2017年建设工程法规及相关知识真题

1、真题2021年建设工程法规及相关知识真题单项选择题第1题： 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由裁决.A.最局人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会参考答案：B解析法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定 如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决. 行政法规之间对同一事项的 新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决.第2题: 关于建设工程中代理的说法,正确的选项是 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律

2、行为,不得代理D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理参考答案：C解析?民事诉讼法?第五十八条规定,以下人员可以被委托为诉讼代理人： 律师、基层法律效劳工作者；2当事人的近亲属或者工作人员；3当时人 所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民.因此建设工作合同诉讼也可以委 托律师以外的符合规定的人员代理. 应选项A错误.建设工程代理行为多为民事 法律行为的委托代理.应选项B错误.代理人需要转委托第三人代理的, 应当取 得被代理人的同意或者追认.?民法总那么?第一百六十九条规定,转委托代理未 经被代理人同意或者追认的,代理人应当对转委托的第三人的行为承当责任,但是在紧急情况下代理人

3、为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外. 应选项D错误.第3题：建设用地使用权自时设立A. 土地交付B.转让C.登记D.支付出让金参考答案：C解析设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记.建 设用地使用权自登记时设立.第4题：甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产 品.甲发现后,对乙提起侵权之诉.经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件.甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售专利产 品每件获利1000元,乙应赔偿甲 A.60万元B.80万元 C.120万元 D.160万元参考答案：C解析在建设工程知识产权侵权的

4、案件中,赔偿损失的数额有4种确定方法：1侵权的赔偿数额根据权利人因被侵权所受到的实际损失确定；2实际损失难以确定的,可以根据侵权人因侵权所获得的利益确定；3权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；4权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一定数额的赔偿. 此题应采用第1种计算方法,甲实际损失为：600X 2000=1200000元尸120万 元.第5题：甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费为200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元.如果乙在规定期限内不履

5、行设计合同,应该返还给甲A.50万元B.80万元C.90万元 D.100万元参考答案：C解析?担保法?规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保. 债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回.给付定金的一方不履行约定的 债务的,无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%此题中,定金的最高额为200X 20%=40万元,乙在规定期限内不履行设计合同,应双倍 返还定金.止匕外,甲按约定向乙支付定金50万元中,超出定金最高额的10万元也应返还给甲建设单位.因此,应返还给甲建设单位金额为 40X2+10=90万

6、元 第6题：某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2021年5月1日.同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同.施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地.后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为 A.2021年2月10日B.2021年4月20日C.2021年5月1日D.2021年5月10日 参考答案：B解析建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地开工或用于保险工程的材 料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对局部或全部工程签发完工验收证书 或检验合格,或工程所有人实际占用或使用或接收该局部或全部工程之时

7、终止, 以先发生者为准.但在任何情况下,保险期限的起始或终止不得超出保险单明细 表中列明的保险生效日或终止日.第7题：在承揽合同中,承揽人应承当违约责任的情形是 A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,市即停止工作并通知定作人,因等 待答复,未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格, 遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不可抗力造成标的物毁损D.凶定作人未按期支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果参考答案：B解析承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定 作人.因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的,应当赔偿损失.如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供的材料及时检

8、验, 发现不符合约定时,应 当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救举措.承揽人不得擅自更换定作 人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件.不可抗力属于违约责任的法定免 责事由,所以因不可抗力造成标的物毁损的, 承揽人可以不承当违约责任. 除当 事人另有约定的外,定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权.第8题：根据?招标投标违法行为记录公告暂行方法?,关于招标投标违法行为记录公 告的说法,正确的选项是A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月,公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告

9、记录予以 变更或撤销,并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符 的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在作出答复前停止对违法行为 记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间, 公告部门应当停止对违法行 为记录的公告参考答案：B解析?招标投标违法行为记录公告暂行方法?第九条规定,依法限制招标投 标当事人资质资格等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月的,公告期限从其决定.第十二条规定,被公告的招标投标当事人认为公告记录与行 政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证 据.公告部门在作出答复前不停止

