《建设工程察合同》示范文本

1、建设工程勘勘察合同（二二）（示范范文本）GF-20000-00204岩土工程程设计、治治理、监测测工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由承包人人编填）勘察证书等等级：_发包人：_承包人：_签订日期：_中华人民共共和国建设设部、国家工商商行政管理理局监制发包人：_承包人：_发包人委托托承包人承承担_工程项目的的岩土工程程任务，根根据中华华人民共和和国合同法法及国家家有关法规规，经发包包人、承包包人协商一一致签订本本合同。第一条条：工程概概况1.11工程名称称：_1.22工程地点点：_1.33工程立项项批准文件件号、日期期：_1.44岩土工程程任务委托托文号、日日期：_1.55工程规模模、特征：

2、_ 1.66岩土工程程任务（内内容）与技技术要求：_1.77承接方式式：_1.88预订的岩岩土工程工工作量：_ 第二条条：发包人人向承包人人提供的有有关资料文文件序号资料文件名名称份数内容要求提交时间第三条条：承包人人应向发包包人交付的的报告、成成果、文件件序号资料文件名名称份数内容要求提交时间第四条条：工期本岩土土工程自_年_月_日开工工至_年_月_日完工，工工期为_天。由由于发包人人或承包人人的原因，未未能按期开开工、完工工或交付成成果资料时时，按本合合同第八条条规定执行行。第五条条：收费标标准及支付付方式5.11本岩土工工程收费按按国家规定定的现行收收费标准_计计取；或以以“预算包干干”

3、、“中标价加加签证”、“实际完成成工作量结结算”等方式计计取收费。国家规定定的收费标标准中没有有规定的收收费项目，由由发包人、承包人另另行议定。5.22本岩土工工程费总额额为_元元（大写_），合合同生效后后3天内，发发包人应向向承包人支支付预算工工程费总额额的20，计_元作作为定金（本本合同履行行后，定金金抵作工程程费）。5.33本合同生生效后，发发包人按下下表约定分分_次向承包包人预付（或或支付）工工程费，发发包人不按按时向承包包人拨付工工程费，从从应拨付之之日起承担担应拨付工工程费的滞滞纳金。拨付工程费费时间（工工程进度） 占合同总额额百分比金额人民币币（元）第六条条：变更及及工程费的的调

4、整6.11本岩土工工程进行中中，发包人人对工程内内容与技术术要求提出出变更，发发包人应在在变更前_天向承包包人发出书书面变更通通知，否则则承包人有有权拒绝变变更；承包包人接通知知后于_天天内，提出出变更方案案的文件资资料，发包包人收到该该文件资料料之日起_天内予以以确认，如如不确认或或不提出修修改意见的的，变更文文件资料自自送达之日日起第_天天自行生效效，由此延延误的工期期顺延外，因因变更导致致承包人经经济支出和和损失，由由发包人承承担。6.22变更后，工工程费按如如下方法（或或标准）进进行调整：_ 第七条条：发包人人、承包人人责任7.11发包人责责任7.11.1发包包人按本合合同第二条条规定

5、的内内容，在规规定的时问问内向承包包人提供资资料文件，并并对其完整整性、正确确性及时限限性负责；发包人提提供上述资资料、文件件超过规定定期限155天以内，承承包人按合合同规定交交付报告、成果、文文件的时间间顺延，规规定期限超超过15天天以上时，承承包人有权权重新确定定交付报告告、成果、文件的时时间。7.11.2发包包人要求承承包人在合合同规定时时间内提前前交付报告告、成果、文件时，发发包人应按按每提前一一天向承包包人支付_元计算算加班费。7.11.3发包包人应为承承包人现场场工作人员员提供必要要的生产、生活条件件；如不能能提供时，应应一次性付付给承包人人临时设施施费_元。7.11.4开工工前，

6、发包包人应办理理完毕开工工许可、工工作场地使使用、青苗苗、树木赔赔偿、坟地地迁移、房房屋构筑物物拆迁、障障碍物清除除等工作，及及解决扰民民和影响正正常工作进进行的有关关问题，并并承担费用用；发包人人应向承包包人提供工工作现场地地下已有埋埋藏物（如如电力、电电讯电缆、各种管道道、人防设设施、洞室室等）的资资料及其具具体位置分分布图，若若因地下埋埋藏物不清清，致使承承包人在现现场工作中中发生人身身伤害或造造成经济损损失时，由由发包人承承担民事责责任；在有毒毒、有害环环境中作业业时，发包包人应按有有关规定，提提供相应的的防护措施施，并承担担有关的费费用；以书面面形式向承承包人提供供水准点和和坐标控制

7、制点；发包人人应解决承承包人工作作现场的平平整，道路路通行和用用水用电，并并承担费用用。7.11.5发包包人应对工工作现场周周围建筑物物、构筑物物、古树名名木和地下下管道、线线路的保护护负责，对对承包人提提出书面具具体保护要要求（措施施），并承承担费用。7.11.6发包包人应保护护承包人的的投标书、报告书、文件、设设计成果、专利技术术、特殊工工艺和合理理化建议，未未经承包人人同意，发发包人不得得复制泄露露或向第三三人转让或或用于本合合同外的项项目，如发发生以上情情况，发包包人应负法法律责任，承承包人有权权索赔。7.11.7本合合同中有关关条款规定定和补充协协议中发包包人应负的的责任。7.22承

