（2022年-2023年）消防工程施工合同.doc

1、适用范围广（实用型）消防工程施工合同甲方:乙方:身份证号码: 身份证号码:依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其 他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么，双 方就本消防工程施工事项协商一致，订立本合同（本合同含中国汉字、 阿拉伯数字）及（手写加盖鲜章或手印）。一、工程概况1.1工程名称：.2工程地点：二、承包方式劳务纯人工费劳务纯人工费（不含所有税费），包工包机具（不含所有所需用辅材及材料装卸和运输费）。三、承包内容 二套系统清单分项如下：水系统：清单内消火栓管网及箱体设备安装调试，喷淋管网 及设备安装调试，砌砖体的预留预埋由乙方处理（如遇结构地板、剪 力墙及柱体

2、预留预埋不到位及漏埋由甲方自己处理，不能影响乙方施 工进度，如甲方委托乙方处理，再另行计费，如计费与乙方协商达不 到一致，由甲方自行处理），除消防水池水箱补洞外，其它管网洞填 堵由乙方处理。集水坑安装及防火卷帘水系统管网不在消防范围内。消防电系统：清单内联动火灾报警（如烟感、温感、声光手 报及模块）设备安装及调试。不包含应急照明、疏散指示及门禁系统、 防火卷帘门、楼层对讲、电视 、桥架制作和安装煤气报警等电系。（每幢楼1单元2单元同层合为一层，每层如遇二处堵管漏管由乙方 处理。剪力墙、结构地板及柱体、每层二处以上堵管、漏管由甲方处 理。如委托乙方处理堵管、漏管预留预埋不到位及配明管或暗敷，甲

3、方需另增加人工工费，如工费协商达不到一致，由甲方自己处理，配 合乙方进度施工。因配明管而影响交户使用及各部门验收造成的问题, 由甲方协调及承当一切责任及法律法规和费用等）。U!4.1在消防系统（承包内容）范围内，但在清单外属增加，如需 乙方完成必须另行计费，如人工工费协商达不到一致，由甲方自行处 理，附属工程工作不在合同范围内。五、合同价款5.1本工程的消防劳务费按建筑面积每平方米 元结算，或按协商整体人工工费价 元结算。六、双方驻工地代表甲方代表姓名： 乙方代表姓名：七、甲方工作协调处理乙方同其它施工单位之间施工配合；协助乙方免费解决施工场地及所需水、电、垂直运输等搬运 作业，保证施工期间的

4、需要；组织乙方和设计单位三方进行图纸会审和设计交底；对乙方进入工地的代表和施工人员进行甲方工地有关制度的 培训；有权对乙方工程进度、质量、平安及文明施工进行监督检查。按本合同约定，足额对乙方支付劳务费用。为乙方免费提供全套消防施工图纸及工人住宿房及机具管理 房。特别约定：甲方承当与建设、设计、验收部门或单位、协调等有 关费用。八、乙方工作：向甲方提供全部工程进度计划、设备计划及相应进度统计表;本消防工程未交付甲方前，负责对甲方成品工程的保护工作（未验收交工，但甲方已使用的除外）；配合甲方做好本工程的消防主管部门验收工作；保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定；服从甲方现场管理及工期要求；

5、对业主与本工程有关的技术人员进行培训；乙方配合甲方消防检测及验收合格。九、进度计划及责任乙方于开工三日内将施工组织设计及进度计划二份提交甲方, 甲方在收到文件后二日内予以确认或提出书面修改意见，逾期不确认 视为同意。乙方应按甲方确认的进度计划组织施工，并接受甲方对进度 检查、都督。乙方必须按甲方要求工期时间内完成所有任务，如不能按时 完成，乙方将承当一切责任。十、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相 应顺延。甲方未能按本合同约定提供图纸及开工条件；甲方未能按本合同约定日期支付工程劳务预付款、进度款、 致使不能正常施工；设计变更和工程量增加；一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计

