、定额时间的确定B、技术测定法包括测时法、写实记录法和工作日写实法C、统计分析法适用于同类型产品规格多的施工过程定额时间的确定D、由于结合了各方面人员的实际工作经验,运用经验估计法制定的定额更加科学,应用范围广泛参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、设备的年平均使用成本由年运行成本和年资产消耗成本组成。一般情况下,年运行成本和年资产消耗成本随使用年限的变化规律是( )A、增加;增加B、增加;减少C、减少;增加D、减少;减少参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、某施工企业年存货需要量10万吨,每次进货量2万吨,每次订货时发生相关费用如差旅费等变动成本0.1万元,发生订货的固定成本0.3万元。该

29、企业订货成本是( )万元。A、0.4B、0.5C、0.8D、0.85参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、某企业于2006年3月获得一项特许权,支付价款30万元,预计使用期限为10年。该特许权2007年的摊销金额是( )万元。A、2.25B、2.5C、3D、3.5参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、某企业年初投资3000万元,10年内等额回收本利,若基准收益率为8%,则每年年末应回收的资金是( )A、300万元B、413万元C、447万元D、482万元参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、在单因素敏感性分析中,可用于静态的分析指标,也可用于动态的分析指标是( )A、投资收益率B、投资回

30、收期C、财务净现值D、财务内部收益率参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、措施项目清单是为完成分项实体工程而必须采取的一些措施性工作的清单表,根据拟建工程的具体情况和设计要求列项编制,若出现建设工程工程量清单计价规范中措施项目一览表未列的项目,且施工中又必须发生的项目,招标人( )A、不得对措施项目一览表进行补充B、应允许投标人进行补充C、可认为其包括在其他措施项目中D、可认为其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、更新是对整个设备进行更换,属于完全补偿,适用于设备的磨损形式为下列( )A、可消除性的有形磨损B、不可消除性的有形磨损C、第一种无形磨损

31、D、第二种无形磨损E、无形磨损参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 28、下列指标中,能反映项目盈利能力的有( )A、利息备付率B、财务内部收益率C、资产负债率D、财务净现值E、总投资收益率参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 29、某省的一家施工企业从另一省的一家电子公司购进一批电脑,买价、相关税费共532000元。为了使款项快速、安全地汇入该电子公司的银行账户,两家企业可以采用的银行结算方式是( )A、支票结算方式B、信用证结算方式C、银行汇票结算方式D、银行本票结算方式参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、在中央银行的各项操作中,能够增加货币供应量的是( )A、提高贴现率B、卖

32、出国库券C、降低准备率D、提高利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、FII合同条件下,在计算保留金时,作为计算基数的项目包括( )A、当期已实施的工程价值B、工程变更增减的款额C、价格调整增减的款额D、索赔增减的款额E、迟付款利息参考答案：A、B、C 文字解析：保留金按投标函附录中标明的保留金百分率乘以当期已实施的工程价值加上工程变更、法律改变和成本改变应增减的任何款额计算,价格调整费用包括因法律改变和成本改变的调整。故本题选A、B、C。 2、项目实施策划阶段经济策划应包含( )A、项目效益分析B、项目建设成本分析C、编制资金需求量计划D、融资方案的深化分析参考答案：D

33、文字解析：暂无解析 3、专业工程分包合同中,分包人的主要义务包括( )A、向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料B、对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等管理规定D、在分包工程施工过程中直接服从承包人、发包人及工程师的相关指令E、已竣工工程未交付承包人之前,负责已完分包工程的成品保护工作参考答案：B、C、E 文字解析：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件系承包人的工作；专业分包人在工作中不得与工程师及发包人发生直接联系。 4、竣工结算办理完毕,发包人未在合同约定时间内向承包人支

34、付工程结算价款的,承包人可以( )A、催告发包人支付结算价款B、自己占用该工程C、与发包人达成延期支付协议,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息D、不与发包人达成延期支付协议,可以与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价的价款优先受偿E、不与发包人达成延期支付协议,申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、安全帽在安全控制中的作用是( )A、可消除不可接受的风险B、降低风险的措施C、利用技术进步改善安全措施D、安全控制的最终手段参考答案：D 文字解析：根据考试用书,风险控制策划,可按下列顺序考虑：1)尽可

