一级建造师《建设工程项目法规》模拟题及答案

1、 HYPERLINK / 09年一级建筑师建设工程法规模拟题及答案1已取得一级建筑师资格证书的施工治理人员应(D)。 A具备一定的施工治理实践经验和资历 B具备一定的施工治理实践经验和资历，并具有一定外语水平 C具备丰富的施工治理实践经验和资历 D具备丰富的施工治理实践经验和资历，并具有一定外语水平2下列法律事实中，属于法律行为的是(D)。 A进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停 B地基开挖时发觉文物而改变设计方案 C发生非典疫情致使施工进度延迟 D施工企业因工程款不到位而拒绝开工3某建设单位支付工程最终结算款的时刻应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年

2、8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院爱护其权利的诉讼时效期间届满的时刻为(D)。 A2003年4月1日 B2003年8月1日 C2005年4月1日 D2005年8月1日4众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，(C)不是必备的条件。 A有符合规定的注册资本 B有符合规定的专业技术人员 C有符合规定的工程质量保证体系 D有符合规定的技术装备5依照施工许可制度的要求，建设项目因故停工，(D)应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。 A项目部 B施工企业 C监理单位 D建设单位6甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是(D)

3、。 A双方应签订联合承包的协议 B按照资质等级低的单位的业务范围%考 试大%承揽建设工程 C甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任 D联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任7依照建设工程质量治理条例的规定，下列行为中不属于违法分包的是(A)。 A承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分不转给其他单位承包 B总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司 C分包单位将部分工程分包给某公司 D分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程8依照招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是(D)。 A企业投资的体育场 B企业投资的廉租住房 C企业

4、投资的商品住房 D在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼9咨询单位申请招标代理机构资质时，(D)不是必备的条件。 A有从事招标代理业务的营业场所 B有从事招标代理业务相应的资金 C有编制招标文件和组织评标的相应专业力量 D有对投标人的财务状况进行审计的专业人才10建设工程勘察设计企业资质治理规定将工程勘察资质划分为(A)。 A综合资质、专业资质和劳务资质 B综合资质、行业资质和劳务资质 C总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质 D总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质11依照招标投标法的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是(D)。 A从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称 B熟悉有关

5、招标投标的法律法规 C躯体健康，能够承担评标工作 D大学本科以上学历12依照安全生产法规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与职员宿舍(D)。 A能够在同一座建筑物内，但必须保持安全距离 B能够在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口 C不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外 D不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离13施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由(B)负总责。 A建设单位 B施工单位 C分包单位 D工程监理单位14依照安全生产法规定，二级总承包资质施工企业(A)。 A应当建立应急救援组织 B可不建立应急救援组织，但应指

6、定专职应急救援人员 C可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 D可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材15建设安全监督机构在检查施工现场时，发觉某施工单位在没有竣工的建筑物内设置职员集体宿舍。该施工单位职员集体宿舍(C)。 A经工程所在地建设安全监督机构同意，能够接着使用 B经工程所在地建设行政主管部门同意，能够接着使用 C所住职员必须无条件迁出 D经工程所在地质量监督机构同意，能够接着使用16关于涉及(A)工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。 A地下暗挖 B降水 C脚手架 D起重吊装17下列关于建筑材料检验的讲法，正确的是(C)。 A关于建设单位提

7、供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验 D设计单位应当对推举的建筑材料负责检验18建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是(B)。 A在办理报监手续时，收取监督费 B发觉严峻违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚 C发觉工程质量问题%考 试大%时，采取局部停工措施 D监督竣工验收程序19对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送(A)的质量检测单位进行检测。 A具有相应资质等级 B建设单位许可 C建设行业协会认可 D监理协会认可20在工程建设过程中，建设单位的下列行为

8、符合相关法律、法规规定的是(C)。 A将施工图2套送审，其余4套交付施工 B会同设计单位进行基础工程验收 C组织相关各方进行竣工验收 D工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续21某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自(C)开始。 A2005年3月2目 B2005年3月7日 C2005年3月20日 D2005年3月31日22下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是(D)。 A推举性标准在任何情况下，都没有法律约束