10、对违法行为记录的公告.第十三条规定,行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间, 公告部门依法不停止对违法行为记录的 公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外. 第十四条规定,原行政处理决定 被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销, 并在公告 平台上予以声明.第9题：关于二级建造师变更注册的说法,正确的选项是 A.变更注册后,注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程工程出现损失的,由注册建造师承当责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动证实 参考答案：D解析?注册建造师治理规定?第十三条规定,在注册有效期内,注册建造师 变更执业单位,应当

11、与原聘用单位解除劳动关系,并根据规定办理变更注册手续, 变更注册后仍延续原注册有效期.应选项A错误.?注册建造师执业治理方法试 行?第十八条规定,注册建造师变更聘用企业的,应当在与新聘用企业签订聘 用合同后的1个月内,通过新聘用企业申请办理变更手续. 因变更注册申报不及 时影响注册建造师执业、导致工程工程出现损失的,由注册建造师所在聘用企业 承当责任,并作为不良行为记入企业信用档案.应选项B、C错误.第10题：关于施工合同解除的说法,正确的选项是A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除D.承包人已

12、经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除参考答案：B解析?最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解 释?第八条规定,承包人具有以下情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同 的,应予支持：1明确表示或者以行为说明不履行合同主要义务的；2合同约 定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的；4将承包的建设工程非法转包、违法 分包的.第九条规定,发包人具有以下情形之一,致使承包人无法施工,且在催 告的合理期限内仍未履行相应义务, 承包人请求解除建设工程施工合同的, 应予 支持：1未按约定支付工程价款的；2提供的主要建筑材

13、料、建筑构配件和设 备不符合强制性标准的；3不履行合同约定的协助义务的.第11题：关于民事诉讼执行程序的说法,正确的选项是 A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等举措C.执行异议审查和复议期间,暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人参考答案：B解析发生法律效力的民事判决、裁定,以及刑事判决、裁定中的财产局部, 由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院 执行.民事诉讼的执行举措中包括查封、扣押、冻结、划拔、变价被执行人的存 款、债券、股票、基金份额等财产.执行异议审查和复议期间,不停止执行.人 民法院的执行依据不只包括

14、人民法院的生效法律文书,故执行申请人不只是诉讼 当事人.第12题：关于联合体投标的说法,正确的选项是A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审中请文件后组成B.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联 合体投标C.联合体某成员在同一招标工程中以自己名义单独投标,其投标有效D.由同一专业的单位组成的联合体, 根据资质等级较高的单位确定其资质等 级 参考答案：B解析?招标投标法实施条例?第三十七条规定,招标人应当在资格预审公告、 招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标.招标人接受联合体投标并 进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件前

15、组成. 资格预审后联合 体增减、更换成员的,具投标无效.联合体各方在同一招标工程中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效. ?招标投标法?第三H一 条规定,联合体各方均应当具备承当招标工程的相应水平； 国家有关规定或者招 标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件. 由同一专业的单位组成的联合体,根据资质等级较低的单位确定资质等级.第13题：根据?全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准?,属于施工企业工程安全不良行为的是A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B.未根据节能设计进行施工C.未对涉及结构平安的试块、试件以及有关材料取样检测

16、D.根据规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重参考答案：A解析施工单位资质行为可分为资质不良行为、承揽业务不良行为、工程质量 不良行为、工程平安不良行为、拖欠工程款或工人工资不良行为. 选项A属于工 程平安不良行为.选项B、C属于工程质量不良行为.选项D属于资质不良行为.第14题：关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的选项是 A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受 强制性标准的限制C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院 建设行政主管部门确定后,可作为强制性条

17、文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制参考答案：C解析?工程建设地方标准化工作治理规定?第十一条规定,工程建设地方标 准中,对直接涉及人民生命财产平安、人体健康、环境保护和公共利益的条文, 经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文.第15题：关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的选项是 A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购置商品房大局部款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年参考答案：A解析?最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问

18、题的批复? 中规定：1 人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照?合同法?第二百 八十六条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权.2消费者交付购置商品房的全部或者大局部款项后,承包人就该商品房享有的 工程价款优先受偿权不得对抗买受人.3建筑工程价款包括承包人为建设工程 应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违 约所造成的损失.4建设工程承包人行使优先权的期限为 6个月,自建设工程 竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算.第16题：关于行政复议的说法,正确的选项是A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议B.