35、能完全消除有不可接受风险的危险源,如用安全品取代危险品；2)如果是不可能消除有重大风险的危险源,应努力采取降低风险的措施,如使用低压电器等；3)在条件允许时,应使工作适合于人,如考虑降低人的精神压力和体能消耗；4)应尽可能利用技术进步来改善安全控制措施；5)应考虑保护每个工作人员的措施；6)将技术管理与程序控制结合起来；7)应考虑引入诸如机械安全防护装置的维护计划的要求；8)在各种措施还不能绝对保证安全的情况下,作为最终手段,还应考虑使用个人防护用品。所以答案应该为D。 6、正常直方图呈正态分布,其形状特征是( )A、两边高B、中间高C、中间低D、两边低E、成对称参考答案：B、D、E 文字解析

36、：暂无解析 7、由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用信息技术的手段进行信息管理,当今时代其核心手段是( )A、数据库技术B、BI(商务智能)C、Java语言D、基于网络的信息处理平台参考答案：D 文字解析：由于建设工程项目大量数据处理的需要,在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理。其核心的手段是基于互联网的信息处理平台。 8、组织结构图反映一个组织系统中各组成部分(组成元素)之间的( )A、因果关系B、层次关系C、先后关系D、指令关系参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、若相邻两工作搭接施工,紧前工作完成后才能为紧后工作留出工作面,保证紧后工作一定的施工时间,这种逻辑关系可

37、表示为( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、为了实现业主方内部、业主方与项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理,可以通过基于互联网的项目专用网站,或( )实现。A、项目信息门户B、商务平台C、网络通信协议D、现代通信技术参考答案：A 文字解析：通过基于互联网的项目专用网站实现业主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；或通过基于互联网的项目信息门户ASP模式为众多项目服务的公用信息平台实现主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理。 11、

38、双代号时标网络计划可以在图上直接显示出的内容有( )A、工作的最早开始时间B、关键线路C、工作的总时差D、工作的最迟开始时间E、工作的自由时差参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 12、在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的( ),它是设计方进度控制的依据,也是业主方控制设计进度的依据。A、出图计划B、专业协调计划C、数量计划D、交底计划参考答案：A 文字解析：在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸(包括有关的说明)的出图计划,在出图计划中标明每张图纸的名称、图纸规格、负责人和出图日期。出图计划是设计方进度控制的依据,也是业主方控制设计进度的依据。 13、在网络计划中

39、,当计划工期等于计算工期时,关键工作应为( )A、总时差最小的工作B、自由时差最小的工作C、最早完成时间与最迟完成时间相等的工作D、最早开始时间与最迟开始时间相等的工作E、与紧后工作的时间间隔最小的工作参考答案：A、C、D、E 文字解析：当计划工期等于计算工期时,关键工作的总时差就是零。不能用自由时差的大小判断关键工作。 14、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B 文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增

40、加的费用支出及顺延工期。 15、施工现场场内道路要平整、坚实、畅通,有完善的( )措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。A、排水B、防尘C、消防D、保卫参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、建设工程项目信息按项目实施的工作过程分类,可按( )等进行分类。A、投资计划B、设计准备C、设计D、招投标E、施工过程参考答案：B、C、D、E 文字解析：按项目实施的过程,如设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类。投资计划不属于实施过程。 17、危险源辨识的主要方法有( )A、专家调查法B、风险评价法C、安全检查表法D、LE、C法E事故树法参考答案：A、C 文字

41、解析：暂无解析 18、赢得值法作为一项先进的项目管理技术,可以用来综合分析和控制工程项目的( )A、质量和费用B、安全和进度C、费用和质量D、进度和费用参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、下列哪种制度是消除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段( )A、安全责任制度B、安全检查制度C、安全教育培训制度D、安全监察制度参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、下列单代号网络计划的工期为( )天。A、23B、24C、31D、35参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、决策阶段管理工作的主要内容一般包括( )A、确定项目的实施组织B、确定和落实项目的施工单位C、确定建设任务和建设原则D、确定和落实

42、项目建设的资金E、确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等参考答案：A、C、D、E 文字解析：决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义,一般包括如下内容：确定项目实施的组织,确定和落实建设地点,确定建设任务和建设原则,确定和落实项目建设的资金和确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。 22、建筑材料采购合同的标的包括( )A、物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或质量要求B、物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或质量要求C、物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或包装方式D、物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或运输方式参考答案：A 文字解析：物资采购合同标的指拟采购物资的名

