付款担保合同

1、付款担保合同篇一:总承包商付款（分包）委托保证合同（试行）编号：（工字）第号委托保证人（总承包商，以下称甲方）：住所：法定代表人：电话：传真：保证人（以下称乙方）：住 所：法定代表人：电话： 传真：鉴于甲方与 （以下简称分包商）就项目于年 月 日签订编号为 号分包合同（以下简称主合同），乙 方接受甲方的委托，同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲 乙双方经协商一致，订立本合同。第一条定义1.1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向分包 商保证，当甲方未按照主合同的约定支付工程款时，由乙方按照本合同的约 定代为支付的行为。1.2本合同所称工程款是指。O第二条 保证的范围及保证金额1乙方提供

2、保证的范围是主合同约定的甲方应向分 包商支付的工程款。2甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不 超过人民币元（大写：）。第三条 保证的方式及保证期间1乙方保证的方式为：连带责任保证。2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合 同约定的工程款支付之日后日。3. 3甲方与分包商协议变更主合同付款日期的，经乙 方书面同意后，保证期间按照变更后的日期做相应调整。第四条 承担保证责任的形式乙方承担保证责任的形式为代为支付。当甲方未按照主 合同的约定向分包商支付工程款时，由乙方代为履行支付义务，但乙方付款总额不超过本合同第二条约定的保证金额。第五条担保费及支付方式5. 1担保费率根据担保额、担保期限

3、、风险等因素确 定，收取担保费。5. 2双方确定的担保费率为：。5. 3本合同生效后 日内，甲方一次性支付乙方担保 费共计人民币元（大写：）。第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行 签订反担保合同。第七条乙方的追偿权乙方按照合同的约定承担保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方 代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的 一次性支付 违约金。第八条双方的其他权利义务1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的 担保费之日起日内，向分包商出具总承包商付款（分包）保函。2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注

4、册 地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营 举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。8. 3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与分包 商有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生重大变更，应经乙方书面同 意。4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同 的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协 商解决，协商不成的。通过第 款约定的方式解决：1向法院起诉；2向提起仲裁。（写明仲裁机构名称）第十条甲乙双方约定的其它事项第十一条合同的生效、变更和解除11. 1本合同

5、由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。11. 2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、 变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。第十二条附则本合同一式份，甲乙方各执份。甲方：乙方：法定代表人：（或授权代理人）法定代表人（或授权代 理人）年 月曰年 月曰篇二：支付担保文书格式支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称 “发包人”）于月名称）建设工程施工合同（以下称“主 合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约 定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函

6、所称主合同约定的工程款是指主合同约定的 除工程质量保证金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最 高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同 约定的工程款支付完毕之日后日内。你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方 书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合 同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支 付。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面 索赔通知及发包人未支付主合同约定

7、工程款的证明材料。索 赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人 拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责 任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机 构出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7天内无条件支付。五、保证责任的解除在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主 张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务 的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解 除。我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达 到本保函保证金额时，

8、自我方向你方支付（支付款项从我方 账户划出）之日起，保证责任即解除。按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的 其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除 之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承 担保证责任。依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定， 免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责 任。你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责 任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我 方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条 变更约定的变更不受本款限制

9、。因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承 担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商 解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加 盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：篇三：付款担保书付款搪保害To：腐州傲洋1代理有限公司我司由於资金周和勤的原因，照法在今天或在今天 以前将雁付款或欠款全部付清，说本著畏期友好合作，互 相信任的原刖，由贵司提出放罩申言青，具醴内容如下：我司承 20XX年3月17虢前安排全

10、部付清雁收款或 欠款备息额，业典此日之前到至腐州傲洋1隙货代理有限 公司指定幄虢。若屈日寺，照按H寺到,我司承将承搪一系 列由此引起的经潸损失、金艮行利息及法律任。搠合作我司承以上信息真有效，若有不符一切由此引起的 waft任由我司自行承搪。本申言青言青一经签字或瓷 章后，正副件都将有效。由此所走生的一切凰除和任由我 司自行承搪！公司公章：代表签名：申青日期：篇四：付款保证书付款保证书（公司名）xxx公司。今我司（公司名）有限公司销售贵司（产品名），型号为 XXXX （备注信息），全部车款共计人民币（大写）XXXX元整 （YXXXX元整），我司承诺该车全部货款将于4月3日前按 照约定打入贵司指

