煤矿土石方剥离施工合同共7

1、精选优质文档-倾情为你奉上煤矿土石方剥离施工合同甲方：乙方：根据?中华人民共和国合同法?及其他相关的法律、行政法规,遵循平等、自愿和老实信用的原那么,甲乙双方就甲方新星煤矿土石方剥离施工承包给乙方,现结合施工现场的实际情况,以“平安第一、预防为主为指导思想,为了明确双方的责任,权益和义务,遵循平等互利的原那么,经双方协商一致,签订本合同供双方共同遵守执行.一、工程概况及承包范围 1 1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第标段土石方剥离工程.2 2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿机械数量：开工之前先上 8 8 组以上机械 3 3、工程范围拐点坐标：由甲乙双方共同认定.4 4、工程承包范围

2、及内容：完成甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸,运输包括作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复,机械道路的维护平整,道路洒水降尘的辅助作业,平安证实的各项举措由乙方负责.5 5、工程运输距离：不超出 2 2 公里精选优质文档-倾情为你奉上6 6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于 5050 万立方.二、施工开工日期及工期：1 1、施工工期年,自年月日.以接到甲方开工通知书之日为准.工程量立方.2 2、工程期限：暂定年,如遇特殊情况工程量变化,不可抗拒自然因素以及政府方面原因造成停工的,工期顺延.三、承包方式及价款结算 1 1、承包方式：乙方独立完成合同规定范围

3、内的工程.2 2、工程单价和结算：1 1方量结算：按实际测量方量计算,单价为税后价,每立方米/2/2 公里以内元每立方米,超出运距按实际路程每增加 100100 米加0.100.10 元每立方米,深度 4040 米以每延深 1 1 米加元每立方米,合同履行期间工程价格不受任何因素而变化.注：因是税后价,甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票,只需提供财务收据.3 3、 工程款结算： 该工程正式施工之日起,由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月 5 5 号前甲方应支付乙方第一个月 90%90%勺工程款、第三个月以后支付100%100%工程完工后支付第一个月 10%10%4 4、甲方除支付上述工

4、程款外,不再承当和支付其它任何费用.5 5、如油款等施工材料保证,涨幅 8 8 炕内由乙方自行承当,乙方只负责每吨柴油价格4.4.7 7 元,如超出8%8%W W由甲方负责,油料及爆破材料由甲方提供,在工程结算款中扣除.精选优质文档-倾情为你奉上6 6、在施工过程中假设出现有水的情况,排水的一切费用都由甲方承当.四、工程保证金 1 1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金,与乙方无关.2 2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或平安事故的,甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款.上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为保证金.3 3、在本合同履行过程中甲方发生

5、违约行为的,如甲方不能按时支付乙方工程款的,乙方有权在低于市场价 20%20%勺价格销售甲方所有矿产品用于抵顶工程款.4 4、合同终止或解除,工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月内结清.五、甲乙双方的责任和义务 1 1、甲方的责任和义务：1 1甲方有权对施工现场进行监督、指导,保证施工作业的安全.2 2乙方应积极配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作.2 2、 乙方的责任和义务 1 1 乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决,具维修保养,修理及其他后勤保证所产生的费用由乙方自行承当.2 2乙方应严格遵守甲方作业规那么,相关制度,严格执行平安生精选优质文档-倾情为你奉上产,文明施

6、工标准.承当施工过程中所有平安责任,严格执行政府有关部门的政策法规,否那么承当所有责任.3 3乙方必须积极配合家访工作,配合相关部门的各项检查,负责排渣道路的维修,洒水降尘,平整渣台.4 4乙方负责其作业人员的生命财产平安及民事责任.5 5乙方必须增强治理,保证施工现场平安,如发生一切交通、工伤事故,全部由乙方自行负责并承当全部责任.6 6乙方应在施工现场设立平安标牌,预防无关人员进入施工现场,以“平安第一、预防为主为指导思想,消防平安隐患.7 7乙方保证本工程涉及的所有合同及相关文件不得复印或向第三方泄露,一经证实,甲方有权终止合同并由乙方承当一切责任.六、验收及方法 1 1、验收依据：建设

7、单位的?工程验收治理办法?.2 2、验收方法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收,由业主方和甲方出具验收结果,经业主方、甲、乙三方确认签字后生效,作为结算依据.七、工程技术及其要求 1 1、乙方必须严格执行矿山开采有关规程,规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的?质量标准化标准及考核评级实施细那么?,?平安治理方法?,?土石方治理方法?,?统计报表治理方法?,?关于增强保密工作的通知?及有关矿规矿纪,精神文明建设,社会治安综合治理治理方法.2 2、工程施工中工程进度,工程质量,工程位置及出现破坏工程精选优质文档-倾情为你奉上行为按甲方有关规定处理.八、其它约定 1 1、遇有政府

8、检查,爆破物品及当地石油公司油料供给短缺或天气恶劣原因延续五天不具备出车条件的,乙方当月的任务量可按甲方对应日方案量减除.2 2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证.3 3、乙方必须配备专职平安员,并积极参加甲方组织的平安学习和技能培训.4 4、乙方应签订“平安、环保、消防协议书,现场文明施工责任书.5 5、合同价款中包括了平安施工治理,平安举措,现场文明施工等费用.6 6、 乙方必须严格遵守?平安生产治理条例?、 ?爆炸物品使用管理条例?、 ?平安法?等有关规定,文明施工.7 7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证,如有疾病隐瞒,后果乙方负责,乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方

9、承当.8 8、乙方必须全额购置保险,重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行,乙方不得无理取闹,同时根据相关部门的要求,乙方可自愿购置商业保险.九、乙方必须自律和遵守以下条款 1 1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴,如有发现甲方有权按规定予以处理.2 2、乙方发生的任何车辆和机械事故,人员伤亡等经济及法律责任,由乙方自行负责赔偿.精选优质文档-倾情为你奉上十、特殊约定 1 1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款,乙方有权卖业主的所有矿产品.,作为所发生的工程款或相关费用.2 2、乙方进场时间以甲方通知为准.,乙方必须保证按时进场施工 O O3 3、临建由乙方根据甲方要求统一治理,费用

10、由甲方承当.十一、合同期限自年月日至年月日结算付款完为止.十二、违约责任 1 1、甲、乙双方不得单方违约,如单方违约,那么由违约方承当对方合同总额的 3%3%.执行违约金处分.2 2、假设甲方资金不能按时支付乙方工程款项,乙方有权停工,如停工到达 5 5 天以上,停工期间甲方必须赔偿乙方的设备损失和人员工资,按及相关实际损失,并相应顺延工期,如因甲方的原因造成乙方停工一个月,甲方无条件退还乙方所有的保证金款项并赔偿由此带来的一切经济损失,并以业主方和甲方的所有矿石为担保.3 3、本合同爆破作业由乙方承当施工,甲方提供爆破材料,如因甲方爆破材料不正常,每月累计不得超过 4848 小时,超过 4848 小时的每超过一天按本章第 2 2 条的赔偿标准执行,进行赔偿.4 4、乙方如有违反合同约定行为的,应根据有关规章制度执行.十三、违约、索赔和争议 1 1、甲方不按合同履行责任、义务导致乙方无法施工时赔偿误工损失,工期顺延.2 2、因不可抗力或政策原因导致工程无法正常进行合同中止,甲精选优质文档-倾情为你奉上方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费.3 3、本合同未尽事宜双方协商解决.4 4、双方在履行合同中产生争议时,双方协商解决,如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼.十四、合