广东农业质量平安检测中心项目勘探合同

1、广东省农业质量平安检测中心项目勘探合同合同编号:建集项合字2017第 号发包人：广州建筑股分承包人：签约时刻： 年 月 日中华人民共和国建设部监制国家工商行政治理发包人：广州建筑股分承包人：发包人委托承包人承担广东省农业质量平安检测中心项目工程勘探任务。依照中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情形，为明确责任， 协作配合，确保工程勘探质量，经发包人、承包人协商一致，签定本合同，一起遵守。第一条：工程概况工程名称：广东省农业质量平安检测中心项目工程勘探工程建设地址：广州市天河区龙湖路84号工程规模和项目投资：省财政资金。项目总用地面积：总建筑面积9516平方米，其中业务治理区

2、839平方米，实验区5596平方米, 物品寄存区1164平方米，实验保障区657平方米，地下面积1260平方米。项目概况：广州建筑股分是广东省代建项目治理局作为委托人通过公布招标选择的广东省农 业质量平安检测中心项目代建单位，将依照省相关文件及代建合同开展代建工作。本项目利用单位 是广东省农业厅。工程勘探任务（内容）与技术要求：完成项目的岩土工程勘探，包括但不限于初步勘探、详 细勘探工作和超前钻工作。技术要求执行国家现行的岩土工程勘探标准（GB50021-2001）等标 准及本项目设计单位提出的有关勘探技术要求。承接方式：综合单价包干。第二条：发包人驻场代表发包人派驻该项目的代表为：姓名：。发

3、包人派驻该项目的代表职权：代表发包人行 使发包人的权利、责任和义务，在合同范围内沟通与和谐发包人与各参建单位的关系，负责对参建 单位各类往来文件的签署与确认。各类往来文件未经得发包人代表的签署与确认（来文签收除外）皆属无效，其中涉及工期、费 用索赔文件的确认需盖有广州建筑股分印章，不然发包人一概不予认可。第三条：发包人应及时向承包人提供工程勘探技术要求和工作范围的地形图、计划用地红线图 等资料，并对其准确性、靠得住性负责。第四条：承包人向发包人提交勘探功效资料并对其质量负责。承包人负责向发包人提交本项目工程勘探功效报告15份和电子文件2套。第五条：动工及提交勘探功效资料的时刻、合同价款和收费标

4、准及付费方式。动工及提交勘探功效资料的时刻5.1.1 合同签定后，5天内承包人须提交与设计单位一起拟定工程勘探作业方案，并取得发包 人确认及备案完成后，在具有动工条件经发包人发出动工通知后，7个工作日内完成现场勘探作业。 现场勘探作业完成后7个工作日内提交工程勘探功效文件或岩上工程设计文件。由于发包人或承包 人的缘故未能按期动工或提交功效资料时，按本合同第八条约定办理。5.1.2 勘探工程工期以发包人下达的动工通知书或合同约定的时刻为准，如遇特殊情形（设计 变更、工作量转变、不可抗力因素阻碍和非承包人缘故造成的停、窝工等）时，工期顺延。合同价款及收费标准5.2.1 合同价款：本合同暂定价款为人

5、民币（大写）元整。5.2.2收费标准：岩土工程勘探依照发包人、承包人两边确认的勘探方案和两边确认的实际工 程量乘以中标包干单价 元/米进行结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金。岩土工程勘探费中标综合包干单价按国家进展打算委员会、建设部2002年公布的工程勘 探设计收费标准计算并下浮10%0付款方式工程勘探费的支付安排按以下约定：提交工程勘探功效报告（含计划部门的已备案文件）后28天内，向发包人提出工程结算（提 供完整的结算资料）和进度款申请资料，结算经发包人审定后，由发包人向政府部门申请支付至发 包人审定的结算工程费的80%o工程结算经省财政主管部门审批后28天内，承包人向发

6、包人提出结算尾款申请，发包人向省 财政部门申请办理付款至项目最终结算价。上述所有的支付时刻不包括政府审批时刻，承包人已清楚明白本项目工程款的拨付程序，并明 白得因政府部门审核请款手续对时刻等方面的阻碍与发包人无关，故非发包人缘故造成的工程款支 付拖延，不得向发包人要求计付拖延工程款期间的利息及因此致使的其他损失。承包人应委派专人 负责跟进报酬支付呈批进程的相关事务。发包人支付的费用已包括承包人履行合同所需的所有支出，承包人办理款项申请时开具发票 （税金由承包人自理），并按发包人的要求提供进度款申请资料。第六条：发包人、承包人责任发包人责任6.1.1发包人委托任务时，必需以书面形式向承包人明确勘

