剑阁县普安镇市政基础设施一期建设项目工业园区厂房及配套工程施工承包合同20161216

1、剑阁县普安镇市政基础设施一期建设项目工业园区厂房及配套工程施工承包合同剑阁县普安镇市政基础设施一期建设项目工业园区厂房及配套工程施工承包合同(合同编号：CHIDI-JG-C1) 发包人：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 承包人：中电建建筑集团有限公司四川·成都2016年12月目录第一部分合同协议书1合同协议书附件1：安全文明施工管理协议4合同协议书附件2：环保水保管理协议12合同协议书附件3：廉政协议书16合同协议书附件4：保密协议18第二部分 中标通知书21第三部分 合同谈判纪要24第四部分 补遗书28第五部分 投标报价书41第六部分 专用合同条款44第七部分 通用合同条款7

2、5第八部分 履约保函108剑阁县普安镇市政基础设施一期建设项目工业园区厂房及配套工程施工承包合同第一部分合同协议书（包括合同协议书附件）2剑阁县普安镇市政基础设施一期建设项目工业园区厂房及配套工程施工承包合同协议书中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（以下简称“发包人”）为实施工业园区厂房及配套工程，已接受中电建建筑集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。1.工作范围和内容：发包人委托承包人完成工业园区厂房及配套工程包括三个子项目（园区场平、工业园厂房及配套用房建设工程和工业园区主干路及连接线的道路及排水项目），合同工期为15个月，绿化工程

3、不包含在本合同范围内。（1）园区场平该项工程主要为基础设施建设项目，包括土地整理平整工程、道路配套的雨污水管网、给水、电力、交通工程、路灯工程等。包括C-01-01、C-02-01、B-02-01三个地块，其中C-01-01地块在北侧，C-02-01地块在南侧，B-02-01地块在西侧。C-01-01地块东西宽约370m，南北长约190m,面积约6.6万；C-02-01地块东西宽约490m，南北长约240m，面积约11万。B-02-01地块东西宽约252m，南北长约220m，面积约5.4万。（2）工业园厂房及配套用房建设工程工业园区占地190亩。工业园以粮油深加工、畜禽深加工、食品饮料、林产品

4、加工产业为主导和重点。主要建设内容包括新建7栋标准化厂房（三层）、1栋公寓楼（五层）及1栋综合楼（四层），建筑面积共计9.5万，均为钢筋混凝土框架结构。（3）工业园区主干路及连接线的道路及排水项目园区 1#路，构成园区主道路骨架，道路等级属于次干路。园区 1#路全长 3079.211m，宽度 22.5m。园区 4#路，是园区对外交通的重要连接线，道路等级属于支路，园区 4#路全长 402.943m，宽度分为18m、12m。本项目的工作范围和内容以施工图为准。2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知

5、书；（3）合同谈判中有关问题的澄清函、会议记录（纪要）等；（4）补遗书；（5）投标函及投标函附录；（6）专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）招标文件；（9）技术规范；（10）施工图纸；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.本工程项目签约合同价格暂定为：人民币22397.59万元（大写：贰亿贰仟叁佰玖拾柒万伍仟玖佰元整）。最终价格以审计确认的项目投资金额为准,并按本合同专用条款第1.1.5.2“合同价格”规定的计价原则进行调整。 5. 承包人项目经理：刘攀。承包

6、人项目总工：雷军。要求变更项目经理为黄奇峰6. 工程质量符合标准。7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为15日历月。10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。11本协议书正本二份、副本捌份，合同双方各执正本一份，副本肆，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。（本页无正文，仅为签字

7、盖章页）发包人（盖章）: 中国电建集团成都 承包人（盖章）: 中电建建筑集团勘测设计研究院有限公司 有限公司法定代表人或授权委托人（签字）: 法定代表人或授权委托人（签字）:联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：开户行：中国建设银行股份有限公司 开户行：成都新华支行 账号：51001870836050277036 账号：合同协议书附件1：安全文明施工管理协议安全文明施工管理协议为了切实贯彻落实中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规和有关政策的相关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程建设目标的顺利实现，发包人（中国电建集团成都勘测设计研究院有

