工程施工合同(原稿)

1、建设工程施工合同协议书发包人（全称）：*市*镇人民政府承包人（全称）：南通市交通建设工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：常新公路*镇区段（新生街）道路建设工程工程地点：*市*镇工程内容：道路总长约1000m,宽14米，路基、碎路面、排水工程（详见工程量清单）群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政拨款二、工程承包范围承包范围：道路总长约1000m,路基、碎路面、排水工程（详见工程量清单）。三、合同工期开工

2、日期：2004年月日（具体以业主审批的开工报告为准）竣工日期：2004年月曰合同工期总日历天数：100日历天。四、质量标准工程质量标准：优良工程五、合同价款金额（大写）：壹佰拾柒万伍仟捌佰元整¥:1175800元（人民币）。六、组成合同的文件组成本合同的文体包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约

3、定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定2004年月日。*市*镇人民政府经双方签字并盖公章后生效。发包人：（公章）住 所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编号：承包人：（公章）住 所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：建设工程施工合同专用条款、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本工程已委托进行监理，发包人与监理公司签订的委托监理合同，也作为组成合同文件的内容，解释顺序

4、按通用条款排列为第（10）。3、语言文字和适用法律、标准及规范3. 1本合同除使用汉语外，还使用无其他语言文字。4. 2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：1、*市建设工程施工招标评标办法（暂行）2、关于*市现行安全文明施工措施要求3、*市工程结算暂行办法，启建委基（1999）1号。5. 3适用标准、规范适用标准、规范的名称：1、中华人民共和国交通部颁发的公路工程国内招标文件范本2、*市农村公路建设水泥砂施工技术规程3、公路水泥碎路面施工技术规程（JTF30-2003）。发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。国内没有相应标准、规范时的约定：_o4、图纸6. 1发包人向承包人

5、提供图纸日期和套数：工程开工日期前不少于14天，提供图纸三套。发包人对图纸的保密要求：无特殊保密要求，没有发包人事先同意，承包人不得将本工程施工图提供给第三人使用。使用国外图纸的要求及费用承担：_o二、双方一般权利和义务5、工程师7. 2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：详见组成本合同文件的委托监理合同内发包方委托的职权部分。需要取得发包人批准才能行使的职权：1、工程设计变更所引起工程造价增加及工期延长的签认权2、发布开工令、停工令、复工令3、竣工日期提前的签认权4、工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权5、工程质量最终确认权6、增加工程造价现场签认权。8.

6、 3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：1、专业分包人认定权2、有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权3、监理人调换总监理工程师须事先经工程师同意4、有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告5、当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。5.6不实行监理的，工程师的职权：_JCo7、项目经理姓名：胥小华职务：项目经理8、发包人工作8. 1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作；(1)施工场地具备施

7、工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接总施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需水、电，发包人已接至施工现场范围内，电讯线路发包人不提供。水、电、电讯费用由承包人自行承担。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程在市区，施工现场周围道路畅通。但承包人应遵守当地交通管理部分限制通行的有关规定。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：在开工前交给承包人。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：1、施工许可证，为开工日期前3天。(6)水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位现场交给承包人，经双方确认无误后，交给监理工程师确认。(

8、7)图纸会审和设计交底时间：为开工日期前不少于7天。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：，(9)双方约定发包人应做的其他工作：在施工过程中，如遇到与本工程无关人员的干扰，发包人应采取积极态度做好协调工作，使得工程顺利实施。8. 2发包人委托承包人办理的工作：无。9、承包人工作9. 1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本合同专用条款第10条规定执行。月进度报告，应一式二份提交给监理工程师。第一次报告所包含的

9、期间，应自开工期起至当月的月底止。以后每月报告一次，在每次报告期的最后一天后7日内报出。(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：1 .现场有明显的安全施工、防火宣传标牌、标语2.现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人提供办公用房壹间，办公桌椅壹张，并安装生活用水、电设施。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：1、需要办理交通特殊通行证时，由承包人负责办证2、施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理相关手续3、施工噪音超出当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，以上费用由承包人承担。(6)已完

10、工程成品保护的特珠要求及费用承担：道路两侧沿街建筑物做好保护工作，费用由承包人承担。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：无。(8)施工场地清洁卫生的要求：1、施工现场办公室、宿舍、食堂等每天进行清扫2、施工现场的污水、泥浆等进行处理后，才能直接排入排水设施或河流中3、施工现场材料、成品、半成品要分类、分期有序堆放4、建筑垃圾及时清运出场外并运至有关部门规定地点。(9)双方约定承包人应做的其他工作：无。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间；承包人随开工报告送交时一并提供本工程施工

11、组织设计和工程总进度计划。工程师确认的时间：承包人提交后7日内。10.2群体工程中有关进度计划的要求：无。13、工期延误13. 1双方约定工期顺延的其他情况：受非本工程第三方人员干扰，使承包人的工期受影响，其工期相应顺延，但费用不予增加。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：施工工序全过程，所有部位均由监理验收，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位自检合格后应当通知业主。施工单位必须建立，健全施工质量的检验制度,严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。19、工程试车19.5试车费用的承担：上五、安全施工承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，