43、称及品种、规格、技术参数等要求。 23、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价的提出首先应是( )A、监理工程师B、承包人C、发包人D、工程造价管理部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、各级人员都是组织之本,只有全员充分参加,才能使他们的才干为组织带来( )A、荣誉B、收益C、实力D、资质参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、在某工程施工过程中,通过各种因素分析,发现机械费用存在潜在问题,为此项目经理部及时调整了施工方案,这体现的是成本的( )A、过程控制B、事先控制C、动态控制D、被动控制参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、建设工程项目的现场质量控制,除

44、承包单位和监理机构外,业主( )及供货商的质量责任和控制职能仍然必须纳入工程项目的质量控制系统。A、设计B、勘察C、分包商D、规划参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、建设工程监理单位在施工阶段,通过审核施工质量文件、报告、报表及采取( )等形式进行施工过程质量监理。A、现场旁站B、组织施工C、巡视D、项目管理E、平行检测参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 28、施工总承包模式的优点是( )A、在施工招标时就能明确工程造价,有利于总投资控制B、比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调C、不需要在施工图设计完之前就招标,有利于缩短项目建设周期D、多数情况下由业主与发包人直接签约

45、,有利于总投资控制参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、某混凝土工程,工程量清单的工程量为1000。合同约定的综合单价为350元,且实际工程量超过工程量清单的工程量10%时可调整单价,调整系数为09。由于设计变更,承包商实际完成工程量1200,则该混凝土工程的结算价款应为( )万元。A、378B、413C、4165D、420参考答案：C 文字解析：由于实际工程量超过了工程量清单的工程数量10,其超出部分的工程量为：1200-1000(1+10)=100,该部分的单价需要调整,故该混凝土工程的价款为：1000(1+10)350+10035009=4165万元,选项C正确。 30、按我国合同示范

46、文本,承包人无权要求追加合同价款的情况有( )A、施工中承包人提出的合理化建议未经工程师同意B、由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度C、由于承包人原因导致在某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰D、工程师发布指示改变了承包人的施工时间和顺序导致施工成本的增加E、承包人在双方变更后的28天内,未向工程师提出变更工程价款的报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：在建设工程施工合同(示范文本)中有：施工中承包人提出的合理化建议须经工程师同意,未经工程师同意承包人擅自更改或换用,承包人自行承担由此发生的费用；因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款；如由于承包人原因实际施工进

47、度滞后于计划进度,某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰,工程师发布指示改变了承包人的施工时间和顺序导致施工成本的增加,承包人无权要求补偿。 第四部分 公路实务1、钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,接头双面焊缝的长度不应小于( )A、2dB、5dC、8dD、10d参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、桥梁下部的桥墩施工时,对于采用流水施工时,工序太多,过于繁杂而进行简化为墩与墩之间的关系时,此时墩与墩之间的关系是( )A、开始到开始B、完成到完成C、搭接关系D、衔接关系参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、安全“三宝”不包括( )A、安全帽B、安

48、全带C、防滑鞋D、安全网参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、不能用于稳定土的水泥有( )A、初凝时间较长(宜在3h以上)的水泥B、终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥C、快硬水泥D、早强水泥E、受潮变质的水泥参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 5、各交通等级路面用水泥的初疑时间不早于( )h。A、15B、2C、5D、8参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：重力式桥台由( )等组成。A、台帽B、背墙C、台身D、基础E、锚碇板参考答案：

49、A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为( )A、高处坠B、物体打击、触电B坍塌、火灾、中毒C、机械伤害、触电、坍塌D、高处坠落、中毒、触电参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、水泥稳定类材料中确定水泥剂量应考虑( )A、拌合方法B、土类C、路面结构D、试验结果E、路基压实度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、马歇尔试验的技术指标包括( )A、空隙率B、稳定度C、流值D、沥青饱和度E、破碎比

50、参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、根据地质条件的不同,隧道一般可分为( )A、岩石隧道、软土隧道B、水底隧道、城市道路隧道C、山岭隧道、海峡隧道D、公路隧道、铁路隧道参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、省级公路工程施工招标投标的监督管理机构是( )A、交通部B、交通厅C、省招标办D、省发改委参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、安全生产事故调查处理应当按照( )的原则进行处理。A、实事求是、尊重科学B、执法必严,违法必究C、管生产必须管安全D、动态管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、安全事故自发生之日起( )日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。A、