8、限公司）与承包人(中电建建筑集团有限公司)，就剑阁县普安镇市政基础设施一期建设项目工业园区厂房及配套工程施工（合同编号：CHIDI-JG-C1）的安全文明施工达成以下共识，特签订本协议，供双方共同遵守：1.承包人的安全责任目标（1）推进安全标准化建设工作，达到安全标准化二级及以上水平。（2）杜绝一般及以上人身伤亡事故（含交通事故、设备事故、火灾事故和中毒事故）和环境污染事故。（3）做好防灾减灾工作，有效防范各类自然灾害，避免人员死亡和群伤事件。（4）防洪度汛目标：度汛标准洪水内，确保不发生责任人身伤亡及工程安全事故；在发生超标洪水情况下，全力抢险，减少损失，力争不发生人身伤亡及工程安全事件，杜

9、绝发生群死群伤的较大及以上安全事故。（5）不发生性质恶劣、影响较大的公共事件，杜绝发生造成重大不良社会影响的公共安全事件。（6）不发生较大及以上工程质量安全事故，避免质量事故引发安全事故。（7）无职业病危害发生及新增职业病案例，职业病危害告知卡与警示标识设置率90%以上，主要负责人与职业卫生管理人员培训率合格上岗。（8）项目主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全培训持证上岗率达到100%。2.安全责任2.1 责任主体及相关者承包人对总承包项目安全生产负总责，是本项目安全生产的责任主体。发包人对安全生产的统一管理和协调工作并不解除承包人按照法律、法规、合同文件和第 2.3规定应负的安全责任。

10、由于承包人的责任引起的任何安全事故，由承包人承担一切责任。监理人依据国家安全法律、法规、规章、合同规定及发包人的安全管理制度、文件等检查督促承包人履行安全生产责任,承包人应严格执行有关安全生产的任何指示与要求。发包人按照国家有关法律、法规的要求，对本合同项目承担组织、协调与监督职责。2.2 发包人的安全责任（1）发包人按国家法律、法规在合同总价中计列安全生产费用，为承包人履行安全生产责任提供必要的资金。（2）发包人组织由监理人、承包人和有关单位参加的安全生产委员会，统一管理和协调工程现场的安全生产工作；并遵照国家有关安全生产法律、法规、合同规定要求，监督检查承包人的安全生产工作。（3）发包人负

11、责建立包括承包人、监理人在内的应急组织机构，统一协调工地应急抢险救援工作。2.3 承包人的安全责任（1）在工程施工、完工及修补缺陷的整个合同履行过程中，承包人应严格执行国家和地方政府有关法律、法规，并按法律、法规、合同规定等履行安全职责，严格执行发包人及监理人的安全管理制度、文件和指令，服从发包人授权委托单位的安全管理（例如公安武警及电力维护单位）。（2）承包人应建立健全安全生产保障和监管体系。项目领导班子中必须设置1人为专职安全主管领导，并满足招标文件要求；并设置独立的安全管理部门，配备足够的、合格的专职安全管理人员和安全员，在各施工工作面配备专职安全员专管现场安全工作。安全管理人员按照不低

12、于总人数的1%配置。（3）承包人应依据安全法律、法规、规章、标准、规程规范和所承担的工程项目，健全完善安全生产管理制度、安全作业程序和安全操作规程，并确保有效实行。严格落实隐患排查治理、事故报告与调查处理、安全生产奖惩等制度。（4）承包人应根据国家安全法律、法规，健全完善各级安全生产责任制。应坚持“党政同责”和“管生产经营必须管安全”，切实落实“管业务必须管安全”的岗位安全责任制。严肃安全生产责任追究制度，严禁隐瞒不报、谎报或者拖延不报事故，严格按照“四不放过”的原则查处各类安全事故、不安全事件。每年度必须落实安全生产责任制考核与奖惩兑现制度。（5）承包人负责与当地政府协调，经其批准后共同在工

13、地设立现场治安管理机构，统辖全工地的社会治安管理事宜。（6）承包人应建立落实有效的职业健康安全管理体系，每半年至少开展一次内部审核，并保持有效运行和持续改进。（7）承包人应建立完善应急管理体系，切实做好防灾减灾与应急抢险救险工作。应根据国家法律、法规、标准与规范要求，针对危险源、危险部位、危险环节等做好应急预案的编制、评审、报备、培训、演练和修订工作，应建立应急管理组织机构、配置专职管理人员，配备必要的应急救援物资、装备和器材，做好24小时应急值班值守工作。（8）承包人应按照国家法律、法规、规章、标准、规范和发包人的规定要求开展安全生产标准化建设和达标评级工作，并应满足企业安全生产标准化基本规