11、定收款账户。特此承诺！XXXX 日期：20XX 年 3 月 28 日篇五：担保公司预预付款保证担保合同合同编号：委托人：（以下简称甲方）住所：法定代表人：联系电话：传真：受托人：（以下简称乙方）住所：法定代表人（或授权委托人）：联系电话： 传真鉴于甲方在 中标，根据该项目发包人 （以下称发包 人）的要求，甲方须提交以发包人为受益人的预付款保函。因此，甲方申请乙方为保证甲方履行合同中约定的承包 人扣还工程预付款的义务，向发包人出具预付款保函（以 下称保函）。乙方审查甲方提交的申请文件和有关情况资料 后，认为甲方符合乙方的担保条件，同意接受甲方的委托。 为明确甲、乙双方的权利、义务，依照国家有关法

12、律、法规 之规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。第一条委托事项甲方委托乙方向发包人出具预付款保函。第二条保函金额预付款保函的保函金额为（人民币）整，是乙方累计承担保证责任的最高限额。第三条保证方式乙方提供的保证为一般保证。第四条保证期间自保函签发之日起至止。第五条保证范围预付款保函的保证范围：在保证期内，被保证人未按照主合同的约定履行扣还工 程预付款的义务，给受益人造成损失的，保证人依据主合同 和保函的约定，在保函金额内承担保证责任。第六条履行保证责任的条件及方式在保证期内，若甲方未能履行扣还工程预付款的义务， 给受益人造成损失的，在收到受益人、该工程监理公司（全 称：）两方法定代表人或

13、其授权委托代理人签字确认并加 盖公章的书面索赔通知及被保证人没有能力履行债务的法 律文件后，经核定，在28个工作日内并在保函金额内承担 保证责任。第七条债务的追偿一旦乙方履行保证责任，即有权开始对甲方的追偿 程序，乙方向甲方追偿债务时，应向甲方出具：（1）发包人要求乙方履行保证责任的有关文件；（2）乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知；乙方向甲方追偿债务的范围包括：（1）乙方履行保证责任所支付的全部金额及利息；甲 方在收到乙方偿付债务的书面通知后，应在七个日历夭内履 行清偿义务；（2）逾期违约金：若甲方未能在指定期间内履行清偿 义务，应向乙方支付逾期违约金，违约金从甲方受到乙方要 求偿付债务的书

14、面通知后的第八个日历天开始计算，违约金 每日按照欠款金额的千分之五计算；（3）乙方为实现债权的费用；（4）因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。第八条保证担保费保证担保费为人民币（）整；保证担保费为事前缴纳。一旦保函出具，甲方不得 要求乙方将上述保费退回。第九条保函的出具在甲、乙双方签订本合同后，甲方依约交纳保费后，乙 方为甲方出具保函。第十条违约责任合同生效后，甲、乙双方不得因其法定代表人的变动、 产权或经营方式的调整而影响对本合同项下义务的履行，否 则将承担相应的违约责任。甲、乙任何一方不履行或不完全履行本合同项下义务 的，应当承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的损 失。第十一条 适用法

15、律、争议的解决方式本合同的订立、履行、变更、解释、争议的解决均适用于中华人民共和国法律并受其制约；在履行本合同过程中发生争议时，甲、乙双方应通过协 商解决；协商不成选择诉讼方式解决争议的，甲、乙双方应 向保证人所在地有管辖权的人民法院起诉。在协商或诉讼期 间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。第十三条合同的签订与生效本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章后成 立并生效。第十四条附则本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，其法律效力相 同。甲方：（公章）法定代表人：（或）授权代理人：年月日乙方：（公章）法定代表人：（或）授权代理人：年 月 日篇六：支付担保支付担保（1）支付担保的概念支付担保