9、力 B概算定额不属于工程建设标准范围 C违反工程建设强制性标准，但没有造成严峻后果，不属违法行为 D建设行政主管部门可依据工程建设强制性条文对责任者进行处罚23某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境爱护行政主管部门申请配套建设的环境爱护设施竣工验收，环境爱护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为(B)。 A2005年4月20日 B2005年5月5日 C2005年5月20日 D2005年6月5日24某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价16 亿元，其中安装工程项目造价约为06亿元，则下列关于该项目投

10、保的讲法，正确的是(B)。 A整个项目按安装工程一切险投保 B整个项目按建筑工程一切险投保C该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保 D整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保25女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业能够满足她的要求，但不得安排的工作是(D)。 A参寓处高温工作 B低温、冷水作业 C夜班劳动 D矿山井下作业26张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。依照劳动法的规定，该公%考 试大%司最迟应于(C)前以书面形式通知张某。 A6月1日 B6月16

11、日 C7月2日 D7月16日27都市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前(D) 天，向环境爱护行政主管部门申报。 A5B7C10D1528施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境爱护相关法律法规规定的是(A)。 A工业废水处理达标后排人河流 B经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C将清洗设备的废水回灌补给地下水 D将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场29工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合消防法规定的是(B)。 A在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工 B消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防

12、机构核准 C施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住 D工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用30建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是(C)。 A项目批准文件 B都市规划 C项目投资框算D国家规定的建设工程勘察深度要求31甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列讲法中，正确的是(A)。 A第一年甲应分配利润50万元 B第二年乙分担亏损30万元 C清算之前，合伙人能够要求分割合伙企业财产 D第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责

13、任终止32依照公司法规定，有限%考 试大%责任公司股东会的职权不包括(A)。 A决定公司的经营打算和投资方案 B审议批准公司的年度财务预算报告 C对公司增加或减少注册资本作出决议 D修改公司章程33下列行为中，属于不正当竞争行为的是(C)。 A企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10的提成 B甲超市每日派人去乙超市打探商品售价 C煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器 D市政府要求小区建设工艺围栏34承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为(D)。 A属于要约邀请，随时能够撤销 B属于要约，在

14、水泥运抵施工现场前能够撤回 C属于要约，在水泥运抵施工现场前能够撤销 D属于要约，而且不可撤销35建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。因此建设单位电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部能够按要求期限交付， 另一部则需延期十日方能交付。电梯厂的回函属于(D)。 A要约邀请 B要约撤销 C承诺 D新要约36招标人于2006年4月1日公布招标公告，2006年4月：20日公布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时刻是(C)。 A2006年4

15、月1日 B2006年5月10日 C2006年6月10日 D2006年7月20日37因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是(D)。 A违背当事人的意志 B乘人之危 C显失公平 D损害国家利益38小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的讲法，正确的是(C)。 A因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定 B因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效 C因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效 D不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销39建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，

16、后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，(D)。 A应将钢材送到施工现 B应将钢材送到建设单位的办公所在地 C应将钢材送到建设单位的仓库 D可通知建设单位自提40开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为能够用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商酬劳150万元已达6个月，则此劳务分向商有权(A)。 A以自己的名义向人民法院请求开发商付款 B以承包商的名义向人民法院请求开发商付款 C以自己的名义向政府行政主管部门请求付款 D以承包商的名义向开发商请求付款41甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370

17、元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨(A)元。 A360B370C380D390 42甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是(B)。 A要求甲双倍返还定金2万元 B要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金15万元 C要求甲支付违约金

18、2万元 D要求甲支付违约金15万元43施工企业与材料供应裔订立的合同中约定任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（A） A向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元 B向某仲裁机构请求供应商支付3万元 C直接要求供应商支付7.5万元 D直接要求供应商支付3万元44水泥厂为承包商供应水泥，承包商差不多支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时刻经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。BA由

19、水泥厂承担B由承包商承担 C由水泥厂和承包商共同承担 D由承包商向水泥厂索赔45甲患重病住院急需用钞票又借贷无门，乙表示情愿借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。依照合同法规定，甲、乙之间的借款合同因（D）。 A显失公平而无效 B欺诈而可撤销 C乘人之危而无效 D乘人之危而可撤销46甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（B）起不发生法律效力。 A人民法院决策撤销之日 B合同订立时 C人民法院受理请求之日 D权利人明白可撤销事由之日47甲施工期企业承建的办公楼项目差不多交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人

