最新监理工程师《质量、投资、进度控制》经典复习题及知识点解析(共30套)第(1)

1、最新国家监理工程师质量、投资、进度控制职业 资格考前练习一、单选题1. 下列选项中，不属于重点审查法审查重点的是 () 。A、工程量大的工程B、造价高的工程C 计费基础、取费标准D、工期长的工程 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： D【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。 重点审查法审查的重点一般是工程量 大或者造价较高的各种工程、补充定额、计取的各种费用(计费基础、取费标准 )等。2. 水泥进场复验时，袋装水泥检查数量不超过 ()t 为一批。A、 100B、 200C、 300D、 500 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： B【本题相关知识点解析】 ：

2、 本题考查的是混凝土结构材料的施工试验与检测。水泥进场复验时，袋装水泥不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样不少于一次。3. 假定某投资项目的现金流量如表(表 3-16) ，基准收益率为 10，则项目的财务净现值为() 万元。现金流量表 (万元 )表 316 年份 123456 净现金流量 -400100150150150150A、 48 14B、 76 Z4C、 83 87D、 111 97 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： D【本题相关知识点解析】 ：本 题 考 查 的 是 方 案 经 济 评 价 主 要 指 标 的 计 算 。 本 题 两 种 计 算 方 法

3、 ， 方 法 一 ：P=F1(1+i)-1+F2(1+i)-2+F3(1+i)-3+F4(1+i)-4-F5(1+i)-5+F5(1+i)-6=-400(1+10)+100(1+10 )2+150 (1+10 )3+150(1+10)4+150 (1+10)5+150(1+10)6=11197；方 法二： P=F1(1+i)-1+F2(1+i)-2+A(1+i)4-1 10 (1+10)6=11197。4. 有效决策是建立在 () 的基础上的。A、数据和信息分析B、理念和经验分析C 预算和过程分析D、筛选和经验分析本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是 I

4、SO 质量管理体系的质量管理原则及特征。有效决策是建立在数据和信 息分析的基础上的。5. 关于工程网络计划的说法，正确的是() 。A、关键线路上的工作均为关键工作B、关键线路上工作的总时差均为零C 一个网络计划中只有一条关键线路D、关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是线路、关键线路和关键工作。选项B,当计划工期大于计算工期时，关键线路上的工作总时差不为零，总时差一计划工期一计算工期。选项 C，一个网络计划中可以有多条关键线路。选项 D，在网络计划执行过程中，关键线路会发生转移。6. 拟建工程与在建工程采用同一施工图

5、编制预算，但两者的基础部分和现场施工条件部分存在不同。对于相同部分的施工图预算审查，应优先采用的审查方法是() 。A、标准预算审查法B、分组计算审查法C 对比审查法D、 “筛选”审查法本题答案与知识点解析【参考答案】：C本题相关知识点解析】本题可直接选择答案7. 在工程网络计划中， 如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差， 则() 。A、影响工程总工期B、该项工作会变成关键工作C 对后续工作及工程总工期无影响D、使其紧后工作不能按最早时间开始 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： D【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是网络计划时间参数的概念。自由时差是指不影响其紧后工作的最早开

6、始时 间的前提下，本工作的紧后工作最早开始时间减去本工作的最早完成时间所得之差的最小值。 工序拖延的时间超过其自由时差会使其紧后工作不能按最早时间开始。8. 编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的() 进一步扩充而得。A、投资总概算B、网络图C 施工组织设计D、横道图 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： B【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是资金使用计划的编制。 编制按时间进度的资金使用计划， 通常可以利用控 制项目进度的网络图进一步扩充而得。9. 下列有关工程质量统计及抽样检验的描述错误的是 () 。A、总体也称母体，是所研究对象的全体B、个体是组成总体的最基本元素C

7、总体中含有样品的数目通常用N 表示D、总体分为有限总体和无限总体 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： C【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。选项 C,总体中含有个体的数目通常用 N 表示。被抽中的个体称为样品，样品的数目称样本容量。10. 某项目财务现金流量表的数据见表318，则该项目的静态投资回收期为() 年。A、5 33B、567C、633D、667 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。 (6-1)+(200 600)=5 33(年 )。11. 工程网络计划中，关键线路是指 (