14、范等国家、行业标准和管理规定，确保承建项目在开工半年内达到国家安全生产标准化二级及以上水平。（9）承包人应按规定要求开展危险源识别、评价与安全咨询工作。自开工起开展危险源辨识与评价，严格重大危险源控制管理，及时消除事故隐患。要根据危险源的危险特性和危险等级，制定落实有针对性的风险管控措施和管理制度，特别是重大危险源应急预案的评审、报备、培训与演练等工作。（10）承包人应建立落实隐患排查治理体系，并依据安全生产法律、法规、规章、标准和规程规范，健全完善安全隐患排查治理标准和安全隐患排查、登记、报告、整改等管理制度，对各类事故隐患特别是重大事故隐患，应切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到

15、位”。应加强现场安全管理，特别是爆破、高排架、高空、起重吊装等危险作业和易燃易爆物品、危险化学品安全管理，严肃查处各类“三违”行为。（11）承包人应贯彻执行安全生产法、侵权责任法等法律、法规，切实做好相关方安全管理和封闭管理工作。承包人应为在其所辖区域内的发包人、监理人、设计及相关单位人员提供安全条件，保证在其所辖区域内人身安全和物品免于遭受损失。承包人应注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近相关单位和居民的人身和财产遭受损失。（12）承包人应加强分包队伍的安全管理，杜绝“以包代管”和“以罚代管”。将民工纳入职工范畴进行统一管理，统一工作服，配备合格的劳动保护用品，强

16、化安全教育培训，确保及时发放工资。及时清退不服从安全管理和严重违法违规的队伍和人员。（13）承包人负责其管辖范围内的消防、森林防火、道路交通、社会治安等综合治理工作，负责防洪度汛、地质灾害、地震等防灾避险工作，应设置完善安全生产和防灾避险设施，配备必要的设备器材和应急物资，配备专业管理人员。组建成立应急抢险队伍，定期开展培训与演练，并无条件服从发包人的统一调配。1）森林防火主要管理工作如下:a.承包人应落实森林防火条例和四川省森林防火实施办法相关要求。b.林区内工程建设项目的森林防火实行单位责任制，承包人依法对责任区内森林防火工作负责，负责其责任区内的森林防火任务; 承包人要积极配合县森林防火

17、主管部门，搞好工程施工区内的森林防火工作。c.承包人应与相关单位、各部门逐级签订森林防火安全责任书，并按照县森林防火指挥部的要求，明确相关单位、部门及人员的责任区范围和责任内容。d.承包人应把森林防火列入安全生产的重要内容，确定专门的管理部门和具体负责人,加强对施工人员森林防火安全的管理，设置森林防火警示标牌，制订并落实森林防火的相关安全制度。e.森林防火期内，需在林区进行工程施工作业的，承包人应提前向县森林防火指挥部报批，经批准后，要釆取有效防火措施，保障安全生产。f.森林防火期内，林区及其附近禁止野外吸烟、取暖、野炊、烧烤食物、燃放烟花爆竹、祭祀烧纸等所有非生产性用火行为；对确因工程需要进

18、行的生产性用火（如爆破、电焊、冬季烘烤机具等），必须提前上报县森林防火指挥部审批，经批准的生产用火必须落实专人负责安全善后工作。g.承包人应制定切实可行的森林防火预案，配备必要的森林防火设施设备，并定期对各施工点进行森林防火检查, 及时整治森林火灾隐患。2）防洪度汛主要管理工作如下:a.承包人应认真编制、修改切合实际的、具有可操作性的防汛预案，于每年5月1 日之前报防办（同时报送电子文档），并做好各项防汛工作。b.承包人应成立相应的防汛机构，明确防汛责任人，成员、联系电话等。c.承包人应加强山地灾害防灾、识灾、避灾的宣传教育，积极提高全民对山地灾害防灾、识灾的能力，增强全体员工保护环境意识，充

