(完整版)(范本)室外给排水施工合同

1、1工程施工合同工程施工合同合同编号：工程名称：工程地点：发包人：承包单位：承包单位：年月日年月日2建设单位（简称甲方）：施工单位（简称乙方）：经甲、乙双方共同友好协商达成一致,甲方将给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法的有关规定，结合常德市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：现有给水管网及后期给水管网4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。二、工期二、工期1

2、、施工工期：30 个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：（1）不可抗力；（2）重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化；（3）非乙方原因的一周内停水停电达 8 小时以上；二、质量标准：二、质量标准：按照国家及_市现行施工技术规范进行验收。四、合同价款四、合同价款工程造价：合同价为元整（人民币）。（该价格包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决）。五、甲方责任五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接3驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、按

3、深圳市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工验收工作。六、乙方责任六、乙方责任1、合同签订后三天内提交施工组织设计。2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。3、按甲方的要求编制好施工进度计划。4、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。5、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。6、工程完成后清理现场。7、乙方替甲方办理通水排水手续，自来

4、水等公司应收取甲方的费用由甲方负责，其他费用乙方自理。8、乙方承担有关占用市政公共绿化和道路等的报建和相关费用。9、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。七、工程款支付七、工程款支付1、合同签订后，甲方须向乙方支付合同总造价的 10%作为备料款，即人民币元整（元整）；2、工程进展到工程量的 80时，甲方须向乙方支付合同总造价的 50，即人民币元整（元整）；3、工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明，甲方向乙方支付余款，合同造价的 25，即人民币元整（元整）；44、剩余 5%作为质保金，待本工程保修期（一年）满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。八、工程质量标准八、工程质量标准按国家和市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。九、争议九、争议履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向_市人民法院起诉。十、违约十、违约1、乙方未按甲方要求的进度完工，每延误一天支付违约金 2000 元。2、任何一方不全面履行合同条款均属违约，造成对方的经济、名誉等损失，由违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。十一、合同的生效与终止十一、合同的生效与终止1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效，至工程竣工验收并结清工程余款后，自行终止。2、 本合同一式十份，甲方执八份，乙方执二份，均具有同等法律效力。3