2022年建设施工合同范本

1、第7页共7页2022年建设施工合同范本承包人：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积约_平方米资金自筹、集资建户二、工程承包范围承包范围：设计图纸范围内(地皮面积270)的土建、主体工程、外墙普通涂料装饰、内墙粉刷粗到、室内排污排水系统、化粪池、出檐、公共过道、楼梯间白灰、底层地面砼层垫层。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天。四、质量标准要求工程质量标准：合格，并保证房顶不渗水。五、合同价款金

2、额(大写)：约壹佰肆拾贰万零捌佰元整(￥：_元)，按_元/计算。甲方不再支付其他任何费用给乙方，即不再支付任何补助费用。六、合同付款方式：乙方第贰层封顶后(含基础)，甲方按造价_%支付前两层工程款，以后每现浇一层按造价_%付款。七、承包人向发包人承诺：按合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款。九、相关合同条款(未用条款)：(一)甲方将水、电在开工前接入施工现场，包括路道，施工过程中，所耗用的水电费用由乙方负责。(二)甲方提代承担人搭建施工人员办公、临时住房的场地，积极配合内助分理施工过程中出现的有关问题。(三)

3、甲方负责处理施工场地周围地下管线以及邻近建筑物、建筑物的保护工作，乙方不承担一切税费。(四)乙方承担所有施工使用的水、电费用。(五)工程所需缴纳的建筑营业税及其他各种税费由甲方负责，乙方不负责任。其他的所有报建费用由甲方负责。(六)乙方负责施工过程中的所有保卫、安全工作责任，并对其所有管理人员和施工人员的各种工伤情况负全部责任，甲方不需承担任何责任。(七)工程如中途因甲方报建等原因停工，甲方应按完成进度进行结算，并承担与工程直接相关的经济损失。(八)相关施工要求及计算方法、违约责任：l、出檐、走廊、阳台折半计算面积，屋顶如有斜屋面折半计算。2、工程所需的所有用材必须符合国家标准要求，甲方须提前

4、通知乙方，如因材料不合格造成的问题由乙方负全责，甲方还可要求返工。3、排污排水系统必须布局合理，总管、水沟、化粪池要完全能够满足总栋房屋排污、散水要求。4、甲方必须按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元处罚。十、1、如果甲方按进度无法支付工程款，按_%月息计算。2、钢材品牌鸿泰或白露锰钢，水泥标号325_。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设施工合同范本（二）发包人(全称)：(简称甲方)承包人(全称)：(简称乙方)甲乙双方现就_年_月_日签订的工程名称为_的建设工程施工合同达

5、成如下补充协议：一、付款方式乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元，施工工程完成_%后甲方支付工程款二十万元，工程完工后甲方支付工程款二十万元，竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。剩余工程款五万元作为质保金，该质保金于第一年质量保修期满后_天内支付。乙方负责提供正规发票。二、承包方式除按照上海大众规定的上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单之外，由乙方包工包料，上海大众指定品牌由甲乙共同确认，由乙方购买，费用包含在工程款内。三、施工安全在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。

6、四、竣工验收本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。五、本补充协议效力本补充协议与双方签订的建设工程施工合同不一致的，以本补充协议为准。六、其他本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。因履行建设工程施工合同和本协议产生争议，由合同履行地人民法院管辖。本补充协一式两份，双方各执一份，双方签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设施工合同范

7、本（三）一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更改为全框架结构。二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。三、乙方在施工过程中，1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀;2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀，确保密实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。四、乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方所有，甲方另行安排施工人员进行施工。五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的_%。六、乙方必须严格安全施工，若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律

8、责任，与甲方无关。七、乙方必须接受甲方的监督和建议。八、本合同经双方签字即生效，工程款结清后终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年建设施工合同范本（四）甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_年_月_日签订合同编号为的建设工程施工合同(以下简称“原合同”)中的定义相同。根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。一、由于工程量增加，合同价款由原来的(￥元)(￥元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原