8、) 的线路。A、双代号网络计划中由关键节点组成B、单代号网络计划中由关键工作组成C 单代号搭接网络计划中时距之和最大D、双代号时标网络计划中无波形线本题答案与知识点解析【参考答案】 ： D【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案12.某建设项目的净现金流量如表3-17 所示，i=10%，则该项目的动态投资回收期是()年。A、 3 33B、425C、475D、 490本题答案与知识点解析参考答案】 ： D 本题相关知识点解析】第一年： -200 X1 心+ 10%)=181.818第二年： 80X1 心+ 10%)2=66.116第三年： 40X1 心+ 10%)3=30.053第四年：6

9、0X1/(1+10%)4=40.981第五年：80X1/(1+10%)5=49.67413.关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是 ()。A、它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B、它是固定资产投资中的消极部分C 在工业建筑中，它占工程造价比重的减小意味着生产技术的进步D、在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： D【本题相关知识点解析】 ： 设备及工器具购置费，是指按照建设工程设计文件要求，建设单位（或其委托单位 ）购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。 设备及工器具购置

10、费由设备原价、工器具原价和运杂费（包括设备成套公司服务费 ）组成。在生产性建设工程中， 设备及工器具投资主要表现为其他部门创造的价值向建设工程中的转移， 但这部分投资是建设工程项目投资中的积极部分， 它占项目投资比重的提高， 意味着生产技 术的进步和资本有机构成的提高。14. 某工程， 设备及工器具购置费为 5000 万元， 建筑安装工程费为 10000 万元， 工程建设其 他费为 4000万元，铺底流动资金为 6000 万元，基本预备费率为 5%。该项目估算的基本预备 费应为 （） 万元。A、 500B、 750C、 950D、 1250 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：C【本题相关知识

11、点解析】 ： 本题可直接选择答案15. 在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的（） 。A、 自由时差B、 总时差C 时间间隔D、时距 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： B【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。 工作总时差等于该工作最迟完成时间与 最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。16. 在某工程双代号网络计划中，工作M 的最早开始时间为第 15 天，其持续时间为 7 天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27 天和第 30 天，最迟开始时间分别为第28 天和第 33 天，则工作 M 的总时差

12、和自由时差（）天。A、 均为 5B、 分别为 6 和 5C 均为 6D、分别为 11 和 6 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作 M 的最迟完成时间应等于其紧后 工作最迟开始时间的最小值，所以工作 M 的最迟完成时间等于 min28 ，33=28 ；工作M 的 总时差为工作 M 的最迟完成时间减工作 M 的最早完成时间等于 28-(15+7)=6 ;工作 M 的自 由时差为工作 M 的紧后工作最早开始时间减工作 M 的最早完成时间所得之差的最小值：minE27-22 ; 30-22=5 。17. 在质量控制的统计分

13、析方法中， 最能形象、 直观、定量反映影响质量的主次因素的是 () 。A、 排列图B、 因果分析图C 直方图D、控制图 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程质量统计分析方法。 排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的 一种有效方法。18. 网络图的 () 是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划 安排的过程。A、 工期优化B、 费用优化C 效果优化D、资源优化 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是费用优化。 网络图的费用优化又称工期成本优化， 是指寻求工程总成本最 低时候的工期安

14、排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。19. 某施工合同约定，人员窝工补贴为 15 元工日。在基础工程施工期间，因罕见暴雨导致 基坑淹水而停工 2 天，人员窝工 20 个工日;在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工 2 天，人员窝工 30 个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为A、 4 天， 750 元B、 4 天， 450 元C、 4 天，0 元D、 2 天， 0 元本题答案与知识点解析【参考答案】 ：C【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是索赔费用的计算。 根据 标准施工招标文件的条款，因罕见暴雨导致基 坑淹水和因重大公共活动、 政府通知的停工虽属非承包人原因，

15、 但也不是发包人的原因。 发 包人可以予以工期延长，但不会予以费用及利润的索赔。20.工程网络计划“资源有限，工期最短”优化的目的是为了寻求 () 。A、资源均衡使用时的最短工期安排B、最短工期条件下的资源均衡安排C 最低成本时的最短工期安排D、资源有限条件下的最短工期安排 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： D() 。【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是资源优化。 在通常情况下， 网络计划的资源优化分为两种， 即“资源有限， 工期最短 ”的优化和 “工期固定，资源均衡 ”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源 限制条件下， 使工期延长最少的过程； 而后者是通过调整计划安排， 在工期

16、保持不变的条件 下，使资源需用量尽可能均衡的过程。21. 大型、复杂、关键设备和成套设备，一般采用 () 订货方式。A、 市场采购B、 指定厂家C 招标采购D、委托采购 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： C【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是招标采购设备的质量控制。 设备招标采购一般用于大型、复杂、 关键设备 和成套设备及生产线设备的采购。22. 下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是A、若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行B、若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行C 若财务净现值大于等于零，方案可行D、若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行本题答案与知