20、协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（D）。 A可撤销 B有效 C可变更 D无效48甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（C）。 A免除 B抵销 C混同 D提存49某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求(A)。 A甲、乙对合同承担连带责任 B解除合同 C撤销合同 D原施工单位上级主管部门承担责任50依照合同法的规定，下列情形中，%考 试大%权利人不享有法定解除权的是(D)。 A运输建材的货车途中遭遇洪水，物资全部变质 B施工过程中，承包人不满工程师的指令，将

21、全部工人和施工机械撤离现场 C发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议 D施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误61甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。依照担保法的规定，该定金数额最多为(C)万元。 A30B45C60D9062某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时刻为(B)之日。 A抵押合同签字、盖章B房产行政主管部门登记 C到公证部门办理公证D贷款合同生效63下列关于保证担保的讲法，正确的是(D)。 A保证人须向债权人证明其有清偿能力 B保证方式没有约定的，保证人承担一般保

22、证责任 C保证人可能是主合同的当事人 D保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意64施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，讲明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的(C)原则。 A公平 B自愿 C老实信用 D维护公共利益65甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不中意。下列选项正确的是(D)。 A双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁 B双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁 C双方可就此纠纷向人民法院起诉 D双方可向人民法院申请撤销

23、仲裁裁决66甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭能够(D)。 A撤销案件B中止审理 C终结审理D缺席裁决67下列材料不属于民事诉讼法中规定的证据种类的是(C)。 A书证 B证人证言 C律师代理意见 D鉴定结论68建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并预备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在(D)提出。 A开庭审理前B法庭辩论前 C法院判决前D举证期限内69法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房%考 试大%产归其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成

24、立，现在应由(D)批准中止执行。 A执行员 B执行庭庭长 C审判委员会 D法院院长70法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的讲法中正确的是(B)。 A乙能够向法院另行起诉 B乙能够申请法院恢复执行 C该执行差不多终结 D乙能够提起审判监督程序71乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在(C )提出。 A仲裁庭组成之前 B仲裁庭裁决之前 C仲裁庭首次开庭之前 D法院受理之前72甲、乙两公司欲签订一份

25、仲裁协议，仲裁协议的内容能够不包括(C )。 A选定的仲裁委员会 B仲裁事项 C双方不到法院起诉的承诺 D请求仲裁的意思表示73甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( B )申请执行。 A仲裁委员会 B人民法院 C人民政府 D建设行政主管部门74下列关于解决合同纠纷方式的讲法中，正确的是(C )。 A对仲裁裁决不服能够再向人民法院起诉 B协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力 C当事人能够经调解程序解决合同争议 D对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁75建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个

26、月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括(C )。 A责令其限期改正 B对其处20万元以上50万元以下的罚款 C造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任 D建设单位直接责任人员承担相应行政责任76建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权（ B）。 A没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿 B没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失 C没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失 D向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金77建设单位在施工合同

27、履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是( B )。 A警告 B支付违约金 C罚款 D赔礼道歉78施工单位在施工中未采取专项爱护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是(D)。 A责令停业 B罚款 C责令限期改正 D责令赔偿损失79甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为%考 试大%其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当(D )。 A仅对甲单位进行刑事处罚 B仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚 C对甲单位或直接负责人进行刑事处罚 D对甲单位和直接责任人分不进行刑事处罚80在建

28、设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是(B )。 A项目经理进行采购合同谈判 B建设单位支付工程款 C施工人员施工中高空坠物 D施工队驾驶员的驾驶行为81甲建设单位托付乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有(BCE )。 A乙以甲的名义在媒体上公布招标公告 B乙依法定权利依照评标报告和推举的中标候选人确定某投标人中标 C为保证公平、公正，乙将招标事宜转托付给另一招标代理机构 D乙同意托付后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜 E乙同意某一投标人托付，指派王某编制该工程投标书82甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。依照施工合同，

29、乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次通过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有(ABE )。 A2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款 B2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，20年年底一定付款 C2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责 D2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付 E2006年3月，甲向人民法院起诉83下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是(CD)。 A分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B

