屋顶钢构合同

1、*工程屋顶钢 结构施工合同合同编号：发包方：长沙 * 建设有限公司（以下简称甲方）承包方：*（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法及相关法律法规的有关规定，经甲乙双方协商一致，同意签订本合同，共同遵守。一、工程名称：长沙 * *工程屋顶钢结构工程。二、工程地点：长沙市东二环以东、 * 以西 。三、工程承包范围和内容：工程承包范围和内容以甲方提供的施工图纸工作内容为准，如发生工程内容变更，以甲方签证的联系单内容为准。主要工程承包范围和内容如下：*屋顶钢结构制作与安装（含钢结构表面除锈、油漆、防火涂料施工以及预埋件安装、钢结构与土建钢筋等焊接）等。四、工程承包方式及相关约定：1、本工程为钢结构独

2、立分包工程，乙方以包工、包料形式完成约定合同工作内容，即包工程造价、质量、工期、文明施工、安全、成品保护等。本工程不得转包或擅自分包。2、乙方纳入总包单位管理范围，正式施工前必须上报钢结构工程施工组织设计、安全施工方案等施工资料，且施工资料汇总需经总包单位、监理单位签证盖章认可后，甲方才予以确认。3、总包单位交接界面以经审核通过并进行技术交底结构施工图为依据。总包单位交接标准砼梁、柱的相对垂直偏差10mm，相对水平标高误差 5mm。总包单位配合工作 :a 、施工场地内提供照明及动力电源； b、根据吊装情况及时拆除影响吊装的脚手架及模板； c、轻小 构件（ 1 吨）以下借助塔吊安装； d、提供宴

3、会厅西南面及西北面的场地作为吊装及材料堆放地； e、提供进场的道路。4、本合同在实施中，如乙方的现场管理班子、施工队伍素质、力量和机械设备不能满足现场施工要求，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求时，第1页共10页甲方有权要求乙方调整、充实施工力量，乙方必须接受，否则作违约处理， 甲方可采取一切有必要的措施和相应的经济处罚，直至终止合同。5、标高、轴线位置由乙方根据甲方提供的资料及总包单位现场提供的控制点线自行放线完成，但须经监理和总包方签证复核。6、乙方对施工场地交接后，应充分了解场内各种明暗管线、设备等施工情况，并采取有效的技术组织措施对成品或半成品承担保护职责，如有损坏则照价赔偿。

4、7、竣工验收合格后，乙方施工队伍、设备和临时设施等应在7 个日历天内全部撤清。五、工程造价：本工程暂定总造价为人民币* 万元（大写： * 万元整），最终总造价以工程结算总价为准。六、工程结算：1、工程量根据甲方签字确认的竣工图按实结算；分部分项工程结算单价按工程量清单报价书（详见合同附件）中的综合单价执行，除设计变更外，不作任何调整；措施费（详见合同附件）按工程量清单报价书中的措施费总价包干，不因工程量变化做任何调整。合同价格中已包含总包单位的配合管理费，配合管理费为合同总价的 5%，由乙方直接现金支付给总包单位。2、在合同有效期内，由于劳务和（或）材料价格的上涨或下调，以及任何其他事项的价格

5、上涨或下调而引起工程施工成本增加，除合同另有说明外，合同综合单价不因此而调整。3、付款方式：本合同签订后支付合同暂定总价的20%预付款 ，钢构件材料全部进场后支付本工程合同暂定总价的30%工程款，工程全部完工后支付至已完工程造价的 85，验 收合格并办理完工程结算后支付至本工程结算总价的95%工程款，剩余 5%作为工程质量保证金。乙方每次申请支付工程款时必须提供相应金额的项目所在地税务机关建安发票。4、5%质保金支付方式：工程竣工验收合格满贰年后结清，不计利息。5、结算程序：（1）工程竣工验收后60 个工作日内承包人上报工程送审结算, 工程结算资料包括：第2页共10页A 承包人制作的结算报告（

6、附结算资料清单、结算汇总表、结算承诺书）及该工程的所有签证依据以及工程量计算表格；B 本施工合同；C 各项验收记录（含隐蔽工程验收记录 ）；D 各项材料的合格证书；E 竣工图及竣工图光盘；F 牵涉到设计变更的各项工作联系函、签证单；G 牵涉到增减项目的各项工作联系函、签证单；H 农民工工资（含劳务分包款）已经结清的证明文件；I 其他主张结算价款的证明材料。（ 2）发包人在接到承包人上述全套工程结算资料后60 个工作日（承包人多次提交资料的，以最后一次提交资料时间为准）内完成初步审查，并在15 个工作日内完成与承包人的对审（因承包人原因不能完成对审的，责任由承包人承担）。（3）a、为方便双方核对