19、分发动群众，调动广大群众积极参与山洪灾害“群测群防”的工作热情；建立和完善单位、部位、岗位三级山地灾害“群测群防”体系，变被动救灾为主动防灾。d.承包人应根据汛前大排查情况，做到各隐患点（包括低洼地带易受洪水淹没处）有具体的预案，明确责任人，发放明白卡、核实联系电话、确定监测人员、明白预警信号、清楚转移路线、加强汛前演练等，并将预案在该隐患点醒目位置进行公示、让受威胁人员人人皆知。e.承包人应成立以主要责任人为组长的“汛期地质灾害防治领导小组”，负责组织、领导、协调承建项目的地质灾害防治工作，向受威胁参建人员发放“明白卡”，明确统一地质灾害报警信号和安全疏散路线和地点。重点地质灾害隐患点要建立

20、应急抢险救灾预案，组建抢险队伍，确保一旦发生险情立即投入抢险救灾。f.承包人应做好防汛值班记录、落实领导带班制和24小时值班制，落实值班安排表，带班领导电话和值班员电话要24小时处于可接通状态，确保汛期信息传递畅通，县、发包人、监理防汛指挥部将定时和不定时电话抽查和实地检查防汛值班情况，并通报抽查结果。g.承包人应督促各山洪灾害隐患点的监测责任人务必完善和落实防范措施和防灾预案，及时监测；一旦发现有临灾状况，监测责任人应及时对危及区居民采取紧急安全避让措施，并将险情和灾情数据及时上报，严防群死群伤事件发生。h.承包人应督促各级防汛责任人要切实履行职责，落实各项防汛措施，确保生命财产安全，防止发

21、生重大灾害损失。如因责任人思想麻痹，玩忽职守或指挥不当，造成重大人员伤亡和经济损失的，将依法追究相关责任人的责任。3）地质灾害主要防治工作如下:a.承包人应认真贯彻落实国务院地质灾害防治条例、四川省地质环境管理条例、国务院关于加强地质灾害防治工作的决定，规范地质灾害防治管理。坚持按照“以人为本，安全第一，预防为主，备战结合”的要求，本着“预防为主，避让与防治相结合；因地制宜、技术可行、注重实效；注重生态、综合防治”的原则，最大限度地减少地质灾害造成的生命财产的损失。b.承包人应做好地质灾害宣传教育和培训工作，提高参建人员防灾减灾意识和防灾减灾能力。c.承包人应按照县委、政府工作要求，结合实际制

22、定年度地质灾害防治方案，明确防范重点，积极采取有力措施，确定具体防灾责任人、监测责任人，做到任务到人、责任到人。d.承包人应健全地质灾害指挥部、相关部位责任人和监测责任人三级群测群防网络体系，加强地质灾害的群测群防工作，在地质灾害重点防范期内，加强地质灾害险情的巡回检查，发现险情及时处理和报告。在接到地质灾害险情报告时应当根据实际情况，及时动员受到地质灾害威胁的人员转移到安全地带。e.承包人应成立以主要责任人为组长的“汛期地质灾害防治领导小组”，负责组织、领导、协调承建项目的地质灾害防治工作，向受威胁参建人员发放“明白卡”，明确统一地质灾害报警信号和安全疏散路线和地点。重点地质灾害隐患点要建立

23、应急抢险救灾预案，组建抢险队伍，确保一旦发生险情立即投入抢险救灾，f.承包人应建立健全地质灾害灾情速报、监测预报、汛情巡查、汛期值班等制度。汛期要安排专人24小时值班（保证汛期内信息畅通，24小时开机，电话号码如有变动，必须及时通知县地质灾害防治指挥部）、巡查、监测。所有监测数据必须做好记录。承包人应及时将天气预报、指挥部各类信息传达到各相关单位、部门及人员。g.如遇突发性地质灾害，承包人应要严格按照程序，在第一时间向上报告，并组织人员抢险救灾，撤离疏散受灾害威胁的人员，救助伤员，将人员伤亡和财产损失减少到最低程度。h.承包人应做好地质灾害隐患点排查工作，建立健全地质灾害隐患点基础资料，准确掌