30、分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责 C总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任84王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建%考 试大%设工程项目履行监理职责，事实上施监理的依据包括(ABD)。 A法律、法规及有关技术标准 B建设工程施工合同 C劳动用工合同 D工程设计文件 E招标公告85在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则(AD )。 A该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止 B没有违背老实信用原则，不应禁止 C是降低了工程造价，应当提倡

31、 D该投标文件应作废标处理 E其做法符合低价中标原则，不应禁止86下列人员均在相关领域工作满8年，其中能够作为评标委员会专家成员的有(ACDE )。 A甲某，高等院校副教授 B乙某，投标人的独立董事 C丙某，高级会计师，已通过建筑师执业资格考试，但尚未注册 D丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E戊某，某中介公司高级经济师87依照安全生产法的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的讲法中，正确的是(ACE )。 A遵守安全操作规程 B支付安全培训费用 C提高安全生产技能 D购买劳保用品 E报告事故隐患88依照建设工程安全生产治理条例，施工项目经理的安全职责有(BCE )

32、。 A应当制定安全生产规章制度 B落实安全生产责任制 C确保安全生产费用的有效使用 D保证安全生产条件所需资金的投入 E及时、如实报告生产安全事故89某工程设备安装时期，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁1司签订施工机械租赁合同时，应依据安全生产治理条例，要求该设备租赁公司提供(ABE )。 A生产厂家的吊车制造许可证 B吊车出厂的产品合格证明 C机械燃油消耗定额证明 D租赁公司自行测试的安全性能检测记录 E具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明90按照建设工程质量治理条例，工程竣工验收应当具备的条件有(AC )。 A有完整的技术档案和施工治理资料

33、B分部工程的质量必须优良 C有施工单位签署的工程保修书 D有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E要紧功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定91某工程项目已超过合理使用年限，欲接着使用。现在应当托付具有相应资质等级的(AD )鉴定，并依照鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。 A设计单位 B建设单位 C施工单位 D勘察单位 E监理单位92下列关于设计单位质量责任和义务的讲法，正确的有(DE)。 A为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家 B为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位 C设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，

34、并推举生产厂家 D有专门要求的设备，设计单位能够指定生产厂家 E设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位讲明93建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有(BC )。 A建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工 B建设单位在托付原设计单位提出设计方案后，方可施工 C建设单位在托付相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工 D建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司94某安装工程项目于2005年2月l5日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，

35、其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切险保险期限的讲法中，正确的有(AD)。 A试车考核期的保险责任至10月15日 B试车考核期的保险责任至11月15日 C维修期应从6月30日开始算 D维修期应从7月15日开始算 E保险责任能够拖延至3年的维修期满日95依照劳动法规定，符合对未成年人专门爱护规定的有(AE)。 A不得安排未成年人从事矿山并下作业 B不得安排未成年人从事低温、冷水作业 C不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 D不得安排未成年人延长工作时刻和夜班劳动 E用人单位应当对未成年人定期进行健康检查 96某纳税人在税务

36、机关责令%考 试大%缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，税务机关能够采取的强制执行措施有(BE )。 A将纳税人的全部账户冻结 B拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产 C对纳税人处以罚金 D对纳税人的直接责任人员处以拘役 E将所欠税款与滞纳金同时执行97下列市场行为中，不属于承诺的有(ABCE )。 A公布招标公告 B公布拍卖公告 C发售招标文件 D发出中标通知书 E递交投标文件98施工合同可撤销的情形有(AD )。 A在订立施工合同时显失公平 B施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益 C违反了建筑法的强制性规定 D订立合同时，建设单位存在重大误解 E损害社会公共利益99承包商甲承建韵住

37、宅小区一期工程，业主人住后发觉墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而有意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，能够(AD )。 A行使不安抗辩权 B行使同时履行抗辩权 C不通知开发商而暂停施工 D要求开发商提供付款担保 E不承担举证责任证明开发商丧失履约能力100接着实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括(ABCE )。 A必须有违约行为存在 B必须由守约方在合理期限内提出接着履行合同要求 C接着实际履行须在事实上可能 D接着实际履行仅限于价款和酬劳的给付 E必须依据法律和合同的性质能够履行101建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同能够(

