2022年施工合同备案

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年施工合同备案一、事项名称：建设工程施工合同备案二、设定依据1、房屋建筑和市政基础_工程施工_管理办法第_条。(第_条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后_日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。)2、关于转发住房城乡建设部、工商总局建设工程施工合同(示范文本)的通知(_建通_号)。3、关于转发财政部、安全监管总局企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知(_建通_号)4、_省建设工程安全生

2、产费用监督管理暂行规定(_施通_号)三、申请条件1、依法设立，能够保证其公正性、独立性和与其承担的活动范围，并承担相应的法律责任;2、具有相适应的专业技术人员和管理人员;从事其专业技术人员和管理人员还应当符合相关法律、行政法规的要求;3、符合建筑业企业资质等级标准、建设工程质量管理条例、中华人民共和国建筑法的管理要求和技术要求。四、办理材料1、建设工程施工合同备案申请表2、中标通知书原件和复印件;3、全部建设工程施工合同(甲、乙双方签定的施工合同必须是GF_0201版合同);(原件)4、建设、施工方办理人身份证复印件及建设单位授权委托书。5、公开招标的，应提供公开招标公告;直接发包的，应提供施

3、工单位安全生产许可证复印件。6、超过规定办理时限的，应提供说明，并加盖发包单位和承包单位公章。注：合同备案后，发生变更合同或签订补充协议的，应重新备案。具体申报材料：变更合同：原备案合同、新合同、变更依据和上述1、4，原备案合同应登报作废。签订补充协议：原备案合同、补充协议、补充协议的依据和上述1、4.五、办理流程六、办理地点：_市_区_路_号_大楼_室办理。七、联系电话：_经办人：_八、办理时间：星期一_星期五(8：30_12：00，2：00_17：30)。九、收费标准：不收费2022年施工合同备案（二）甲方：乙方：甲方现将南木林镇住宿楼屋面防水维修工程发包跟乙方，发包方式为包工包料，为保证

4、工程质量和施工进度。经双方协商同意现签订如下协议条款：一、工程量南木林镇住宿楼屋面防水维修工程施工面积_二、发包价格1、甲方以每_元的价格发包给乙方2、屋面原有防水层处理小计_元3、新做水泥砂保护层每平米_元4、新做防水屋每平米_元以上四项合计发包价为_元(大写：肆万捌仟陆佰元整)三、乙方负责提供屋面防水材料及附属材料和施工所需的设备及工具。四、质量标准乙方完工后，由甲方负责验收质量，保期为四年。在四年内屋面如有质量问题，由乙方负责免费维修。五、付款方式甲乙双方签订本合同后，甲方付乙方_%的工程费用、工程完工验收合格后余款一次付清。甲方不得拖欠和延时乙方工程款六、以上协议条款经双方签字生效，并

5、且具有法律效应，本合同一式二份，双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年施工合同备案（三）发包方：(以下简称：甲方)承包方：(以下简称：乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，双方在平等自愿、公平诚信的原则下，就宜昌市中极人民法院办公大楼维修工程一事达成如下协议。为明确双方的权利和义务，特签订本合同供双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：宜昌市中极人民法院办公大楼室内外维修工程。2、工程内容：室内一、二楼维修(墙面、顶面、内墙乳胶漆翻新、灯具维修

6、、室外大门及停车场维修)。3、承包方式：包工包料。4、合同总价款：5、合同工期：以开工进场日期为准日历天。6、工程质量：合格二、甲方责任和义务1、甲方指派为驻工地代表，负责合同履行。负责各分项工程的协商工作，对工程质量、进度进行监督检查，负责现场的各项工作。2、甲方负责处理并协调内、外部关系，协调办理建设部门所需的相关手续。3、甲方负责提供责任现场施工所需的临时水、电。4、甲方负责指定材料堆放场地，并协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。5、甲方负责按照合同约定按时向乙方支付工程款，履行本合同所约定的全部义务。三、乙方责任和义务1、乙方指派为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，负责工程质

7、量、进度的督查，解决由乙方负责的各项事宜。2、负责按照施工要求进行施工，并严格执行国家施工规范、安全操作规程、防火安全规定。3、工程竣工未移交前负责做好对成品的保护工作。未经甲、乙双方验收签字甲方不得擅自使用，否则视为验收合格。4、在施工过程中发生的安全责任事故，属于乙方责任的由乙方承担责任。5、乙方分项工程完工应经甲方认可后进行下一道工序施工，全部工程完工后应及时申报验收。甲方自收到验收申请报告后应在七个有效工作日内组织相关单位进行验收，否则视为验收合格。6、工程验收合格后，在质量保修期内承担工程质量保修的责任，履行本合同所约定的全部义务。四、付款方式乙方施工至_%时开始支付工程进度款。工程

8、完工验收合格后，甲方一次性结清尾款。五、违约责任1、甲方不按合同约定支付工程款，甲方逾期一天向乙方支付_元违约金，并工期顺延。2、由于乙方原因造成工期不能如期完工，乙方逾期一天向甲方支付每日_元的违约金，直至达到违约金限额。误期赔偿费最高限额是合同总价款_%。3、因一方原因合同无法履行时，应书面通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。六、附则本合同未尽事宜双方协商解决，如协商不成可按以下方式解决。1、向宜昌市仲裁委员会申请仲裁。2、向人民法院提起诉讼。七、其它本合同一式肆份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签

9、字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年施工合同备案（四）甲方：乙方：一、合同内容：经双方协商，乙方同意承修甲方校园内油漆工程，具体要求及标准如下：1、教学楼门54扇，办公楼、门岗19扇共计73扇门、面积73_3=_，每平方米_元，共计_元。2、楼梯扶手面积4_2=_，大门、侧门面积2_2+3=_，共计_，每平方米_元，共计_元。3、油漆教学楼、图书室、办公楼、校训上的字共_个，每个字_元，共计_元。4、单杠_个、讲台_个、乒乓球台_个，共_元。施工合计款：_元。5、红漆_件：6_元=_元6、银粉漆_件：2_240=_元7、松香水_件：3_120=_元8、刷子、砂布等共计_元。用料合计：_元共计人民币：_元