24、握工程实施区内的每一处隐患点类型、受威胁人数、威胁财产、房屋面积等有关情况，制定切实可行的地质灾害防治预案。i.承包人应在地质灾害危险点设立警示牌，防止在地质灾害危险区内进行爆破、削坡、建房、工程建设以及从事其他可能引发地质灾害的活动。j.发现地质灾害险情或灾情的承包人或个人，应当在第一时间向县地质灾害防治指挥部（国土资源局）报告。禁止隐瞒.谎报或者授意他人隐瞒、谎报地质灾害灾情。（14）承包人应按照有关法律、法规的规定，在使用、运输、贮存民爆物品或其它危险化学品前依法办理行政许可手续，并将管理制度、安全措施、应急预案等报经监理人审批后交底实施。承包人应做好爆破警戒与通知，强化爆破作业安全管理

25、，确保工程和爆破施工安全。（15）承包人应设置和完善生产、生活区安全及防护设施，做好安全宣传与警示。应针对危险作业场所、危险部位等设置可靠的安全通道（如栈桥、爬梯等）、安全防护设施（如防护网、防护棚、防护栏、防护墙、连续防撞墙、孔洞盖板等）和安全警示标志；对施工作业人员应配置符合国家或行业标准的劳动与安全防护用品和工器具。（16）承包人应依据国家政策、法律、法规、标准和规范要求，切实做好职业病防治工作。应根据施工作业中可能产生的职业危害因素，健全完善相应的防护设施；做好施工过程中的防护控制与管理，对施工作业人员配置符合规范、标准要求的职业危害个人防护用品；建立健全员工职业健康管理档案，每年至少

26、开展一次职业健康体检和上岗前、在岗中和离岗时检查，防止职业病的发生。（17）承包人应配置专门的机构和人员负责施工设备（包括发包人产权的设备）的安全管理工作。严格遵守各类设备的安全操作规程，确保设备安全防护装置、机构的齐备、完好、可靠。对施工机械设备应采取有效的安全预控措施，防止设备碰撞、倾覆和失控等造成人员伤害和设备损失。（18）承包人应做好所辖区域内（生产、生活区及指定区域）的安全文明施工。应组建成立专门的文明施工队伍，做到每班工完场清，风、水、电管线布置整齐规范。承包人所有临建设施应符合标准、规范和发包人规定要求，且临建设施材料须为不可燃材料，并报经监理人和发包人审查批准后搭建、验收合格后

27、投入使用；承包人负责清理所辖区域内非施工人员和违章违规建筑。（19）在需要的时间和地点，或根据监理人、发包人要求，承包人应对其施工区域及由承包人负责运行维护的区域提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警示、警告信号等，必要时安排值守人员，对工程进行保护或为公众提供安全和方便。（20）承包人在编报施工组织设计时必须包含安全生产技术和组织措施，特别是对危险性较大的分部分项工程应编制安全专项施工方案，并报监理人审批同意后交底实施；对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应组织专家对安全专项施工方案进行论证审查；安全生产技术和组织措施，应根据具体的工程项目包括（但不限于）以下内容： 1）防止高边坡滑

28、塌、高排架坍塌事故措施； 2）防止高空坠落、物体打击和爆破事故措施； 3）防止机械设备、起重吊装事故措施； 4）防止电气设备（含触电）、电网事故措施； 5）防止人员中毒、窒息事故措施； 6）防止消防火灾、森林火灾事故措施； 7）防止水上运输、道路交通事故措施； 8）防洪度汛与地质灾害防治措施； 9）地震灾害预防措施。（21）承包人负责收集工程所在地气象、水情或汛情信息。（22）承包人应接受发包人及监理人有关安全文明施工的指示和要求，在限期内完成整改并书面回复。若发生合同责任以外的费用，双方按合同价格水平与原则协商解决。2.4 工伤事故及保险索赔承包人应承担为其执行本合同所雇用的全部人员（包括分

29、包人的人员）工伤事故责任，并承担由其过失造成责任区内工作的发包人人员的工伤事故责任。在合同实施期间，承包人应负责为其雇用的全部人员（包括分包人的人员）在工地发生的人身意外伤害事故办理保险索赔。3.安全生产费用承包人应将安全生产费用使用计划、实施方案（包括以实物工程量发生的安全生产费用）报监理人审查后实施。承包人应按月和年向监理人提交安全生产费用计划并如实统计安全投入情况。4罚则双方一致同意，若承包人在工程施工期间发生安全责任事故，承包人按照双方签订的施工合同承担违约责任。4.3 发包人及监理人有权按照本协议和相关制度、文件规定，对承包人违章违规行为等进行违约处罚，必要时可要求承包人采取约谈、停