38、ABCE )方式作出。 A合同书 B传真 C电子邮件 D互联网音频传输 E邮寄信函102由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照合同法的规定，合同解除后，合同中约定的(BCD )条款仍然有效。 A质量 B结算 C仲裁 D清理 E担保103甲施工企业在银行，力、理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是(ABDE)。 A存款单B仓单 C房屋所有权证书D提单E汇票 104施工单位签订的如下协议中，属合同法调整的有(AE )。 A与设备租赁站订立的设备租赁协议 B与其项目经理订立的安全目标责任协议 C与其职工订立的打算生育目标协议 D与其职工订立的劳动协议 E与

39、银行订立的借款协议105建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而%考 试大%受到损失，欲提起诉讼，则必须眼满足的条件有(ABE ）。 A有具体的诉讼请求 B有事实和理由 C有充分的证据 D没有超过诉讼时效期闯 E属于受诉法院管辖106为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有(ABCD )。 A对文书、物品等进行录像、拍照、抄写 B对文书、物品等进行复制 C向证人进行询问调查、记录证人证言 D对证据进行鉴定或勘验 E将猎取的证据材料交给当事人保管107甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行时期。法院可依照乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有(CE

40、 )。 A封存 B扣押 C冻结 D强制交付 E划拔108甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：同意乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额5上缴甲作为治理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的讲法，正确的有(ABCD )。 A没收违法所得 B责令停业整顿 C降低资质等级 D吊销资质证书 E罚金109下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有(BCE )。 A停止侵害 B修理、重作 C支付违约金 D恢复名誉 E赔偿损失200下列关于刑事责任的讲法，正确的有(AD )。 A刑事处罚是承担刑事责任的方式 B主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑

41、和死刑 C附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利 D主刑和附加刑能够共同适用 E构成犯罪就一定要同意刑事处罚全国一级建筑师执业资格考试建设工程法规及相关知识模拟试卷（B）一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、张某2005年通过了一级建筑师执业资格考试，则下面讲法正确的是（D）（A）从他拿到一级建筑师执业资格的时刻起，他确实是建筑师了（B）他拿到建筑师后只要应聘到某个施工企业，他确实是建筑师了（C）他只要通过建筑师注册登记，确实是项目经理了（D）他在没有注册之前，也能够从事工程施工项目的治理工作2、某甲和某乙分不与某建筑公司签订了劳务分包合同，则以

42、下表述正确的一项是（B）（A）某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织（B）某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人（C）某甲和某乙是民事法律关系中的客体（D）某甲和某乙是民事法律关系的内容3、企业甲和企业乙相互订有合同，后企业甲和企业乙合并，则甲乙之间的债权债务关系因（C）而消灭。（A）提存（B）抵销（C）混同（D）免除4、下列不属于事件的是（B）。 （A）罢工（B）挪用工程款（C）台风（D）火山爆发5、某建筑公司托付某物资公司去采购一批水泥，然而却没有讲明采购水泥的标号。因此某物资公司就与水泥厂代表某建筑公司签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，某建筑公司经理才发觉这是早强水泥，而

43、早强水泥不适合目前要修建的工程，因此拒绝同意，则下面讲法正确的是（C）（A）水泥厂只能要求某物资公司承担赔偿责任（B）水泥厂只能要求某建筑公司承担赔偿责任（C）水泥厂既能够要求某物资公司承担赔偿责任，也能够要求某建筑公司承担赔偿责任（D）水泥厂不能够要求赔偿6、下面属于代理有效的代理行为是（A）（A）甲托付乙去购买水泥，乙不仅买了水泥，还同时为甲购买了部分钢材，事后甲对此进行了追认 （B）甲托付乙购买水泥，乙将这项托付又托付给了丙，丙为甲购买了符合要求的水泥（C）甲托付乙购买水泥，乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲 （D）甲托付乙购买水泥，乙同水泥厂串通后将抬高了价格的水泥卖给了甲7

