如何写反诉答辩状

1、如何写反诉答辩状反诉就是本诉的被告以本诉原告为被告，向受诉法院提出的与本诉有牵连的 独立的反请求，那么，如何写反诉答辩状?下面请参考公文站小编给大家整理收集的反诉答辩状相关范文，希望对大家有帮助。反诉答辩状1答先节人（本诉原告、反诉被告）：冼xx,男，汉族，xxxx年10月2日出生，现住在佛山市 xx 区 xx 镇 xx 村 xx 街 xx 巷 xx 号， 电话 xxxxxxxxxxxxx 0被答辩人（本诉被告、反诉原告）：xx市某某装饰工程有限公司xx分公司地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。负责人：黎某某 电话xxxxxxxxxxxxxxx答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起

2、诉至贵院的（xxxx）惠城法民一初字第xx号案件，被答辩 人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见0一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款 67254元及违约金122402.28元没有 事实和法律依据。1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。在答辩人与被答辩人签署的装饰工程合同书第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答 辩人将双方约定的工程总造价 7.1万元增加到13.9006万元（折后价12.5982万 元），没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同 约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅

3、无权要求答 辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”,就武断认为被答辩人所从事的一切工程施 工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在装饰工程合同书第七项 第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书

4、面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。在答辩人与被答辩人签署的装饰工程合同书第四项地1 条规定工程总价款为 7.1 万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50%和 35%，即答辩人已经支付了总价款的85%，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目， 而是一再单方面增加装修项目以

5、牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。答辩人已经支付了合同约定总价款85%的工程款，在被答辩人未能完成合同约定85%的工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。根据答辩人与被答辩人签署的装饰工程合同书第七项第1 条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，xxxx 年 11 月 4 日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此被答辩人最早开工时间应该是xxxx 年 11 月 4日

6、。 到 xxxx 年 11 月 30 日， 被答辩人开工不超过26 天，答辩人已经支付合同约定 85%的工程款。按照装饰工程合同书规定两个月的工期进度，被答辩人尚未完成总工程量半数，就要求答辩人支付95%的总价款，并在xxxx 年 12 月 22日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。此外，该装饰工程合同书没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使自身权益受到损害，也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合法途径要求答辩人付清工程款，而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答辩人利益。因此， 被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据，属于严重违约行为，需承担违约责任。综上所述，被

7、答辩人单方面增加装修工程量，在收取绝大部分合同约定工程款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。因此， 被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款，显然没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失，被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。此致xx 市 xx 区人民法院答辩人：冼xxxxxx 年 xx月 xx 日反诉答辩状2答人（本诉原告、反诉被告广 某某，男，汉族，xxx年3月24日出生， 身份证号码：现住，xx市被答辩人（本诉被告、反诉原告）：某某，女，汉族，xxx年12月26日出生， 身份证号码：，现住xx市。答辩人因培训费用

8、纠纷将被答辩人起诉至贵院的（）惠城法民一初字第多少 号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。一、被答辩人要求支付违约金6000元人民币没有事实和法律依据。答辩人与被答辩人在xxxx年7月31日签订了承包协议书，协议书签订 后，答辩人依承包协议书完全正确履行了协议书的第二项约定，详见答辩人 提交的证据1、学员名单，2、约考回执，3、学员的证人证言，4、收据，5,教 学日志。被答辩人在签订承包协议书时，已是完全民事行为能力人，应当知 道自己的行为有法律效力，更知道善用自己的民事行为能力。二、被答辩人要求答辩人支付车辆使用费、 折扣费等共10000元，无事实与 法律依据。承包协议书第二条约定的非常明确，答辩人自负盈亏 （只是包括油费、 修理费、交通事故产生的维修费用及赔偿）；况且依据合同约定，答辩人即是自负 盈亏，同时也是被答辩人的教练，负责培训被答辩人的学员，顺利拿到这人驾驶 证。三、被答辩人要求支付所欠4名学员学费，无事实与法律依据。因为该四名学生，未到韶关考试，因此并不存在交