7、结算，减少核对时间，承包人需提交尽量实事求是、无高估冒算的竣工验收文件和结算文件，承包人上报发包人的结算额不得高出审定后的结算额的5%，如超出结算额的5%,结算无论由造价咨询机构审计还是发包人自行审计的，承包人均需承担下述费用为：当审减额超出5%时小于 10%的部分，承包人承担此部分核减额的5%。当审减额超出10%以上的部分，承包人承担 此部分核减额的 10%。b、如结算委托造价咨询公司审计，发包人承担审减额在 5%以内的咨询费用；（4）承包人竣工结算书必须按湖南省的预（结）算有关规定及合同要求进行编制，缺项部分采用预算软件进行编制。同时承包人也必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等相关的结

8、算资料。（5）结算造价主要分五部分：A、本合同总价；B、本合同总价以外增加或减少工程造价；C、本合同总价未施工部分；D、工程设计变更增减工程造价；E、按照合同发包人应扣回为承包人代交的费用；第3页共10页6、水费、电费的支付方式：总包方提供水源、电源，承包人自行装表计量，水、电费用由发包人垫付，在办理结算时，凭发包人和承包人共同签认的数量以及相应收费部门的收费单价在结算中予以扣除（或由乙方自行与总包方协商结算）。 7、结算时应扣除发包人为承包人代交的费用，即：定额测编费 =工程结算总价× 1.2 ；建设工程交易费 =工程结算总价× 1.38 ；强制性团体意外伤害险 =工程结

9、算总价 ×1.6 ；安监费 =工程结算造价× 1.3 ；垫付施工单位所用水电费用 =钢结构工 程完成后发包人和承包人共同签认水表、电表数量×相应的收费部门的单价；扣除总费用为：定额测编费 +建设工程 交易费 +强制性团体意外伤害险 +安监费+垫付施工单位所用水电费用。七、工程质量及其管理：1、本工程质量目标：确保达到* 优良标准和长沙市优质工程标准，争创“* 杯 ”，如因乙方质量问题导致整个 项目无法实现评杯目标，则由乙方承担相应的责任和经济损失。2、本工程质量保用年限为：结构部分50 年 。在规定的保修期外，如工程出现质量问题系乙方偷工减料或使用不合格原材料、成

10、品、半成品（不包括 甲供材料）引起的，甲方有权无限期追溯，造成的一切经济损失由乙方承担。3、甲方现场代表在施工现场对本工程进行全过程管理，在施工现场对工程实行全过程监理、检查、处理乙方在施工中的材料和工程质量、进度及协调等问题，乙方在施工中发现问题应及时通知甲方现场代表，处理解决的办法必须经甲方现场代表同意后实施，属设计问题处理，还须经设计单位代表签字认可。甲方现场代表如发现施工不符合技术质量要求或影响总体施工进度和配合的，有 权通知乙方暂停、整改直至返工，乙方必须接受。4、乙方必须严格按施工图纸及有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的施工验收规范精心组织施工，严格把好每道工序的质量

11、关，上道 工序未经验收合格，严禁开始下道工序施工，工程质量确保优良。5、乙方在施工中发现设计和材料等影响品质的问题，必须及时书面告知设计、监理和甲方。第4页共10页6、乙方提出的合理化建议，须经设计、监理和甲方单位书面签证认可后方能实施。7、乙方须及时书面上报验收单，经设计、监理和甲方现场检查验收并签证后，方可进行下道工序的施工。8、工程竣工验收，乙方应在自验完毕的基础上，提前上报竣工报告，并通知设计、监理、甲方、质监共同验收。竣工验收以施工图纸、图纸技术交底会审纪要、设计变更通知、合同以及钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-8

12、8等国家及湖南省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准等作为评判的标准。国家或本行业有最新的相关规范，以最新的规范为准。9、工程验收后，按国家和湖南省有关质量保修规定，在竣工验收前由乙方填写相应保修证书交监理和甲方。10、乙方向甲方提交的竣工资料应包括以下内容：a. 竣工图纸 5 套；b. 工程全过程原始记录 ( 包括文字、照片 、录像 ) 和验收资料；c. 材料质保书、出厂合格证，以及材料检验试验和复试报告；d. 经监理审批修改完善后的施工组织设计和施工方案；e. 有关设计变更的技术资料；f. 质量自评定报告或竣工报告；g. 工程竣工结算的全部资料；h其他按国家现行规范和规定应提交的各类资料。

