家庭装修协议书

1、家庭装修协议书甲方（业主方）： 乙方（施工方）：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，本着互惠 互利、平等自愿的原则，经双方协商一致，就甲方家庭居室装修装饰工程（以下简称工程） 有关人工费用签订以下协议：一、工程地点XX市XX路X号XXXX （小区）X号楼X单元X号房。二、工程承包方式双方商定由乙方协助甲方购买材料，乙方包工，甲方提供材料。三、工程内容拆墙、砌墙及改装施工，详见附表和设计图纸。四、施工工期双方签订本协议之日起，在 年月日完工。.因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：工程质量变化或设计变更； 不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。.甲方要求比合

2、同约定的工期提前竣工时， 应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签定 工期变更协议。.因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的， 工期顺延。因甲方提供的材料 设备质量不合格而影响工程质量的，反工费由甲方承担，工期顺延。甲方未按期支付工程 款，合同工期相应顺延。.因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延；因乙方未告知甲方所需采购的材 料，影响施工进度的，工期不顺延。五、付款方式本工程合同总金额为人民币 元（X 元）。在签订施工合同协议后3个 工作日内，甲方支付给乙方施工定金，人民币 元（X元），拆除工作完成后甲方支付给

3、乙方人民币 元（工元），施工完成经甲方验收合格后，甲方支付本工程施工剩余全部款项。在施工过程中，工程量增加时，经双方协商，增加总金额。六、甲方工作1 与乙方接洽， 对工程质量， 进度进行监督检查， 办理施工过程中所涉及的各种申请，批件，工程验收，变更登记手续及其他事宜。2负责提供水源，电源给乙方使用，并承担相关费用。3负责协调乙方与邻里之间的关系，协助乙方做好现场保卫及消防。4 如须拆改原建筑物结构或设备管线， 负责到相关部门办理相应的审批手续， 并承担相关费用。七、乙方工作1按要求组织施工，按照建筑规定，不偷工减料，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2严格执行施工规范，安全

4、施工规程，防火，安全，环境保护规定。做好施工现场管理。保证居室内上， 下水管道畅通， 处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位 （住户）的关系。4工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。将从甲方房屋拆除的废物、 垃圾进行清运， 拆除的材料仍有使用价值的由甲方处理，乙方及乙方员工不得私下取走及处理。乙方施工按照xxxx （小区）有关时间及规定施工，出入带工作牌等。高楼作业施工人员须戴安全帽，并要求给予员工保险， 。八、材料供应按合同约定由甲方提供的材料，乙方因协助甲方购买材料，乙方提前一周通知，甲方应及时供应到现场，由甲方供应的材料，设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成

5、质量问题或损失的，责任由甲方承担。九、工程变更工程内容及做法如需变更，甲乙双方应协商一致，由甲方代表与乙方代表书面签定变更协议，甲方支付增减项目的价差后，乙方再按照协议施工，并相应调整工期。甲方不得私自与乙方工人商定更改施工内容，引起的一切后果由甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。十、违约责任1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家的法律法规， 受到罚款 或给对方造成损失的，均由责任方承担相关责任。2因一方原因，造成合同无法履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。 本合同生效后， 甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款， 不得擅自变更或

6、解除合同，否则违约方将支付对方工程款总额的10%为违约金并承担因此造成的经济损失。.由于乙方原因，致使工期延误，每延误一天支付甲方违约金XXX元。十一、争议解决双方发生争议，应经友好协商解决，如协商不成，可向施工所在地人民法院起诉。十二、其他约定1 乙方负责清运施工现场的垃圾。2 施工期间，甲方将进户门钥匙1 把交给乙方负责保管。3小区物业保证金，由甲方支付。十三、附则1，本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。2，本合同签定后工程不得转包。3，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附件为本合同的组成部分。附表一：施工内容表。附表二：设计图纸。：年月日乙方（签字按指印）日期： 年 月 日附表施工内容表厅P拆除内容单位单价数量金额小计备注24厚墙拆除平方米12厚墙拆除平方米墙面瓷砖拆除平方米地面瓷砖拆除平方米卫生间挖拆问卫生间陶粒回填问卫生间防水处理问拆混凝土地梁米拆混凝土柱子米修建24厚墙平方米修建12厚墙平方米墙向抹灰批荡平方米墙向挂网平方米墙向抹灰批荡平