19、在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以一并向行政复议机关提出审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性参考答案：C解析行政复议的任务是解决行政争议,而不是解决民事或其他争议.应选项A错误.行政复议以书面审查为主,以不调解为原那么.应选项B错误.行政复议的结论作出后,即具有法律效力.只要法律未规定复议决定为终局裁决的, 当事 人对复议决定不服的,仍可以按?行政诉讼法?的规定,向人民法院提请诉讼. 应选项D错误.第17题：关于建设工程竣工验收备案的说法,正确的选项是 A.施工企业自竣工验收合格之日起 15日内办理备案B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证实文件C.工程竣工验收完

20、成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份,1份由建设单位保存,1份留备案机关存 档 参考答案：D解析?房屋建筑和市政根底设施工程竣工验收备案治理方法?第四条规定, 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15日内,依照本方法规定,向工程所 在地的县级以上地方人民政府建设主管部门以下简称备案机关备案.建设单位 办理工程竣工验收备案应当提交工程竣工验收备案表和工程竣工验收报告.第五条规定,竣工验收报告应当包括工程报建日期, 施工许可证号,施工图设计文件 审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收 人员签署的竣工验收原始文件,市政根底设施

21、的有关质量检测和功能性试验资料 以及备案机关认为需要提供的有关资料.第七条规定,工程质量监督机构应当在 工程竣工验收之日起5日内,向备案机关提交工程质量监督报告.第六条规定, 工程竣工验收备案表一式两份,一份由建设单位保存,一份留备案机关存档.第18题：关于节能技术进步的说法,正确的选项是A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关 部门审批B.国家采取强制举措研发施工节能技术C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关工程的自主创新研究,安排财政性资金予以支持 参考答案：A解析?节约能源法?第八条规定,国家鼓励、支持节能科学技术的

22、研究、开 发、示范和推广,促进节能技术创新与进步.应选项B错误.第五十六条规定,国务院治理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲,指导节能技术研究、开发和推广应用.应选项 C错误.?循环经济促进法?第四十 三条规定,国务院和省、自治区、直辖市人民政府及其有关部门应当将循环经济 重大科技攻关工程的自主创新研究、应用示范和产业化开展列入国家或者省级科 技开展规划和高技术产业开展规划,并安排财政性资金予以支持.应选项D错误.第19题：以下建筑施工条件中,属于建筑施工企业申领平安生产许可证应当具备的是A.建设资金已经落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职平安生产治理人员D

23、.为职工办理了意外伤害保险 参考答案：B解析建筑施工企业取得平安生产许可证,应当具备12项平安生产条件：1建立、健全平安生产责任制,制定完备的平安生产规章制度和操作规程；2保证本单位平安生产条件所需资金的投入；3设置平安生产治理机构,根据国家 有关规定配备专职平安生产治理人员；4主要负责人、工程负责人、专职平安 生产治理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书；6治理人员和作业人员每年至少进行1次平安生产教肓培训并考核合格；7依法参加工伤保险, 依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;8施工现

24、场的办公、生活区及作业场所和平安防护用具、机械设备、施工机具 及配件符合有关平安生产法律、法规、标准和规程的要求；9有职业危害防治举措,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的平安防护用具和平安防护 服装；10有对危险性较大的分局部项工程及施工现场易发生重大事故的部位、 环节的预防、监控举措和应急预案；11有生产平安事故应急救援预案、应急救 援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备； 12法律、法规规 定的其他条件.第20题：甲公司向乙公司购进一批建材.乙根据合同约定为甲代办铁路托运,运往合同约定的交货地点M县.在运输过程中,甲与丙签订合同,约定将这批建材转让 给丙,在M县火车站

25、交货.由于山洪爆发,火车在运输途中出轨,建材毁损. 该损失应由A.甲承当B.乙承当C.甲与丙分担D.丙承当参考答案：D解析出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外, 毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承当. 但在合同成立时出卖人知道或 者应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知买受人的,出卖人应当负担标的物毁 损、灭失的风险.第21题：某建设工程施工招标,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失.关于向建设单 位承当赔偿责任的说法,正确的选项是A.甲、乙承当连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系,应由甲承当赔偿责任