13、八、工期要求：1、本工程施工应配合主体施工的要求，该部分工期以不影响主体施工为准。因本工程的原因造成主体工程工期延误，即视为本工程逾期竣工。2、在施工工期内如遇下列情况，经监理和甲方签证后可作顺延，但不补贴其它费用：雨雪天、连续停电累计超过8 小时或场地通过地勘报告和经验不可预见因数等不可抗力因素导致工期延误，必须经甲方现场代表及监理工程师签证认可，否则不能延长工期。乙方在以上情况发生后48 小时内，就延误的内容向甲方提出报告，甲方在收到报告后48 小时内予以确认、答复。乙方未在以上情况发生后 48 小时内提出延期报告，视为乙方不需顺延工期。第5页共10页3、工程完工后，乙方需以书面形式提出验

14、收申请，甲方在收到总包单位及监理单位签证盖章认可的验收申请后，一周内组织相关单位进行验收；九、材料采购要求：1、乙方必须对所采购材料设备的质量负责，所有的材料必须符合国家质量标准，有出厂合格证书、质量检验证书。在材料设备到货前24 小时通知现场工程师和总监理工程师，货到时共同进行验收。2、乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按现场工程师和总监理工程师要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不顺延。3、甲方现场工程师或总监理工程师发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延

15、误的工期不予顺延。4、型钢必须采用链钢、湘钢、武钢、冷钢、萍钢中任意一种，否则，乙方不准施工，且必须在监理工程师规定的时间内无条件运出工地，并承担因此 而发生的费用。十、甲方责任1、甲方委派*全面负责对施工现场的管理督察工作。2、甲方应协助乙方做好进场前与监理单位及其他与工程相关各方的配合协调工作。甲方负责提供乙方施工图陆 套。3、甲方对乙方施工过程中不符合规范和要求之处，有权要求乙方进行整改。4、甲方有权对由于乙方原因造成的施工质量、工期延误等造成的损失追索赔偿的权利；由于非乙方原因（第三方）造成的乙方损失的，甲方在可能的 前提下可为乙方索赔工作提供帮助和协调。5、甲方应依据合同约定及时支付

16、乙方各期工程款项。6、工程完工后，甲方在收到乙方提供的竣工资料，并办好竣工资料交接手续后一周内组织验收。十一、乙方责任：1、乙方委派*为项目负责人，在现场施工期间确保100%到位率，严格按第6页共10页照甲方要求及合同质量、工期等条款约定开展现场施工，并积极做好与其他 施工单位、监理单位的协作配合工作。2、屋顶钢结构施工图纸的二次深化及雨篷钢结构施工图纸的设计，最终成果必须报中机国际工程设计研究院有限责任公司及甲方审核确认。钢结构施工图二次深化设计费已包含在合同报价中，中机国际工程设计研究院有限责任公司对施工图提出的修改意见（甲方同意的设计变更除外）及施工图本身不合理等因素均不再调整综合单价。

17、3、在合同签定后五日内，乙方需提交企业资质证书复印件等相关资料和详细的施工组织设计和施工方案，施工进度计划，材料、设备等进场计划，用水、用电计划以及开工报告等文件给甲方、总包单位及监理单位认可。4、在钢结构进场施工前，乙方应对承载钢构件的现有混凝土构件尺寸进行复核，并办理相关交接手续。如因乙方未对现有混凝土构件尺寸进行复核，导致预埋件无法安装、构件无法装配等问题由乙方承担所有整改费用。5、乙方严格按甲方提供的设计图纸等有关技术资料、国家相关质量、技术标准和要求施工，确保工程质量。乙方随时接受甲方、监理公司的检验，并为检验提供便利条件。如发现质量不符合要求的，乙方无条件及时进行返工、整改，直至验

18、收合格，并承担由此产生的返工费、整改费等相关费用。6、乙方必须对每个施工操作人员进行安全教育；钢结构施工过程中施工区域内的相关安全职责由乙方全权负责。由于乙方原因造成乙方人员或财产损失的，全部损失由乙方自行承担；若由于乙方原因造成甲方人员或第三人的人身、财产损失的，一切损失由乙方负责赔付。7、乙方应服从甲方、监理及总包单位对工程质量、进度、安全文明施工的统一管理。及时上报工程进度计划，及时汇报工程实际进展情况。乙方必须按国家规范、相关行业标准等进行工程材料及施工过程中的各项试验检测，及时提供工程材料的材质报告、检测报告等相关检测报告，及时提供工程需要的各种相关资料。8、乙方应在各阶段工程完成前