17、识点解析【参考答案】：B【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案23. 影响建设工程进度的不利因素有很多， 由于向有关部门办理各种申请审批手续造成延误 的， 属于 () 因素。A、组织管理B、社会环境C 业主管理D、自然环境本题答案与知识点解析【参考答案】 ： A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是影响进度的因素分析。 向有关部门办理各种申请审批手续造成延误的， 属 于组织管理因素。24. 在设备购置费中，国产标准设备原价一般按 () 计算。A、带有备件出厂价B、定额估价法() 。C 系列设备插入估价D、不带备件出厂价本题答案与知识点解析【参考答案】 ： A【本题相关知识点解析】 ：本

18、题考查的是设备购置费的组成与计算。 国产标准设备原价， 一般执行带有备件的出厂 价；至于定额估价法、系列设备插入估价，属于国产非标准设备原价的计算方法。25. 下列属于联合试运转费用的是 () 。A、单台设备调试费B、试运转产品的销售收入C 试运转所需的机械使用费D、无负荷联动试运转费用本题答案与知识点解析【参考答案】 ：C【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程建设其他费。 联合试运转费是指新建企业或新增加生产工艺过程的扩 建企业在竣工验收前， 按照设计规定的工程质量标准， 进行整个车间的负荷试运转发生的费 用支出大于试运转收入的亏损部分。 费用内容包括：试运转所需的原料、燃料、油料和动力

19、 的费用， 机械使用费用， 低值易耗品及其他物品的购置费用和施工单位参加联合试运转人员 的工资等。 试运转收入包括试运转产品销售和其他收入。 不包括应由设备安装工程费开支的 单台设备调试费及无负荷联动试运转费用。26. 工作 A 的工作持续时间为 3 天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4 天、6 天、3 天；最迟完成时问分别为16 天、12 天、11 天，则工作 A 的最迟开始时间为第()天。A、3B、6C、8D、12本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。 A 工作的最迟开始时间 =min(16-4) ，(12-6)

20、， (11-3)-3=3( 天)。27. 某工程双代号网络计划如图3-43 所示，其中工作 G 的最早开始时间为()。A、6B、9C、10D、12本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。G 工作的最早开始时间=4+5=9。28. 设计单位的进度计划系统不包括 () 。A、设计招投标进度计划B、阶段性设计进度计划C 设计总进度计划D、设计作业进度计划本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】：本题考查的是设计单位的进度计划系统。设计单位的进度计划系统包括：(1)设计总进度计划； (2)阶段性设计进度计划； (3)

21、设计作业进度计划。29.在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是 () 。A、临时停水、停电B、合同签订时遗漏条款或表达失当C 未考虑设计在施工中实现的可能性D、施工设备不配套、选型失当 本题答案与知识点解析【参考答案】：B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是影响进度的因素分析。 组织管理因素： 向有关部门提出各种申请审批手续 的延误；合同签订时遗漏条款、 表达失当； 计划安排不周密， 组织协调不力， 导致停工待料、 相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过 程之间交接、配合上发生矛盾等。30. 在直方图的绘制过程中，采用随机抽样的方法抽取

22、数据，一般要求数据在() 以上。A、 30 个B、 40 个C、 50 个D、 60 个 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： C【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是工程质量统计分析方法。 直方图的绘制采用随机抽样的方法抽取数据， 一 般要求数据在 50 个以上。31. 实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在 () 。A、熟悉图纸和预算定额B、划分工程项目和计算工程量C 套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D、了解施工组织设计和施工现场情况本题答案与知识点解析参考答案】 ： C【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是施工图预算编制的方法。定额单价法的主要工作是套单价(计

23、算定额基价 )、工料分析和计算主材费； 而实物量法的主要工作内容是套用定额消耗量、 按照资源的市场价 格计算出各分部分项工程的工料单价 (即人工费、材料费和机械台班费 )。32.建设工程工程量清单计价规范 GB50500 2013 对计日工生效计价的原则做出了规定： 发包人在收到承包人提交现场签证报告后的 () 内予以确认并将其中一份返还给承包人，作 为计日工计价和支付的依据。A、1 天B、2 天C、 5 天D、 7 天 本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】：本题考查的是计日工。 建设工程工程量清单计价规范GB505002013对计日工生效 计价的原则做了以下规定： 任