26、C.乙为实际施工人,应由乙承当赔偿责任D.甲和乙承当按份赔偿责任参考答案：A解析?建筑法?第六十七条规定,承包单位将承包的工程转包的,或者违反 本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处分款,可以责令停业整顿, 降低资质等级；情节严重的,撤消资质证书.承包单位有前款规定的违法行为的, 对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承当连带赔偿责任.第22题：关于平安专项施工方案实施的说法,正确的选项是 A.由工程经理兼任专项方案实施情况检查员,对现场实施监督B.发现不根据专项方案施工的,报建设单位后整改C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实

27、施情况D.发现有危及人身平安隐患时,立即组织作业人员撤离参考答案：C 解析施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行 监测.发现不根据专项方案施工的,应当要求其立即整改；发现有危及人身平安 紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域. 施工单位技术负责人应当定 期巡查专项方案实施情况.第23题：关于仲裁裁决执行的说法,正确的选项是A. 一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期间为 2年,不能中止、中断C.仲裁裁决作出后,当事人不服裁决,可以就裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁

28、协议, 申请仲裁 参考答案：D解析仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决.一方当事人不履行的,另一方 当事人可以依照我国?民事诉讼法?的规定,向人民法院申请执行.申请仲裁裁 决强制执行必须在法律规定的期限内提出根据?民事诉讼法?的规定,申请执 行的期间为2年.申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、 中断的规定.裁决书自作出之日起发生法律效力. 仲裁实行一裁终局制度,当事 人不得就已经裁决的事项再行中请仲裁, 也不得就此提起诉讼；当事人申请人民 法院撤销裁决的,应当依法进行.仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的, 当事人 就该纠纷可以重新达成仲裁协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可以向法院

29、提 起诉讼.第24题：关于施工企业专职平安生产治理人员责任的说法,正确的选项是 A.组织制定本单位平安生产操作规程B.编制平安专项施工方案C.如实记录平安生产教育和培训情况D.建立健全本单位平安生产责任制参考答案：C解析?平安生产法?第二十二条规定,生产经营单位的平安生产治理机构以 及平安生产治理人员履行以下责任：1组织或者参与拟订本单位平安生产规章 制度、操作规程和生产平安事故应急救援预案；2组织或者参与本单位平安生产教育和培训,如实记录平安生产教育和培训情况；3催促落实本单位重大危险源的平安治理举措；4组织或者参与本单位应急救援演练；5检查本单位的 平安生产状况,及时排查生产平安事故隐患,

30、提出改良平安生产治理的建议；6 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7催促落实本单位平安生产整改举措.第25题：关于专职平安生产治理人员配备要求的说法,正确的选项是 A.按建筑施工总承包企业资质治理要求,资质等级越高那么专职平安生产治理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的,可以不配备专职平安生产治理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职平安生产治理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职平安生产治理人员参考答案：A解析?建筑施工企业平安生产治理机构设置及专职平安生产治理人员配备办 法?第八条规定,建筑施工企业平安生产治理机构专职平安生产治理人员的配备 应满足以下

31、要求,并应根据企业经营规模、设备治理和生产需要予以增加. 建筑 施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和 二级以下资质企业不少于3人.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支 机构应依据实际生产情况配备不少于 2人的专职平安生产治理人员.第九条规 定,建筑施工企业应当实行建设工程工程专职平安生产治理人员委派制度.建设工程工程的专职平安生产治理人员应当定期将工程平安生产治理情况报告企业 平安生产治理机构.第十五条规定,采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、 施工作业难度大的工程工程,工程专职平安生产治理人员的数量应当根据施工实 际情况,在规定的配备标准上增加.第

32、十六条规定,施工作业班组可以设置兼职 平安巡查员,对本班组的作业场所进行平安监督检查.第26题：关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的选项是 A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工 验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持B.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支 付工程价款的,不予支持C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定 支付工程价款的,应予支持D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工 验收合格,发包人请求承包人承当修复费用的,不予支持参考答案：A解析?最高人民法院关于

