第三章建设工程施工合同示范文本

1、第三章建设工程施工合同示范文本一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）L依据施工合同示范文本规定，因承包人的缘故不能按期开工，（）后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人2.施工中需要使用专利技术及专门工艺时，按照施工合同示范文本的规定，假 如是（）oA.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用3 .施工过程中因承包

2、人缘故导致工程实际进度滞后于打算进度，承包人按工程 师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应 由（ ）承担。A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人4 .依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）oA.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责5 .由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发觉与标准要求不符，承包人按 工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误 的工期的正确方法是（）。A.费用由发包人承担，工期给予顺延 B.费用由承包人承担，工期不予 顺延C.费用由发包人承担，

3、工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延6 .按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.和谐处理施工现场周围地下管线爱护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底7 .按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件显现模糊不清或矛盾 时，应按（）顺序说明。A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书8 .中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书8 .在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于（

4、）。A. 1年B. 2年C. 5年D.工程设计年限9 .工程竣工验收未能通过，通过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情形下，运算承包人的实际竣工日期应为（ A.承包人第一次提交竣工验收报告 C.最终验收合格）日。B.承包人修改后再次提请竣工验收D.办理竣工验收手续10 .依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场预备安装前造成缺失，该缺失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别11 .当工程内容明确、A.总价可调合同工期较短时，宜采纳（）oB .总价不可条合同C单价合同D.成本加酬金合同12在土木工程施工中应用FIDIC合同

5、条件，只能按照（A ,总价可调合同B ,总价不可条合同C .单价合同）方式编制招标文件。D.成本加酬金合同13,施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成缺失,建设单位应当要求（）赔偿。A.施工企业B.施工企业的法定代表人C施工企业项目经理D.具体施工人员14 .承包人在协议条款约定的日期内编制的施工组织设计和进度打算，应由（） 确认或提出修改意见。A .建设单位主管部门B.业主 C工程师15 .设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由（D.项目经理 ）组织试车。A.业主16 .建设单位在（B .设计单位C.施工单位）合同种承担了项目的全部风险。D.设备供应单位A.成本加酬金B.单价C总价可

6、调D ,总价不可调17 .竣工结算在（A.施工全部完毕）之后进行。B ,保修期满C .试车合格D.竣工验收报告批准18 .按照施工合同文本的规定，承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后, 显现因设计责任的质量事故，该项缺失应由（）负责。A.发包人B.工程师C承包人D.承包人与工程师共同19 .在建设工程合同中，承包人的最要紧义务是（）oA.进行工程建设B.预备施工条件C支付工程款D.照管施工现场20 .在建设工程合同中，发包人最要紧的义务是（）oA.办理有关证件B.平坦施工场地 C.支付工程款D.组织竣工验收21从合同理论上说，建设工程合同是广义的（）合同的一种。A ,托付B.技术C ,承

7、揽D .保管A.建设单位和设计单位C建设单位和总承包单位23.在下列合同文件中，（22.工程总承包合同的当事人是指（）oB.设计单位和施工单位D.施工单位和总承包单位 ）具有最高的说明效力。A.工程洽商 B.施工合同通用条款 C ,图纸 D.施工合同专用条款24 .假如下列合同文件显现不一致，（）具有最高的说明效力。A .工程量清单 B.中标通知书 C ,图纸 D.施工合同专用条款25 .依照我国施工合同文本的规定，关于具体工程的一些专门问题，可通过（）约定承发包方双方的权益义务。A.通用条款 B.专用条款 C.监理合同D.协议书26 .建设单位在（）合同中承担的风险最大。A.成本加酬金合同B

8、.单价 C ,总价可调 D.总价不可调27 .承包人在（）合同中承担的风险最小。A.可调总价 B ,不可调总价 C单价 D.成本加酬金28 .当工程量不大且能精确运算、工期较短时，宜采纳（）oA.总价合同B.成本加百分比酬金合同C ,单价合同D.成本加固定酬金合同29 .发包人在（）合同中承担的风险最小。A.可调总价 B.不可调总价 C.单价 D.成本加酬金30 .在施工合同中，（）属于承包人应该完成的工作。A.爱护施工现场地下管线 B.办理土地征用C进行设计交底D.和谐处理施工现场周围地下管线爱护31 .在施工合同中，（）是承包人的义务。A.提供施工场地B.办理土地征用C ,在保修期内负责照