12、并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，添置必须的安全防护设施材料，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23. 2本合同价款采用(1)方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：包干费环境保护费特殊条件下施工增加费赶工措施费政策性调整费材料复试费。风险费用的计算方法：都不予考虑。风险范围以外合同价款调整方法：按实际情况，由承包人提出具体调整预算，经发包人委托有资质审计机构核实后支付。(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的

13、约定：无。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：(1)施工路面面积的变化；(2)经业主确认现场签证所涉及工程量变化。24、工程预付款：无。发包人向承包人预付工程款的方式、时间和金额或占合同价款总额的比例:扣回工程款的时间、比例：_JCo25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：JCo26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式、金额和时间：根据工程形象进度，完成工程量的100%寸，付合同价的50%经验收达到规定质量标准后再付合同价的35%余款(扣除回访费)在二年内付清全部工程款(利息不计)。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4、发包人供应的

14、材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：无。(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。(3)承包人可代为调剂串换的材料：无。(4)到货地点与一览表不符：无。(5)供应数量与一览表不符：无。(6)到货数量与一览表不符：无。27. 6发包人供应材料设备的结算方法：无。28、承包人采购材料设备28. 1承包人采购材料设备的约定：由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管的材料，使用前，要有质保书、并进行有关必要的检验或试验，检验合格后方可使用，检验或试验费用由承包人承担。监理工程师如果要求对材料质量进行抽样检验，承包人不得拒绝。八、工程变

15、更2、承包人提出设计变更，必须征得发包人1、发包人变更设计按通用条款相应条款执行同意，变更设计的费用由发包人承担。九、竣工验收与结算竣工验收前10日，承包方提供完整的竣工资料及竣工验收报告，发包人在收到竣工资料及竣工验收报告后28日内组织验收，竣工验收后28日内应提供完整的竣工结算资料与竣工结算报告，发包人在接收到相应资料后应及时送达有关单位及时核定并予以确认。32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：1、施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人2、施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承

16、包人加盖竣工图章交给发包人3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应发包人组织重新绘制竣工图，费用由承包人承担4、竣工图中必须标明地下管线走向及标高。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：赔偿因违约给承包人造成的经济损失（按实计算），顺延延误的工期。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：赔偿因违约给承包人造成的经济损失（按实计算），顺延延误的工期。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：赔偿因违约给承包人造成的经济

17、损失（按实计算），顺延延误的工期。双方约定的发包人其他违约责任：无。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因不能按协议约定如期竣工的，每推迟壹天罚1000元。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：本工程质量要求为优良工程。达到优良标准的不奖；达到合格达不到优良标准的，罚没履约保证金5000元，经验收达不到合格标准的，必须负责返工、修理，经返工、修理后仍不能消除工程质量缺陷或隐患，不能保证工程正常使用各项功能要求的，业主有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并罚没履约保证金1万元。双方约定的承包人其他

18、违约责任：1、在本工程实施过程中，如因工程质量较差，或工期进度严重脱节时，招标人有权终止合同，给业主造成损失的，还应赔偿业主方的全部损失。2、中标人必须指派投标函承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，擅自变更的，业主有权终止合同，除赔偿业主损失外，并处1万元罚金。若要变更项目经理，必须提前一个星期向业主提出。项目经理在本工程施工期内月出勤率必须达90%A上，否则按缺勤每天1000元处罚。37、争议37.1 双方名定，在履行合同过程中产生争议时：(1)请自行协商解决或经有关主管部门调解；(2)采取第一种方式解决,并约定向*市人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38. 1本工程发包人同意承包

19、人分包的工程：无分包施工单位为：_Jc39、不可抗力39. 1双方关于不可抗力的约定：按通用条款中本款的约定执行。40、保险40. .6本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：_O发包人委托承包人办理的保险事项：无。10 -(2)承包人投保内容:由承包人自行确定。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行保函担保合同作为本合同附件。(3)双方约定的其他担保事项：无。46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：拾份。47、补充条款：1、市有关部门或单位决定的临时停

20、水、电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担,且不能延长工期。2、中标单位进入现场应从现场管理、现场安全消防保卫、现场材料机具管理等方面落实好现场安全文明施工措施，如发生安全事故，造成的一切损失与后果，均由承包人自己承担。并罚没安全履约保证金5000元。3、承包人在工程验收后28日内向监理机构提交符合要求的完整的竣工结算资料，如承包人不能满足此要求，除没收竣工结算资料保证金5000元，并按推迟每天1000元处罚。4、如遇现状道路局部沉陷严重的，确实需要采取加固措施的，待施工现场确定，其加固费用待竣工后按实调整，其调整额按投标时的下浮率同比例下浮下浮率=(1-投标报价/标底价)*100%。5、工

21、程验收后的工程款结算以实际施工面积为依据，待竣工后按实调整，其调整额按中标时的单方造价83.98元/平方米进行结算。附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建设面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（万元）开工日期竣工日期常新公路*镇区段（新生街）建设工程道路长约1000米117.28-12附件2:发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价等级供应时间送达地点备注工程质量保修书发包人（全称）：*市*镇人民政府承包人（全称）：南通市交通建设工程有限公司为保证常新公路*镇区段（新生街）建设工程在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，以及电气管线、给排水管道、设备安装工程，供热、