33、审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解 释?第二条规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人 请求参照合同约定支付工程价款的, 应予支持.第三条规定,建设工程施工合同 无效,且建设工程经竣工验收不合格的,根据以下情形分别处理：1修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承当修复费用的,应予支持；2修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持. 因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承当相应的民事责任.第27题：关于评标结果异议的说法,正确的选项是A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B,只有投标人有权对工程的评标结果提

34、出异议C.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出D.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行参考答案：C解析?招标投标法实施条例?第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认 为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉.但是,对资格预审文件、招标文件、开标以及 对依法必须进行招标工程的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议, 其异议答复期间不计算在以上规定的期限内. 第五十四条规定,投标人或者其他 利害关系人对依法必须进行招标的工程的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出.招标人应当自收到异议之日起 3

35、日内作出答复；作出答复前,应 当暂停招标投标活动.第28题：施工现场发现的地下遗存文物,所有权属于 A.施工企业B.建设单位C.建设用地使用权人D.国家参考答案：D解析?文物保护法?第五条规定,中华人民共和国境内地下、内水和领海中 遗存的一切文物,属于国家所有.国有文物所有权受法律保护,不容侵犯.第29题：根据?建筑企业资质治理规定?,关于施工企业资质证书的说法,正确的选项是A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证 书决定的,视为不准予延续B.企业发生合并、别离、重组以及改制等事项,可以直接承继原施工企业资 质C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当

36、撤回其资质 证书D.工程未取得施工许可证,施工企业擅自施工的,资质许可机关不予批准该 施工企业的资质升级申请和增项申请参考答案：D解析资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延 续的决定；逾期未做出决定的,视为准予延续.应选项 A错误.企业发生合并、 分立、重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建 筑业企业资质等级.应选项B错误.资质证书有效期为5年.建筑业企业资质证 书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满3个 月前,向原资质许可机关提出延续申请. 资质证书有效期届满,未依法申请延续 的,资质许可机关应当依法注销建筑业企业

37、资质.应选项 C错误.第30题：根据?企业平安生产费用提取和使用治理方法?,施工投标人平安防护、文明 施工举措的报价下限,是依据工程所在地工程造价治理机构测定费率计算所需 费用总额的A.60%B.90%C.70%D.80% 参考答案：B解析建设单位、设计单位在编制工程概预算时,应当依据工程所在地工程 造价治理机构测定的相应费率,合理确定工程平安防护、文明施工举措费.投标 方平安防护、文明施工举措的报价,不得低于依据工程所在地工程造价治理机构 测定费率计算所需费用总额的90%第31题：关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的选项是 A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影

38、响投标文件编制的, 招标人应在投标截止时间 至少15日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时问缺乏 15日的,在征得全部投标人同意 后,可按原投标截止时间开标参考答案：B解析?招标投标法?第二十三条规定,招标人对已发出的招标文件进行必要 的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人.该澄清或者修改的内容为招标文件的组成 局部.应选项A错误.?招标投标法实施条例?第二十一条规定,招标人可以对 已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改.澄清或者修改的内容可能

39、影响资格预审申请文件或者投标文件编制的, 招标人应当在提交资格预 审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前,以书面形式 通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人； 缺乏3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间.应选项C、D错误.第32题：甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程 8万公里, 市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里.甲明知上述情况存 在,仍将该车以23万元价格卖给了施工企业,乙知情后诉至法院.乙的以下诉 讼请求可以获得支持的是A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由请求解除合同C.以重大误解

40、为由请求撤销合同D.请求甲承当缔约过失责任 参考答案：A解析?合同法?第五十四条规定,以下合同,当事人一方有权请求人民法院 或者仲裁机构变更或者撤销：1因重大误解订立的.2在订立合同时显失公平 的.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订 立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销.当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销.合同撤销不等于合同解除.应选项 B 错误.由题干可知,该情形属于欺诈而非重大误解,应选项 C错误.缔约过失责 任是指在合同订立过程中,一方因违背其依据的老实信用原那么所产生的义务,而致另一方的信赖利益的损失,并应承当损害赔偿责