7、探任务及技术要求，并按约定提供 文件资料。6. 1.2在勘探工作范围内，没有资料、图纸的地域（段），发包人应负责查清地下埋藏物。1.1.3 发包人应及时为承包人提供现场的工作条件并解决勘探现场显现的问题（如：落实土地 征用、青苗树木补偿、拆除地上地下障碍物等），并承担其费用。1.1.4 勘探进程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量办理结 算。6. 1.5由于发包人缘故造成承包人停、窝工，工期顺延。7. 1.6发包人应爱惜承包人的投标书、勘探方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺 （方式）、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得用于本合同外的项目；如发生

8、上 述情形，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。对甲方或广东省代建项目治理局进行的审计或审计调查工作乙方应配合，并应依照意见和建议 作出相应的调整。承包人责任1.2.1 承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘 探，按本合同约定的时刻提交质量合格的勘探功效资料（含备案证明原件），并对其负责。1.2.2 由于承包人提供的勘探功效资料不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质 量合格；假设承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全数勘探费用；或因勘探 质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直同意损失部份的勘探费，并 依照损失程

9、度向发包人支付补偿金，补偿金最多不超过本项目勘探费2倍。1.2.3 在工程勘探前，提出勘探纲要或勘探组织设计，派人与发包人的代表一路验收发包人 提供的材料。1.2.4 勘探进程中，依照工程的岩土工程情形（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件） 及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘探工作的意见，并办理正式变更手续。在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的平安捍卫及其它有关的规章制度，承担其有关 资料保密义务，不得泄露与本工程有关的保密资料。6. 2.6在合同履行期间，承包人应为其在本项目工作的员工（含临时工）购买人身意外保险。7. 2.7 承包人必需遵守平安生产法律、法规的规定，保证

10、建设工程平安生产。合同期内，国 家法律法规行政规章规定建设工程平安生产责任由承包人承担。8. 2. 8 承包人应依照“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原那么进行平 安生产治理，制定平安生产治理制度，落实第一责任人，承包人须提出应付显现重大平安事故的应 急处预案。9. 2.9承包人在项目建设进程中发生平安生产责任事故时，承包人应当依照国家有关伤亡事故 报告和调查处置的规定，及时、如实地向负责平安生产监督治理的部门、建设行政主管部门、甲方、 利用单位和其他有关部门报告，并迅速采取方法避免事故扩大，爱惜事故现场。需要移动现场物品 时，应当做出标记和书而记录，妥帖保管有关证物。本合同有

11、关条款约定和补充协议中承包人应负的其它责任。第七条反商业行贿条款两边均应严格遵守中国共产党的政策规定和国家有关法律法规及广东省、广州市政府关于反 商业行贿和增强党风廉政建设的有关规定。两边同意成立健全反商业行贿和廉政制度，开展相关教育，设立反商业行贿和廉政通告牌， 发布举报，监督并认真查处违法违纪行为。发觉对方在业务活动中有违背商业行贻和廉政规定的行为，一方有及时提示对方纠正的权利 和义务。乙方应配合甲方与代建项目所在地检察机关同步开展预防工程建设职务犯法工作。除应遵守本章相应规定外，两边或其工作人员均应遵守以下规定：10. 5.1不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动；11. 5. 2不得同

12、意对方提供的通信工具、交通工具和高级办公用品等：7. 5. 3不得要求或同意对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排和出国出境、 旅行等提供方便等：7.5.4不得从事与代建项目有关的材料设备供给、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女 名义从事上述活动：不得与有直接利益关系的单位就该项目的建设需要发生经济往来；7. 5.5不得利用职权插足代建活动，不得以任何理由向对方推荐项目建设相关单位或推销材 料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。.违背本章约定，除本合同已有约定外，应由有关部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处 置：涉嫌犯法的，移交司法机关追究刑事责任。第八条违约责任由于承

13、包人缘故造成勘探功效资料质量不合格，不能知足技术要求，其返工所增加的勘探费用 由承包人承担。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，已进行勘探工作的：完成 的工作量在50舟之内时，发包人应向承包人支付预算额50%的勘探费；完成的工作量超过50%时，那 么应向承包人支付预算额100席的勘探费。发包人未按合同约按时刻（日期）拨付勘探费，每超过一日，应偿付未支付勘探费的千分之一 超期违约金。由于承包人缘故未按合同约按时刻（日期）提交勘探功效资料，每超过一日，应减收勘探费千 分之一。第九条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，可签定补充协议，补充协议与本合同 具有一样效劳。第十条：本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由本地建设行政主管部门调 解，协商或调解不成时，发包人、承包人可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条：发包人、承包人履行完