30、工整改、更换队伍和人员等措施，直至符合有关规定，由此造成的损失由承包人自行承担；承包人在安全生产工作中作出突出贡献时，发包人可给予特别奖励等。4.4 本协议约定的安全责任事故违约金扣款属发包人对承包人合同违约责任的处罚，与施工合同中其它条款约定的违约责任处罚共同构成整个施工合同的违约金。4.6 前述违约处罚不包含或抵减政府安全生产管理部门以及承包人上级主管部门对承包人的奖罚，也不能替代或涵盖施工合同中规定的因承包人违约而应对承包人课以的违约金处罚。本协议书为合同的组成部分，不因本协议书的签订而免除承包人按照法律、法规和合同应履行的其它责任与义务。发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章） 法定

31、代表人或 法定代表人或其委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）年 月 日 年 月 日合同协议书附件2：环保水保管理协议环保水保管理协议为了切实贯彻和落实中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国水土保持法及有关法律、法规的相关规定，确保本工程建设目标的顺利实现，发包人（中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司）与承包人(中电建建筑集团有限公司)，就剑阁县普安镇市政基础设施一期建设项目工业园区厂房及配套工程施工（合同编号：CHIDI-JG-C1）的环保水保管理达成以下共识，特签订本协议，供双方共同遵守。一、环境保护和水土保持目标（一）施工河段水质满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类

32、水标准，各类污废水禁止排放，经处理后进行回用。（二）环境空气质量符合环境空气质量标准（GB3095-2012）一级标准，大气污染物排放执行大气污染物综合排放标准（GB16297-2004）新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。（三）声环境达到声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准，施工噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）中对应施工噪声限值。（四）预防和治理因工程建设造成的水土流失，控制新增水土流失量，使防治责任范围内达到开发建设项目水土流失防治标准二级标准，水土流失总治理率达到85%以上，弃渣防护率达到98%以上，扰动土地整治率达到95%以上，使工程区域总体

33、水土保持效果不低于项目建设前水平，项目建设区内土壤侵蚀模数控制在500/km2a以下。（五）严格管理施工人员，禁止破坏开挖线以外的灌丛、草地，禁止砍伐开挖线以外的林木，禁止猎取、捕捞野生动物与野生鱼类。（六）控制工程建设对生态环境造成的不利影响，及时采取植物措施恢复工程地区生态系统功能，维护工程地区生态系统等级，改善工程区域生态环境。二、环保水保责任（一）发包人的责任发包人按环保水保工作量及工作进度及时支付环保水保费用，为承包人履行环保水保责任提供必要的资金。（二）承包人的环保水保责任1根据现行法律、法规及本合同相关项目的环境影响报告书及水土保持方案报告书完成合同实施中全部环保水保工作，包括但

34、不限于以下内容：（1）工程配套的各类环境保护措施；（2）工程建设期间环境影响减免措施；（3）工程建设期间的环境保护与水土保持监理、环境保护监测、水土保持监测等；（4）工程竣工环境保护调查等，环境资料整编，组织开展环境保护专项验收以及为确保验收通过所做的其他工作。2承包人必须明确其环境保护管理体系及职责，在提交施工组织设计的同时向监理人提交环境保护及水土保持措施实施方案报告和绿色施工方案报告（包括节能、节地、节水、节材和环境保护措施），监理人在审核施工组织设计时将环保水保方案和绿色施工方案作为重要内容审核。方案报告应包括承包人为落实环保水保及绿色施工工作所建立的组织机构和人员配备情况、具体措施和

35、计划。具体措施应包括但不限于以下内容：环保水保管理体系与机构，施工废水及生活污水处理，施工废气及粉尘控制，施工噪声控制及防护，施工表土剥离与存放，施工弃渣防护处理及管理，生活垃圾处理，施工场地环保厕所设置与管理，人群健康保护，水土流失防治，生态保护，施工迹地恢复及绿化，绿色施工（节能、节地、节水、节材措施）及其它环保水保措施。3承包人必须保证环保水保设施与生产系统同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后，应对施工场地进行清理与植被恢复。 4承包人生产、生活设施应符合环保要求，接受相关行政主管部门的检查。 5承包人在施工中应接受发包人及监理人有关环保水保的指示和要求，在限期内完成整改并书面回