44、、王某托付李某去购买一台运送混凝土的手推车，则下面不必定属于托付代理权终止的是（C）（A）李某买回来了手推车，且完全符合王某的要求（B）王某在李某动身之前取消了托付（C）王某在等待期间死亡（D）李某在去购买手推车期间死亡8、王某与水泥厂签订了一个水泥供货合同，合同中约定水泥厂于2000年6月1日向王某交付水泥100吨，王某收到水泥后同时向水泥厂支付水泥款。然而，在2001年6月1日王某收到水泥后却没有按照合同的约定向水泥厂支付水泥款。在随后的两年内，发生了两件情况：2001年11月1日至12月1日，水泥厂所在地区发生洪水，使得道路被冲毁，交通中断，水泥厂无法去法院起诉。2003年3月1日至5月

45、1日，由于发生非典，工厂封闭，水泥厂也无法去法院起诉。则水泥厂的诉讼时效期间能够截止于（C）（A）2003年5月31日（B）2003年6月10日（C）2003年7月31日（D）2003年8月31日9、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则关于另一半工程款的收回，承包商的诉讼时效为（A）。（A）两年（B）一年（C）十八个月（D）六个月10、王某到李某家做客，临走的时候偷走了李某家的一件古董，则下面讲法正确的是（C）（A）此事假如差不多过去了两年，则李某就失去了胜诉权（B）李某的诉讼时效是1年（C）即使李某一直都不明白这件事，只要这件事过

46、去20年了，法律就不爱护李某的权利了（D）不管李某知不明白这件事，从事发当天，其诉讼时效期间都开始计时11、王某和李某对一处房产的所有权问题有了争议，都认为自己是该处房产唯一的主人，则为了维护自己的物权，王某能够采取的爱护物权的方法是（A）（A）请求确认物权（B）请求排除阻碍（C）请求返还财产（D）请求损失赔偿12、下列不属于我国知识产权法爱护范围之内的是（D）（A）工程设计图纸 （B）商业秘密（C）海尔商标（D）时事新闻13、某在建工程6月1日因故中止施工，建设单位应当在（A）前，向发证机关报告。（A）7月1日（B）8月1日（C）9月1日（D）10月1日14、某甲是设计院的一名工作人员，他利

47、用其获得的建筑师执业资格证书的行为中合法的是（D）（A）将证书借给某公司并获得相应的酬劳（B）经所在单位领导同意，将证书中的房屋建筑专业改成了公路工程专业（C）将证书出售给需要者（D）在完成本单位设计任务的同时，利用那个证书到外单位应聘15、下列行为中，符合建筑法关于建筑工程发承包规定的是（C）。（A）甲具有三级资质建筑施工企业承揽了一座88层商务公建工程（B）乙建筑施工队挂靠丙建筑施工企业承揽工程（C）丁建筑施工企业与戊建筑施工企业联合承揽工程 （D）戌建筑施工企业同意个体户王某以本企业的名义承揽工程16、依照建筑法的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损

48、失的，（D）。（A）由工程监理单位承担赔偿责任（B）由承包单位承担赔偿责任（C）由建设单位自行承担损失（D）由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任17、依照招标投标法及有关规定，下列表述正确的一项是（C）（A）公民个人投资的项目不需要招标 （B）施工单项合同估算价为100万美元的项目不需要招标（C）使用国际组织资金的项目假如规模标准没达到要求也能够不招标（D）所有总投资额在3000万元人民币以上的项目都需要招标18、评标时，评标委员会关于外省投标人采纳了相关于本省投标人苛刻的评标行为，依照招标投标法，这种行为违反了（C）原则（A）公开（B）公平（C）公正（D）老实信用19、某一般项目的评标委

49、员会组成如下：招标人代表2人，建设行政主管部门领导1人，技术方面专家2人，经济方面专家2人。其中，一名技术方面的专家由招标人直接指定。下面讲法不正确的是（B）（A）不应该包括建设行政主管部门领导（B）不应该包括招标人代表（C）技术、经济方面的专家所占比例偏低（D）该项目属于一般项目，不能够有专家经招标人指定20、下面行为中，符合招标投标法的是（C）（A）评标委员会未经其他标准的评审，将报价最低的投标人确定为排名第一的中标候选人（B）中标通知书发出后，中标人发觉自己投标报价计算有误，拒绝与招标人签订合同（C）招标人在确定中标人第10天，向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告（D）招标人仅