6、超过12小时；不可抗力因素；甲方同意工期顺延的其它条件（在订立合同时能够预见到的 应具体写）；十一、平安与责任划分IL 1确保平安情况下进行施工作业，力求防止平安事故。11. 2一千元（含1000元）以下由乙方承当，超出一千元以上等 费用由甲方全力承当。十二、工程竣工及验收乙方必须按本合同约定的竣工日期竣工；如发生工期顺延情 况，按甲方同意顺延的工期竣工。工程完工乙方自检合格后协同甲方向消防部门报检。甲方收 到消防检测合格报告期日内，组织有关单位验收。甲方在本款规定的 时间内未组织验收，不得继续使用本工程。如强行使用，由此发生的 问题，由甲方承当责任。十三、质量标准13.1本消防工程质量必须到

7、达法定的消防专业质量检验评定部 门的验收标准及合格条件。十四、检查和返工乙方应认真按照标准、规范和图纸要求施工，随时接受监理 及甲方的监察、检验。承当自身原因导致工程质量未到达约定的标准 而发生的费用。甲方要求施工方更改或按图施工后造成的更改费用由甲方 自行承当。十五、工程付款预付款：工程进度款支付：乙方每月20日上报当月完成产值，甲方进行核实后5日内按完 成量80%拨付进度款；安装及调试完成拨付总价款90%,验收或交房 后15个工作日拨付到总价款97%,剩下3%从验收或交房起日180天 付清全款项。本合同其它条款中约定的追加合同条款，与进度款同期调整。甲方超过约定的时间不支付进度款，乙方应向

8、甲方发出要求 支付的通知，甲方收到通知后仍不能支付，经乙方同意且双方达成书 面的延期付款协议，可按延期付款协议延期支付。十六、工程设计变更施工中甲方如对原设计进行变更，应提前14天以书面形式 向乙方发出变更通知，因变更导致合同价款的增减造成乙方的损失， 由甲方承当，延误工期应顺延。乙方不得擅自变更原工程设计，否那么将由乙方承当所有责任, 延误的工期不顺延。十七、违约责任甲方未按本合同约定支付工程预付款时，乙方不予施工，工 期顺延；甲方未按本合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行， 乙方可停止施工，工期顺延，乙方因停工而支付本工程有关的费用由 甲方承当（包括人员误工费、车旅费及机具费等）。甲方

9、未按约定支付工程竣工结算时，从约定日期期满的第二 天起按合同总价款的百分之十按日向乙方支付违约金，并承当一切法 律法规及相关费用。当发生以下情况时，为乙方违约：因乙方原因未按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的 工期竣工时，乙方自本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期结 满日的次日起按合同总价的百分之十按日向甲方支付违约金。因乙方原因工程质量未到达本合同约定的质量标准时，在七 日内无偿修理或者返工。如乙方在施工过程中未按图纸施工造成停工或损失，一切后 果全部由乙方承当。乙方必须满足甲方对工期上的要求，为了满足甲方工期的要 求，甲方有权增加施工班组来满足工期要求，此局部费用从乙方工程 款中扣除

10、。与乙方协商解决事宜。本协议经签订生效，甲乙双方必须共同遵守，如一方违约， 除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方（守约方）支付 本合同总价款10%的违约金。十八、争议解决18.1双方因履行合同发生争议时，应当协商解决；协商不成时， 应向有管辖权的人民法院起诉。十九、合同解除甲乙双方协商一致，可解除本合同。发生本合同约定时间拨付进度款甲方未支付情况，停止施工 十五天，甲方仍不支付进度款，乙方有权解除合同。因不可抗力致使本合同无法履行，双方可解除合同。应一方违约（包括工程停建缓建）致使合同无法履行，双方 可解除合同。依据本合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出 解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时解 除合同。二十、不可抗力20.1本合同所称的不可抗力指不能预见、不能防止并不能克服的 客观情况。二十一、合同生效和终止本合同自双方签字盖章之日起