24、一计日工项目持续进行时， 承包人应在该项工作实施结束后的 24h 内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。 发包人在收到承包人提交 现场签证报告后的 2 天内予以确认并将其中一份返还给承包人， 作为计日工汁价和支付的依 据。33. 在质量管理的常用工具和方法中，控制图与排列图法、分层法等其他方法的最大区别是 () 。A、排列图法、分层法等方法可以动态的反映质量特性的变化，而控制图不能动态地反 映质量特性的变化B、控制图可动态地反映质量特性的变化，根据数据随时间的变化，可以动态地掌握质 量状态，判断其生产过程的稳定性，而排列图法、分层法不能动态地反映质量特性的变化C 控制图比排列图

25、等其他的图更复杂D、排列图法、分层法等其他方法只能动态地反映质量特性的变化，而控制图既可以反 映质量特性的变化，又能动态地掌握质量状态，判断其生产过程的稳定性 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： B【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是工程质量统计分析方法。 排列图、直方图法都是质量控制的静态分析方法， 反映的是在某一段时间里的静止状态。控制图是典型的动态分析法。34. 法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有 () 的性质。A、一般裁定B、权威裁定C 最终裁定D、最高裁定本题答案与知识点解析【参考答案】 ： C【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案35. 建设项目竣工验收前

26、，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入 () 。A、措施费B、规费C 直接工程费D、企业管理费本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案36.下列关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是 () 。A、内陆交货类对买方风险小而对卖方风险大B、目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊C 装运港船上交货是由买方承担海运风险D、采用装运港船上交货类时。由卖方负担货物装船后的一切风险本题答案与知识点解析【参考答案】 ： C【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是设备购置费的组成与计算。选项 A 错误，内陆交货模式下，是卖方在出 口国内陆的某

27、地地点完成交货任务， 故交货后的一切风险和费用均由买方承担， 故买方的风 险较大；选项 B 错误，目的地交货模式下，买卖双方承担的责任、费用和风险是以目的地 约定交货点位分界线，且卖方承担的风险较大，故这里合理均摊说法错误；选项D 错误，装运港船上交货模式下，卖方负责货物装船前的一切费用和风险。37.土作为填筑地基材料，需要在模拟现场施工条件下，获得地基土压实的() 。A、最大干密度和最佳含水量B、最小干密度和最大含水量C 最大干密度和最小含水量D、最小干密度和最佳含水量本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A【本题相关知识点解析】：本题考查的是地基基础工程施工试验与检测。土作为填筑地基材料，需

28、要在模拟现场施 工条件下，获得地基土压实的最大干密度和相应的最佳含水量。38. 审核与评定勘察成果是勘察阶段质量控制最重要的工作，下列属于审核与评定中技术性 审查内容的是 () 。A、工程勘察成果齐全可靠B、工程勘察资料按规定执行审核程序，并由负责人签字C 工程勘察成果按程序进行检查和验收D、针对不同勘察阶段，对工程勘察报告的内容和深度进行检查 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： D【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是工程勘察质量管理。技术性审查包括：(1)报告中提出地质条件和地质问题，结合工程设计、 施工条件等要求进行技术论证和评价， 提出具体建议、 指导性意见； (2) 针对不同阶段

29、， 对勘察报告的内容和深度进行检查， 看其是否满足勘察任务书和相应设计阶 段的要求。选项ABC 属于程序性审查。39. 下列不属于混凝土耐久性的是 () 。A、 抗渗性B、 抗冻性C 抗氯离子渗透D、抗裂性能 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： D【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是混凝土结构材料的施工试验与检测。 改善混凝土的耐久性包括抗渗性、 抗 冻性和抗氯离子渗透。选项 D 属于混凝土的稳定性。40. 施工现场，砂石基层、沥青结合料基层和面层等采用 () 测定其密度。A、环刀法B、灌砂法C 直接称量法D、取土器法本题答案与知识点解析【参考答案】 ：B【本题相关知识点解析】 ： 本题

30、考查的是地基基础工程施工试验与检测。 在现场条件下， 对于粗料， 采用灌砂法测 定其密度。适用于砂石基层、碎(砾 )石基层、沥青结合料基层和面层等。二、多选题1. 某分部工程双代号时标网络计划如图 3-66 所示，该计划所提供的信息有 () 。A、工作 B 的总时差为 3 天B、工作 C 的总时差为 2 天C 工作 D 为关键工作D、 工作 E 的总时差为 3 天E、工作 G 的自由时差为 3 天本题答案与知识点解析【参考答案】：A,B,C,D【本题相关知识点解析】：本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。 工作 B 的总时差 TF23作 G 之后只紧接虚工作，则紧接虚箭线中波形线水平投影长