50、仅向中标人发出中标通知书，而没有将中标结果通知所有未中标的投标人21、某投标人于2005年5月3日收到了中标通知书。然而在2005年5月10日却收到了招标人改变中标结果的通知。下面讲法正确的是（C）（A）招标人有权改变中标结果，不需要为此承担法律责任（B）招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任（C）招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任（D）招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任22、下列行为中，没有违反安全生产法的有关规定的是（A）（A）某甲在发生了安全事故后立即报告了本单位负责人，然而报告的伤亡人数少于后来确认的人数（B）安全事故发生地的地点人民政府在安全事故发生

51、后，组织有关人员对安全事故情况进行调查，调查结果确定后一个月后将事故情况上报（C）安全事故发生地的地点人民政府在上报的报告中遗漏了伤亡人数一项，而事实上此次安全事故存在伤亡人数（D）负有安全生产监督治理职责的部门和有关地点人民政府的负责人在接到安全事故报告后，没有立即赶到事故现场23、下面的行为中，违反建设工程安全生产治理条例的是（B）（A）施工单位没有为自己所有的工作人员办理意外损害险（B）施工单位没有将施工现场的办公区与作业区分开设置（C）施工单位的安全生产费用一部分用于了安全帽的采购（D）作业人员在进入新岗位前，没有询问那个岗位上存在的安全隐患24、某甲施工单位将部分工程分包给了乙施工单

52、位，则（A）为乙施工单位在现场从事危险作业的人员办理意外损害保险。（A）甲施工单位（B）乙施工单位（C）建设单位（D）乙施工单位从业人员自己25、经对某施工现场进行检查发觉存在如下现象：（1）为50台运输机械预备的汽油灌里面装满了汽油，然而在汽油灌上面没有安全警示标志（2）食堂与职工宿舍在同一座建筑物内（3）为了安全，每到晚上的时候，要将工人居住的宿舍锁上，钥匙由施工单位负责安全生产的治理人员掌管（4）施工单位在从业人员没有询问的情况下，没有对从业人员告知作业场所存在的安全隐患这些现象中，违反安全生产法的共有（C）条（A）1（B）2（C）3（D）426、因监理工程师错误指令导致施工现场临时停工

53、的，假如合同中没有单独约定，则（D）（A）由建设单位做好现场爱护，建设单位承担所需费用（B）由施工单位做好现场爱护，施工单位承担所需费用（C）由建设单位做好现场爱护，施工单位承担所需费用（D）由施工单位做好现场爱护，建设单位承担所需费用27、某施工现场出现安全隐患，现场的三位工人发觉了那个隐患，则下面属于这三位工人的法定义务的是（C）（A）立即停止作业或在采取可能的措施后立即撤离（B）迅速通知所有从业人员撤离（C）迅速向本单位负责人报告（D）迅速记录事故发生通过28、2005年7月7日，某建设工程进行竣工验收，然而通过试验证明工程质量不符合要求。双方约定在施工单位修补缺陷的前提下，拟于2005

54、年8月7日重新验收。后来，由于市场情况发生了变化，建设单位处于占据市场的需要，要求承包商将差不多修补完缺陷的工程于2005年7月20日交付使用。因此施工单位在建设单位的要求下将尚未重新验收的工程交付给了建设单位。对此，下面讲法正确的是（C）（A）交付行为是双方达成的一致意见，属于合法行为（B）由于事实上差不多完成了缺陷的修补，能够在20日交付使用（C）建设单位的行为属于违法行为，建设工程只有在验收合格的前提下才能够交付使用（D）假如在使用后经检验证明工程质量合格，建设单位的行为确实是合法行为，否则确实是违法行为29、某监理工程师同时也是甲石料场的投资人，在施工的过程中，在那个监理工程师的授意下

55、，施工单位购买了那个石料场生产的石料，未经检验就用于工程。后来经举报并通过权威部门检测，证明该石料属于合格产品，则（C）（A）该施工单位没有过错，不应同意处罚（B）该监理工程师没有过错，不应同意处罚（C）施工单位和监理工程师都有过错，应该同意处罚（D）施工单位没有过错，监理工程师有过错30、某施工现场运来一批拟用于工程的石料，以下关于这批石料的检查工作，符合建设工程质量治理条例的是（D）。（A）对石料质量的检查是监理工程师的责任，施工单位不需要检查（B）对石料质量的检查是施工单位的责任，监理工程师不需要检查（C）假如石料的厂家出示了产品合格证和质量检验报告，就不需要对其进行检查（D）对石料的检