8、包人责责任7.22.1承包包人按本合合同第三条条规定的内内容、时间间、数量向向发包人交交付报告、成果、文文件，并对对其质量负负责。7.22.2承包包人对报告告、成果、文件出现现的遗漏或或错误负责责修改补充充；由于承承包人的遗遗漏、错误误造成工程程质量事故故，承包人人除负法律律责任和负负责采取补补救措施外外，应减收收或免收直直接受损失失部分的岩岩土工程费费，并根据据受损失程程度向发包包人支付赔赔偿金，赔赔偿金额由由发包人、承包人商商定为实际际损失的_。7.22.3承包包人不得向向第三人扩扩散、转让让第二条中中发包人提提供的技术术资料、文文件。发生生上述情况况，承包人人应负法律律责任，发发包人有权

9、权索赔。7.22.4遵守守国家及当当地有关部部门对工作作现场的有有关管理规规定，做好好工作现场场保卫和环环卫工作，并并按发包人人提出的保保护要求（措措施），保保护好工作作现场周围围的建、构构筑物，古古树、名木木和地下管管线（管道道）、文物物等。7.22.5本合合同有关条条款规定和和补充协议议中承包人人应负的责责任。第八条条：违约责责任8.11由于发包包人提供的的资料、文文件错误、不准确，造造成工期延延误或返工工时，除工工期顺延外外，发包人人应向承包包人支付停停工费或返返工费，造造成质量、安全事故故时，由发发包人承担担法律责任任和经济责责任。8.22在合同履履行期间，发发包人要求求终止或解解除合

10、同，承承包人未开开始工作的的，不退还还发包人已已付的定金金；已进行行工作的，完完成的工作作量在500以内时时，发包人人应支付承承包人工程程费的500的费用用；完成的的工作量超超过50时，发包包人应支付付承包人工工程费的1100的的费用。8.33发包人不不按时支付付工程费（进进度款），承承包人在约约定支付时时间10天天后，向发发包人发出出书面催款款的通知，发发包人收到到通知后仍仍不按要求求付款，承承包人有权权停工，工工期顺延，发发包人还应应承担滞纳纳金。8.44由于承包包人原因延延误工期或或未按规定定时间交付付报告、成成果、文件件，每延误误一天应承承担以工程程费千分之之一计算的的违约金。8.55

11、交付的报报告、成果果、文件达达不到合同同约定条件件的部分，发发包人可要要求承包人人返工，承承包人按发发包人要求求的时间返返工，直到到符合约定定条件，因因承包人原原因达不到到约定条件件，由承包包人承担返返工费，返返工后仍不不能达到约约定条件，承承包人承担担违约责任任，并根据据因此造成成的损失程程度向发包包人支付赔赔偿金，赔赔偿金额最最高不超过过返工项目目的收费。第九条条：材料设设备供应9.11发包人、承包人应应对各自负负责供应的的材料设备备负责，提提供产品合合格证明，并并经发包人人、承包人人代表共同同验收认可可，如与设设计和规范范要求不符符的产品，应应重新采购购符合要求求的产品，并并经发包人人、

12、承包人人代表重新新验收认定定，各自承承担发生的的费用。若若造成停、窝工的，原原因是承包包人的，则则责任自负负；原因是是发包人的的，则应向向承包人支支付停、窝窝工费。9.22承包人需需使用代用用材料时，须须经发包人人代表批准准方可使用用，增减的的费用由发发包人、承承包人商定定。第十条条：报告、成果、文文件检查验验收10.1由发包包人负责组组织对承包包人交付的的报告、成成果、文件件进行检查查验收。10.2发包人人收到承包包人交付的的报告、成成果、文件件后_天内内检查验收收完毕，并并出具检查查验收证明明，以示承承包人已完完成任务，逾逾期未检查查验收的，视视为接受承承包人的报报告、成果果、文件。10.

13、3隐蔽工工程工序质质量检查，由由承包人自自检后，书书面通知发发包人检查查；发包人人接通知后后，当天组组织质检，经经检验合格格，发包人人、承包人人签字后方方能进行下下一道工序序；检验不不合格，承承包人在限限定时间内内修补后重重新检验，直直至合格；若发包人人接通知后后24小时时内仍未能能到现场检检验，承包包人可以顺顺延工程工工期，发包包人应赔偿偿停、窝工工的损失。10.4工程完完工，承包包人向发包包人提交岩岩土治理工工程的原始始记录、竣竣工图及报报告、成果果、文件，发发包人应在在_天内组组织验收，如如有不符合合规定要求求及存在质质量问题，承承包人应采采取有效补补救措施。10.5工程未未经验收，发发

14、包人提前前使用和擅擅自动用，由由此发生的的质量、安安全问题，由由发包人承承担责任，并并以发包人人开始使用用日期为完完工日期。10.6完工工工程经验收收符合合同同要求和质质量标准，自自验收之日日起_天天内，承包包人向发包包人移交完完毕，如发发包人不能能按时接管管，致使已已验收工程程发生损失失，应由发发乍人承担担，如承包包人不能按按时交付，应应按逾期完完工处理，发发包人不得得因此而拒拒付工程款款。第十一一条：本合合同未尽事事宜，经发发包人与承承包人协商商一致，签签订补充协协议，补充充协议与本本合同具有有同等效力力。第十二二条：其它它约定事项项：_ 第十三三条：争议议解决办法法本合同同发生争议议时，发包包人、承包包人应及时时协商解决决，也可由由当地建设设行政主管管部门调解解，协商或或调解不成成时，发包包人、承包包人同意由由_仲裁委员员会仲裁。发包人、承包人未未在本合同同中约定仲仲裁机构，事事后又未达达成书面仲仲裁协议的的，可向人人民法院起起诉。第十四四条：合同同生效与终终止本合同同自发包人人、承包人人签字盖章章后生效；按规定到到省级建设设行政主管管部门规定定的审查部部门备案；发包人、承包人认认为必要时时，到项目目所在地工工商行政管管理部门申申请