41、任.应选项D错误.第33题：关于电子招标投标的说法,正确的选项是 A.投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤销投标文件C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台不得拒 收D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交 参考答案：D解析?电子招标投标方法?第二十七条规定,投标人应当在投标截止时间前 完成投标文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回投标文件.投标截止时间 前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件.投标截止时间后送达的投标文件, 电子招标投标交易平台应当拒收.第34题：根据?建设工程质量治理

42、条例?,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从之日起算.A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满 参考答案：B解析?建设工程质量治理条例?第二十一条规定,设计单位应当根据勘察成 果文件进行建设工程设计.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求, 注明工 程合理使用年限.工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起,工程的地基根底、主体结构能保证在正常情况下平安使用的年限.第35题：根据?建筑工程施工合同示范文本?,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确 的是A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查B.隐蔽工

43、程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作参考答案：B解析?建设工程施工合同示范文本?GF-2021-0201第5.3.2条规定, 监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查.经监 理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后,承包人才能进行覆盖.经监理人检查质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内完成修复, 并由监 理人重新检查,由此增加的费用和或延误的工期由承包人承当.除专用合同条 款另有约定

44、外,监理人不能按时进行检查的,应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求,但延期不能超过 48小时,由此导致工期延误的,工期应予以顺 延.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格,承 包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认.第36题：建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的 A.中央B.毗邻建筑物C.边界D.周边50米参考答案：C解析所谓建筑施工噪声,是指建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声 音.建筑施工场界,是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界.建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排 放限

45、值.第37题：建设单位申请领取施工许可证时,建设工期超过 1年的建设工程,到位资金原 那么上最少为工程合同价的A.20%B.30%C.40%D.50%参考答案：B解析?建筑工程施工许可治理方法?第四条规定,建设工期缺乏 1年的,到 位资金原那么上不得少于工程合同价的 50%建设工期超过1年的,到位资金原那么 上不得少于工程合同价的30% 第38题：关于投标保证金的说法,正确的选项是A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶 段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.招标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金,招标

46、文件未规定 利息的,可以不返还利息参考答案：A解析?招标投标法实施条例?第二十六条规定,投标保证金有效期应当与投 标有效期一致.第三十条规定,对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的工程, 招标人可以分两阶段进行招标.招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第 二阶段提出.第二十五条规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期. 投标 有效期从提交投标文件的截止之日起算.第三十一条规定,招标人终止招标的, 应当及时发布公告,或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、 招标文件的潜在投标人.已经出售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保 证金的,招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标

47、文件的费用,以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息.第39题：关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的选项是 A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资D.劳动者在焙丧假期间,用人单位可以不支付工资参考答案：C解析劳动报酬通常包括货币工资、实物报酬和社会保险.其中货币工资包括 各种工资、奖金、津贴、补贴等.工资应当以货币形式按月支付劳动者本人,即 不得以实物或有价证券等形式替代货币支付. 劳动者在法定休假日、焙丧假期间、 探亲假期间、产假期间和依法参加社会活动期间以及

48、非因劳动者原因停工期间, 用人单位应当依法支付工资.第40题：关于施工生产平安事故报告的说法,正确的选项是 A.事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报B.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的涉及区域C.单位负责人接到报告后,应立即向县级以上人民政府报告D.立即报告是指在事故发生1小时内报告 参考答案：A解析事故报告后出现新情况的,应当及时补报.自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的, 应当及时补报.道路交通事故、火灾事故自发 生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的, 应当及时补报.报告事故发 生的地点要准确,除事故发生的中央地点外,还应当报告事故所涉及的区域； 事

49、 故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告； 单位负责人接到报 告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督治理部门和 负有平安生产监督治理责任的有关部门报告.所谓立即报告,是指在事故发生后 的第一时间用最快捷的报告方式进行报告.第41题：关于仲裁协议效力的说法,正确的选项是 A.当事人对仲裁协议有异议的,可以在仲裁进行中随时提出B.如果合同终止,那么合同中仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效参考答案：D解析当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出.当事 人既可以请求仲裁委员会