56、查取样应该在监理单位或建设单位的监督下取样31、某施工单位为了为本单位制造社会效益，未经业主同意自费将设计图纸中采纳的施工材料换成了性能更好的材料，对此，正确的表述是（B）（A）业主应该支付给该施工单位增加的材料款，然而需要具备资质的监测机构证明换填的材料性能确实优于原来的材料（B）该施工单位既违反了建设工程质量治理条例，也违约（C）该施工单位违法但没有违约，因为它保证了工程质量（D）以上答案都不对32、由于建设工程的设计单位的设计缘故造成了该工程的损坏，则由（A）负责维修（A）该工程的施工单位（B）该工程的设计单位（C）该工程的建设单位（D）该工程的物业治理机构33、张某购置了一套新房，为了

57、保证装修质量，张某通过反复考察，选择了某室内装饰公司来进行室内装修，双方签订了装修合同。2006年4月20日装饰工程竣工，2006年5月1日，张某搬进了装饰一新的新房。然而好景不长，2006年8月起，楼上不断有水珠渗出，同时越来越严峻，最后难道从天棚上下起了雨。经查明，是楼上的居民卫生间的防水层做得不行所导致。张某经查阅相关法律，要求某室内装饰公司承担保修责任，其理由是我国建设工程质量治理条例中明确规定“装修工程最低保修期限是2年”。对此，下面讲法正确的是（C）（A）某室内装饰公司需要按建设工程质量治理条例规定承担保修责任，自己承担因此发生的费用（B）某室内装饰公司需要承担保修责任，楼上居民承

58、担保修费用（C）某室内装饰公司不需要依据建设工程质量治理条例承担保修责任（D）某室内装饰公司是否承担保修责任，要依照合同中是否写明保修期限为2年来确定34、下列关于工程质量监督机构的表述，错误的是（D）（A）办理建设单位工程建设项目报监手续，收取监督费（B）发觉质量问题时，有权采取局部暂停施工等强制性措施（C）有权监督验收程序是否合法（D）有权对建设单位、施工单位进行行政处罚37、建筑工人侯某受雇于某建筑公司从事绑轧钢筋工作，2006年春节期间，由于饮酒过量发生交通事故，导致右腿骨折。医疗期满后，由于右腿落下残疾，无法接着从事原有工作。某建筑公司对其另行安排了工作，然而由于其文化水平有限，无法

59、胜任后来的工作，则（C）（A）某建筑公司不得解除与侯某的劳动合同（B）某建筑公司能够随时解除与侯某的劳动合同（C）某建筑公司能够解除与侯某的劳动合同，但需要提早30天通知侯某（D）假如某建筑公司与侯某解除了劳动合同后具有了适合侯某的工作岗位，必须优先录用侯某38、赵某与某建筑公司签订的劳动合同中约定了2005年8月3日至2005年10月1日为试用期，则在此试用期期间（A）（A）赵某能够随时与某建筑公司解除劳动合同（B）某建筑公司能够随时与赵某解除劳动合同（C）合同双方都能够随时解除劳动合同（D）合同双方都不能够随时解除劳动合同，假如解除劳动合同，必须提早30天通知对方39、某建设单位在组织对已

60、完工程进行竣工验收时，也一并进行了消防验收，对此，下面讲法正确的是（C）（A）这种做法是正确的，因为所有的验收差不多上由建设单位来进行（B）这种做法是错误的，消防验收应当由消防设计单位进行（C）这种做法是错误的，消防验收应当由公安消防机构进行（D）这种做法是错误的，消防验收应当由建设行政主管部门进行40、某施工单位存在下列问题，其中违反了消防法的有（B）项（1）在进行消防宣传教育时，发给职工的宣传材料是从网上下载的外省某施工单位所使用过的宣传材料（2）办公楼安全出口处没有设置消防安全疏散标志（3）没有在所使用的水泥上注明防火防爆事宜（4）某工人携带汽油进入了施工现场（A）1（B）2（C）3（D