19、三天，通知监理、甲方进行中间质量检查，检查合格后方可进行下一工序施工。9、提供竣工验收技术资料，提供工程结算资料，参加工程中间验收和竣工验收，负责做到每日工完场清，竣工验收后7 日历天内施工队伍和施工机具等全部第7页共10页撤清，超过日期每天扣款壹仟元。10、工程竣工验收合格后贰年为本工程的保修期，在保修期内由于乙方施工责任而造成的质量问题，乙方应负责无偿修理，乙方接到甲方保修通知之日起 48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人维修，费用由乙方承担（含15管理费 ），甲方可从质量保证金中直接扣除该笔费用，乙方不得提出异议。对工程质量问题，应负责无

20、偿修补，对甲方造成的损失予以赔偿。11、乙方应精心组织施工，按有关规定文明施工，现场必须确湖南省安全文明施工标准化工地，确保达到甲方文明施工标准要求，保持现场及周围环境道路清洁畅通，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故责任，均由乙方负责处理，全部费用由乙方承担。乙方应按照湖南省安全文明施工标准化工地要求管理施工现场，加强安全用火管理。服从总包单位的现场管理制度。严格管理并遵守各项防火、动火规定。在承包范围内配置必要的安全防火设施，如果在乙方承包范围内发生火灾，由乙方承担全部责任。12、乙方施工管理人员和施工人员的办公、生活设施均由乙方自行解决，乙方对其工作人

21、员在现场的一切行为负责。施工现场除安全保卫人员外，其它人员不得住宿，施工现场不得设置食堂。13、乙方必须与总包单位签订总分包施工协议及现场安全文明施工管理协议。十二、总监理工程师责任：1、本工程甲方委托 *为监理工单位。乙方在施工过程中必须配合监理单位做好项目管理工作。2、监理单位委派的总监理工程师* 负责本工程施工的质量、施工进度、工程投资、安全文明等全方位的监理工作，甲方对总监理工程师的授权在本工程的施工监理合同中已明确。十三、违约责任：1、除不可抗拒的因素外，如乙方原因造成工程逾期的，乙方应按每天2000元偿付违约金。2、经甲方中间质量检查乙方工程质量不合格，乙方无条件进行整改，费用由乙

22、方承担，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。3、由于甲方原因，造成乙方工期延误的，工期做相应顺延，但不补偿任何费第8页共10页用。4、若因甲方要求设计变更，直接造成的乙方经济损失，由甲方据实予以赔偿。5、其余违约行为，参照合同法执行。十四、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院提请诉讼，但诉讼期间不得中断施工。十五、奖罚1、 按确定的合同总工期竣工和提前竣工，不予奖励。2、 工期每延误一天罚款人民币贰仟元。3、 人员、机械设备到位：施工项目经理部主要管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员）以及机械设备的到位率，必须确保

23、满足工程质量、进度、安全文明等的要求。否则，甲方有权根据实际情况进行处罚。4、发生质量问题，乙方须无条件整改。如因质量问题导致无法符合甲方质量要求，且给甲方造成不可逆转的损失，乙方须承担质量问题发生部位造价5 倍的经济处罚，给甲方造成的损失超过该经济处罚，甲方还有权要求乙方承担其实际经济损失。1、 文明施工及安全生产：本工程要求按照湖南省文明标化工地管理办法组织施工。在文明施工及安全生产方面，未按“省标化”规定施工，作违约处理，甲方有权根据实际情况进行处罚。6、如果发生重大安全质量事故，则根据事故情况和引起的后果另行处罚。7、乙方在施工过程中不论遇到何种困难（不可抗拒因素除外），均不得以任何理

24、由擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由乙方承担，甲方有权进行处罚直至终止合同。十六、其他1、本协议一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份。双方单位签字盖单后生效；至工程竣工、保修期满，全部工程款结清后失效。2、未尽事宜，双方另行友好协商。十七、合同签订时间及履约地点：第9页共10页合同签约时间： 2011 年月日合同履约地点：长沙 *甲方（盖单）：乙方（盖单）：法定代表人：法定代表人：委委托代表人：托代理人： 开户开户银行：银行：账号：账号：纳税号码：纳税号码：电话：电话：单位地址：单位地址：邮编：邮编：第10页共10页工程量清单报价书工程名称： *宴会厅屋顶钢结构序项目名称规格或型号号一钢结构 加工制作1钢桁架梁H 型400×250×10×14； Q345B2钢桁架梁、次H