36、复（一般不超过10天）。 6对承包人环保水保管理具体要求如下：（1）环保水保管理体系与机构，应实行项目负责人-职能管理部门-现场管理人员三级环境保护管理体制，明确项目分管负责人，职能管理部门配备专职环保水保管理负责人，配备专职环保水保管理人员，并接受发包人、工程建设监理人的管理及监督性检查。（2）施工废水及生活污水处理，承包人应根据本合同项目施工过程中可能产生的施工废水及生活污水量及浓度，设计建设施工废水及生活污水处理设施，并保障施工期间处理设施的正常运行，满足废水处理回用标准要求，处理后回用。（3）施工废气及粉尘控制，承包人应根据本合同项目施工过程中可能产生的施工废气和粉尘的部位和施工工艺过

37、程，采取必要的施工废气和粉尘控制措施，使大气污染物排放满足大气污染物综合排放标准（GB16297-2004）要求。（4）施工噪声控制及防护，承包人应根据本合同项目施工过程中可能产生施工噪声的噪声源及强度，采取源强削减、隔音、个体防护等措施，施工噪声满足建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）中对应施工噪声限值要求。（5）施工表土剥离与堆存，本合同承包人施工用地，在进行场地占用和平整前应进行表土单独剥离堆存，以便后期绿化和植被恢复使用。（6）弃渣防护处理及管理：承包人将全部施工弃渣及建筑垃圾按发包人要求运至指定渣场，并严格按渣场管理单位规划弃渣，严禁乱弃乱倒；由承包人独立使用的渣场，承包

38、人负责落实渣场的挡护、排水、渣场整理维护工作。（7）生活垃圾清运，本合同承包人负责施工营地及施工场地垃圾桶、环保厕所的购置及环境卫生管理。（8）厕所设置与管理，工程施工区厕所实行规范化管理，厕所设置必须满足环保设置要求或设置符合规范的移动式环保厕所，具体为：厕所必须配置化粪池，粪水不得外排或溢漏；厕所外墙粉刷统一采用“下白上蓝”设置，有条件区域需设置水冲式厕所；工作作业面、人员集中区域需配置移动式厕所。（9）人群健康保护，施工区实行人群健康定期体检制度。全体参建人员进场前需开展体检，体检率要求100%；跨年度施工人员实行抽检，抽检比例为10%。（10）水土流失防治，承包人应根据本合同项目施工过

39、程中可能产生水土流失的部位及强度，采取必要的工程措施、生物措施和临时防护措施进行水土流失防治工作，使本项目施工区域水土流失防治满足开发建设项目水土流失防治标准要求。（11）生态保护措施及管理，承包人应尽可能采取绿化、美化措施恢复施工生活及办公区的生态环境，禁止破坏开挖线以外的灌丛、草地，禁止砍伐开挖线以外的林木，禁止猎取、捕捞野生动物与野生鱼类。（12）施工迹地恢复与绿化，本合同承包人负责施工期间场地绿化；施工退场前，完成施工设备、设施及施工迹地硬化地表的拆除，进行植被恢复；承包人应充分考虑了施工迹地恢复与绿化费用。合同中有绿化工程的，要求承包人完成场地平整、覆土、绿化、养护及其它配套工作。（

40、13）绿色施工，承包人应按建设部颁发的绿色施工导则要求，编制本合同项目绿色施工方案经监理人审核批准后实施，且应按照发包人的绿色施工策划方案要求，定期组织开展绿色施工评价，积累绿色施工评价相关过程资料。三、罚则（一）在工程施工过程中，若发生承包人受到环保、水保行政主管部门处罚、通报批评或停产等措施，则视为承包人违约，按照违约责任对承包人进行处罚，视情况给予承包人处罚。（二）发包人及监理人有权按照发包人制定的环保水保相关管理制度，对承包人违章违规等进行违约金处罚。（三）环保水保违约扣款将在进度工程结算款中扣除。（四）前述违约金处罚不包含或抵减政府环保水保管理部门以及承包人上级主管部门对承包人环保水

41、保责任事故的处罚。四、本协议书为合同的组成部分，不因本协议书的签订而免除承包人按照法规和合同的应履行的其它责任与义务。发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章） 法定代表人或 法定代表人或其委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）年 月 日 年 月 日19合同协议书附件3：廉政协议书廉政协议书为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人（中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司）与承包人(中电建建筑集团有限公司)特订立如下协议。第一条发包人和承包人双方的权利和义务1.严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。2.严格执行