16、是指应承包人的要求，发包人提交的保证履行 合同中约定的工程款支付义务的担保。支付担保的形式支付担保有如下形式：1)银行保函；2)履约保证金；3)担保公司担保；4) 抵押或者质押。发包人支付担保应是金额担保。实行履约金分段滚动担 保。担保额度为工程总额的20%25%。本段清算后进入下 段。已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据 担保合同暂停施工，并要求担保人承担支付责任和相应的经 济损失。支付担保的作用支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严 格审查并落实各项反担保措施，确保工程费用及时支付到 位；一旦发包人违约，付款担保人将代为履约。上述对工程 款支付担保的规定，对解决我国建筑

17、市场上工程款拖欠现象 具有特殊重要的意义。支付担保有关规定1)建设工程合同(示范文本)第41条规定了关于发 包人工程款支付担保的内容 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下 担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程 价款及履行合同约定的其他义务；承包人向发包人提供履约担保，按合同约 定履行自己的各项义务。 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担 相应责任。 提供担保的内容、方式和相关责任，发包 人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签 订担保合同，作为本合同附件。2）房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办 法关于发包人工程款支付担保的内容招标文件要求中

18、标人提交履约担保的，中标人应当提 交。招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。篇七：分期缴纳担保费协议分期支付担保费用协议甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：丙方（保证人）：年 月 日公司向贷款人民币元（大写：），由公 司为此笔借款提供保证担保。同时，甲、乙双方签订了委 托担保合同（合同编号：号），该合同约定甲方应在乙方 与主合同债权人签订保证合同之前向乙方一次性支付担 保费。根据委托担保合同（合同编号：）约定，甲方应 在乙方与主合同债权人签订保证合同前向乙方一次性支 付 个月期限的担保费共计 元（大写： 元整）。鉴于甲 方资金较为紧张，目前无法一次性支付担保费，经甲、乙双 方经友好协商，甲

19、方同意分期向乙方支付本次担保贷款的担 保费，现就具体支付担保费事宜达成如下协议：一、于年月 日前由甲方向乙方支付担保费人民币万元 （大写：整）；二、于年月 日前由甲方向乙方支付剩余担保费人民币 元（大写：元整）。甲方对上述债务的履行由甲方提供保证人 提供担保， 自愿为甲方向乙方履行上述债务提供担保。保证人的保证方式为连带责任保证，保证期间为债务到 期后10年。三、支付方式：以现金形式支付至乙方指定的帐户内（帐 号:）。四、甲、乙双方同意对本协议办理具有强制执行效力的 公证，公证费用由甲方承担。五、在本协议履行过程中，甲方如未按照本协议约定履 行支付任何一期担保费的义务，乙方均有权依据具有强制执

20、 行力的公证书向人民法院申请对担保费及产生的逾期利息 进行强制执行。乙方及保证人自愿接收法院强制执行。甲方未按照本协议约定履行义务，乙方为此实现债权的 费用如法院诉讼、执行、乙方委托律师代理费用等均由甲方 承担或赔偿。六、本合同若发生争议，双方友好协商解决，协商不成 引起诉讼，由乙方所在地人民法院管辖。七、本协议在甲、乙双方签字盖章后生效。八、本协议一式叁份，甲、乙双方各执壹份，交公 证机构备存壹份，具有同等法律效力。附件：保证人身份证复印件交乙方保存。甲方：法定代表人：（或委托代理人）：年 月曰乙方：（或委托代理人）：法定代表人：年 月曰丙方（保证人）：年月日篇八：购销担保合同购销担保合同甲方：（供货方）乙方：（需货方）丙方：（担保方）丙方根据甲方与乙方在 年月日签订的金额为 的购销合同向甲方提供担保，担保合同从属于购销合同。一、担保责任：1、丙方是在 注册登记的经济实体，任何改变丙方本身性质、地位的事件、事项发生或有 可能发生时，丙方保证及时通知甲方和乙方。2、丙方担保乙方完全适当履行本合同从属的购销合同， 否则由丙方承担连带担保责任。3、丙方的继承人（包括因改组合并而继承）将受本担 保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到甲方事 先书面同意，丙