50、作出决定, 也可以请求人民法院裁定.一方请求仲裁委 员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定.应选项A、C错误.仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,以及合同成立 后来生效、被撤销等,均不影响仲裁协议的效力.当事人在订立合同时就争议达 成仲裁协议的,合同未成立也不影响仲裁协议的效力.应选项 B错误.第42题：根据?民事诉讼法?,当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解 协议,由双方当事人依法共同向 基层人民法院提出.A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地参考答案：D解析?民事诉讼法?第一百九十四条规定,申请司法确认调解协议,

51、由双方 当事人依照人民调解法等法律,自调解协议生效之日起30日内,共同向调解组织所在基层人民法院提出.第43题：关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的选项是 A.投标人可以选择 或书面方式通知招标人撤回投标文件B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时问前通知招标人参考答案：D解析?招标投标法实施条例?第三十五条规定,投标人撤回已提交的投标文 件,应当在投标截止时间前书面通知招标人. 招标人已收取投标保证金的,应当 自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还

52、.投标截止后撤销投标文件的,招 标人可以不退还投标保证金.第44题：关于建设工程合同一方违约后,另一方采取举措预防损失扩大的说法,正确的是A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取举措预防损失扩大B.守约方没有采取适当举措致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿 C.当事人因预防损失扩大而支小的合耻费用,由自己承当D.未接到违约方的通知,守约方无需采取举措预防损失扩大参考答案：A解析?合同法?规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当举措预防损失 的扩大；没有采取适当举措致使损失扩大的, 不得就扩大的损失要求赔偿.当事 人因预防损失扩大而支出的合理费用, 由违约方承当.对于当事人一方违反合同 的

53、,另一方不能任凭损失的扩大,在接到对方的通知后,应当及时采取举措预防 损失扩大,即使没有接到对方通知,也应当采取适当举措；如果没有及时采取措 施致使损失扩大的,无权就扩大的损失局部请求赔偿.第45题：关于运输合同的说法,正确的选项是A.托运人违反包装规定的,承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失,已收取运费的,托运人不得要求返还C.货物运输到达后,承运人知道收货人的,应当及时通知收货人D.联运合同中,损失发生在同一区段的承运人向托运人承当责任 参考答案：C解析托运人违反包装的规定的,承运人可以拒绝运输.应选项 A错误.货物 在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要求

54、支付运费；已收 取运费的,托运人可以要求返还.应选项B错误.两个以上承运人以同一运输方 式联运的,与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承当责任.损失发生在某一运输区段的,与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承当连带责任.故选项D错误.第46题：施工企业发生的以下事故中,可构成工程重大平安事故罪的是 A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示举措,造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准,造成建筑物倒塌,砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒,致使劳务作业人员集体中毒参考答案：C解析建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位

55、违反国家规定,降低工 程质量标准,造成重大平安事故的,属于工程重大平安事故罪.第47题：关于民事诉讼送达的说法,正确的选项是 A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的,应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达参考答案：A解析?民事诉讼法?第八十四条规定,送达诉讼文书必须有送达回证,由受 送达人在送达回.证上记明收到日期,签名或者盖章.受送达人在送达回证上的 签收日期为送达日期.第九十条规定,受送达人被监禁的,通过其所在监所转交. 第八十八条规定,直接送达诉讼文书有困难的,可以委托其他人民法院代为送达, 或者邮寄送达.第48题：关于平安生产

56、监督检查人员执法的说法,正确的选项是 A.平安生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.不同部门的平安生产监督检查人员应当独立检查C.平安生产监督检查人员无权将存在的平安问题移送其他部门处理D.平安生产监督检查人员必须出示有效执法证件参考答案：D解析?平安生产法?第六十四条规定,平安生产监督检查人员执行监督检查 任务时,必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘 密,应当为其保密.第六十六条规定,负有平安生产监督治理责任的部门在监督 检查中,应当互相配合,实行联合检查；确需分别进行检查的,应当互通情况, 发现存在平安问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送其他有关部门并形成记录备查,接受移送的部门应当及时进行处理.第49题：根据?全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准?,属于施工企业资质不 良行为的是A.以