黄南电工劳务合同

1、劳务用工合同甲方： 乙方： 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，为明确双方在建筑劳务合作中的权利和义务及违约责任，经双方协商达成如下协议：一、劳务承包项目： 黄南州热贡博物馆 二、承包内容： 水、电、暖安装工程图纸内所有人工；其余图纸不清楚处，将与现场项目负责人商议后自行解决。 三、乙方根据甲方工程需要委派足够的技术工人对 黄南州热贡博物馆水、电、暖 工程进行施工，并附上职工花名册，乙方派 为该项目的负责人，负责日常的生产及各项管理，配合项目部的工作。四、劳务价格双方对劳务价格达成如下协议： 每建筑平米27元 五、质量要求符合国家质量验收规范及验评标准，同时满足工

2、地要求和公司内部验评标准。竣工验收时，必须一次性交验合格。六、工程工期 七、文明施工要求：1、材料分别堆码整齐，并有标识牌（周转材料等随到随码）。2、每天施工后将剩余材料送回原材料处。八、安全生产及安全事故处理1、乙方必须严格按规范施工，杜绝重大伤亡事故的发生，轻伤事故发生率控制在 3 以内。2、乙方使用的各类机械、脚手架防护措施，应符合安全规范要求，对不符合安全规范要求的，杜绝违规违章操作，所有操作人员必须持证上岗。3、在本合同以下范围内乙方造成的任何安全事故，均由乙方承担。保险公司理赔部分归受害方所有。由其它班组造成的伤害，由责任人负责。九、劳务费用的结算与支付1、劳务费用的结算；甲方工长

3、根据乙方在生产中实际完成的工程量进行结算。每次结算前都必须对乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等进行考核，对不能满足上述考核要求的，甲方有权给予处罚。最终结算在乙方完成劳务合同的一个月内结算。2、付款方式：每月按实际完成工程量批复。3、劳务费用的支付：劳务费用结算（除预留保修款5%）。十、双方义务（4）甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。2、乙方义务：（1）乙方对与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方人员需持本人身份证。（2）乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委

4、托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在影响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整的人员应向甲方出具出面通知，并办理变更手续。（3）乙方人员必须按甲方要求、施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备、安全防护措施、所有标牌及其工具。如发生损坏、丢失应赔偿。（4）乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及

5、时向甲方提供有关情况和资料。十一、违约责任1、甲方违约责任由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失有关责任，由甲方承担。2、乙方违约责任（1）乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。（2）因乙方责任造成质量事故和返工重做的，其工料损失费用概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除费用，其标准为：甲方的实际损失及业主与甲方签订合同延误工期处罚条款。(3)在施工过程中，若甲方发现乙方无法继续承担工程施工能力。甲方有权减少乙方工程量或终止合同，终止合同后，按完成工程量价格的70%结算，并向乙方

6、追究由此引起的一切损失。（4）材料损耗超过定额规定由乙方承担。（5）在保修期内，因质量返工造成的一切损失由乙方负责。（6）在施工期间，若发生任何矛盾，可双方协商，乙方不得以任何理由停工、罢工、打架等。否则无条件退场，不予结算且赔偿因此而造成的一切损失。十二、双方确认如遇不可抗力时，本合同允许变更或终止。十三、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商。如协商不成，可向西宁市人民法院起诉。十四、合同未尽事宜双方协商解决1、 不包括二次灯具安装，将线引入相应处。2、 消防配电只包括电线，将线引入相应处。3、 外装饰量化只引入必要的电线 。 4、 动力电电线、电箱按图纸全部到位。 5、 弱电不穿线，其余全包括。 6、 本工程在项目规定时间内务必完成。如不能按期完成，甲方有权予以罚款，反之则奖励，奖罚金额按实际情况协商。7、 工程待验收时的所有调试、打压由乙方全部负责。 8、 乙方自签订合同日起，次日施工人员务必进入施工现场。 9、 乙方所需施工材料需提前一星期告知甲方，否则耽误工期又乙方