9、管工程 D.在工程施工期内对施工现场的照管负责32 .在施工合同的订立和履行中，（）是发包人的义务。A.对现场负责清理B ,对施工现场的照管负责C.提供投标担保D.提供履约担保33 .在施工合同中，项目经理是（）授权的、派驻施工场地的承包人的总负责 人。A.发包人单位法定代表人B ,承包人单位法定代表人C总监理工程师D .发包人代表34 .在施工合同中，总监理工程师是（）授权的、派驻施工场地的监理组织的 总负责人。A.发包人单位法定代表人B ,承包人单位法定代表人C监理单位法定代表人D .发包人代表35 .在施工合同中，发包人代表是（）授权的、派驻施工场地的承包人的总负 责人。A .发包人单位

10、法定代表人B.承包人单位法定代表人C总监理工程师D.监理单位法定代表人36 .工程师更换，发包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知承包人。A.5B.7C.14D.2137 .建设工程施工合同文本中规定，工程师不能及时对口头指令给予书面确 认的，承包人应当于工程师发出口头指令（）内提出书面确认要求。A.24小时 B.48小时 C.14天D.7天38 .建设工程施工合同文本中规定，工程师对发出的口头指令应当在（） 内给予书面确认。A.24小时 B.48小时 C.14天 D.7天39 .建设工程施工合同文本中规定，工程师不能及时对口头指令给予书面确 认的，工程师在承包人提出书面确认要求后（）内不予

11、答复，应视为口头指 令已被确认。A.24小时B.48小时 C.14天 D.7天40 .假如承包人要求延期开工，应当由（）批准。A.发包人 B.工程师 C承包人代表 D .建设行政主管部门41 .在工程施工中，由于（）缘故导致的工期延误，承包人应当承担违约责任。A.不可抗力 B .承包人的设备损坏 C .设计变更 D.工程量变化42 .在工程施12中，由于发包人的缘故不能按照约定的开工日期开工，工程师应 当（）。A.通知承包人，并承担承包人的缺失B.通知承包人，但不承担承包人缺失C.与承包人协商，并承担承包人的缺失D,与承包人协商，但不承担承包人的缺失43 .工程施工的进度打算应当（）oA.由工

12、程师编制，交承包人执行B.由工程师编制，交承包人执行C.由承包人编制，交发包人批准D.由承包人编制，交工程师确认44 .假如工程师对进度打算提出了错误的修改意见，给承包人造成了缺失，则该 缺失应当由（）承担。A.工程师 B.发包人 C承包人D.监理单位45 .在工程施工中，经工程师检验合格差不多覆盖的工程，工程师重新检验不合 格，由此发生的费用应当全部由（）承担。A.发包人 B.工程师 C承包人D.监理单位46 .在工程施工中，经工程师检验合格差不多覆盖的工程，工程师重新检验，结 果合格，由此发生的费用应当全部由（）承担。A.发包人B.工程师C承包人D.监理单位47 .在设备安装工程中，具备单

13、机无负荷试车条件的，应当由（）组织试车。A.发包人 B .监理单位C设备供应商D.承包人48 .在设备安装工程中，具备无负荷联动试车条件的，应当由（）组织试车。A.发包人 B.监理单位C .设备供应商D.承包人49 .按照施工合同文本的规定，承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后, 显现因设计责任的质量事故，则该项缺失应由（）负责。A.发包人 B.工程师C承包人 D .承包人与工程师共同50 .在施工过程中，发包人供应材料设备进入施工现场后需重新检验的，（）oA.检验由发包人负责，费用由承包人负责B.检验由发包人负责，费用由发包人负责C检验由承包人负责，费用由承包人负责D .检验由承包人负

14、责，费用由发包人负责51 .在施工过程中，发包人供应的材料设备到货后，经清点，应当山（）保管。A.发包人B.承包人C工程师D.监理单位52 .在施工过程中，承包人供应的材料设备到货后，由于工程师自己的缘故未能 按时到场验收，事后发觉材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由（） 承担。A.发包人B.承包人C工程师D.监理单位53 .在施工合同履行中，关于发包人供应的材料设备，发包人应当在到货前（） 通知承包人。A.12小时B.24小时C.5天D.7天54 .在施工合同履行中，关于发包人供应的材料设备，到货后，由（）清点。A.发包人B ,承包人派人与发包人共同C承包人 D.工程师55 .在施工