42、剑阁县普安镇市政基础设施一期建设项目工业园区厂房及配套工程施工（合同编号：CHIDI-JG-C1），自觉按合同办事。3.双方的业务和活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条发包人的义务1.发包人工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有

43、价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何应由发包人或个人支付的费用等。2.发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。4.发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人施工合同有关的经济活动。第三条承包人的义务1.承包人不得以任何理由向发包人工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。2.承包人不得以任何名义为发包人工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。3.承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标

44、准宴请和娱乐活动。4.承包人不得为发包人工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任1.发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。2.承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。第五条本协议书有效期为双方签署之日起至该工程项目的竣工验收后止。第六条本协议书作为（

45、合同名称）（合同编号：）组成部分，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章） 法定代表人或 法定代表人或其委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）年 月 日 年 月 日合同协议书附件4：保密协议保密协议 合同双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有，为做好工程建设中的保密工作，发包人（中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司）与承包人(中电建建筑集团有限公司)希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经双方协商，特订立如下协议。一、本协议所指保密信息是指：发包人向承包人提供：在合作过程中，承包人从发包人

46、（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。承包人向发包人提供：在合作过程中，发包人从承包人（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。二、双方权利与义务：1.双方保证该保密信息仅用

47、于与合作有关的用途或目的。2.双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存。3.双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。4.任何一方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样；如以口头或可视形式透露，应在透露前告知接受方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认，该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。5.双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款

48、的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。经保密信息披露方提出要求，接受方应按照保密信息披露方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给保密信息的披露方，或者按照保密信息披露方的指示予以销毁。项目终止后，保密信息披露方有权向接受方提出书面要求将保密信息资料交还。6.上述限制条款不适用于以下情况：（1）在签署本协议之时或之前，保密信息已以合法方式属接受方所有；（2）保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；（3）保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；（4）在不违反本协议项下约定责任的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；（5）保密信息

49、是接受方或其关联或附属公司独立开发，而且未从披露方或其关联或附属公司获得的信息中获益；（6）接受方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）因而透露保密信息，在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。7.双方均不保证保密信息的精确性与合理性。8.保密信息披露方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，接受方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。三、违约责任：任何一方未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。如果守约方确认，对违反本协议的

50、行为仅采取赔偿的补救措施是不够的，则守约方还有权采取禁令、实际履行或其他合理的救济措施。四、免责条款：由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致合同双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，合同双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。五、本协议有效期五年。六、争议的解决：本协议受中华人民共和国（以下简称“中国”）的法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交项目所在地人民法院提起诉讼并按照其当时有效的法律程序进行最终裁决。上述裁决为

51、终局裁决，对双方均有约束力。除裁决另有裁定外，诉讼费用应由败诉方承担。七、经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议，国家另有规定的除外。八、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。九、本协议一式两份，双方各执一份。十、本协议自双方签字盖章之日起生效。发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章） 法定代表人或 法定代表人或其委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）年 月 日 年 月 日第二部分 中标通知书第三部分 合同谈判纪要剑阁县普安镇市政基础设施一期项目工业园区厂房及配套工程施工标施工合同谈判（合同编号：CHIDI-JG-C1)

52、会议名称：剑阁县普安镇市政基础设施一期项目工业园区厂房及配套工程施工标合同谈判会议时间：2016年12月14日14：00时会议地点：中国电建集团成都勘察设计研究院有限公司温江办公区A座526会议室参加人员：详见会议签到表2016年12月14日14：00时，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（以下简称发包人）与中电建建筑集团有限公司（以下简称承包人）进行剑阁县普安镇市政基础设施一期项目工业园区厂房及配套工程施工标施工合同谈判事宜。1、本标段在招投标阶段处于初步设计中，因此招投标阶段发包人不提供整个标段的文本图册，仅为投标人提供整个标段已有的电子图纸（仅供参考），在工程建设中以实施施工图为准。承包人不得因为上述事项向发包人提出任何索赔。2、本标段工作范围不包含绿化工程，承包人承诺不因此提出任何索赔。未明确绿化工程与合同工程界面划分3、招标文件规定，合同价格=审计确认的项目投资金额×（1-下浮比例）。为了便于投标人投标报价，