51、10B、20C、30D、40参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、公路工程施工中,项目经理部应文明施工,在项目部或工程适当位置应设置公示标志,内容包括( )A、工程概况牌B、施工总平面图C、企务三公开宣传栏D、卫生防疫E、安全纪律牌参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 16、公路工程竣工验收工作所需的费用由( )A、施工单位承担B、验收单位承担C、建设单位承担D、建设单位与施工单位共同承担参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、可用于各级公路基层和底基层的粒料材料是( )A、天然砂砾B、级配碎石C、泥结碎石D、填隙碎石参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、位于曲线上的永久中线点,应在(

52、 )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、下列关于边坡失稳的预防及处理措施错误的是( )A、基坑开挖之前,应先做好地面排水系统B、基坑开挖时应抓紧时间进行开挖,开挖时间不能过长,并且要开挖结束后及时支护C、基坑应尽量安排在少雨季节施工D、坑顶边缘应有一定的距离作护道,堆载距坑缘不小于05m参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、路面各结构层间采用搭接流水方式时主要的搭接类型有( )A、STSB、STFC、FTFD、FTSE、FTE参考答案：A、C

53、文字解析：暂无解析 21、遇有( )级以上大风、大浪等恶劣天气时,应停止水上作业。A、五B、六C、七D、八参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：该桥桥面施工前,其满堂脚手架需要由( )进行单项设计。A、专业技术人员B、包工头C、项目负责人D、班组长参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、预

54、备费用由工程造价增长预备费和( )组成。A、基本预备费B、装备费C、间接费D、管理费参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、公路工程在建项目,事故报告单位为( )A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、接养单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度计划D、施工现场平面布置E、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 26、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考

55、答案：C 文字解析：暂无解析 27、钻孔灌注桩施工的主要检验内容有( )A、孔深B、孔位C、井壁厚度D、泥浆相对密度E、钢筋骨架底高程参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 28、隧道监控量测时,量测部位和测点布置,应根据( )等确定。A、地质条件B、量测项目C、施工方法D、监控人员素质E、隧道长度参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 29、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC、600gD、700g参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、下列选项中属于收费方式的是( )A、现金收费B、均一制收费C、半自动收费D、封闭式收费参考答案：C 文字解析：暂无解析

56、第五部分 水利实务1、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),混凝土浇筑过程中,模板的形状及位置与设计线的偏差不超过模板安装允许偏差绝对值的( )倍。A、12B、13C、14D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞回填灌浆应在衬砌混凝土达( )设计强度后进行。A、50B、60C、70D、80参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、库区移民专项竣工验收由( )组织库区移民专项验收委员会进行。A、省级

57、政府有关部门会同项目法人B、县级以上政府主管部门会同项目法人C、地方政府D、项目法人参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于( )m,且上下游水头差大于( )m时,其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。A、105B、1510C、2015D、2515参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、水利水电工程单位工程验收分为( )A、阶段工程投入使用验收和阶段工程完工验收B、单位工程投入使用验收和单位工程完工验收C、单位工程阶段验收和单位工程完工验收D、单位工程投入使用验收和单位工程阶段验收参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、下列作用荷载属于偶

58、然作用荷载的是( )A、校核洪水位时的浪压力B、地应力C、围岩压力D、地震作用E、结构自重参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 8、下列质量事故可由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查的是( )A、一般质量事故B、较大质量事故C、重大质理事故D、特大质量事故参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、钢筋焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于( )A、5dB、6dC、8D、D10d参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目费用包括( )A、河道工程费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预

59、备费和价差预备费E、建设期贷款利息参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、竣工审计可以由水利审计部门( )承担。A、组织水利基本建设的专业审计力量组成审计组B、委托具有专业审计资质的社会审计机构C、会同项目法人D、联合监理人E、联合项目法人、监理人参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 12、施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业的活动称为( )A、施工转包B、施工分包C、工程分包D、施工再分包参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、建设项目环境影响报告书中的水土保持方案一般分为( )A、防治水土流失的措施B、防治水土流失的工作计划C、水土保持方案的费用D、水土保

60、持方案报告书E、水土保持方案报告表参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 14、化学灌浆的工序是( )A、钻孔及压水试验B、钻孔及裂缝的处理C、埋设注浆嘴和回浆嘴D、封闭、注水和灌浆E、预先配制这种溶液盛在容器内参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、根据水轮发电机组安装技术规范(GBT85642003),水轮发电机组过速试验过程中需监视的情况有( )A、各部位摆度和振动值B、各部轴承的温升情况C、发电机空气间隙的变化D、风闸的摩擦情况及动作的灵活性E、是否有异常响声参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、下列关于水利水电施工用电安全的说法中错误的是( )A、露天使用的电