15、合同中，发包人不能按约定预付工程款，承包人在发出预付通知后（）仍得不到预付款的，能够停工。A.24小时B.48小时C.7天D.14天56 .在工程施工的可调价格合同中，（）时价格不能够调整。A .工程造价部门公布的价格调整B.国家政策变化阻碍合同价格C一周内非承包人缘故停电造成停工累计超过8小时D.施工运输中承包人的运输车辆相撞57 .在下列导致工期延误的情形中，（）不能顺延工期。A .不可抗力B.设计变更C承包人设备损坏D.发包人不能按照约定提供开工条件58 .施工的竣工验收应当由（）负责组织。A.发包人B.工程师C承包人D .监理单位59 .工程质量保修期满后，假如工程无质量问题，则质量保

16、修金应当（）oA.归发包人B .归工程师C归承包人D.归承包人代表60 .施工合同示范文本中规定，索赔事件发生后（）内，承包人应向工程 师发出索赔意向通知。A.14 天B.10 天C.28 天D.56 天61 .在施工合同种，工程师应在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于 （）天内给予答复。D.28）内将调整缘故、金额,D.48 天D .监理单位A.7B.14C.2062 .承包人必须在工程价款能够调整的情形发生后（ 以书面形式通知工程师。A.10 天B.14 天C28 天63 .当施工项目分包时，分包单位应当对（）负责。A.设计单位B.建设单位C.总包单位64 .在工程施工中，（）的保险

17、应当由承包人办理。A.施工现场内的发包人人员C运至施工现场待安装的设备B.施工现场内的第三方人员D.承包人自有机械设备二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。）1 .按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）oA.投标书及其附件B.招标时期对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议2 .按照施工合同示范文本的规定，由于（）等缘故造成的工期延误，经工程师 确认后工期能够顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更 D.承包人的要紧施工机械显现故障E.发生不可抗力3 .依据

18、施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（）。A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的爱护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道4.下列有关隐藏工程与重新检验提法中正确的有（）oA.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时刻与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，乂未能按时参加验收，承包人可自 行检验D.若工程师差不多在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问 题的情形下才能要求承包人对已隐藏的工程进行重新检验E.重新检验假如不合格，应由承包人承担全

19、部费用，但工期予以适当顺延 5.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍旧不支付竣工 结算款时，承包人能够（）oA.留置该工程B.拍卖该工程C.与发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖6.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（）oA.发包人需要对原设计进行变更，应提早14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，能够要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该 工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价

20、款，由承包人提出变更价格，经工程 师确认后执行7施工合同当事人为（）oA.发包人 B.承包人C监理单位D.设计单位E ,咨询单位8 .按照建设工程施工合同文本规定，在施工中由于（）造成工期延误， 经发包人代表确认，竣工日期能够顺延。A.乙方未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C雨季天数增多D.工程量变化和实际变更E.1周内非乙方缘故停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时9 .建设工程施工合同文本的附件包括（）等。A.协议书B.通用条款C ,工程质量保修书D ,专用条款E.发包人供应材料设备一览表10 .从完成承包的内容来划分，建设工程合同可分为（）等。A .建设工程勘察合同B.建设工程设计合

21、同C建设工程物资采购合同D .建设工程物资运输合同E .建设工程施工合同1L有可能成为工程总承包合同承包方当事人的单位包括（）。A .设计单位B.勘察单位C监理单位D .工程总承包企业E.建设单位12 .施工分包合同的当事人为（）oA.发包人 B.承包人C监理单位D.设计单位E.分包方13 .组成施工合同的文件包括（）oA.招标公告 B.协议书 C.中标通知书 D.图纸 E.工程量清单14 .在施工合同中，下列（）工作应由承包人完成。A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报审批手续C ,提供工程地质报告D.爱护施L现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供响应的工程进度打算及进度统计报表15 .施工合同文本规定，（）是承包人的义务。A ,对工程质量负责 B .按时提供施工场地C.执行工程师公布的各项指令D 按时支付工程款 E.对施工现场的安全负责16 .在施工合同中，（）属于发包人应当完成的工作。A ,使施工现场具备施工条件 B.提供施工场地