31、度的最短者即为工作G 的自由时差，故 FF5-6=0 。2. 进口设备的 CIF 价包括了设备的()。A、 货价B、 运杂费C 国外运输费D、 关税E、 国外运输保险费 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： A,C,E【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案3. 工程网络计划费用优化的目的是为了寻求 () 。A、满足要求工期的条件下使总成本最低的计划安排B、使资源强度最小时的最短工期安排C 工期-成本的优化D、 使工程总成本最低时的工期安排E、工程总费用固定条件下的最短工期安排本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A,C,D【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案4.质量管理体系有效

32、运行的要求，可以概括为下列 () 。A、全面贯彻B、行为到位C 超时管理D、 适中控制E、有效识别本题答案与知识点解析【参考答案】：A,B,D,E【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是质量管理体系的实施。 质量管理体系的有效运行可以概括为全面贯彻、 为到位、适时管理、适中控制、有效识别、与时俱进。5. 工程质量的特点有 () 。A、 影响因素多B、 质量隐蔽性C 质量波动大D、 检测次数多E、 评价方法的特殊性 本题答案与知识点解析【参考答案】 ： A,B,C,E【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。 工程质量特点包括： 影响因素多、 动大、质量隐蔽性、终检的局限

33、性、评价方法的特殊性。6. 下列选项中，属于设备购置费的有 () 。A、设备原价B、设备运输费用C 设备安装调试费D、 单台设备试运转费E、设备采购保管费本题答案与知识点解析参考答案】 ： A,B,E【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是设备购置费的构成和计算。 设备购置费包括设备原价和设备运杂费。 设备 原价指国产设备或进口设备； 设备运杂费指除设备原价之外的关于设备采购、运输、 途中包装及仓库保管等方面支出费用的综合。 按费用构成要素划分的建筑物安装工程费用项目组成。7. 质量记录资料是设备制造过程质量状况的记录，包括下列 () 。A、质量管理资料B、设备制造依据C 制造过程的检查、验收资

34、料D、 设备交货方案的协议E、设备制造原材料、构配件的质量资料质量波本题答案与知识点解析【参考答案】：A,B,C,E【本题相关知识点解析】 ：_BCE 本题考查的是设备制造的质量控制内容。质量记录资料包括质量管理资料，设备 制造依据，制造过程的检查、验收资料，设备制造原材料、构配件的质量资料等。8. 绘制双代号网络图时，节点编号的原则是 () 。A、不应重复编号B、可以随机编号C 箭尾节点编号小于箭头节点编号D、 编号之间可以有间隔E、虚工作的节点可以不编号本题答案与知识点解析【参考答案】 ： A,C,D【本题相关知识点解析】 ：本题考查的是双代号网络图的绘制。 在双代号网络图中， 一项工作必

35、须有唯一的箭线和 相应的一对不重复出现的箭尾、 箭头节点编号。 因此，一项工作的名称可以用其箭尾和箭头 节点编号来表示。 而在单代号网络图中， 一项工作必须有唯一的节点及相应的一个代号， 该 工作的名称可以用其节点编号来表示。 网络图中的节点都必须有编号， 其编号严禁重复， 并 应使每一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。9. 下列选项中，关于土地征用及迁移补偿费的说法，正确的有() 。A、 征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的610 倍B、拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C 地上附着物及青苗补偿费的补偿标准由省、自治区、直辖市规定D、被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用

36、前三年平均年产值的30 倍E、每一个需要安置的农业人口安置补助费标准，为该耕地被征用前三年平均年产值的46 倍本题答案与知识点解析【参考答案】 ：A,B,C,E【本题相关知识点解析】 ： 本题考查的是建设用地费。选项 D 错误，每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过 被征用前三年平均年产值的 15 倍。10.对于单代号搭接网络计划图，下列叙述正确的是 () 。A、工作 B 的自由时差为 0B、工作 C 最早完成时间为 7C 工作 D 的总时差为 4D、 工作 D 的总时差为 5E、工作 E 的总时差为 0本题答案与知识点解析【参考答案】：A,B,D,E【本题相关知识点解析】 ： 本题可直接选择答案11. 根据绘图规则，双代号网络图如图 3-4 所示，绘图错误的有 () 。A、有多余